




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版二零二四年度绿色智能家居房地产开发合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称及法定代表人1.2注册地址及联系方式1.3合同签订日期及地点2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规划2.4项目规模3.土地使用权3.1土地使用权取得方式3.2土地使用权期限3.3土地使用权费用及支付方式4.房地产开发建设4.1开发建设内容4.2建设工期4.3质量标准4.4工程进度款支付5.绿色智能家居技术要求5.1系统功能及配置5.2环保材料使用5.3节能减排指标5.4系统集成与调试6.合作方式及条款6.1合作方式6.2合作期限6.3合作双方权利义务6.4合作费用及支付方式7.付款方式及期限7.1付款方式7.2付款期限7.3违约责任8.知识产权及保密8.1知识产权归属8.2保密义务8.3违约责任9.违约责任及争议解决9.1违约情形及处理9.2争议解决方式9.3仲裁机构10.合同解除及终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3解除或终止程序11.合同生效及变更11.1合同生效条件11.2合同变更程序11.3变更后的合同文本12.其他约定12.1合同附件12.2合同未尽事宜12.3合同解释权13.合同签署13.1签署日期13.2签署地点13.3签署人14.合同附件清单第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1双方名称及法定代表人(1)甲方名称:___________(2)甲方法定代表人:___________(3)乙方名称:___________(4)乙方法定代表人:___________1.2注册地址及联系方式(1)甲方注册地址:___________(2)甲方联系方式:电话:___________,电子邮箱:___________(3)乙方注册地址:___________(4)乙方联系方式:电话:___________,电子邮箱:___________1.3合同签订日期及地点合同签订日期:____年____月____日合同签订地点:___________2.项目概况2.1项目名称项目名称:___________2.2项目地点项目地点:___________2.3项目规划项目规划:___________2.4项目规模项目规模:___________(包括总建筑面积、住宅套数、商业面积等)3.土地使用权3.1土地使用权取得方式土地使用权取得方式:___________(如出让、划拨等)3.2土地使用权期限土地使用权期限:____年3.3土地使用权费用及支付方式土地使用权费用:___________(具体金额)支付方式:___________(如分期支付、一次性支付等)4.房地产开发建设4.1开发建设内容开发建设内容:___________(包括住宅、商业、配套设施等)4.2建设工期建设工期:____年____月4.3质量标准质量标准:___________(参照国家标准或行业标准)4.4工程进度款支付工程进度款支付:___________(按工程进度分阶段支付)5.绿色智能家居技术要求5.1系统功能及配置系统功能及配置:___________(包括智能家居系统、安防系统等)5.2环保材料使用环保材料使用:___________(如绿色建材、节能设备等)5.3节能减排指标节能减排指标:___________(参照国家标准或行业标准)5.4系统集成与调试系统集成与调试:___________(由乙方负责)6.合作方式及条款6.1合作方式合作方式:___________(如合资、合作开发等)6.2合作期限合作期限:____年6.3合作双方权利义务6.3.1甲方权利义务:___________6.3.2乙方权利义务:___________6.4合作费用及支付方式合作费用:___________(具体金额)支付方式:___________(如分期支付、一次性支付等)7.付款方式及期限7.1付款方式付款方式:___________(如银行转账、现金支付等)7.2付款期限付款期限:___________(如按工程进度支付、按月支付等)7.3违约责任违约责任:___________(如逾期付款、逾期交付等)8.知识产权及保密8.1知识产权归属8.1.1本合同项下产生的所有知识产权,包括但不限于专利、商标、著作权等,归甲方所有。