二级建造师之二建建设工程法规及相关知识题库及完整答案1套

二级建造师之二建建设工程法规及相关知识题库第一部分单选题（500题）1、依据《招标投标法》，下列关于招标代理的说法中正确的是（ ）。A.建设工程招标必须委托招标代理机构进行B.招标代理机构可以在所代理的招标项目中投标或者代理投标C.招标代理机构是依法设立、从事招标代理并提供相关服务的社会中介组织D.招标代理机构全权负责受托项目的招标、评标事宜【答案】：C2、建设工程勘察、设计文件中规定采用的新技术、新材料，可能影响建设工程质量和安全，又没有（）的，应当由国家认可的检测机构进行试验、论证，出具检测报告，，并经国务院有关部门或省、自治区、直辖市人民政府有关主管部门组织的建设工程专家委员会审定后，方可使用A.国家技术标准B.强制性标准C.行业质量标准D.地方质量标准【答案】：A3、下列情形中，属于弄虚作假、骗取中标的情形是（）。A.共同抬高投标报价B.借用他人资质证书C.行贿评标专家谋取高分D.低价中标、高价索赔【答案】：B4、某施工合同约定按月支付工程进度款，承包方累计施工超过6个月，并且每月都向发包方申请、催促支付进度款，但始终得不到支付，为此乙方申请解除合同。该合同解除后，下列行为中不正确的是（ ）。A.发包方可以不承担违约责任？8.承包方应该终止履行合同？C.发包方应赔偿未支付给乙方费用的损失？D.承包方仍可要求结算已完部分的工程费用【答案】：A5、根据《招标投标法》，关于投标人提交投标文件的说法，正确的是（ ）。A.在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人可以拒收B.投标人少于5个的，招标人应当重新招标C.招标人收到投标文件后，应当开启检查并签收保存D.投标截止后，投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金【答案】：D6、由国务院建设、铁路、交通、水利等行政主管部门各自审批，编号和发布的标准，属于（）。A.国家标准B.行业标准C.地方标准D.企业标准【答案】：B7、下列客体中，受知识产权法律制度保护的是()A.产品B.存有软件的光盘C.商誉D.商业秘密【答案】：D8、(2016年真题)两家施工企业协商后同时参加一个项目的投标，给建设单位造成重大损失，则该两家施工企业直接责任人应承担的刑事责任是()。A.徇私舞弊罪B.玩忽职守罪C.串通投标罪D.重大责任事故罪【答案】：C9、甲委托乙采购一种新材料并签订了材料采购委托合同，经甲同意，乙将新材料采购事务转委托给丙。关于该转委托中责任承担的说法，正确的是()。A.乙对丙的行为承担责任B.乙仅对丙的选任及其对丙的指示承担责任C.甲与乙对丙的行为承担连带责任D.乙对丙的选任及其对丙的指示，由甲与乙承担连带责任【答案】：B10、施工作业人员张某在作业过程中，发现吊装预制构件未绑扎牢固而失衡摆动，即将脱落直接危及人身安全，随即停止作业并迅速躲避。该情形属于张某行使（）。A.知情权B.拒绝违章指挥权C.正当防卫权D.紧急避险权【答案】：D11、王某的日工资为80元。政府规定2013年10月1日至7日放假7天，其中3天属于法定休假日，4天属于前后两周的周末休息日。公司安排王某在这7天加班不能安排补休。公司应当向王某支付加班费合计（）元。A.560B.1360C.800D.1120【答案】：B12、（2019年真题）在建设工程施工过程中，关于施工节材的说法，正确的是（）。A.应当使用散装水泥B.应当使用预拌混凝土C.禁止损毁耕地烧砖D.禁止远距离运输【答案】：C13、《安全生产许可证条例》规定，建筑施工企业安全生产许可证由（）颁发和管理。A.县级以上人民政府B.县级以上人民政府建设主管部门C.省、自治区、直辖市人民政府D.省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门【答案】：D14、下列行政行为中，不属于行政许可行为的是（）。A.专业人员执业资格注册B.二级建造师的继续教育培训C.安全生产许可D.核准企业资质等级【答案】：B15、根据《劳动法》，关于妇女、未成年人劳动保护的说法，正确的是（）。A.企业不得聘用未满18周岁的未成年人B.企业应当为未成年工定期进行健康检查C.企业不得安排妇女从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动D.企业不得安排妇女从事高处、低温、冷水作业【答案】：B16、（2015年真题）关于招标方式的说法，正确的是（）。A.公开招标是招标人以招标公告的方式邀请特定的法人或者其他组织投标B.邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请五个以上待定的法人或者其他组织投标C.省级人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经省级人民政府批准可以进行邀请招标的口.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目一律公开招标【答案】：C17、（2016年真题）关于抵押的说法，正确的是（）。A.抵押人没有义务妥善保管抵押物并保证其价值不变B.转让抵押物的价款只需高于担保债权即可C.当事人可以在抵押合同中约定抵押担保的范围D.抵押权可以与其担保的债权分离而单独转让【答案】：C18、建设单位向施工企业表示同意支付拖欠的工程款，这将在法律上引起（）后果。A.诉讼时效的中止B.诉讼时效的中断C.诉讼时效的延长D.改变法定的诉讼时效期间【答案】：B19、（2021年第2批真题）关于建设工程价款优先受偿权的说法，正确的是（）。A.建设工程价款优先受偿权与抵押权效力相当，优于其他债权B.装饰装修工程的承包人，无权主张建设工程价款优先受偿权。.承包人就逾期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金等主张优先受偿的，人民法院不予支持D.建设工程价款优先受偿权的起算日为建设工程竣工验收之日【答案】：C20、建筑企业的特种作业人员不包括（）。A.架子工B.钢筋工【答案】：【答案】：CC.起重信号司索工D.起重机械司机【答案】：B21、根据我国法律规定，下列合同转让行为有效的是（）。A.甲将中标的某项目全部转让给乙施工单位B.甲将自己对乙单位的一笔债务部分转让给丙公司，随后通知乙单位C.甲不顾合同约定的不得转让债权条款，将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司D.甲将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司，随后通知乙单位【答案】：D22、下列仲裁协议约定的内容中，属于有效条款的是（）。A.仲裁协议约定两个仲裁机构，且当事人不能就仲裁机构选择达成一致B.当事人约定争议可以向仲裁机构申请仲裁也可以向人民法院起诉C.劳动合同约定发生劳动争议向北京仲裁委员会申请仲裁D.双方因履行合同发生纠纷向北京仲裁委员会申请仲裁【答案】：D23、依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）日。A.10B.15C.20D.3024、建筑施工企业的管理人员和作业人员每（）应至少进行一次安全生产教育培训并考核合格。A.半年B.二年C.一年D.三年【答案】：C25、单位甲委托自然人乙采购特种水泥，乙持授权委托书向提供商丙采购，由于缺货，丙向乙说明无法供货，乙表示愿意购买普通水泥代替，向丙出示加盖甲公章的空白合同。经查，丙不知乙授权不足的情况。关于甲、乙行为的说法，正确的是（）。A.乙的行为属于法定代理B.甲有权拒绝接受这批普通水泥C.如甲拒绝，应由乙承担付款义务D.甲承担付款义务【答案】：D26、按照合同约定，2012年1月1日发包方应该向承包方支付工程款，但没有支付。2014年月1日至6月30日之间，当地发生了特大洪水，导致承包方不能行使请求权。则在此期间（）。A.诉讼时效中止B.诉讼时效中断C.诉讼时效不中止D.诉讼时效终止【答案】：C27、当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担的违约责任是（）。A.继续履行、消除危险或者赔偿损失B.继续履行、采取补救措施或者赔偿损失C.返还财产、赔礼道歉或者采取补救措施D.