二级建造师之二建建设工程法规及相关知识题库及答案（名校卷）

二级建造师之二建建设工程法规及相关知识题库第一部分单选题（500题）1、施工单位在履行施工合同过程中，属于必须执行的标准是（ ）。A.推荐性标准B.行业标准C.地方标准D.合同约定的推荐性标准【答案】：D2、监理单位重新检查已隐蔽部位，检查结果合格，说法正确的是（ ）。A.费用由施工企业承担B.工期不予顺延C.视为建设单位违约D.施工企业可主张合理利润*【答案】：D3、发包人可以解除建设工程施工合同的情形是（）。A.发包人未按约定支付工程价款，承包人停工的B.承包人将承包的工程分包给不具备相应资质的单位的C.已经完成的建设工程质量不合格的D.承包人未按合同约定的期限完工的【答案】：B4、（2020年真题）根据《消防法》，关于施工企业的消防安全职责的说法，正确的是（）。A.按照地方标准或者企业标准配置消防设施、器材B.对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效C.非重点工程施工现场应当定期组织消防安全培训和消防演练D.重点工程的施工现场应当每周至少进行一次防火巡查，并建立巡查记录【答案】：B5、关于企业资质的法定条件和等级的说法，正确的是（）。A.企业净资产以企业申请资质前3个月合法的财务报表中净资产指标为准考核B.企业自行拥有符合规定的技术装备，不得租赁C.建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包、劳务分包资质三个序列D.国务院住房城乡建设主管部门负责全国建筑业企业资质的统一监督管理【答案】：D6、发包人造成建设工程质量缺陷，应当承担过错责任的情形不包括（ ）。A.提供的设计有缺陷B.向承包人推荐分包人分包专业工程C.提供的建筑材料不符合强制性标准D.指定购买的设备不符合强制性标准【答案】：B7、劳务派遣单位与被派遣者的劳动者签订的劳动合同的法定最低期限为（）。A.6个月年C.2年D.5年【答案】：C8、下列组织中，具有法人资格的是（）。人.项目监理部8.有限责任公司。.项目经理部D.投标联合体【答案】：B9、根据《绿色施工导则》，建筑物拆除产生的废弃物的再利用和回收率力争大于（）。A.20%B.30%C.40%D.50%【答案】：C10、根据《城镇污水排入排水管网许可管理办法》关于城镇污水排入排水管网许可的说法，正确的是（）。A.城镇排污许可根据排放的污染物浓度收费B.因施工作业需要排水的，排水许可证有效期不得超过施工期限C.排水许可证的有效期，由建设主管部门根据工期确定D.施工作业时，施工单位应当申请领取排水许可证【答案】：B11、关于和解的说法，错误的是（）。A.当事人和解后可以请求法院调解，制作调解书B.当事人在申请仲裁或提起民事诉讼后仍然可以和解C.和解协议具有强制执行的效力D.和解可以发生在民事诉讼的任何阶段【答案】：C12、关于建筑企业资质证书变更的说法，正确的是（）。A.企业在建筑业企业资质证书有效期内注册资本发生变的，不必办理资质证书变更手续B.国务院住房城乡建设主管部门颁发的建筑业企业资质证书的变更，企业应当直接向国务院住房城乡建设主管部门提出变更申请C.建筑业企业资质证书遗失补办的，由申请人告知资质许可机关，由资质许可机关在官网发布信息D.企业发生合并、分立、重组以及改制等事项时，可以直接承继原建筑业企业资质【答案】：C13、依据《劳动争议调解仲裁法》的规定，下列选项中，可担任企业劳动争议调解委员会主任的是（）。A.企业职工B.用人单位代表C.工会代表D.劳动行政主管部门代表【答案】：C14、当事人委托傅泽律师事务所的张律师做自己的诉讼代理人，授权委托书中委托权限一栏仅注明“全权代理”。则张律师有权代为（ ）。A.陈述事实、参加辩论B.承认、放弃、变更诉讼请求C.进行和解D.提起反诉或上诉【答案】：A15、（）是建设工程当事人达成协议，自愿将纠纷交给第三者，由第三者在事实上作出判断，在权利义务上作出裁决的一种解决纠纷的方式。A.和解B.调解C.仲裁D.诉讼【答案】：C16、某施工企业在混凝土搅拌场所私设排污口，将废水直接排入水沟，致使村里的十几亩水稻受损严重，有权作出行政罚款的主管部门是（）。A.该村的村民委员会B.建设行政主管部门C.环保行政主管部门D.规划行政主管部门【答案】：C17、下列不属于承揽合同的是（）。A.修理合同B.定作合同C.监理合同D.测试合同【答案】：C18、（2021年真题第1批）未参加工伤保险的施工总承包单位，分包单位职工发生工伤事故后，关于该职工工伤保险待遇支付的说法，正确的是（）。A.由建设单位先行支付B.由工伤保险基金先行支付C.由分包单位与建设单位共同承担D.由分包单位支付工伤保险待遇，施工总承包单位、建设单位承担连带责任【答案】：D19、（2015年真题）根据履约保证金的说法，正确的是（）。A.中标人必须交纳履约保证金B.履约保证金不得超过中标合同金额的20%C.履约保证金是投标保证金的另一种表述D.中标人违反招标文件的要求拒绝提交履约保证金的，视为放弃中标项目【答案】：D20、《生产安全事故应急预案管理办法》规定，生产经营单位应当在应急预案公布之日起（）个工作日内，按照分级属地原则，向安全生产监督管理部门和有关部门进行告知性备案。A.20B.30C.40D.60【答案】：A21、取得二级建造师资格证书的李某因故未能在3年内申请注册，3年后申请注册时必须（）。A.重新取得资格证书B.提供达到继续教育要求的证明材料C.提供新的业绩证明D.符合延续注册的条件【答案】：B22、甲乙两公司签订了建筑材料买卖合同，经当事人双方协商一致才能变更的情形是（）。A.甲公司名称变更B.乙公司的法定代表人变更C.合同签约人变更D.采购数量变更【答案】：D23、根据国务院《特种设备安全监察条例》，从事施工起重机械定期检验、监督检验的检验检测机构，应当由（）核准。A.县级以上人民政府B.省级政府特种设备安全监督部门C.国务院D.国务院特种设备安全监督部门【答案】：D24、由国务院建设、铁路、交通、水利等行政主管部门各自制定，报国务院标准化行政主管部门备案的标准，属于（）。A.国家标准B.行业标准C.地方标准D.企业标准【答案】：B25、施工企业拒不执行公安机关消防机构作出的停止施工处罚决定的，将由()负责强制执行。A.