8.1.2乙方在项目开发过程中产生的任何知识产权,如与甲方无关,归乙方所有。8.2保密义务8.2.1双方对本合同内容、项目信息、技术资料等负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。8.2.2保密期限自合同签订之日起至合同终止后____年止。8.3违约责任8.3.1如一方违反保密义务,造成对方损失的,应承担相应的法律责任,包括但不限于赔偿损失。9.违约责任及争议解决9.1违约情形及处理9.1.1如一方未履行合同义务,另一方有权要求履行、赔偿损失或解除合同。9.1.2违约金计算方式:___________(如按违约金额的一定比例计算等)。9.2争议解决方式9.2.1双方发生争议,应友好协商解决;协商不成的,提交___________仲裁委员会仲裁。9.2.2仲裁裁决为终局裁决,对双方均有约束力。9.3仲裁机构9.3.1仲裁机构:___________仲裁委员会。10.合同解除及终止10.1合同解除条件10.1.1如一方违反合同约定,另一方有权解除合同。10.1.2如发生不可抗力事件,经双方协商一致,可解除合同。10.2合同终止条件10.2.1合同约定的合作期限届满。10.2.2合同因双方协商一致而终止。10.3解除或终止程序10.3.1解除或终止合同,应提前____日通知对方。11.合同生效及变更11.1合同生效条件11.1.1双方代表在本合同上签字盖章。11.1.2本合同经双方盖章后生效。11.2合同变更程序11.2.1合同变更应书面形式提出。11.2.2合同变更经双方协商一致后生效。11.3变更后的合同文本11.3.1变更后的合同文本为本合同及其附件。12.其他约定12.1合同附件合同附件:___________12.2合同未尽事宜合同未尽事宜,由双方另行协商解决。12.3合同解释权本合同解释权归甲方所有。13.合同签署13.1签署日期签署日期:____年____月____日13.2签署地点签署地点:___________13.3签署人甲方代表:___________乙方代表:___________14.合同附件清单合同附件清单:1.项目可行性研究报告2.土地使用权证3.绿色智能家居技术方案4.合作协议5.其他相关文件第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的概念1.1第三方是指在甲乙双方签订的本合同中,除甲乙双方外的任何自然人、法人或其他组织。1.2第三方介入包括但不限于中介方、监理方、设计方、施工方等。2.第三方介入的条件2.1第三方介入需经甲乙双方协商一致,并签订相应的合作协议。2.2第三方介入应符合国家法律法规和行业规范。3.第三方介入的职责3.1第三方应按照合作协议的约定,履行相应的职责。3.2第三方应协助甲乙双方完成合同约定的各项任务。4.第三方介入的权利4.1第三方有权根据合作协议的约定,获取相关信息和资料。4.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的协助和配合。5.第三方介入的费用5.1第三方介入的费用由甲乙双方根据合作协议的约定承担。5.2第三方介入的费用包括但不限于服务费、咨询费、监理费等。6.第三方介入的合同变更6.1第三方介入导致合同内容变更的,甲乙双方应书面确认变更内容。6.2变更后的合同内容与本合同具有同等法律效力。7.第三方责任限额7.1第三方在履行职责过程中,因故意或重大过失造成的损失,其责任限额由合作协议约定。7.2如第三方责任限额未约定,其责任限额参照国家相关法律法规执行。8.第三方与其他各方的划分说明8.1第三方与甲方的关系8.1.1第三方与甲方的关系基于合作协议,甲方对第三方的行为负有监督和管理责任。8.1.2第三方应遵守甲方的要求和规定,确保项目顺利进行。8.2第三方与乙方的关系8.2.1第三方与乙方的关系基于合作协议,乙方对第三方的行为负有监督和管理责任。8.2.2第三方应遵守乙方的指示和要求,确保项目质量。8.3第三方与甲乙双方的关系8.3.1第三方作为合同外的第三方,与甲乙双方的关系是基于各自的合作协议。8.3.2第三方应遵守甲乙双方的合作协议,确保项目顺利进行。9.第三方介入的合同解除9.1如第三方违反合作协议,甲乙双方有权解除合作协议。9.2解除合作协议后,第三方应立即停止介入,并承担相应的法律责任。10.第三方介入的争议解决10.1第三方介入过程中发生争议,应通过协商解决。10.2协商不成的,可提交合作协议约定的争议解决机构或仲裁机构解决。11.第三方介入的合同终止11.1第三方介入合同因任何原因终止的,甲乙双方应立即通知第三方。