恢复原状、赔偿损失或者支付违约金【答案】：B28、由一个国家现行的各个部门法构成的有机联系的统一整体通常称为（）。A.法律形式B.法律体系C.法律规范D.法律部门【答案】：B29、无粘结预应力筋布置安装错误的是（）。A.锚固肋数量和布置应保证张拉段无粘结预应力筋长不超过50m，且锚固肋数量为双数B.安装时，上下相邻两无粘结预应力筋位置应错开一个锚固肋C.无粘结力预应力筋不应有死弯，有死弯必须切断，但可以1个有接头D.张拉段无粘结预应力筋长度大于25m小于50m时，宜采用两端张拉【答案】：C30、在城市市区进行建设施工或者从事其他产生扬尘污染的活动，未采取有效扬尘防治措施，致使大气环境受到污染的，限期改正，处（）万元以下罚款。A.1B.2C.3D.5【答案】：B31、经评标，甲被推荐为第一中标候选人，但在中标通知书发出之前，招标人收到甲退出此次投标的书面通知。关于甲行为的说法正确是（）。A.属于在投标有效期内撤销投标文件B.属于放弃中标C.甲的要求不能被接受，必须继续参加投标D.甲可向招标人申请退还部分投标保证金【答案】：A32、（2016年真题）某建设单位领取施工许可证后因故4个月未能开工，又未申请延期，该施工许可证（）。A.自行废止B.重新核验C.继续有效D.自行延期【答案】：A33、关于法人在建设工程中的地位的说法，正确的是（）。A.建设单位应当具备法人资格B.建设工程中的法人可以不具有民事行为能力C.非营利法人可以成为建设单位D.建设单位应当独立承担民事责任【答案】：C34、根据《民法典》的规定，属于承担民事责任方式的是（）。A.返还财产B.责令停产停业C.暂扣或者吊销执照D.没收违法所得，没收非法财物【答案】：A35、根据《政府采购法实施条例》规定，政府采购依法不进行招标的，能够选择的采购方式是（）。A.询价B.多项来源采购C.竞争性谈判D.内部选定【答案】：C36、全民所有制企业的经营权属于（）A.自物权B.用益物权C.担保物权D.债权【答案】：B37、（2021年真题第1批）下列行为属于工程质量不良行为的是（ ）。A.未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材的B.在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的C.未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料见证取样的D.*****【答案】：C38、下列选项中，符合《招标投标法》关于开标规定的是（）。A.开标由招标人主持，邀请至少半数以上投标人参加B.投标人对开标有异议可直接向行政部门投诉C.投标人少于3个的，不得开标，招标人应当重新招标D.开标可以在招标文件确定的提交投标文件截止时间后公开进行【答案】：C39、关于确定中标人的说法，正确的是（A.招标人不得授权评标委员会直接确定中标人B.排名第一的中标候选人放弃中标的，招标人必须重新招标C.确定中标人前，招标人可以就投标价格与投标人进行谈判D.招标人有权根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人自行确定中标人【答案】：D40、关于施工企业承揽工程的说法，正确的是（）。A.施工企业可以允许其他企业使用自己的资质证书和营业执照B.施工企业在施工现场所设项目管理机构的项目负责人可以不是本单位人员C.施工企业由于不具备相应资质等级只能以其他企业名义承揽工程D.施工企业应当拒绝向其他企业转让资质证书【答案】：D41、（2021年第2批真题）根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，关于危大工程专项施工方案的说法，正确的是（）。A.危大工程实行分包的，专项施工方案应当由相关专业分包单位组织编制B.分包单位组织编制的专项施工方案应当由分包单位负责人签字并加盖单位公章C.超过一定规模的危大工程，建设单位应当组织专家会议论证专项施工方案D.危大工程实行施工总承包的，专项施工方案应当由施工总承包单位编制【答案】：D42、《建筑业企业资质管理规定》中规定，申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请建筑业企业资质的，不予受理或者不予行政许可，并给予警告，申请人在（）年内不得再次申请建筑业企业资质。A.1B.2C.3D.4【答案】：A43、关于违约责任及违约责任的免除的说法，不正确的有（）。A.当事人延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任B.约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加C.违约责任的法定承担方式有继续履行、赔偿损失、采取补救措施，停止违约行为、支付违约金、定金D.继续履行是一种违约后的补救方式，是否要求违约方继续履行是非违约方的一项权利【答案】：C44、根据《劳动合同法》，下列选项中，用人单位可以解除劳动合同的情形是（）。A.职工患病，在规定的医疗期内的？B.职工非因工负伤医疗期满后不能胜任原工作和调整后的工作的?C.女职工在孕期、产期、哺乳期的？D.职工因工负伤被确认部分丧失劳动能力的【答案】：B45、（2015年真题）关于招标方式的说法，正确的是（）。A.公开招标是招标人以招标公告的方式邀请特定的法人或者其他组织投标B.邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请五个以上特定的法人或者其他组织投标C.省级人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经省级人民政府批准可以进行邀请招标口.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目一律公开招标【答案】：C46、两个以上法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标是（）。A.合伙投标B.合作投标C.联合投标D.共同投标【答案】：C47、关于法人成立的说法，正确的是（）。A.特别法人的产生可以不经过法定的程序B.法人的名称不得与其他法人的名称相同或者相近C.法人能够独立承担民事责任D.法人可以不设法定代表人【答案】：C48、下列法律文书中，不具有强制执行效力的是（）A.由行政主管部门主持达成的调解书B.仲裁委员会在仲裁程序中形成的调解书C.人民法院在民事案件审理中制作的调解书D.由人民调解委员会调解达成的并经人民法院司法确认的调解协议【答案】：A49、工程师在接到延期开工申请后（）小时内不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延。A.24B.48C.12D.36【答案】：B50、根据《建设工程安全生产管理集例》，不属于施工总承包单位应承担的生产责任的是（）。A.统一组织编制建设工程生产安全应急救援预案B.负责向有关部门上报施工生产安全事故C.自行完成建设工程主体结构的施工D.施工总承包单位与分包单位间约定责任与法定责任相抵触时，以约定责任为准【答案】：D51、根据《建筑市场信用管理暂行办法》，建筑市场各方主体的下列情形中，应当列入建筑市场主体“黑名单”的是（）A.发生违法分包，受到行政处罚的B.发生工程质量安全事故受到行政处罚的C.经法院判决或者仲裁机构裁决，认定为拖欠工程款的D.利用虚假材料、以欺骗手段取得企业资质的【答案】：D52、在建设工程施工合同履行中，建设单位没有及时检查隐蔽工程，承包人（）。A.只能顺延工期，无权要求赔偿停工、窝工损失8.可以顺延工期，并要求赔偿停工、窝工损失。.可以顺延工期，对隐蔽工程的质量缺陷不承担责任D.既无权顺延工期，也无权要求赔偿停工、窝工损失【答案】：B53、（2021年真题第2批）下列安全生产责任中，属于建设工程项目专职安全生产管理人员职责的是（）。A.组织制定并实施生产安全事故应急救援预案B.保证本单位安全投入的有效实施C.督促检查危险性较大工程的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患D.现场监督危险性较大工程安全专项施工方案实施情况【答案】：D54、（2017年真题）关于《建设工程质量管理条例》，设计文件应注明工程合理使用年限，该年限从（）之日起算。A.颁发施工许可证B.工程竣工验收合格C.工程缺陷责任期届满D.