水电站电气施工招投标文件

水电站电气施工招投标文件合同编号：__________合同双方：甲方：名称：____________________地址：____________________法定代表人：________________联系电话：________________乙方：名称：____________________地址：____________________法定代表人：________________联系电话：________________鉴于甲方为水电站电气施工项目的业主，乙方为具备相应资质和能力的电气施工企业，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行水电站电气施工项目的事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：____________________水电站电气施工项目1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：主要包括________________等电气设备安装、调试、验收等工作。二、合同价格2.1本工程合同总价为人民币（大写）：________元整（小写）：_________________元。2.2乙方在合同签订后____个工作日内向甲方提交工程预算，经甲方确认后执行。2.3合同价格包括乙方施工过程中的一切费用，包括但不限于材料费、人工费、设备费、交通费、住宿费、税费等。三、合同工期3.1合同工期为____个月，自双方签订合同之日起计算。3.2乙方应按合同约定的工期完成工程，如有特殊情况需延长工期，应提前向甲方申请，经甲方批准后方可延长。四、质量标准4.1乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范和标准进行施工，确保工程质量。4.2工程验收标准应符合国家及行业相关法律法规、规范标准的要求。4.3工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直到符合验收标准。五、支付方式5.1甲方按照工程进度，分阶段向乙方支付合同价款。5.2每阶段支付的比例为：________%。5.3乙方开具等额的正规发票，甲方按照约定时间支付。六、违约责任6.1乙方未按照合同约定的工期完成工程的，应按照逾期工程价款的____%向甲方支付违约金。6.2甲方未按照约定时间支付合同价款的，应按照逾期支付金额的____%向乙方支付违约金。6.3双方因不可抗力导致不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的工程竣工验收合格之日止。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________法定代表人（或授权代表）：________法定代表人（或授权代表）：________签订日期：____________________一、附件列表：1.水电站电气施工项目图纸2.施工技术规范和标准3.工程预算明细表4.施工进度计划表5.工程验收标准和方法6.乙方资质证明文件7.付款凭证和发票二、违约行为及认定：1.乙方未按照合同约定的工期完成工程，视为违约。2.甲方未按照约定时间支付合同价款，视为违约。3.工程验收不合格，乙方需整改至符合验收标准。4.乙方未履行合同约定的义务，视为违约。5.甲方未提供施工条件或者提供虚假信息，视为违约。三、法律名词及解释：1.合同法：调整合同当事人之间权利义务关系的法律规范。2.建筑法：调整建筑施工活动的法律规范。3.违约金：当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时，按照约定向对方支付的金钱。4.不可抗力：不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。5.工程验收：对完成的建设工程进行质量、安全、功能等方面的检查。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工期延误：乙方应提前向甲方申请，并提供合理理由和预计工期，经甲方批准后方可延长。2.工程质量问题：乙方应按照甲方要求整改，直到符合验收标准。3.支付问题：甲方按照工程进度支付合同价款，乙方提供等额发票。4.争议解决：通过友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。五、所有应用场景：1.水电站电气施工项目的招投