11.2第三方介入合同终止后,第三方应立即撤离现场,并妥善处理相关事务。12.第三方介入的后续处理12.1第三方介入合同终止后,甲乙双方应按照合作协议的约定处理后续事宜。12.2如有争议,应提交合作协议约定的争议解决机构或仲裁机构解决。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.项目可行性研究报告要求:详细分析项目的技术可行性、经济可行性、市场可行性等。说明:报告应包含市场分析、技术方案、投资估算、风险分析等内容。2.土地使用权证要求:提供有效的土地使用权证复印件。说明:证明甲方拥有合法的土地使用权。3.绿色智能家居技术方案要求:详细描述智能家居系统的功能、配置、技术标准等。说明:方案应包含系统架构、设备选型、节能措施等内容。4.合作协议要求:明确甲乙双方的权利义务、合作期限、费用支付等。说明:协议应包含合作方式、项目进度、违约责任等内容。5.设计图纸要求:提供项目的设计图纸,包括建筑、结构、电气、给排水等图纸。说明:图纸应满足国家相关设计规范和标准。6.施工方案要求:详细描述施工方法、施工进度、质量保证措施等。说明:方案应包含施工组织设计、施工工艺、质量控制点等内容。7.质量检验报告要求:提供项目质量检验报告,包括材料检验、施工质量检验等。说明:报告应证明项目质量符合合同约定。8.工程进度报告说明:报告应反映项目进展情况。9.付款凭证要求:提供付款凭证,包括银行转账记录、发票等。说明:证明款项已按合同约定支付。10.争议解决协议要求:如发生争议,双方应签订争议解决协议。说明:协议应明确争议解决方式、仲裁机构等。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为违约交付:未按合同约定的时间、质量、数量交付项目。违约付款:未按合同约定的时间、金额支付款项。违约保密:泄露合同内容或项目信息。违约变更:未经对方同意擅自变更合同内容。违约解除:未经对方同意擅自解除合同。2.责任认定标准违约交付:按合同约定赔偿对方损失,包括但不限于直接损失和间接损失。违约付款:按合同约定支付违约金,违约金金额一般为未付款项的____%。违约保密:承担相应的法律责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。违约变更:变更内容如对对方造成损失的,应承担相应的赔偿责任。违约解除:按合同约定支付违约金,违约金金额一般为合同总价款的____%。3.违约示例说明示例一:甲方未按合同约定的时间交付项目,导致乙方损失____元,甲方应赔偿乙方损失____元。示例二:乙方未按合同约定的时间支付款项,甲方有权要求乙方支付违约金____元。示例三:第三方泄露合同内容,造成甲方损失____元,第三方应赔偿甲方损失____元。全文完。2024版二零二四年度绿色智能家居房地产开发合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称1.2双方地址1.3双方联系方式1.4法定代表人或授权代表2.项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目性质2.4项目规模2.5项目总投资2.6项目分期3.项目建设内容3.1建设用地范围3.2建设工程范围3.3建设工程规模3.4建设工程类型3.5建设工程结构3.6建设工程功能4.项目开发建设计划4.1项目开发建设总体进度4.2各阶段建设时间安排4.3各阶段建设内容4.4项目竣工验收时间5.投资方式及资金管理5.1投资方式5.2资金来源5.3资金投入及使用5.4资金管理5.5资金监管6.工程设计及施工6.1设计单位6.2施工单位6.3工程质量要求6.4工程进度要求6.5工程验收7.项目配套设施及公共服务7.1配套设施类型7.2配套设施建设标准7.3公共服务设施7.4配套设施及公共服务运营8.环境保护与节能8.1环境保护要求8.2节能措施8.3环保设施建设8.4环保设施运营9.土地使用权及规划9.1土地使用权取得方式9.2土地使用权期限9.3土地使用权出让金9.4规划要求9.5规划变更10.合同履行及违约责任10.1合同履行期限10.2合同履行方式10.3违约责任10.4违约金11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同解除后的处理13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同终止后的处理14.