公安机关B.人民法院C.建设行政主管部门D.作出决定的公安机关消防机构【答案】：D26、对附生效期限的合同而言，在期限到来之前()。A.合同未成立B.合同成立，但暂未生效C.合同成立且生效D.合同效力待定【答案】：B27、在历史文化名城、名镇、名村保护范围内进行下列活动，应当保护其传统格局、历史风貌和历史建筑；制订保护方案，并依照有关法律、法规的规定办理相关手续。下列活动不包括()。A.改变园林绿地、河湖水系等自然状态的活动？B.拆除历史建筑以外的建筑物？。.在核心保护范围内进行影视摄制、举办大型群众性活动？D.其他影响传统格局、历史风貌或者历史建筑的活动【答案】：B28、下列关于无权代理人订立的合同的说法，正确的是()。A.行为人没有代理权，仍然实施代理行为，未经被代理人追认的，对被代理人发生效力B.相对人可以催告被代理人自收到通知之日起6个月内予以追认C.行为人实施的行为被追认前，善意相对人有撤销的权利D.撤销应当请求人民法院或者仲裁机构予以撤销【答案】：C29、发包人对工程质量有异议，拒绝办理竣工决算，但该工程已实际投入使用，该质量争议的解决方法是（）。A.按工程保修合同执行B.就争议部分根据有资质的鉴定机构的检测结果确定方案C.按工程质量监督机构的处理决定执行后办理竣工结算D.采取诉讼的方式解决【答案】：A30、关于地方性法规、自治条例、单行条例制定的说法，正确的是（）。A.省、自治区、直辖市的人民代表大会制定的地方性法规由其常务委员会发布公告予以公布B.省、自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会制定的地方性法规由人大主席团批准后予以公告C.较大的市的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规由其常务委员会直接公布口.自治州、自治县的自治条例和单行条例，报省、自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会批准后生效【答案】：D31、在历史文化街区、名镇、名村核心保护范围内，除新建、扩建（）外，不得进行新建、扩建活动。A.影视摄制基地B.必要的基础设施和公共服务设施C.自然保护区D.历史建筑【答案】：B32、（2018年真题）施工企业能够形成建筑市场诚信行为良好行为记录的是（）。A.合同正常履约B.未发生违法行为C.获得发包人奖励D.获得建设行政主管部门表彰【答案】：D33、关于工程招标的说法，正确的是（）。A.使用国有企业事业单位资金的项目必须招标B.使用中国人民银行贷款的项目必须招标C.使用外国政府贷款的勘察单项合同估算价在50万元的项目D.采购人依法能够自行建设、生产或者提供可以不招标【答案】：D34、下列法律文书中，属于可以强制执行的是（）。A.双方签收的人民法院调解书B.双方签字的人民调解委员会制作的调解书C.双方签收的建设行政主管部门制作的调解书D.一方拒绝签收的仲裁调解书【答案】：A35、2015年9月15日，甲公司与丙公司订立书面协议转让其对乙公司的30万元债权，同年9月25日甲公司将该债权转让通知了乙公司。关于该案的说法，正确的是（）。A.甲公司与丙公司之间的债权转让协议于2015年9月25日生效B.丙公司自2015年9月15日起可以向乙公司主张30万元的债权C.甲公司和乙公司就30万债务的清偿对丙公司承担连带责任D.甲公司和丙公司之间的债权转让行为于2015年9月25日对乙公司发生效力【答案】：D36、（2021年第2批真题）关于建设工程款结算的说法，正确的是（）。A.对争议的工程量，承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，不得按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量结算工程款B.当事人就同一建设工程订立的数份施工合同均无效，但建设工程质量合格的，当事人可以请求参照最后订立的合同约定折价补偿承包人C.当事人在诉讼前已经对建设工程价款结算达成协议，诉讼中一方当事人申请对工程造价进行鉴定的，人民法院不予准许D.当事人就同一建设工程订立的数份施工合同均无效，建设工程质量不合格的，当事人可以请求参照实际履行的舍同约定折价补偿承包人【答案】：C37、（2017年真题）关于仲裁协议效力的说法。正确的是（）。A.当事人对仲裁协议有异议的，可以在仲裁进行中随时提出B.如果合同终止，则合同中仲裁条款的效力也终止C.当事人对仲裁协议效力有异议的，只能请求仲裁机构作出决定D.未约定仲裁机构的仲裁协议无效【答案】：D38、下列选项中，不记入注册建造师执业信用档案的是（）。A.上班期间迟到早退的B.未履行注册建造师职责造成质量、安全、环境事故的C.使用不合格建筑材料D.泄露商业秘密的【答案】：A39、施工人员在施工中发现文物隐匿不报或者拒不上交，或者未按照规定移交拣选文物，情节严重但尚不构成犯罪的，可以处以（）罚款。A/千元以上1万元以下8.5千元以上5万元以下C.1万元以上10万元以下D.5万元以上50万元以下【答案】：B40、下列关于安全生产事故报告制度的表述，错误的是（）A.生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人B.单位负责人接到事故报告后，应当按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门C.对于实行施工总承包的建设工程，由建设单位负责上报事故口.有关地方人民政府和负有安全生产监督管理职责部门的负责人接到重大生产安全事故报告后，应当立即赶到事故现场，组织事故抢救【答案】：C41、受我国法律所保护的知识产权不包括（）。A.著作权B.专利权C.商标权D.企业信誉【答案】：D42、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位的安全生产费用不应用于（）A.施工安全防护用具及设施的采购和更新B.安全施工措施的落实C.安全生产条件的改善D.职工安全事故的赔偿【答案】：D43、物权是一项基本民事权利，也是大多数经济活动的基础和目的。下列不属于物权的是（）。A.占有权B.使用权C.商标专用权D.