工程法定最低保修期届满【答案】：B55、(2016年真题)根据《生产安全事故预告和调查处理条例》，事故发生后，下列说法正确的是()。A.单位负责人接到报告后，应当于2小时内向有关部门报告B.单位负责人应当向单位所在地的有关部门报告C.事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告D.情况紧急时，事故现场有关人员应当直接向事故发生地的有关部门报告【答案】：C56、以下建筑工程在开工之前需要办理施工许可证的是()。A.投资额为35万的建筑工程B.建筑面积为200平方米的建筑工程C.抢险救灾工程D.军用房屋建筑工程【答案】：A57、某房地产开发公司在某市老城区拟开发的一住宅小区项目涉及到拆迁，则房地产公司申领施工许可证前，()。A.拆迁工作必须全部完成B.拆迁补偿安置资金全部到位C.拆迁工程量已完成50%D.有保证工程质量和安全的具体措施【答案】：D58、施工现场从事危险作业人员的意外伤害保险费的支付者是()。A.建设单位B.施工单位和从事危险作业人员C.施工单位D.从事危险作业人员【答案】：C59、（2020年12月真题）根据《工伤保险条例》，职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，其停工留薪期一般不超过（）。A.3个月B.6个月C.12个月D.9个月【答案】：C60、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故发生后，下列说法正确的是（）。A.单位负责人接到报告后，应当于2小时内向有关部门报告B.单位负责人应当向单位所在地的有关部门报告C.事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告D.情况紧急时，事故现场有关人员应当立即向事故发生地的有关部门报告【答案】：C61、由国务院行政主管部门制定的行业标准，并报国务院标准化行政主管部门备案，在公布国家标准后，该项行业标准（）。A.应当及时修订或废止??????B.行业标准优先适用？C.国家标准优先适用？D.企业可以根据自身情况选择适用哪一个标准【答案】：A62、甲建设单位与乙设计单位签订了设计合同，合同约定设计费为200万元，定金为设计费的15%，甲支付定金后，如果乙在规定期限内不履行合同，甲可以要求乙返还（）元。80万60万40万30万【答案】：B63、在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内夜间施工，需要有关主管部门证明的是（）。A.电力抢修作业B.抗洪抢险作业C.因生产工艺要求连续作业D.因特殊需要必须连续作业【答案】：D64、根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，下列监督检查内容中，不属于强制性标准监督检查的内容是（）。A.工程项目的安全、质量B.工程项目的规划、勘察、设计、施工等环节C.工程项目采用的材料、设备D.工程项目技术人员的劳动合同【答案】：D65、（2020年12月真题）关于仲裁调解书的说法，正确的是（）。A.仲裁裁决书的法律效力高于仲裁调解书B.仲裁调解达成协议的，仲裁庭应当制作裁决书C.仲裁调解书经双方当事人签收后，即发生法律效力D.在仲裁调解书签收前当事人反悔的，当事人应当重新申请仲裁【答案】：C66、关于土地所有权，下列表述错误的是（）。A.城市市区的土地属国家所有B.城市郊区的土地属集体所有C.宅基地属于集体所有D.自留地属集体所有【答案】：B67、劳动者可以立即解除劳动合同且无需事先告知用人单位的情形是（ ）。A.用人单位未按照劳动合同约定提供劳动包含或者劳动条件B.用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动C.用人单位未及时足额支付劳动报酬D.用人单位制定的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者的权益【答案】：B68、根据《民法典》的规定，属于承担民事责任方式的是（）。A.返还财产B.责令停产停业C.暂扣或者吊销执照D.没收违法所得，没收非法财物【答案】：A【答案】：【答案】：A69、（2021年第1批真题）某施工企业与甲材料供应商订立材料买卖合同。施工企业误将应当支付给甲的货款支付给了乙材料供应商。关于该货款处理的说法，正确的（）。A.乙应当将收到的货款返还给甲B.甲可以向乙主张返还货款C.乙可以拒绝将收到的货款返还给该施工企业D.该施工企业可以向乙主张返还货款【答案】：D70、下列物权中不属于益物权的是（）。A.地役权B.建设用地使用权土地承包经营权土地所有权【答案】：D71、关于仲裁协议效力的说法正确的是（）。A.当事人达成仲裁协议，一方向人民法院起诉未声明有仲裁协议，人民法院受理后，另一方在首次开庭前提交仲裁协议的，人民法院应当驳回起诉B.仲裁委员会应当对当事人在仲裁协议中约定的争议事项进行仲裁，对超出仲裁协议约定范围的其他争议事项也应当协议仲裁C.一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由仲裁委员会裁定D.当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件，由仲裁协议约定的仲裁机构所在地、仲裁协议签订地等基层人民法院管辖72、在我国法律体系中，调整平等主体之间财产关系和人身关系的法律部门是()。A.行政法B.劳动法C.经济法D.民法【答案】：D73、行政处罚案件中，组织听证的费用由()承担。A.当事人B.受益人C.行业协会D.行政机关【答案】：D74、建设单位领取施工许可证后，因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，延期次数和每次期限分别为()1次和3个月2次和3个月3次和2个月1次和6个月【答案】：B75、根据《招标投标法》规定，下列表述正确的是()。A.投标截止前撤回已提交的投标文件，应当没收保证金B.补充、修改已提交的投标文件，应当在提交投标保证金之前进行C.撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前进行D.撤回已提交的投标文件，应当以书面形式通知其他投标人【答案】：C76、关于劳动合同履行的说法，正确的是（）。A.用人单位变更名称，原劳动合同可终止B.用人单位发生合并或者分立，原劳动合同解除C.用人单位变更投资人不影响劳动合同的履行D.用人单位变更法定代表人，应当重新订立劳动合同【答案】：C77、根据《招标投标法》，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短为（）日。A.5B.10C.15D.20【答案】：D78、关于建设工程中代理的说法，正确的是（）。A.建设工程合同诉讼只能委托律师代理B.建设工程中的代理主要是法定代理C.建设工程中应由本人实施的民事法律行为，不得代理D.建设工程中为被代理人的利益，代理人可直接转托他人代理【答案】：C79、承揽业务不良……（）。***转包或者违法分包的?未取得资质证书承揽工程的?允许他人以本单位名义承揽工程的D.未在规定期限内办理证照变更手续的【答案】：A80、混凝土浇注施工前，施工单位应当提前通知建设工程质量监督机构，这是因为（）。A.质量监督机构应当对商品混凝土进行见证取样B.质量监督机构负责组织隐蔽工程验收C.未经质量监督机构签字，施工单位不得进行下一道工程的施工D.隐蔽工程质量应当接受政府强制监督【答案】：D81、下列关于知识产权的法律特征的说法，正确的是（）。A.具有财产权和人身权双重性B.无期限性C.没有绝对的排他性口.在空间效力的无限性【答案】：A82、某依法必须进行招标的项目，投标人对评标结果有异议，应当在（）提出。A.中标候选人公示期间B.中标通知书发出之后C.合同谈判期间D.招标人收到评标报告之前【答案】：A83、投标人对评标结果有异议的，依法应当先向（）提出异议。A.招标人？B.评标委员会？C.建设行政主管部门？D.招投标的行政监督部门【答案】：A84、根据《立法法》，地方性法规、规章之间不一致时，由有关机关依照规定的权限作出裁决，关于裁决权限的说法，正确的是（ ）。A.同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由制定机关的上级机关裁决B.