其他约定事项14.1保密条款14.2通知与送达14.3合同附件14.4合同修订14.5合同份数及效力第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1双方名称甲方:房地产开发有限公司乙方:智能家居科技有限公司1.2双方地址甲方地址:省市区街道号乙方地址:省市区街道号1.3双方联系方式1.4法定代表人或授权代表甲方法定代表人:乙方法定代表人:2.项目概述2.1项目名称二零二四年度绿色智能家居房地产开发项目2.2项目地点省市区街道2.3项目性质住宅、商业、办公2.4项目规模总占地面积:10000平方米,总建筑面积:150000平方米2.5项目总投资总投资额:人民币5亿元2.6项目分期项目分为三个阶段,每个阶段建设时间为一年3.项目建设内容3.1建设用地范围项目用地范围:省市区街道地块3.2建设工程范围包括住宅楼、商业楼、办公楼、地下车库等3.3建设工程规模住宅楼:10栋,每栋18层;商业楼:1栋,地上5层,地下2层;办公楼:1栋,地上10层;地下车库:1个,停车位1000个3.4建设工程类型住宅楼为框剪结构,商业楼和办公楼为框架结构3.5建设工程功能住宅楼:居住;商业楼:购物、餐饮、娱乐;办公楼:办公;地下车库:停车4.项目开发建设计划4.1项目开发建设总体进度第一阶段:基础建设(3个月)第二阶段:主体结构建设(6个月)第三阶段:内外装修及配套设施建设(4个月)4.2各阶段建设时间安排第一阶段:2024年1月1日至2024年3月31日第二阶段:2024年4月1日至2024年9月30日第三阶段:2024年10月1日至2024年12月31日4.3各阶段建设内容第一阶段:完成场地平整、基础工程第二阶段:完成主体结构建设第三阶段:完成内外装修及配套设施建设4.4项目竣工验收时间2025年1月1日5.投资方式及资金管理5.1投资方式甲方以自有资金投入,乙方以技术支持及设备投入5.2资金来源甲方:自有资金乙方:技术支持及设备采购资金5.3资金投入及使用甲方按照项目进度分期投入资金,乙方按照项目进度提供技术支持及设备5.4资金管理设立专户管理资金,定期进行审计,确保资金使用合法合规5.5资金监管由双方共同委派的监管机构进行监管6.工程设计及施工6.1设计单位建筑设计研究院6.2施工单位建筑施工有限公司6.3工程质量要求严格按照国家及行业标准执行,确保工程质量合格6.4工程进度要求按合同约定的时间节点完成工程进度6.5工程验收项目竣工后,由双方共同组织验收,验收合格后方可交付使用8.项目配套设施及公共服务8.1配套设施类型包括教育设施、医疗设施、商业设施、体育设施、文化设施等8.2配套设施建设标准按照国家及地方相关标准建设,确保设施安全、舒适、环保8.3公共服务设施建设社区服务中心、文化活动中心、健身中心等8.4配套设施及公共服务运营由乙方负责运营,确保设施的正常使用和维护9.环境保护与节能9.1环境保护要求严格执行国家及地方环保法规,确保项目对环境的影响最小化9.2节能措施采用节能建筑材料、节能设备和技术,降低能源消耗9.3环保设施建设建设污水处理设施、垃圾处理设施等,确保废弃物得到有效处理9.4环保设施运营由专业机构负责运营,确保设施正常运行10.土地使用权及规划10.1土地使用权取得方式通过土地使用权出让方式取得10.2土地使用权期限土地使用权期限为70年10.3土地使用权出让金出让金总额为人民币2亿元,分期支付10.4规划要求严格按照城市规划和土地利用规划进行建设10.5规划变更如需变更规划,需经双方协商一致,并按相关规定办理手续11.合同履行及违约责任11.1合同履行期限自合同签订之日起至项目竣工验收合格之日止11.2合同履行方式双方按照合同约定履行各自的权利和义务11.3违约责任任何一方违反合同约定,应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等11.4违约金违约金的计算方式为:违约金额×违约天数×违约金比例12.争议解决12.1争议解决方式发生争议时,双方应通过友好协商解决12.2争议解决机构如协商不成,可向合同签订地人民法院提起诉讼12.3争议解决程序按照法律规定进行诉讼程序13.合同解除13.1合同解除条件出现合同约定的解除条件或法律规定的解除情形13.2合同解除程序任何一方提出解除合同,应提前书面通知对方,并按照规定程序办理13.3合同解除后的处理解除合同后,双方应按照合同约定处理剩余事项14.