建设用地使用权【答案】：C44、某施工企业与某水泥厂于2020年3月5日签订一份C30的水泥采购合同，而水泥厂家却将劣质水泥以优质水泥的价格出售给该施工企业使其蒙受损失，依据《民法典》的规定：该施工企业于2020年4月8日得知该撤销事由。则下列说法中正确的是（）。A.施工企业应当自2020年3月5日起一年内行使撤销权B.施工企业应当自2020年4月8日起一年内行使撤销权C.撤销应当以通知的方式作出D.合同被撤销后，影响其他部分效力的，其他部分也随之无效【答案】：B45、为进一步规范施工招标投标活动，各地应当建立中标候选人的公示制度，公示的时间应当不少于（）日。A.3B.5C.7D.10【答案】：A46、根据《建设工程质量管理条例》，建设单位最迟应当在（）办理工程质量监督手续。A.竣工验收B.签订施工合同C.领取施工许可D.开工之前【答案】：D47、甲委托乙代理其出售某处房产。乙与丙串通以低于市场价格签订房产买卖合同，将该房产卖给丙，乙收取丙回扣3万元。根据代理法律制度，甲遭受的损失应由（）承担。A.甲B.乙C.甲、乙连带D.乙、丙连带【答案】：D48、甲施工企业与乙水泥厂签订水泥供应合同，在约定的履行日期届满时，水泥厂未能按时供应水泥。由于甲施工企业没有采取适当措施寻找货源，致使损失扩大。对于扩大的损失应该由（）。A.乙水泥厂承担8.双方连带责任C.双方按比例承担D.甲施工企业承担【答案】：D49、以下关于自然人之间的借款合同，正确的有（）。A.借款合同自合同签订时成立B.借款合同对支付利息没有约定的，按一年期贷款利息计算利息C.双方约定的利率不得超过合同成立时1年期贷款市场报价利率D.双方约定的利率不得超过合同成立时1年期贷款市场报价利率的4倍【答案】：D50、人民法院确定举证期限，当事人提供新的证据的第二审案件不得少于（）。15日20日30日D.10日【答案】：D51、关于招标公告的说法，正确的是（）。A.招标人无论采用何种招标方式，均应当发布招标公告B.招标公告应当载明的事项包括招标人的名称和地址C.依法必须进行招标的项目的招标公告，可以在任一报刊、信息网络或者其他媒介发布D.招标公告无需载明招标项目的性质、实施地点和时间【答案】：B52、建设单位需要使用相邻企业的场地开辟道路就近运输建筑材料。经双方订立合同，约定建设单位向该企业支付用地费用，该企业向建设单位提供场地。在此合同中，建设单位拥有的权利是（）。A.相邻权B.地役权C.土地出租权D.建设用地使用权【答案】：B53、（2017年真题）根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，属于施工企业资质不良行为的是（）。A.以他人名义投标B.将承包的工程违法分包C.未在规定期限内办理资质变更手续D.未按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重【答案】：C54、关于工程建设标准的说法，不正确的有（）。A.推荐性国家标准文本应当免费向社会公开B.工程建设强制性国家标准的立项由国务院标准化行政主管部门负责C.行业标准由国务院有关行政主管部门制定，报国务院标准化行政主管部门备案D.团体标准由依法成立的社会团体协调相关市场主体共同制定【答案】：A55、（2014年真题）根据《民用建筑节能条例》，注册执业人员未执行民用建筑节能强制性标准的，由县级以上人民政府建设主管部门责令停止执业（），情节严重的，由颁发资格证书的部门吊销执业资格证书，5年内不得注册。A.3个月以上6个月以下B.3个月以上1年以下C.6个月以上2年以下D.1年以上3年以下【答案】：B56、根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，属于施工企业承揽业务不良行为的是（）A.未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的B.将承包的工程转包的C.在施工中偷工减料的D.未取得安全生产许可证擅自进行生产的【答案】：B57、关于合同解除的说法，正确的是（）。A.无效合同、可撤销合同可以导致合同解除B.合同解除可以视为当事人之间未发生合同关系，或者合同尚存的权利义务不再履行C.合同当事人不得根据自己的意愿解除合同D.享有合同解除权的一方无需向对方提出解除合同的意思表示，合同可以自动解除【答案】：B58、（2020年真题）发包人可以解除建设工程施工合同的情形是（ ）。A.发包人未按约定支付工程价款，承包人停工的B.已经完成的建设工程质量不合格的C.承包人未按合同约定的期限完工的D.承包人将承包的工程分包给不具备相应资质的单位的【答案】：D59、下列合同中不可以留置的是（）。A.加工承揽合同B.保管合同C.运输合同D.买卖合同【答案】：D60、根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全隐患且情况严重的，应当（）。A.要求施工单位整改，并及时报告有关主管部门B.要求施工单位整改，并及时报告建设单位C.要求施工单位暂时停止施工，并及时报告有关主管部门D.要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位【答案】：D61、依法应当进行消防验收的建设工程，未经消防验收或者消防验收不合格，擅自投入使用的，《消防法》规定，由住房和城乡建设主管部门，消防救援机构按照各自职权责令停止施工、停止使用或者停产停业，处罚款，下列罚款金额符合要求的是（）。A.15万元B.2万元1万元50万元【答案】：A62、《招标投标法》规定，对招标投标活动依法负有行政监督职责的国家机关工作人员徇私舞弊、滥用职权或者玩忽职守，构成犯罪的，可以（）。A.处以罚金B.给予行政拘留C.没收违法所得D.依法追究刑事责任【答案】：D63、关于土地所有权的说法，正确的是（）。A.中华人民共和国境内的全部土地属于国家所有B.城市郊区的土地，除由法律规定属于农民集体所有的以外，属于国家所有C.宅基地属于农民家庭所有D.自留山属于农民集体所有【答案】：D64、关于和解的说法，正确的是（）。A.和解只能发生在诉讼前B.当事人申请仲裁后，不可以自行和解C.和解达成协议，必须以书面形式作出D.和解达成的协议具有合同效力【答案】：D65、分期付款的买受人未支付到期货款的金额达到全部价款的（），经催告后在合理期限内仍未支付到期价款的，出卖人有权要求解除合同。