地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致,不能确定如何适用时，应当提请全国人民代表大会常务委员会裁决C.部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由部门规章的制定机关进行裁决D.根据授权制定的法规与法律规定不一致，不能确定如何适用时，由全国人民代表大会常务委员会裁决【答案】：D85、场景（八）A.定金保证B.一般保证C.抵押保证D.留置保证【答案】：B86、某市文物管理部门拟对部分文物建筑进行修缮，需重建部分建筑，则承揽该项目的施工单位必须具有（）。A.建筑行政主管部门颁发的资质等级证书B.文物行政管理部门颁发的文物保护工程资质证书C.A和B满足其一即可D.A和B必须同时具备【答案】：D87、工程监理单位与所监理工程的（）有权属关系时，不得承担该项建设工程的监理业务。A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.勘察单位【答案】：C88、关于施工质量检验和返修的说法，不正确的有（）。A.工程质量检测机构不得转让检测业务B.竣工验收时发现质量问题的工程，由施工单位负责返修C.隐蔽工程在隐蔽前，施工单位通知建设单位或监理单位即可D.严重工程质量问题相关责任单位已被撤销的，可追究项目负责人的责任【答案】：C89、根据《消防法》关于施工企业的消防安全职责的说法，正确的是（ ）。A.按照地方标准或企业标准配置消防设施、器材B.非重点工程施工现场应当定期组织消防安全培训和消防演练C.对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效D.重点工程的施工现场应当每周至少进行一次防火巡查，并建立巡查记录【答案】：C90、(2018年真题)根据《注册建造师管理规定》，不予注册的情形是()。A.申请人年龄达到60周岁B.申请人因执业活动受到刑事处罚，自刑罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年C.申请人被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满5年D.申请人申请注册之日5年前担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故【答案】：B91、关于融资租赁合同当事人义务的说法，正确的是()。A.出租人向承租人履行交付标的物的义务B.出卖人向承租人履行标的物的瑕疵担保义务C.出租人向承租人履行租赁物维修的义务D.承租人向出卖人履行交付租金的义务【答案】：B92、用人单位自用工日超过1个月不满1年未与劳动者订立书面劳动合同的，应该向劳动者每月支付()的工资。A.2倍倍3倍5倍【答案】：A93、《建筑工程施工许可管理办法》规定，在中华人民共和国境内从事各类房屋建筑及其附属设施的建造、装修装饰和与其配套的线路、管道、设备的安装，以及城镇市政基础设施工程的施工，建设单位在开工前应当依照本办法的规定，向（）申请领取施工许可证。A.施工单位所在地的县级以上人民政府工商行政管理部门B.施工单位所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门C.工程所在地的县级以上人民政府工商行政管理部门D.工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门【答案】：D94、某建设单位欲新建一座大型综合市场，于2020年3月20日领到工程施工许可证。开工后因故于2020年10月15日中止施工。根据建筑法的规定，该建设单位向施工许可证发证机关报告的最迟期限应该是2020年（ ）。A.10月15日B.10月22日C.11月14日D.12月14日【答案】：C95、（2021年真题第2批）关于移送管辖的说法，正确的是（ ）。A.移送管辖是没有管辖权的法院把案件移送给有管辖权的法院审理B.移送管辖仅限于上下级法院之间C.移送管辖与管辖权转移的程序完全相同D.受移送的法院认为受移送的案件不属于本院管辖的，可以再自行移送【答案】：A96、某施工企业的下列工作安排，违反《劳动法》中关于女职工特殊保护规定（）。A.安排正在哺乳未满1周岁婴儿的女工李某从事资料整理工作B.安排怀孕6个月的女工钱某从事夜班工作C.安排怀孕期间女工赵某从事第3级体力劳动强度的劳动D.批准女工王某只能休产假120天【答案】：C97、某施工企业于2008年3月2日取得安全生产许可证，则该安全生产许可证有效期限届至()2010年3月2日2011年3月2日2012年3月2日2013年3月2日【答案】：B98、某施工合同约定关于工程质量的一切争议由北京仲裁委员会仲裁。合同履行中，施工企业与建设单位在工程质量和工程价款结算数额上均发生争议。关于争议管辖的说法中，正确的是()。A.质量和结算纠纷均由北京仲裁委员会仲裁B.仲裁条款约定无效C.质量纠纷由北京仲裁委员会仲裁，结算纠纷由法院审理口.双方只能修改或补充仲裁约定【答案】：C99、二级和二级以下建筑施工专业承包资质序列企业配置专职安全生产管理人员应不少于()。A.2人B.3人C.4人D.6人【答案】：A100、根据《劳动合同法》规定，劳动合同的订立，下列说法正确的是（ ）。A.建立劳动关系，应当订立书面劳动合同B.用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自劳动合同订立之日起建立C.劳动者与单位初次订立劳动合同不能订立无固定期限劳动合同D.劳动合同应当自用工之日起三个月内订立【答案】：A101、（2019年真题）有效仲裁协议的内容不包括（）。A.具体的仲裁事实、理由B.请求仲裁的意思表示C.仲裁事项D.选定的仲裁委员会【答案】：A102、关于项目经理部，下面说法错误的是（）。A.具备法人资格B.不具备法人资格C.非常设机构D.根据施工项目组建【答案】：A103、（2021年第2批真题）根据《建设工程安全生产管理条例》，应当由施工起重机械安装单位承担法律责任的情形是（）。A.未由专业技术人员现场监督的B.未审查拆装方案的C.未审查安全施工措施的D.未向建设单位进行安全使用说明，办理移交手续的【答案】：A104、根据《建筑市场信用管理暂行办法》，不良信用信息公开期限一般为（）。A.3个月至1年年至3年C.6个月至3年D.3年至5年【答案】：C105、建筑施工企业以欺骗贿赂等不正当手段取得安全生产许可证的，（）年内不得再次申请安全生产许可证。A.1B.2C.3D.4【答案】：C106、关于招标投标活动的投诉与处理，下列说法中正确的是（ ）。A.投标人认为招标投标活动违法，可以自知道或应当知道之日起的10日内投诉B.行政监管部门收到投诉后应在30个工作日内决定是否受理C.投标人对招标文件和评标结果有异议的，直接向有关行政监督部门投诉D.行政监管部门处理投诉，必须责令暂停招标投标活动【答案】：A107、 （2015年真题）某开发商以A地块的建设用地使用权作为向银行贷款的担保，确保近期还款，此担保方式属于（）。A.保证B.质押C.抵押D.留置【答案】：C108、（2016年真题）关于定金的说法，正确的是（）。A.债务人履行债务后，定金不可抵作价款B.订金与定金的法律效果相同C.定金超过合同金额的20%，则定金无效D.定金的法律性质是担保【答案】：D109、某建设工程的开工报告已按照相关规定获得批准，发包单位要求承包单位开始施工。下列正确的说法是（）。A.施工许可证是获准开工的唯一批准文件B.施工单位有权拒绝施工C.可以边施工边申领施工许可证D.施工单位应当按照指令开工【答案】：D110、某施工企业投标中标一住宅小区工程的施工任务，并与招标人订立了书面合同，合同总额2000万元。由于工期紧，将其中部分工程的施工任务转给了其他施工企业，并从中获利。对此，该施工企业将面临的法律后果不包括（）。【答案】：【答案】：DA.被处以转让项目金额的5%。以上10%。以下的罚款B.按规定被没收非法所得C.被责令停业整顿甚至被吊销营业执照D.企业法人被刑事处罚【答案】：D111、下列选项中不属于招标代理机构的工作事项是（）。A.审查投标人资格B.编制标底C.组织开标D.进行评标【答案】：D112、关于施工企业法人与项目经理部法律关系的说法，正确的是（ ）。4项目经理部具备法人资格8.项目经理是企业法人代表人授权在建设工程施工项目上的管理者。.