其他约定事项14.1保密条款双方对本合同内容负有保密义务,未经对方同意不得向任何第三方泄露14.2通知与送达通知应以书面形式进行,送达地址为合同中约定的地址14.3合同附件合同附件与本合同具有同等法律效力14.4合同修订本合同的修订需经双方协商一致,并以书面形式签订补充协议14.5合同份数及效力本合同一式八份,甲乙双方各执四份,自双方签字盖章之日起生效第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念本合同所称第三方,包括但不限于但不限于设计单位、施工单位、监理单位、评估机构、咨询机构、审计机构、中介机构等,以及因合同履行需要介入的其他第三方。15.2第三方介入方式第三方介入应经甲乙双方同意,并以书面形式明确第三方的职责、权限和责任。15.3第三方选择甲乙双方有权根据项目需要选择合适的第三方,第三方资质应符合国家相关法律法规的要求。16.第三方责权利16.1责任第三方在合同履行过程中,应遵守国家法律法规、行业标准及合同约定,对其提供的服务或产品承担相应的责任。16.2权限第三方在合同授权范围内,有权对项目进行必要的监督、检查和评估。16.3利益第三方有权按照合同约定收取服务费用或其他报酬。17.第三方与其他各方的划分说明17.1职责划分甲乙双方应明确第三方的具体职责,并与第三方签订相应的委托协议,明确各方在项目中的职责分工。17.2责任划分第三方的责任应限于其委托范围内,超出委托范围的损失由甲乙双方根据合同约定承担责任。17.3利益分配第三方的利益分配应按合同约定执行,甲乙双方应确保第三方的利益不受损害。18.第三方责任限额18.1责任限额确定第三方的责任限额应根据其提供的服务的性质、风险程度及合同约定确定。18.2责任限额条款合同中应明确第三方的责任限额,包括但不限于赔偿限额、违约金限额等。18.3超出责任限额的处理如第三方责任造成损失超过责任限额,甲乙双方应协商解决超出部分的责任承担。19.第三方介入时的额外条款19.1介入通知任何第三方介入前,甲乙双方应提前通知对方,并确保对方对第三方的资质、责任和权限有充分了解。19.2介入程序(1)甲乙双方与第三方签订委托协议;(2)第三方提交资质证明文件;(3)甲乙双方共同确认第三方的职责、权限和责任;(4)第三方开始履行职责。20.第三方介入后的合同变更20.1变更通知任何第三方介入导致的合同变更,甲乙双方应及时通知对方,并按照变更后的合同继续履行。20.2变更协议如合同变更涉及重大条款,甲乙双方应签订变更协议,明确变更后的合同内容。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.甲方营业执照副本复印件要求:清晰、完整,加盖公章。说明:用于证明甲方的合法经营身份。2.乙方营业执照副本复印件要求:清晰、完整,加盖公章。说明:用于证明乙方的合法经营身份。3.土地使用权证复印件要求:清晰、完整,加盖公章。说明:用于证明土地使用权归属。4.城市规划许可证复印件要求:清晰、完整,加盖公章。说明:用于证明项目符合城市规划要求。5.施工许可证复印件要求:清晰、完整,加盖公章。说明:用于证明项目符合施工条件。6.设计单位资质证明文件要求:清晰、完整,加盖公章。说明:用于证明设计单位具备相应的资质。7.施工单位资质证明文件要求:清晰、完整,加盖公章。说明:用于证明施工单位具备相应的资质。8.监理单位资质证明文件要求:清晰、完整,加盖公章。说明:用于证明监理单位具备相应的资质。9.第三方合作协议要求:清晰、完整,加盖公章。说明:用于证明第三方介入的合法性和授权。10.项目设计文件要求:清晰、完整,加盖公章。说明:用于证明项目设计符合要求。11.项目施工图要求:清晰、完整,加盖公章。说明:用于证明项目施工图纸符合要求。12.项目验收报告要求:清晰、完整,加盖公章。说明:用于证明项目验收合格。13.资金投入及使用情况说明要求:清晰、完整,加盖公章。说明:用于证明资金投入及使用符合约定。14.第三方评估报告要求:清晰、完整,加盖公章。说明:用于证明第三方评估结果有效。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方未按合同约定时间提供项目用地责任认定:甲方应承担违约责任,赔偿乙方因此造成的损失。示例说明:甲方未能在合同约定的日期前提供项目用地,导致乙方工程进度延误,甲方应赔偿乙方因此产生的损失。2.违约行为:乙方未按合同约定时间完成工程责任认定:乙方应承担违约责任,赔偿甲方因此造成的损失。示例说明:乙方未能在合同约定的日期前完成工程,导致甲方无法按计划投入使用,乙方应赔偿甲方因此产生的损失。3.违约行为:第三方未按合同约定履行职责责任认定:第三方应承担违约责任,赔偿甲乙双方因此造成的损失。示例说明:第三方未按合同约定进行监理,导致工程质量不达标,第三方应赔偿甲乙双方因此产生的损失。