A.二分之一B.三分之一C.四分之一D.五分之一【答案】：D66、关于民事诉讼审判程序的说法，正确的是（）。一审程序包括普通程序和特殊程序B.必须以书面形式起诉C.适用普通程序审理的案件，应当在立案之日起6个月内审结D.提交起诉状的同时提交全部证据【答案】：C67、根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）。建筑施工场界环境夜间噪声的夜间是指（）期间。A.21点至次日6点22点至次日8点C.21点至次日8点D.22点至次日6点【答案】：D68、下列关于建设工程项目管理的说法，错误的是（）。A.建设单位必须自行对工程总承包项目进行管理B.对工程总承包项目的管理，可以委托专业的项目管理单位进行。.项目管理单位可以是本项目的可行性研究、方案设计或初步设计单位，也可以是其他设计、施工或监理单位口.项目管理单位不得与该工程总承包企业有利害关系【答案】：A69、下列关于安全生产许可证申请与管理制度的说法，正确的是（ ）。A.原颁证机关的审查是办理安全生产许可证延期的必经程序B.建筑施工企业破产、倒闭、撤销的，应当将安全生产许可证交回原安全生产许可证颁发管理机关予以注销C.安全生产许可证的有效期为5年D.未取得施工许可证的，不能颁发安全生产许可证【答案】：B70、甲施工企业与乙施工企业合并，则原来甲的员工与甲签订的劳动合同()。A.效力待定B.自动解除C.失效D.继续有效【答案】：D71、因()申报不及时影响注册建造师执业、导致工程项目出现损失的，由注册建造师所在聘用企业承担责任，并作为不良行为记入企业信用档案。A.初始注册B.延续注册C.变更注册D.增项注册【答案】：C72、以下事项可以由行政法规规定的事项为()。A.行政拘留？B.税种的设立？C.对非国有财产的征收？D.企业注册【答案】：D73、某建设工地相关施工人员，发现现场钢管堆放过高且无防护设施，立即向有关人员报告。该有关人员应当是（）。A.现场安全巡查员？B.专业监理工程师？C.发包单位负责人？D.安全生产监督站【答案】：A74、甲公司与某学校签订了塑钢窗工程加工订货合同，合同中约定了总价、付款方式、保修期间及违约责任等。合同履行期间，由于该学校未能按合同约定支付款项，则甲公司对塑钢窗有（）。A.支配权B.占有权C.留置权D.处分权【答案】：C75、（2015年真题）某施工企业的下列工作安排，违反《劳动法》中关于女职工特殊保护规定的是（）。A.安排正在哺乳未满1周岁婴儿的女工李某从事资料整理工作B.安排怀孕6个月的女工钱某从事夜班工作C.安排怀孕期间女工赵某从事第3级体力劳动强度的劳动D.批准女工王某只能休产假120天【答案】：C76、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应当具备的条件不包括（）。A.完整的技术档案和施工管理资料B.工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告C.勘察、设计、施工、工程监理等单位共同签署的质量合格文件D.施工单位签署的工程保修书【答案】：C77、下列评标活动说法，正确的是（）。A.评标委员会在评标过程发现招标文件规定的评标标准和方法不合理，进行适当调整B.甲企业投标报价明显低于标底合理幅度，评标委员会书面通知其作出说明C.乙企业因为工程量漏项，主动书面提出了对投标文件的补充，评标委员会予以接受D.评标委员会确定3名中标候选人，由招标人进行排序【答案】：B78、（2021年真题第2批）除当事人另有的定外，出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物毁损灭失的风险自（）起由买受人承担。A.合同成立时B.合同生效时C.标的物交付时D.运输行为完成时【答案】：A79、关于诉讼证据当事人的陈述，下列表述错误的有（）。A.当事人陈述的于己不利的事实，无须对方举证B.当事人对于己不利的事实明确表示承认的，无须对方举证C.一方当事人对于另一方当事人主张的于己不利的事实既不承认也不否认，视为对该事实的承认D.当事人在场对诉讼代理人的自认明确否认的，不视为自认【答案】：C80、（2014年真题）各级人民检察院对审判监督程序以外的其他审判程序中审判人员的违法行为（）。A.必须向同级人民法院提出检察建议8.有权向同级人民法院提出检察建议C.必须向上一级人民法院提出检察建议D.有权向上一级人民法院提出检察建议【答案】：B81、（2015年真题）根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523〜）.建筑施工场界环境夜间噪声的夜间是指（）期间。A.21点至次日6点B.22点至次日8点C.21点至次日8点D.22点至次日6点【答案】：D82、依据《合同法》的违约责任承担原则，发包人可以不赔偿承包人损失的情况是（）A.建设资金未能按计划到位的施工暂停B.发包人改变项目建设方案的工程停建C.传染病流行导致施工暂停D.征地拆迁工作不顺利导致施工现场移交延误【答案】：C）。83、根据《民法典》，土地承包经营权属于（A.所有权B.用益物权）。C.担保物权D.准物权【答案】：B84、根据《招标投标法实施条例》，依法必须进行招标的项目可以不进行招标的情形是（）。4受自然环境限制只有少量潜在投标人B.需要采用不可替代的专利或者专有技术C.招标费用占项目合同金额的比例过大D.因技术复杂只有少量潜在投标人【答案】：B85、施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料应当在（）的监督下现场取样并送检。A.设计单位B.工程质量监督机构C.监理单位D.施工企业质量管理部门【答案】：C86、关于评标的说法，不正确的是（）。A.投标人不能主动进行投标文件的澄清或说明B.7人组成的评标委员会，招标人代表至少2人C.标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动范围作为否决投标的条件D.投标报价低于成本的，否决投标【答案】：B87、当事人一方可以将自己在合同中的权利和义务一并转让给第三人，但（）A.