项目经理部行为的法律后果由自己承担口.项目经理部是施工企业内部常设机构【答案】：B113、以下不属于建筑业企业资质序列的是（）。A.施工总承包资质B.专业承包资质C.施工劳务资质D.工程总承包资质114、下列情形中，属于发包人可以单方解除合同情形的是（）。A.承包人将主体工程分包给其他单位B.合同约定的期限内没有完工C.已经完成的建设工程质量不合格口.承包人未经发包人同意将劳务作业分包给具有相应资质的劳务作业单位【答案】：A115、（2016年真题）招标投标违法行为记录公告，绝对禁止公开涉及（）的记录。A.国家秘密B.个人隐私C.商业隐私D.政府信息【答案】：A116、关于无效民事法律行为法律后果的说法，正确的是（）A.无效民事法律行为自被认定无效之日起不再具备有法律约束力B.双方当事人对民事法律行为无效均有过错的，应当承担连带责任C.民事法律行为部分无效，不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效D.民事法律行为无效，行为人因该行为取得的财产，应当直接折价补偿【答案】：C117、（2018年真题）根据《民法总则》*的相关规定，法人分为（ ）。A.企业法人和非企业法人B.机关法人、企业法人和社团法人C.一般法人和特别法人D.营利法人、非营利法人和特别法人【答案】：D118、（2020年真题）关于融资租赁合同当事人义务的说法，正确的是（ ）。A.出租人向承租人履行交付标的物的义务B.出卖人向承租人履行标的物的瑕疵担保义务C.出租人向承租人履行租赁物维修的义务D.承租人向出卖人履行交付租金的义务【答案】：B119、关于投标文件修改的说法，正确的是（）。A.投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以修改已提交的投标文件B.投标人不得修改已提交投标文件的实质性内容C.投标人对已提交的投标文件，仅能修改一次D.投标人修改已提交的投标文件，修改的内容应当作为一个独立文件【答案】：A120、甲单位与采购员乙因矛盾解除代理关系，但有两份盖有甲公章的空白授权书未收回。乙为泄愤，持授权书向供应商丙、丁高价采购材料。丙丁均及时发货至施工现场。经查，丙不知乙离职，而丁知道乙离职。关于本案，说法正确的是（）。人.甲有权拒绝向丙、丁承担责任B.由于甲单位存在过失，两份合同均属于表见代理C.由于乙行为违法，两份合同均属于无效合同D.甲对丙应承担付款义务【答案】：D121、（2020年真题）根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，以他人名义投标骗取中标的属于（）。A.资质不良B.工程质量不良C.工程安全不良D.承揽业务不良【答案】：D122、关于施工许可证与已确定的施工企业安全生产许可证之间关系的说法，正确的是（）。A.施工许可证与安全生产许可证无关B.安全生产许可证以施工许可证取得为前提C.因吊销安全生产许可证更换施工企业的，施工许可证应当重新申请领取D.施工许可证与安全生产许可证的持证主体相同【答案】：C123、下列请求事项中，属于人民法院不受理公民法人和其他组织提起的行政诉讼请求事项的是（）。A.对吊销许可证和执照等行政处罚不服的B.对财产的查封等行政强制措施不服的C.认为行政机关侵犯法律规定的经营自主权的D.认为某地方性法规违法的【答案】：D124、某施工合同约定按月支付工程进度款，承包方累计施工超过6个月，并且每月都向发包方申请、催促支付进度款，但始终得不到支付，为此承包方申请解除合同。该合同解除后，下列行为中错误的是（）。A.发包方可以不承担违约责任.承包方应该终止履行合同C.发包方应赔偿未支付给承包方损失的费用D.承包方仍可要求结算已完部分的工程费用【答案】：A125、关于工伤医疗停工留薪期的说法中，正确的是（）。4在停工留薪期内，原工资福利待遇适当减少.停工留薪期一般不超过12个月C.工资由所在单位在停工留薪期结束后一次性支付D.停工留薪期满后仍需治疗的，工伤职工不再享受工伤医疗待遇【答案】：B126、李某与用人单位发生劳动争议，经劳动争议仲裁委员会仲裁解决，但李某对仲裁裁决不服，拟向人民法院提起诉讼。提起诉讼的时间应不超过收到仲裁裁决后的（）。A.7天15天30天60天【答案】：B127、（2020年真题）关于承担代理责任的说法，正确的是（）。A.代理行为的法律后果由被代理人和代理人共同承担B.被代理人应当知道代理人的代理行为违法未作反对表示的，由被代理人承担责任C.代理人不完全履行职责，造成被代理人损害的，应当承担民事责任D.代理人和相对人恶意串通，损害被代理人合法权益的，代理人和相对人应当承担按份责任【答案】：C128、关于中标和订立合同的说法，正确的是（）。A.招标人不得授权评标委员会直接确定中标人B.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起20日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同C.招标人和中标人可以再行订立背离合同实质性内容的其他协议D.招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人【答案】：D129、根据《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》,关于竣工验收备案的说法，正确的是（）。A.建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起30日内办理建设工程竣工验收备案B.备案机关发现建设单位在竣工验收过程中有违反国家有关建设工程质量管理规定行为的，应当责令停止使用，重新组织竣工验收C.工程质量监督机构应当在工程竣工验收之日起3个月内。向备案机关提交工程质量监督报告D.备案机关验证竣工验收备案文件齐全后，应当在工程竣工验收备案表上签署同意意见【答案】：B130、关于行政诉讼的法院管辖、起诉和受理的说法，正确的有（ ）。A.涉及商业秘密的行政诉讼案件一律不得公开审理B.原告向两个以上有管辖权的人民法院提起诉讼的，由最先立案的人民法院管辖C.人民法院审理行政赔偿案件不适用调解D.行政诉讼坚持“谁主张谁举证”原则【答案】：B131、建设项目环境影响评价文件自批准之日起满5年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批机关重新审核。原审批机关应当自收到建设项目环境影响评价文件之日起（）内，将审核意见书面通知建设单位；逾期未通知的，视为审核同意。A.10日B.15日C.30日D.90日【答案】：A132、某建设工程承包人在工程完工后，于2月1日提交了竣工验收报告，3月1日竣工验收合格，3月15日承包人将工程交付给发包人，4月1日承包人提交了结算文件，发包人迟迟未予结算，6月1日承包人起诉至人民法院，该工程的应付款时间为（）。A.3月1日B.3月15日C.4月1日D.6月1日【答案】：B133、根据我国《劳动法》的规定，下列内容不属于用人单位不得解除劳动合同的情形的是（）。A.职业病或者因工负伤并被确认丧失或部分丧失劳动能力的B.劳动者在本单位持续工作满10年以上的C.患病或非因工负伤，在规定的医疗期内的D.女职工在孕期、产假、哺乳期内的【答案】：B134、关于民事诉讼证据的说法，正确的是（）。4在民事诉讼中，书证可以只提交复印件B.凡是知道案件情况的单位和个人，都有义务出庭作证C.未经过当事人同意私自录制的谈话资料不能作为证据使用D.当事人对鉴定结论有异议，鉴定人可以书面答复而不必出庭作证【答案】：B135、关于建设工程合同纠纷和解的说法，正确的是（）。A.诉前和解成立后，当事人不得反悔要求撤销B.诉中和解达成协议的，即可结束全部或部分诉讼程序C.执行中和解达成协议的，即可结束执行程序，且不可恢复D.仲裁中达成和解协议的，视为撤回仲裁申请，且不可反悔【答案】：B136、城市范围内主要路段的施工工地应设置高度不小于（）的封闭围挡，一般路段的施工工地应设置高度不小于（）的封闭围挡。A.2m；1.5mB.2.5m；1.8mC.1.5m；2mD.1.8m；2.5m【答案】：B137、关于著作权保护期的说法，正确的是（）。A.作者的署名权、修改权、保护作品完整权的保护期为作者终身及其死后50年B.公民的作品，其发表权、使用权和获得报酬权的保护期不受限制C.法人或者其他组织的作品的发表权、使用权和获得报酬权的保护期为50年D.