4.违约行为:甲乙双方未按合同约定支付款项责任认定:违约方应承担违约责任,支付违约金。示例说明:甲乙双方未按合同约定支付款项,违约方应支付违约金,并承担相应的利息损失。5.违约行为:违反保密条款责任认定:违约方应承担违约责任,赔偿因此造成的损失。示例说明:一方泄露了合同中的商业秘密,导致另一方遭受损失,违约方应赔偿损失。全文完。2024版二零二四年度绿色智能家居房地产开发合同2本合同目录一览1.定义与解释1.1合同术语1.2通用术语1.3定义2.合同双方2.1开发商信息2.2购房者信息2.3第三方参与方3.项目概述3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目类型4.项目设计4.1设计要求4.2设计变更4.3设计费用5.土地使用5.1土地使用权5.2土地使用年限5.3土地使用权费用6.建设工程6.1建设工程范围6.2建设工程进度6.3建设工程费用7.销售与交付7.1销售价格7.2销售方式7.3交付条件7.4交付时间8.支付条款8.1首付款8.2中间付款8.3尾款8.4付款方式9.合同变更与解除9.1合同变更9.2合同解除9.3合同终止10.争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁机构10.3诉讼途径11.不可抗力11.1不可抗力事件11.2不可抗力处理12.违约责任12.1违约行为12.2违约责任12.3违约赔偿13.合同附件13.1设计图纸13.2政府批文13.3其他附件14.其他条款14.1合同生效14.2合同备案14.3合同解除条件14.4合同续签第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1合同术语a)“绿色智能家居”指采用节能环保材料和智能化技术,具备舒适、安全、健康、便捷等特点的住宅。b)“房地产开发”指开发商对土地进行开发建设,包括土地平整、基础设施建设、房屋建设等。1.2通用术语a)“甲方”指开发商。b)“乙方”指购房者。c)“合同”指本《2024版二零二四年度绿色智能家居房地产开发合同》。1.3定义a)“合同价款”指乙方购买甲方开发的绿色智能家居住宅的价款。b)“交付”指甲方将符合合同约定的住宅交付给乙方。2.合同双方2.1开发商信息a)名称:房地产开发有限公司b)地址:市区路号c)法定代表人:d)联系电话:1382.2购房者信息a)姓名:b)身份证号:c)地址:市区路号d)联系电话:13956782.3第三方参与方a)建筑设计研究院b)工程监理公司3.项目概述3.1项目名称:绿色智能家居住宅小区3.2项目地点:市区路3.3项目规模:占地面积10万平方米,总建筑面积30万平方米3.4项目类型:住宅4.项目设计4.1设计要求a)项目设计应满足国家及地方相关法律法规、标准规范。b)项目设计应体现绿色智能家居的特点,包括节能、环保、智能化等。4.2设计变更a)设计变更需经甲方、乙方及设计单位三方协商一致。b)设计变更费用由变更方承担。4.3设计费用a)设计费用由甲方承担,并在合同中明确。5.土地使用5.1土地使用权a)甲方拥有项目用地的土地使用权。5.2土地使用年限a)土地使用年限为70年。5.3土地使用权费用a)土地使用权费用由甲方承担。6.建设工程6.1建设工程范围a)土地平整、基础设施建设、房屋建设等。6.2建设工程进度a)项目总工期为36个月。6.3建设工程费用a)建设工程费用由甲方承担。7.销售与交付7.1销售价格a)项目住宅销售价格为每平方米元。7.2销售方式a)乙方通过一次性付款方式购买住宅。7.3交付条件a)住宅主体结构封顶、配套设施完善。7.4交付时间a)甲方在项目竣工后30日内将住宅交付给乙方。8.支付条款8.1首付款a)乙方应在合同签订后5个工作日内支付首付款,首付款比例为合同价款的30%。b)首付款支付方式为银行转账,具体账户信息详见合同附件。8.2中间付款a)项目主体结构封顶时,乙方支付合同价款的20%。b)项目主体结构封顶后,每完成一个分阶段验收,乙方按已完成工程量支付相应的款项。8.3尾款a)项目竣工验收合格后,乙方支付合同价款的50%作为尾款。8.4付款方式a)付款方式为银行转账,具体操作按双方约定执行。9.合同变更与解除9.1合同变更a)合同变更需经甲方、乙方双方书面同意,并签订补充协议。b)合同变更不影响合同其他条款的效力。9.2合同解除1.甲方未按合同约定提供土地或房屋;2.乙方未按合同约定支付款项;3.发生不可抗力事件;4.合同约定的其他解除条件。9.3合同终止a)合同履行完毕,双方无争议时,合同终止。