须通知对方当事人B.须取得对方当事人同意C.无须通知对方当事人，也无须取得对方当事人同意D.只要当事人一方与第三人就转让事宜达成合意即可【答案】：B88、按照建设工程合约约定，某建设单位应于工程验收合格交付后两个月内付清工程款。2013年9月1日，该工程经验收合格交付使用，但建设单位迟迟不予支付工程款。施工单位经过内部商量后决定要通过诉讼的方式解决纠纷，下列情形会使诉讼时效中止的是（）。A.2015年6月，施工单位所在地发生强烈地震，一个月后恢复生产B.2016年6月，施工单位所在地发生强烈地震，一个月后恢复生产C.2016年7月，施工单位法定代表人生病住院，一个月后痊愈出院D.2014年7月，建设单位付清了所有的工程款【答案】：B89、王某的日工资为80元。政府规定2013年10月1日至7日放假7天，其中3天属于法定休假日，4天属于前后两周的周末休息日。公司安排王某在这7天加班不能安排补休。公司应当向王某支付加班费合计（）元。A.560B.1360C.800D.1120【答案】：B90、(2014年真题)根据《最高人民法院关于适用《中华人民共和国仲裁法》若干问题的解释》，当事人申请执行仲裁裁决的案件，由()管辖。A.仲裁机构所在地中级人民法院B.仲裁机构所在地高级人民法院C.被执行人住所地或者被执行财产所在地中级人民法院D.被执行人住所地或者被执行财产所在地高级人民法院【答案】：C91、关于承担代理责任的做法，正确的是()。A.代理行为的法律后果由代理人与被代理人员共同承担B.被代理人应当知道代理人的代理行为违法未作反对表示的，由被代理人承担责任C.代理人不完全履行职责，造成被代理人违约的，应当承担民事责任D.代理人和相对人恶意串通，损害被代理人合法权益的，代理人和相对人应当承担按份责任【答案】：C92、某建设工程基础工程施工中发现文物，及时报告了当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后赶赴现场，提出处理意见的时间应当不超过()12小时24小时C.5日D.7日【答案】：D93、(2021年第1批真题)关于确定中标人的说法，正确的是()。A.中标人的投标应当能够最大限度的满足招标文件中规定的各项综合评价标准B.招标人不得授权评标委员会直接确定中标人C.确定中标人之前，招标人可以与投标人就投标价格进行谈判D.中标人应当是投标报价最低的投标人【答案】：A94、关于用人单位向劳动者支付报酬的说法，正确的是()。A.劳动者依法参加社会活动期间，用人单位应当依法支付工资B.劳动报酬中的货币工资不包括津贴、补贴和奖金C.用人单位支付的工资可以以实物或有价证券等形式代替货币形式支付D.劳动者在婚丧假期间，用人单位可以不支付工资【答案】：A95、王某在取得建造师注册执业证书后，应在规定的时间向()备案。A.国务院建设主管部门B.省、自治区政府建设主管部门C.市级建设主管部门D.县级以上建设主管部门【答案】：A96、关于建筑业企业资质证书期限延续的说法，正确的是()。A.企业资质证书有效期为3年B.企业应当于资质证书有效期届满5个月前，向原资质许可机关提出延续申请C.资质许可机关逾期未作出决定的，视为准予延续D.资质许可机关应当于资质证书有效期届满1个月前作出是否准予延续的决定【答案】：C97、某建设工程合同约定，建设单位应于工程验收合格交付后两个月内支付工程款。2018年9月1日，该工程经验收合格交付使用，但建设单位迟迟不予支付工程款。按照最新规定，下列情形中，会导致诉讼时效中止的是（）。A.2020年8月，施工单位所在地突发洪灾，一个月后恢复生产B.2021年6月，施工单位所在地发生强烈的地震，一个月后恢复生产C.2021年7月，施工单位法定代表人生病住院，一个月后痊愈出院D.2021年9月，施工单位向人民法院提起诉讼，但随后撤诉【答案】：B98、根据我国的建设工程质量监督管理体制，负责对国家重大技术改造项目实施监督检查的机构是（）。A.国务院建设行政主管部门B.国务院发展计划部门C.国务院经济贸易主管部门D.县级以上地方人民政府建设行政主管部门【答案】：C99、下列属于行政强制执行的是（）。A.查封场所、设施或者财物B.冻结存款、汇款C.划拨存款、汇款D.限制公民人身自由【答案】：C100、根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，对于按照规定需要进行第三方监测的危大工程，建设单位应当委托具有相应（）资质的单位进行监测。A.设计B.监理C.勘察D.地基检测【答案】：C101、承包人如未在规定时间内提供完整的工程竣工结算资料，经发包人催促后（）日内仍未提供或没有明确答复，发包人有权根据已有资料进行审查，责任由承包人自负。A.7B.14C.21D.28【答案】：B102、下列施工中，属于既有建筑节能改造主要内容的是（）。A.围护结构改造B.承重结构改造C.屋面防水层修复D.外墙裂缝修补【答案】：A103、（2018年真题）关于和解的说法，正确的是（）。A.和解只能发生在诉讼前B.当事人申请仲裁后，不可以自行和解C.和解达成协议，必须以书面形式作出D.和解达成的协议具有合同效力【答案】：D104、当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产权的合同，除法律另有规定或合同另有约定外，自（）生效。A.不动产登记时B.不动产预告登记后C.合同成立时D.不动产合法建造时【答案】：C105、《建设工程安全生产管理条例》第10条规定,依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起（）内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A.30日B.60日C.15日D.90日【答案】：C106、关于表见代理须满足的条件，下列不包括的是（）。A.须行为人告知被代理人B.须存在足以使相对人相信行为人具有代理权的事实或理由C.须本人存在过失口.须相对人为善意【答案】：A）时设立。107、建设用地使用权自（）时设立。A.占用B.登记C.申请D.使用【答案】：B108、根据《注册建造师执业管理办法（试行）》,注册建造师担任施工项目负责人期间发生的下列情形中,应当在办理书面交接手续后更换施工项目负责人的是（）4承包人同意更换项目负责人的B.