法人或者其他组织的作品，自创作完成后30年内未发表的，不再受《著作权法》保护【答案】：C138、（2021年第2批真题）根据《建筑市场信用管理暂行办法》，不良信用信息公开期限一般为（）。A.3个月至1年B.1年至3年C.6个月至3年D.3年至5年【答案】：C139、关于物权的说法，正确的是（）A.物权包括所有权、债权、用益物权和担保物权B.用益物权包括对自己所有的财产享有使用和收益的权利C.依法属于国家所有的自然资源，所有权可以不登记D.物权保护方式，只能单独适用【答案】：C140、关于工程质量检测的说法，正确的是（）。A.检测机构应当建立档案管理制度，并应当单独建立检测结果不合格项目台账B.应当由施工企业委托具有相应资质的检测机构进行检测C.检测机构可以监制建筑材料、构配件和设备D.D检测报告经设计单位或者工程监理单位确认后，由建设单位归档【答案】：A141、下列不属于仲裁协议内容的是()。A.请求仲裁的意思表示B.仲裁事项C.仲裁协议书D.选定的仲裁委员会【答案】：C142、由于工作的调动，注册建造师王某与聘用单位解除了劳动关系，则王某应当及时办理()A.吊销B.撤销C.延续有效D.注销或变更【答案】：D143、(2020年真题)关于债的基本法律关系的说法，正确的是()。A.债是不特定当事人之间的法律关系B.债权人可以向债务人以外的任何人主张自己的权利C.债权为请求特定人为特定行为作为或者不作为的权利D.债权是绝对权【答案】：C144、甲、乙两公司联合承包了某大型工程的施工总承包任务。双方在联合承包协议中约定，如果在施工过程中出现质量问题而遭建设单位索赔，双方各承担索赔额的50％。在工程施工中，由于甲公司的原因造成建设工程存在质量问题，需要向建设单位支付20万元的赔偿款。关于建设单位的索赔，下列说法不正确的是()。A.建设单位只能向甲公司索要赔偿款B.建设单位可以向甲公司索要赔偿款C.建设单位可以要求甲乙双方各支付10万元D.建设单位可以向乙公司索要赔偿款【答案】：A145、可撤销的建设工程施工合同，有权撤销合同的机构是（ ）。A.人民法院B.建设行政主管部门C.受胁迫的建设单位D.监理单位【答案】：A146、某建筑公司为承揽一工程施工项目与某设备租赁公司签订了一份塔吊租赁合同，其中约定租赁期限至施工合同约定的工程竣工之日，则该合同是（）。A.附条件合同，条件成就合同解除B.附条件合同，条件成就合同生效C.附期限合同，期限届满合同解除D.附期限合同，期限届满合同生效【答案】：C147、根据《招标投标法》，可以确定中标人的主体是（）。A.经招标人授权的招标代理机构B.招标投标行政监督部门C.经招标人授权的评标委员会口.公共资源交易中心【答案】：C148、根据《绿色施工导则》，建筑物拆除产生的废弃物的再利用和回收率力争大于（）。A.20%B.30%C.40%D.50%【答案】：C149、关于建设工程代理的说法，正确的是（）。A.招标活动应当委托代理B.被代理人可以单方取消委托C.代理人不可以自行辞去委托D.法定代表人与法人之间是法定代理关系【答案】：B150、关于施工合同变更的说法，正确的是（）。A.施工合同变更应当办理批准登记手续B.工程变更必须导致施工合同条款变更C.施工合同实质性条款的变更，无需双方当事人协商一致D.当事人对施工合同变更内容约定不明确的推定为未变更【答案】：D151、关于可撤销合同的说法，正确的是（）。A.代理权终止后，代理人以被代理人的名义订立的合同，可以撤销B.当事人可以放弃撤销权C.当事人只能以提起诉讼的方式行使撤销权D.被撤销的合同自法院判决生效之日起失去法律约束力【答案】：【答案】：B【答案】：B152、关于用能单位加强能源计量管理的说法，错误的是（）。A.按照规定配备和使用经依法检定合格的能源计量器具B.建立能源消费统计和能源利用状况分析制C.对各类能源消耗实行分类计量和统计D.对能源消费应实行包费制【答案】：D153、注册建造师签章完整的工程施工管理文件方为有效，对此，实践中出现下列情况时，正确的作法是（）。A.当施工项目包含多个专业时，该项目施工管理文件应由总监理工程师签章B.当施工项目包含多个专业时，该项目施工管理文件应由担任施工项目负责人的注册建造师签章C.修改注册建造师签章的施工管理文件时，应当由所在企业指定同等资格的注册建造师进行D.分包工程的施工管理文件应当由总包单位的注册建造师签章【答案】：B154、下列关于依法必须进行招标的项目招标方式的表述中，错误的是（ ）。4国有资金占控股或主导地位的项目，应当公开招标？B.政府采购货物邀请招标，采购人依法从符合相应资格条件的供应商中选取3家以上供应商，并以投标邀请书的方式邀请其参加投标?C.招标人对工程及有关的货物、服务可进行总承包招标？D.对于技术复杂的项目，招标人可分两阶段进行招标155、下列行为中，属于委托代理的是（）。A.转包工程B.肢解分包C.请律师代为诉讼口.分包商完成主体结构施工【答案】：C156、关于施工节能的说法，正确的是（）4严格限制损毁耕地烧砖B.鼓励使用黏土砖C.推广使用预拌混凝土和预拌砂浆D.国家禁止使用散装水泥【答案】：C157、《建筑法》规定，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地（）级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。A.县B.区C.市D.省【答案】：A158、按照《建筑工程施工合同（示范文本）》通用条款规定，工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人书面应当通知监理人检查的时限应在共同检查前（）小时。A.24B.48C.72D.96【答案】：B159、以下财产不得抵押的是（）。A.正在建造的建筑物B.土地所有权C.交通运输工具D.海域使用权【答案】：B160、某建设工程项目中，甲公司中标后将其转包给不具有相应资质的乙公司，乙公司施工工程不符合规定质量标准，给建设单位造成损失，下列说法中，正确的是（）。A.建设单位与甲公司有直接合同关系，应由甲公司承担赔偿责任B.甲、乙承担连带赔偿责任C.实际施工并造成损失的是乙公司，应由乙公司承担赔偿责任D.因建设单位管理不到位，应由建设单位承担部分损失【答案】：B161、下列关于未成年工特殊保护的说法中，正确的是（）。A.未成年工是指年龄未满18周岁的劳动者B.用人单位应不定期地对未成年工进行健康检查。C.不得安排未成年工从事有毒有害以及国家规定的第4级体力劳动强度的劳动D.用人单位招收未成年工应经所在地的县级以上劳动行政部门批准【答案】：C162、2011年11月，某用人单位由于生产经营发生严重困难，与王某解除了劳动合同。截止到解除劳动合同时，王某已在该单位工作了1年零5个月。根据《劳动合同法》的规定，施工单位应当给予王某【答案】：【答案】：B（）个月工资的经济补偿。A.1B.1.5C.2D.3【答案】：B163、在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工（）申报。A.15日以后B.15日以前C.20日以前D.20日以后【答案】：B164、下列关于建筑业企业资质的表述中，不正确的是（）。A.建筑业企业可以申请多项建筑业企业资质B.建筑业企业必须具备至少一项企业资质C.企业资质证书的有效期为3年D.首次申请或增项申请资质，应当申请最低等级资质【答案】：C165、工程项目招标出现了下列情形，可以重新招标的是（）。A.经过资格预审，合格的投标人有4个B.排名第一的中标候选人放弃中标C.投标人对开标存有异议D.全部投标人的报价均高于标底166、在民事诉讼执行阶段，人民法院应当裁定中止执行的是（ ）。A.申请人撤销强制执行申请的B.案外人对执行标的提出确有理由的异议的C.据以执行的法律文书被撤销的D.作为被执行人的公民因生活困难无力偿还借款，无收入来源，又丧失劳动力的【答案】：B167、关于委托代理的说法，正确的是（）。A.委托代理授权应当采用书面形式B.委托书授权不明的，被代理人应当承担全部法律责任C.数人可以为同一代理事项的代理人D.代理人知道代理事项违法仍然实施代理行为的，应当承担全部法律责任【答案】：C168、依法必须招标的建设项目，招标人应当自确定中标人之日起（）日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。A.15B.20C.30D.60【答案】：A169、场景（三）A.由甲建设单位B.由乙施工单位C.由丙施工单位D.