2025建设施工承包合同【村美丽乡村建设工程施工合同】

合同编号：甲方（发包方）：地址：联系人：联系电话：乙方（承包方）：地址：联系人：联系电话：鉴于甲方为实施【村美丽乡村建设工程】，乙方具备相应的建设资质和能力，经双方友好协商，就【村美丽乡村建设工程施工合同】达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：【村美丽乡村建设工程】1.2工程地点：1.3工程内容：1.4工程规模：1.5工程投资估算：第二条合同价格2.1本工程合同总价为【人民币：元整】，大写：【】。2.2乙方在合同签订后【】日内向甲方提交施工预算，经甲方审核确认后，按照确认的预算执行。2.3乙方应严格按照国家及地方相关法律法规、工程设计文件和施工规范进行施工，确保工程质量、安全、进度达到预期目标。第三条合同履行3.1甲方应按照合同约定及时向乙方支付工程进度款，支付比例按照双方约定的比例执行。3.2乙方应按照合同约定的工期完成工程，如有延期，应承担相应的违约责任。3.3乙方应保证工程质量，如出现质量问题，乙方应承担修复及赔偿责任。3.4乙方应严格按照国家及地方相关法律法规、工程设计文件和施工规范进行施工，确保工程安全。第四条合同变更和解除4.1合同履行过程中，如因国家政策调整、设计变更等原因需要变更或解除合同，双方应友好协商解决。4.2双方同意，合同变更或解除应书面签署，并经双方盖章确认。第五条争议解决5.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第六条合同生效6.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。6.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：代表（签名）：代表（签名）：签订日期：【年月日】注意事项：1.合同的签订和履行应遵守中华人民共和国相关法律法规，双方应确保合同内容符合国家政策规定。2.双方应保证合同中所提供的信息真实、准确、完整，如有虚假陈述，应承担相应的法律责任。3.合同金额、工程量等关键条款需双方仔细核实，确保无误。4.合同履行过程中，如需变更或解除合同，应按照约定或法律规定进行，并书面签署确认。5.乙方应严格按照合同约定和国家相关标准进行施工，确保工程质量和安全。6.双方应按照约定及时履行合同义务，如一方违约，应承担违约责任。7.合同争议解决应通过友好协商，协商不成再提起诉讼。解决办法：1.法律法规遵守：如发现合同内容违反国家法律法规，双方应立即协商修改，确保合同合法有效。2.信息真实性：如一方提供虚假信息，另一方有权要求更正，并根据情况要求赔偿。3.工程量核实：双方可共同聘请专业机构进行工程量的核实，确保合同执行的准确性。4.合同变更解除：如双方协商一致需要变更或解除合同，应签订书面协议，并经双方盖章确认。5.工程质量安全：乙方如未按标准施工，甲方有权要求整改，严重者可要求解除合同并追究责任。6.违约责任：一方违约导致合同无法履行，应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。7.争议解决：合同争议通过友好协商解决，协商不成时，可向合同约定的法院提起诉讼。法律名词及名词解释：1.发包方（甲方）：指委托他人完成工程建设的一方，负责工程的资金投入和项目管理。2.承包方（乙方）：指接受发包方委托，承担工程建设的一方，负责工程的设计、施工和管理。3.合同总价：指双方约定的工程完成后的总费用，包括工程设计、施工、材料等全部费用。4.施工预算：指承包方根据工程设计文件和施工规范，预估的工程所需费用和工期的详细计划。5.工程进度款：指甲方根据工程实际进度和合同约定，向乙方支付的费用。6.违约责任：指一方未履行合同约定的义务，应承担的法律责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。7.争议解决：指双方在合同履行过程中发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式予以解决。应用场合：1.适用于各类建筑工程项目，包括但不限于住宅、商业、工业、公共设施等建设施工。2.适用于工程项目的设计、施工、材料供应、设备安装等合同签订。3.适用于双方在工程项目的管理和监督过程中的合同约定。4.适用于工程项目中技术交流、质量控制、进度协调等方面的合同规定。5.适用于工程项目中的安全防护、环保要求、风险管理等合同条款。补充条款：1.工程变更条款：如工程设计、施工内容、工程量等发生变更，双方应签订补充协议，明确变更内容和相应的费用、工期调整等。2.不可抗力条款：如因自然灾害、社会事件等不可抗力因素导致工程无法正常进行，双方应按约定承担相应的责任。3.保密条款：双方应对合同履行过程中获得的对方商业秘密、技术秘密等予以保密，违反保密义务的，应承担违约责任。4.知识产权保护条款：双方应对工程设计、技术成果等知识产权进行保护，未经对方同意，不得侵犯对方的知识产权。5.争议解决条款：如双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有