发包人与注册建造师受聘企业已经解除承包合同的C.注册建造师本人不愿继续担任项目负责人的D.担任项目负责人的施工项目暂时停工的【答案】：B109、《固体废物污染环境防治法》规定，收集、储存、运输、处置危险废物的场所、设施设备和容器、包装物和其他物品转作他用时，必须经过（）处理方可使用。A.无害化B.减轻污染的C.再生利用D.消除污染的【答案】：D110、根据《民法典》规定，一般情况下动产物权的转让，自（）起发生效力。A.买卖合同生效B.转移登记C.双方达成一致D.买方占有【答案】：D111、当事人以下列财产抵押的，抵押权自抵押合同生效时设立，未经登记，不得对抗善意第三人（）。A.学校B.交通运输工具C.医院D.幼儿园【答案】：B112、建设工程民事纠纷经不同主体调解成功并制作了调解书，其中可以强制执行的是（）。4双方签收的由人民调解委员会制作的调解书B.双方签收的仲裁调解书C.人民法院依法作出但原告方拒绝签收的调解书口.双方签收的由人民政府职能部门依法作出的调解书【答案】：B113、依法必须招标的项目，自招标文件开始发售之日起至提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）天。A.15B.20C.25D.30【答案】：B）。114、【2018年真题】关于留置的说法，正确的是（A.留置权属于债权）。B.债权人不负责保管留置物C.建设工程合同可以适用留置权D.留置权基于法定而产生【答案】：D115、下列情形的建筑市场各方主体，除（）以外都将被列入建筑市场主体“黑名单”。A.经法院判决认定为拖欠工程款且拒不履行生效法律文书确定的义务的B.进行违法分包的C.发生转包、出借资质，受到行政处罚的D.利用虚假材料、以欺骗子段取得企业资质的【答案】：B116、施工合同诉讼当事人对工程款付款时间没有约定或约定不明确，建设工程尚未交付，未提交竣工结算文件，则应付工程款时间为（ ）。A.竣工验收合格之日B.当事人起诉之日C.提交竣工结算文件之日D.判决生效之日【答案】：B117、我国施工企业资质分为（）三个序列。A.工程总承包资质、施工总承包资质和专业承包资质B.工程总承包资质、专业分包资质和施工劳务资质C.施工总承包资质、专业分包资质和施工劳务资质D.施工总承包资质、专业承包资质和施工劳务资质【答案】：D118、在建设工程合同中，发承包双方对工程欠款利息与垫资都未做约定，下列关于工程价款结算争议处理，说法正确的是（）。A.承发包双方在补充协议中约定了垫资利息，此条款违法无效B.对垫资没有约定的，其利息应予以支付C.对工程欠款利息没有约定，应当按银行同类同期存款利率支付D.工程竣工验收合格，工程欠款支付日期为验收合格之日【答案】：B119、因设计优化使得施工总承包项目现场暂时停止施工的，增加的现场防护费用由（）承担。A.设计单位B.总承包单位C.分包单位D.建设单位【答案】：D120、以地下水为水源的饮用水处理工艺中，用于除铁、锰处理的构筑物为（）。A.澄清池B.淹没式生物滤池C.预沉池D.沉淀池【答案】：B121、大中型建设工程项目立项批准后,建设单位应按照（）顺序办理相应手续。A.工程发包、报建登记、签订施工承包合同、申领施工许可证B.报建登记、申领施工许可证、工程发包、签订施工承包合同。.申领施工许可证、工程发包、签订施工承包合同、报建登记D.报建登记、工程发包、签订施工承包合同、申领施工许可证【答案】：D122、《招标投标法》规定，投标人以向招标人行贿的手段谋取中标的，其法律责任是（）A.情节严重的取消其5年以上参加投标的资格并予以公告B.处中标项目金额5%以上10%以下的罚款C.对单位直接负责人处中标项目金额1%以上5%以下的罚款D.情节严重的，可由工商行政管理机关吊销营业执照【答案】：D123、施工单位参加工伤保险和投保意外伤害险的相同点在于（ ）。A.都是强制性险种B.被保险人都是现场危险作业人员C.保险期间都是从开工到竣工D.保费都由企业承担，个人不承担【答案】：D124、建筑工程质量的缺陷责任期从实际通过竣（交）工验收之日起计。如果由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣（交）工验收的，在承包人提交竣（交）工验收报告（）天后，工程自动进入缺陷责任期。A.30B.90C.120D.150【答案】：B125、建设单位在（）之前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。A.组织竣工验收.B.工程建设完成C.订立施工监理合同D.领取施工许可证或者开工报告【答案】：D126、关于在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内夜间进行建筑施工作业的说法，正确的是（）。A.禁止夜间进行建筑施工作业B.禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但因特殊需要必须连续作业的除外C.因特殊需要必须连续作业的，必须有省级以上地方人民政府建设行政主管部门的证明D.因特殊需要必须连续作业的，必须事先告知附近居民并获得其同意【答案】：B127、下列不能作为质押财产的是（）。A.依法可以转让的股份、股票B.支票C.债券D.土地所有权【答案】：D128、根据2011年7月1日起实施的全国人大常委会关于修改《中华人民共和国建筑法》的决定，为保证施工企业的职工在发生工伤时及时得到医治，建筑施工企业应当（）。A.在投标时为职工办理意外伤害保险B.为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费。.在中标后为职工办理意外伤害保险D.为从事危险作业的职工办理意外伤害保险【答案】：B129、（2021年真题第1批）关于建设单位安全责任的说法，正确的是（ ）。A.编制工程概算时，确定工程安全生产费用B.工程开工前，审查施工企业的安全技术措施C.工程开工前，负责项目的安全技术交底D.对特殊结构的建设工程，提出保障安全施工的措施建议【答案】：A130、根据《民法典》下列合同中免责条款有效的是（）。A.因一般过失造成对方财产损失的B.造成对方人身损害的C.因故意过失造成对方财产损失的D.