园林工程招投标教案政策解读

园林工程招投标教案政策解读合同编号：__________甲方（发包方）：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方（承包方）：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于甲方为实施园林工程，现需进行招投标，乙方愿意参与该工程的招投标，双方经协商一致，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程预算：__________二、招投标相关事宜2.1乙方应按照甲方的要求，参加招投标活动，并提供合格的投标文件。2.2乙方应按照招投标文件的要求，提交投标保证金，并在中标后转为履约保证金。2.3乙方在中标后，应按照甲方的要求，与甲方签订正式的施工合同。三、工程质量与验收3.1乙方应按照投标文件中承诺的质量标准，完成工程。3.2工程完成后，乙方应按照甲方的要求，进行自检、初验和正式验收。3.3工程验收合格后，甲方应按照合同约定支付工程款。四、工程进度与工期4.1乙方应按照投标文件中承诺的工期，完成工程。4.2乙方应定期向甲方报告工程进度，并按甲方要求进行调整。4.3乙方如因特殊情况不能按期完成工程，应提前向甲方申请延期。五、工程款支付与结算5.1甲方应按照合同约定，向乙方支付工程款。5.2乙方应按照合同约定，向甲方提供合法的发票。5.3工程验收合格后，甲方应支付剩余工程款。六、违约责任6.1乙方如未按照投标文件承诺的质量标准完成工程，甲方有权要求乙方返工、维修或赔偿。6.2乙方如未按照约定工期完成工程，应按照合同约定向甲方支付违约金。6.3甲方如未按照约定支付工程款，应按照合同约定向乙方支付滞纳金。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且工程款支付完毕之日终止。8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.投标文件2.投标保证金收据3.中标通知书4.施工合同5.工程验收报告6.工程款支付凭证7.发票8.违约金计算公式9.诉讼文件二、违约行为及认定：1.乙方未按照投标文件承诺的质量标准完成工程，甲方有权要求乙方返工、维修或赔偿。2.乙方未按照约定工期完成工程，应按照合同约定向甲方支付违约金。3.甲方未按照约定支付工程款，应按照合同约定向乙方支付滞纳金。三、法律名词及解释：1.发包方：指委托他人完成工程的一方，为本合同的甲方。2.承包方：指接受发包方委托完成工程的一方，为本合同的乙方。3.招投标：指公开征集承包商，通过评审选定最优方案的过程。4.投标保证金：指乙方为保证中标后履行合同义务，向甲方缴纳的一定金额的保证金。5.履约保证金：指乙方在中标后，为保证履行合同义务，向甲方缴纳的一定金额的保证金。6.工程验收：指对完成的工程进行检查，确认是否符合合同约定的质量、进度等要求。7.违约金：指一方未履行合同约定义务，应向对方支付的违约补偿。8.滞纳金：指一方未按约定时间支付款项，应向对方支付的逾期补偿。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应及时与甲方沟通，报告工程进度，并按甲方要求进行调整。如因特殊情况不能按期完成工程，应提前向甲方申请延期。2.工程质量问题：乙方应按照投标文件中承诺的质量标准完成工程。如出现质量问题，乙方应负责返工、维修或赔偿。3.工程款支付纠纷：双方应按照合同约定支付工程款。如发生支付纠纷，可通过友好协商解决，协商不成可依法向法院提起诉讼。4.违约行为认定：双方应严格按照合同约定认定违约行为。如发生争议，可通过友好协商解决，协商不成可依法向法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.甲方为实施园林工程，进行招投标活动。2.乙方参与园林工程招投标，并中标后与甲方签订施工合同。3.乙方按照合同约定完成工程