按合同约定【答案】：B170、关于建设工程施工合同无效的处理，说法错误的是（）A.建设工程竣工验收不合格，但是修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持B.建设工程竣工验收合格，承包人请求参照合同的约定支付工程款的，应予支持C.建设工程竣工验收不合格，修复后的建设工程经竣工验收仍不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持D.建设工程竣工验收不合格，承包人修复后的建设工程经竣工验收合格，承包人请求支付修复费的，应予支持【答案】：D171、（2017年真题）根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，属于施工企业资质不良行为的是（）。A.以他人名义投标B.将承包的工程违法分包C.未在规定期限内办理资质变更手续D.未按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重【答案】：C172、保证合同是（）订立合同。A.债权人与债务人B.债务人与保证人C.债权人与保证人D.债权人与债务人和保证人【答案】：C173、下列关于债的表述，正确的是（）。A.债权只有通过当事人的约定才能产生B.债权是相对权，债权人只能向特定的人主张自己的权利。.在施工合同中，建设单位是债权人，施工单位是债务人D.建筑物倒塌造成他人损害的，由施工单位和监理单位承担连带责任【答案】：B174、施工单位与建设单位就某工程签订了三份施工合同，施工结束后，建设工程质量验收合格，但经人民法院判定，三份合同均为无效合同。施工单位可请求法院参照（）结算建设工程价款。A.最先签订的合同B.实际履行的合同C.最后签订的合同D.双方的补充协议【答案】：B175、（2021年真题第2批）根据《绿色施工导则》，力争再利用和回收率达到30%的是（）。A.碎石类建筑垃圾B.建筑物拆除产生的废弃物C.土石方类建筑垃圾D.建筑垃圾【答案】：D176、“绿色施工”是指工程建设中，在保证质量、安全等基本要求和前提下，通过科学管理和技术进步，最大限度的节约资源与减少对环境影响的负面施工活动，实现“四节一环保”，其中“四节”是指（ ）。A.节电、节能、节水、节材B.节能、节地、节水、节材C.节能、节水、节油、节材D.节能、节电、节油、节水【答案】：B177、（2019年真题）某政府工程建设项目发、承包双方围绕工程结算款经多次协商也未能达成一致意见，承包人诉诸法院，上述纠纷属于（）。A.行政纠纷B.民事纠纷C.刑事纠纷D.程序纠纷【答案】：B178、分包人要求总包人支付工程欠款150万元，总包人却以发包人尚有应付工程款200万元未付为由拒绝付款。分包人多次催款未果，直接以自己名义向法院起诉发包人，要求支付150万元欠款及其利息。关于分包人行为的说法，正确的是（）。A.起诉没有法律依据B.只能以总包人的名义起诉C.属于行使代位权D.只能起诉总包人【答案】：C）。179、下列规范性文件中，效力最高的是（A.行政法规B.地方政府规章）。【答案】：【答案】：BC.地方性法规口.部门规章【答案】：A180、关于抵押的效力，下列说法正确的是（）。A.抵押人不得转让已办理登记的抵押物B.抵押人经抵押权人同意，可以转让抵押财产C.抵押权可以与债权分离而单独转让或者作为其他债权的担保D.变卖抵押物所得价款不足清偿债权数额的部分，由抵押人清偿【答案】：B181、王某乘坐张某的出租车前往机场，由于张某路上绕道加油，到达机场时飞机已经起飞。由于错失了与外商的签约洽谈，给王某造成了10万元的损失，王某要求张某承担违约责任。根据合同法的规定，张某的行为（）。A.不构成违约，因为双方没有签订书面合同B.不构成违约，因为不可抗力可以免责C.构成违约，王某可以要求张某赔偿10万元的损失D.构成违约，但王某不能要求张某赔偿10万元的损失【答案】：D182、关于建设工程招标投标交易场所的说法，正确的是（）A.县级以上地方人民政府可以建立招标投标交易场所B.招标投标交易场所不得以营利为目的C.招标投标交易场所应当隶属于行政监督部门D.招标投标交易场所应当按照不同行业分别设立183、（2016年真题）使用他人知识产权必须经权利人同意，这体现了知识产权的（）。A.期限性B.地域性C.专有性D.财产权和人身权的双重性【答案】：C184、根据我国民事诉讼法的规定，不具有执行效力的法律文书是（ ）。A.发生法律效力的民事判决书B.当事人达成的和解协议C.发生法律效力的仲裁调解书D.赋予强制执行效力的公证债权文书【答案】：B185、（2014年真题）根据《民用建筑节能条例》，注册执业人员未执行民用建筑节能强制性标准的，由县级以上人民政府建设主管部门责令停止执业（），情节严重的，由颁发资格证书的部门吊销执业资格证书，5年内不得注册。A.3个月以上6个月以下B.3个月以上1年以下C.6个月以上2年以下D.1年以上3年以下【答案】：B186、建筑工程质量的缺陷责任期从实际通过竣（交）工验收之日起计。如果由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣（交）工验收的，在承包人提交竣（交）工验收报告（）天后，工程自动进入缺陷责任期。A.30B.90C.120D.150【答案】：B187、关于人民法院管辖权的说法，正确的是（）。A.原告向两个以上有管辖权的人民法院起诉的，由最先受理的人民法院管辖8.有管辖权的人民法院由于特殊原因，不能行使管辖权的，移送上级人民法院直接管辖C.两个以上人民法院都有管辖权的诉讼，原告可以向其中一个人民法院起诉D.人民法院之间因管辖权发生争议，报请共同上级人民法院直接管辖【答案】：C188、某建筑企业的劳动争议仲裁委员会应由（）组成。A.企业的法定代表人与劳动行政部门的代表B.企业的工会代表与劳动行政部门的代表C.企业代表、同级工会代表和劳动行政部门的代表D.企业的职工代表、企业代表和劳动行政部门的代表【答案】：C189、根据《建设工程质量管理条例》，关于工程监理职责和权限的说法，错误的是（）。A.未经监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用B.隐蔽工程验收未经监理工程师签字，不得进入下一道工序C.未经监理工程师签字，建设单位不得拨付工程款【答案】：【答案】：B【答案】：【答案】：DD.未经总监理工程师签字，建设单位不进行竣工验收【答案】：C190、（2021年第2批真题）下列建筑施工条件中，属于建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件是（）。A.为职工办理了意外伤害保险B.依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费C.保证本单位生产经营条件所需资金的投入D.管理人员和作业人员每年至少进行2次安全生产教育培训并考核合格【答案】：B191、融资租赁合同是由出卖人与买受人之间的买卖合同和出租人与承租人之间的租赁合同构成的，其法律特征不包括（）。A.出租人身份的二重性B.买卖和租赁合同效力的相加C.融资租赁合同是要式合同D.出卖人权利与义务相对人的差异性【答案】：B192、开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的（）公开进行。A.7天内B.5天内C.3天内D.同一时间193、某市政基础设施项目取得建设用地使用权的方式为划拨。建设单位在项目开工前办理了如下审批手续，其流程正确的为（）。A.申请划拨土地、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、质量监督手续、施工许可证B.申请划拨土地、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证、质量监督手续C.签订出让合同、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、质量监督手续、施工许可证D.建设用地规划许可证、申请划拨土地、建设工程规划许可证、质量监督手续、施工许可证【答案】：D194、关于不动产物权设立的说法，正确的是（）。A.不动产物权的设立应依法登记B.不动产物权的设立属自愿登记C.不动产物权的设立自合同成立之日时生效D.不动产登记由合同签订地的登记机构办理【答案】：A195、某女职工与用人单位订立劳动合同从事后勤工作，约定劳动合同期限为2年。