因重大过失造成对方人身损害的【答案】：A131、关于两阶段招标的说法，正确的是（）A.实施两阶段招标，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第一阶段提出B.第一阶段投标人应当提交带报价的技术建议C.对于无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标D.招标人应当在第一阶段之前向所有潜在投标人提供招标文件【答案】：C132、根据《招标投标法》，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短为（）日。A.5B.10C.15D.20【答案】：D133、关于工程质量检测的说法，正确的是（）A.检测报告必须由检测机构法定代表人签署B.检测机构可以是不具有独立法人资格的非营利性中介机构C.检测人员不得同时受聘于两个或两个以上检测机构D.检测数据和检测报告仅供施工企业参考【答案】：C134、建设工程发生质量事故，有关单位按照《建设工程质量管理条例》的规定，应当及时向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告的时限是（）小时内。A.3B.6C.12D.24【答案】：D135、在财产保险合同中，保险合同的转让应当通知（）。A.保险经纪人B.保险人C.受益人D.投保人【答案】：B136、甲为某事业单位的技术人员，取得二级建造师资格证书后，正确的做法是（）。A.甲不辞职，即可受聘并注册于一个施工企业B.甲辞职后，可以受聘并注册于一个勘察企业C.甲不辞职，即可受聘并注册于一个设计企业D.甲辞职后，只能受聘并注册于一个施工企业【答案】：B137、关于向城镇排水设施排放污水的说法正确的是（）A.各类施工作业需要排水的，由施工企业中请领取许可证B.城镇排水主管部门实施排水许可不得收费C.工作业排水许可证的有效期，由建设行政主管部门根据工期确定D.排水户应当按实际需要的排水类别，总量排放污水【答案】：B138、某施工现场发生生产安全事故造成3人死亡，由于事故发生地与事故发生单位不在同一个省级行政区域。根据《生产安全事故调查处理条例》的规定，本次事故应当由（）负责调查。A.国务院B.事故发生地市级人民政府C.事故发生地省级人民政府D.事故发生单位所在地市级人民政府【答案】：B139、甲建筑公司欠乙材料供应商材料款3万元，约定2014年4月1日还款。但到2014年5月1日，甲仍未还钱。2014年6月3日乙向甲要账，并口头表示同意延期还款。此行为的法律效果是（）A.引起诉讼时效的中断B.引起诉讼时效的延长C.引起诉讼时效的中止D.改变法定时效期间【答案】：A140、建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取（）。A.安全生产许可证B.施工许可证C.建设用地规划许可证D.建设工程规划许可证【答案】：B141、关于规划许可证的说法中正确的是（）。人.在乡村规划区内进行公益事业建设无须办理规划许可B.出让土地的建设用地规划许可证由县级人民政府审批C.以划拨方式取得土地后应当办理用地规划许可D.建设工程规划类许可证可以向省级人民政府确定的镇人民政府申请办理【答案】：D142、关于财产保险合同的说法，正确的是（）。A.保险合同不可以转让B.保险人不得以诉讼方式要求投保人支付保费C.保险合同中的危险具有损失发生的不确定性D.被保险人应当与投保人一致【答案】：C143、关于评标的说法，正确的是（）。A.评标委员会可以向招标人征询确定中标人的意向B.招标项目设有标底的，可以投标报价是否接近标底作为中标条件C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不说明理由的，视为不同意评标结果D.投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或计算错误的，评标委员会可以要求投标人作出必要澄清、说明【答案】：D144、以下关于机械设备单位安全责任的说法中正确的是（）。A.建筑起重机械安装完毕后，建设单位应当组织出租、安装、监理等有关单位进行验收B.施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明，并向建设单位进行安全使用说明C.施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的使用达到国家规定的检验检测期限的,必须经具有专业资质的检验检测机构检测D.建设单位应当与安装单位签订建筑起重机械安装、拆卸工程安全协议书【答案】：C145、采用虚假证明文件骗取施工许可证尚未构成犯罪的，应承担的法律责任是（）。A.责令停止施工，对建设单位和施工单位分别处以罚款B.由原发证机关收回施工许可证法，责令停止施工，对责任单位处以罚款C.宣布该施工许可证无效，责令停止施工，没收非法所得D.责令停止施工，没有违法所得的，处以5000元以上30000元以下的罚款【答案】：B146、（2019年真题）中标候选人的经营、财务状况发生较大变化，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由（）按照招标文件规定的标准和方法审查确认。A.招标人B.招标人授权的招标代理机构。.重新组成的评标委员会D.原评标委员会【答案】：D147、根据《城市建设档案管理规定》，建设单位应当在工程竣工验收后（）个月内，向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案。A.3C.6D.12【答案】：A148、场景（三）A.由甲建设单位B.由乙施工单位C.由丙施工单位D.按合同约定【答案】：B149、劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或劳动合同约定工资的（），并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。A.70%B.80%C.60%D.75%【答案】：B150、按照合同约定或者法律规定，在当事人之间产生特定权利和义务关系的是（）A.债B.所有权C.