10.争议解决10.1争议解决方式a)双方应友好协商解决争议。b)协商不成的,任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2仲裁机构a)争议解决如需仲裁,双方应向仲裁委员会申请仲裁。10.3诉讼途径a)如协商或仲裁不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.不可抗力11.1不可抗力事件a)不可抗力事件包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。11.2不可抗力处理a)发生不可抗力事件,导致合同无法履行时,双方应协商解决。b)因不可抗力事件导致的损失,由双方各自承担。12.违约责任12.1违约行为a)任何一方违反合同约定,均构成违约行为。12.2违约责任a)违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。12.3违约赔偿a)违约赔偿金额按实际损失计算,最高不超过合同价款的20%。13.合同附件13.1设计图纸a)设计图纸包括项目总体设计、单体建筑设计、结构设计、电气设计等。13.2政府批文a)项目用地批文、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证等。13.3其他附件a)合同签订双方的身份证复印件、银行账户信息等。14.其他条款14.1合同生效a)本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同备案a)本合同签订后,双方应向相关部门进行备案。14.3合同解除条件a)如遇国家政策调整、市场环境变化等不可预见因素,导致合同无法继续履行,双方可协商解除合同。14.4合同续签a)本合同到期后,如双方同意继续合作,可签订续签协议。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义a)第三方指在合同履行过程中,由甲乙双方共同认可的,提供专业服务或协助的独立法人或其他组织。b)第三方不包括中介方,且其服务内容应与合同直接相关。15.2第三方选择a)第三方由甲乙双方共同协商确定,并签订相应合作协议。b)甲方或乙方如需更换第三方,应提前通知对方,并经对方同意。15.3第三方责任a)第三方应按照合作协议履行其职责,对因自身原因造成的损失承担赔偿责任。b)第三方责任限额由甲乙双方在合作协议中约定,最高不超过合同价款的5%。15.4第三方权利a)第三方有权要求甲方或乙方提供必要的资料和条件,以完成其职责。b)第三方有权根据合作协议向甲方或乙方收取合理的服务费用。15.5第三方与其他方的划分说明a)第三方与甲方、乙方之间是独立的合作关系,各自承担相应的法律责任。b)第三方在合同履行过程中,不得损害甲方或乙方的合法权益。c)第三方不得将甲方或乙方的商业秘密泄露给任何第三方。16.甲乙方额外条款16.1甲乙方在第三方介入时的责任a)甲方在第三方介入期间,应确保第三方按照合同约定和合作协议履行职责。b)乙方在第三方介入期间,应积极配合第三方的工作,并提供必要的协助。16.2甲乙方对第三方行为的监督a)甲方或乙方有权对第三方的行为进行监督,确保其服务质量。b)甲方或乙方发现第三方存
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 安全员培训讲义1-企业安全生产标准化基本规范
- 数学-云南省2025届高三下学期3月百万大联考试题和答案
- 医院医保管理目标数据
- 培训铺台布与摆台标准操作
- 2024慢性鼻窦炎诊断和治疗指南解读课件
- 东北工程管理员工培训
- 儿童创意粘土花篮课件
- 培训如何写好策划案
- 护理服务态度改善方案
- 2024年9月份深海管线焊接心理压力模型与水下事故应急演练
- 思想道德与法治2021版第六章第一节
- 生态环境部卫星环境应用中心第一次公开招考3名项目工作人员模拟试卷【共500题附答案解析】
- 三年级下册美术教案及课后反思-第10课 图形的联想|浙美版
- (新版)旅游接待业理论考试题库(含各题型)
- 强迫症ppt精品课件
- 《食品感官分析技术》最全完整版课件全套教学教程
- 三年级下册数学课件-4.1 整体与部分 ▏沪教版 (共21张ppt)
- 2022年芜湖职业技术学院职业适应性测试题库及答案解析
- 14.1兽药陈列环境温湿度记录表
- 辽宁省地方标准编制说明
- (完整word)燃油系统完整性(FMVSS 301)
评论
0/150
提交评论