关于该女职工权益保护的说法，正确的是（）。A.公司应当定期安排该女职工进行健康检查B.若该女职工哺乳的孩子已满18个月，公司可以安排夜班劳动C.公司可以安排该女职工在经期从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动D.若该女职工已怀孕5个月，公司不得安排夜班劳动196、根据《物权法》，下列土地中可以合法设立建设用地使用权的是（）A.国有土地B.集体土地C.未利用土地D.非耕地【答案】：A197、根据《绿色施工导则》，关于施工总平面布局的说法，正确的是（ ）。A.施工现场围墙可以采用连续封闭的轻钢结构预制装配式活动围挡，减少建筑垃圾，保护土地B.施工现场搅拌站、仓库等布置应当尽量远离已有交通线路C.施工现场道路应当尽量多布置临时道路，在施工现场形成环形道路D.生活区与生产区可以分开布置，并设置标准的分隔设施【答案】：A198、某女职工与用人单位订立劳动合同从事后勤工作，约定劳动合同期限为2年。关于该女职工权益保护的说法，正确的是（）。A.公司应当定期安排该女职工进行健康检查B.若该女职工哺乳的孩子已满18个月，公司可以安排夜班劳动C.公司可以安排该女职工在经期从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动D.若该女职工已怀孕5个月，公司不得安排夜班劳动【答案】：B199、下列关于承包人的主要义务的说法，错误的是（）。A.承包人不得转包和违法分包工程B.承包人应自行完成建设工程主体结构施工。.承包人应提供必要施工条件D.承包人应接受发包人有关检查【答案】：C200、（2015年真题）关于不动产物权设立的说法，正确的是（ ）。A.不动产物权的设立应依法登记B.不动产物权的设立属自愿登记C.不动产物权的设立自合同成立之日时生效D.不动产登记由合同签订地登记机构办理【答案】：A201、关于核验施工许可证的说法，正确的是（）。A.中止施工经核验符合条件期间，由建设单位做好建设工程的维护管理工作8.在建的建筑工程因故中止施工的，施工企业应当自中止之日起3个月内报发证机关核验C.中止施工满6个月的，在建工程恢复施工前，应当报发证机关核验施工许可证D.经核验不符合条件的，不允许其恢复施工，待条件具备后再申请核验【答案】：A202、根据《注册建造师执业管理办法（试行）》，注册建造师可担任两个项目的项目负责人的情形是（）。A.两个项目的发包人是同一单位B.因发包人原因导致停工超过3个月C.合同约定的工程验收合格，正在办理工程结算D.建造师同时具有两个专业的执业资格【答案】：【答案】：C【答案】：C203、(2018年真题)施工企业能够形成建筑市场诚信行为良好行为记录的是()。A.合同正常履约B.未发生违法行为C.获得发包人奖励D.获得建设行政主管部门表彰【答案】：D204、当事人委托傅泽律师事务所的张律师做自己的诉讼代理人，授权委托书中委托权限一栏仅注明“全权代理”。则张律师有权代为( )。A.陈述事实、参加辩论B.承认、放弃、变更诉讼请求C.进行和解D.提起反诉或上诉【答案】：A205、因()申报不及时影响注册建造师执业、导致工程项目出现损失的，由注册建造师所在聘用企业承担责任，并作为不良行为记入企业信用档案。A.初始注册B.延续注册C.变更注册D.增项注册206、根据《建筑法》，下列情形中，符合施工许可证办理和报告制度的是（）。A.某工程因故延期开工，向发证机关报告后施工许可证自动延期B.某工程因地震中止施工，1年后向发证机关报告C.某工程因洪水中止施工，1个月内向发证机关报告，2个月后自行恢复施工D.某工程因政府宏观调控停建，1个月内向发证机关报告，1年后恢复施工前报发证机关核验施工许可证A项，建设单位因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。B项，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。C项，建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。2017年版教材P20-21【答案】：D207、根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，应当报废的起重机械是（）。A.须大修才能达到安全技术标准的B.超过制造厂家规定的使用年限C.无安全技术档案的D.无齐全有效的安全保护装置的【答案】：B208、下列不属于竣工验收条款内容的是（）。A.验收标准B.验收方式C.验收日期D.验收地点【答案】：D209、（2015年真题）下列试块、试件和材料中，必须实施见证取样和送检的是（）。A.屋面、厕浴间使用的防水材料B.非承重结构的钢筋及连接接头试件C.用于防水层上保护层的商品混凝土D.抹灰砂浆中使用的掺加剂【答案】：A210、关于建设工程合同承包人工程价款优先受偿权的说法，正确的是（ ）。A.承包人放弃优先受偿权不得损害工人的利益B.装饰装修工程不适用优先受偿权C.优先受偿权的范围包括承包人因发包人违约所造成的损失D.承包人的优先受偿权在抵押权人之后【答案】：A211、（2018年真题）关于工程质量检测的说法，正确的是（）。A.检测人员不得同时受聘于两个或两个以上检测机构B.检测报告必须由检测机构法定代表人签署C.检测机构是不具有独立法人资格的非营利性中介机构D.检测数据和检测报告仅供施工企业参考【答案】：A212、下列款项中，属于承包人行使建设工程价款优先受偿权应当包含的内容是（）。4发包人欠付工程价款的利息B.承包人实际支付的建筑物配件价款。.承包人的机械租赁费用D.承包人因发包人违约产生的损失【答案】：B213、下列仲裁协议有效的情形是（）。A.合同双方订立的口头仲裁协议B.双方就继承纠纷达成的仲裁协议C.纠纷发生后双方签订的书面仲裁协议D.合同约定发生争议或诉讼或仲裁【答案】：C214、（2016年真题）根据《建设工程质量管理条例》，设计单位在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当（）。A.按照建设单位的指令确定8.注明规格、型号、性能等技术指标。.注明生产厂、供应商D.征求施工企业的意见【答案】：B215、下列关于危大工程专项施工方案的编制审查，正确的有（）。A.危大工程实行分包的，专项施工方案只能由相关专业分包单位组织编制B.危大工程专项施工方案一律需要进行专家论证C.需要组织专家论证的专项施工方案由施工单位组织D.专家论证前应由施工单位项目负责人和总监理工程师审核【答案】：C216、关于招投标投诉，说法正确的是（）。A.投诉人向两个有管辖权的监管部门投诉的，由最先受理的监管部门处理B.认为资格预审文件存在不合理排斥、限制条件的，可以向招标人提出异议，也可以直接向监管部门投诉C.以非法手段取得证明材料进行投诉的，行政监管部门应当予以驳回D.行政监管部门处理投诉，应当责令暂停招投标活动【答案】：C217、下列关于承揽合同的表述不符合法律规定的是（）。A.未经定作人同意，承揽人将主要工作交由第三人完成的，定作人可以解除合同，但承揽人有权将承揽的辅助工作交由第三人完成B.定作人享有随时解除合同的权利，但前提是赔偿承揽人的损失C.定作人不履行协助义务致使承揽工作不能完成的，经承揽人催告，在合理期限内，定作人仍不履行的，承揽人可以依法解除合同D.定作人未向承揽人支付报酬材料费等价款的，承揽人不能对完成的工作成果行使留置权【答案】：D218、（2021年真题第1批）关于仲裁裁决的执行效力，正确的是（ ）。A.仲裁裁决具有强制执行力，一方当事人不履行，对方当事人可以向仲裁委员会申请强制执行B.仲裁裁决在《纽约公约》缔约国或地区，不能直接承认和执行C.当事人向人民法院申请撤销裁决的，该裁决书不发生法律效力D.仲裁裁决作出后，当事人不得就已经裁决的事项再行申请仲裁，也不得就此提起诉讼【答案】：D219、根据《绿色施工导则》，关于非传统水源利用的说法，正确的是（）A.现场机具、设备、车辆冲洗、喷洒路面、绿化浇灌等用水，优先采用非传统水源，尽量不使用市政自来水8.可以采用地下水搅拌、地下水养护，有条件的地区和工程应当收集雨水养护C.处于基坑降水阶段的工地，地下水不得作为生活用水D.施工中非传统水源和循环水的再利用量力争大于20%【答案】：A220、下列权利中属于用益物权的是（）。A.抵押权B.质权C.土地承包经营权D.留置权【答案】：C221