知识产权D.担保物权【答案】：A151、《建设工程施工合同（示范文本）》由（）三部分组成。A.合同总则、合同分则、合同附则B.合同总则、通用条件、专用条件C.合同协议书、通用合同协议书、专用合同条款D.合同协议书、合同协议书、合同附件【答案】：C152、招标人采取招标公告的方式对某工程进行施工招标，于2007年3月3日开始发售招标文件，3月6日停售；招标文件规定投标保证金为60万元；3月22日招标人对已发出的招标文件作了必要的澄清和修改，投标截止日期为同年3月25日。上述事实中错误有（）处。A.1B.2C.3D.4【答案】：B153、有关抵押权的实现，说法错误的是（）。A.债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以抵押物折价B.抵押权人有权进行折价、变卖、拍卖抵押物C.抵押权人与抵押人协议不成的，抵押权人可以向人民法院提起诉讼D.拍卖价款超过债权数额的部分归抵押人所有【答案】：B154、国有建设用地使用者依法对土地享有的权利不包括（）。A.占有权B.使用权C.收益权D.所有权【答案】：D155、甲乙双方签订一特种建材买卖合同，约定执行政府指导价，于2016年6月1日前交付完毕，6月1日的政府指导价是2500元/吨，但甲方直至2016年8月1日才交货，此时的政府指导价是2800元/吨，结算时应按照（）计算。2800元/吨2650元/吨2500元/吨2200元/吨【答案】：C156、人民法院确定举证期限,当事人提供新的证据的第二审案件不得少于（）。A.10日B.15日C.20日D.30日【答案】：A157、某项职务发明是由李某执行本单位任务后利用单位提供的物质条件完成的，该发明的专利权应该属于（）。A.李某B.单位C.共同拥有口.先申请者【答案】：B158、下列用人单位可以不支付工资的是（）。A.五一放假三天？？？？？B.因亲人去世请假两天？C.依法参加社会活动期间？D.因去参加朋友婚礼请假一天【答案】：D159、建设单位未取得施工许可证或者开工报告未经批准，擅自施工的，责令停止施工，限期改正，处工程合同价款（）的罚款。A.0.5%以上1%以下B.1%以上2%以下2%以上4%以下3%以上6%以下【答案】：B160、资质许可机关根据利害关系人的请求或者依据职权，可以撤销建筑业企业资质的情形是（）。A.企业未取得施工许可证擅自施工的B.资质许可机关超越法定职权作出准予建筑业企业资质许可的C.企业将承包工程转包或违法分包的D.企业发生过较大生产安全事故或者发生过两起以上一般生产安全事故的【答案】：B161、甲建筑工程公司与乙水泥厂签订200T水泥的买卖合同，交货时，由于乙公司所雇装卸工人的失误，总共交货210T，根据有关法律规定，乙公司所产生的10T水泥的债权的发生根据属于（ ）。A.合同之债B.侵权之债C.不当得利之债D.无因管理之债【答案】：C162、（2018年真题）关于承揽合同当事人权利义务的说法，正确的是（ ）。A.定作人不得中途变更承揽工作的要求B.定作人提供的材料不符合约定的，承揽人可以自行更换材料C.承揽人向定作人交付工作成果的，定作人应当验收该工作成果D.定作人可以随时解除承揽合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失【答案】：D163、(2015年真题)根据《建筑业企业资质管理规定》，施工企业隐瞒相关情况或提供虚假材料申请建筑业企业资质的，不予受理并给予警告，申请人在()内不得再次申请。A.4年B.3年C.2年D.1年【答案】：D164、按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》，建筑施工场界环境噪声排放限值为()。A.昼间60dB(A),夜间50dB(A)B.昼间65dB(A),夜间50dB(A)C.昼间70dB(A),夜间55dB(A)D.昼间75dB(A),夜间60dB(A)【答案】：C165、根据相关规定，劳动争议申请仲裁的时效期间为()，自劳动关系终止之日起计算。A.2个月6个月1年D.2年【答案】：C166、关于记入注册建造师执业信用档案的说法，正确的是()。A.注册建造师无正当理由拒绝或者未及时签字盖章的，记入注册建造师执业信用档案B.注册建造师不配合办理交接手续的，视情况记入注册建造师执业信用档案C.注册建造师透露建设单位商业信息的，记入注册建造师执业信用档案D.注册建造师修改施工文件的，记入注册建造师执业信用档案【答案】：A167、根据《招标投标法》的有关规定，大型基础设施项目，施工单项合同估算价和勘察设计合同单项合同估算价在（）以上时，必须进行招标。A.200万元和100万元B.100万元和50万元C.200万元和50万元D.3000万元【答案】：C168、（2021年真题第2批）关于仲裁调解的说法，正确的是（ ）。A.仲裁调解书经双方当事人签收后，即发生法律效力B.仲裁裁决书的法律效力高于仲裁调解书C.仲裁调解达成协议的，仲裁庭应当根据协议的内容制作裁决书D.仲裁调解书签收前当事人反悔的，当事人应当重新申请仲裁【答案】：A169、工程监理单位在对专项施工方案审查时，审查的重点是（）A.安全生产投入是否充足B.是否符合工程建设强制性标准C.施工现场人员的安全生产管理能力D.安全技术措施是否得到落实【答案】：B170、能够充分体现被代理人意志的代理属于（），也称作“意定代理”或“任意代理”。A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.表见代理【答案】：A171、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，（），负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起30天内做出批复。A.重大事故B.特别重大事故C.较大事故一般事故【答案】：B172、关于仲裁调解的说法，正确的是（）。A.仲裁庭必须先进行调解B.调解不成不能做出裁决书C.生效的仲裁调解书与裁决书具有同等法律效力D.经仲裁庭调解双方当事人达成调解协议的，仲裁庭不能制作裁决书【答案】：C173、下列事件中，属于建筑工程一切险承保的是（）。A.因山体滑坡导致在建桥梁工程损毁B.由工艺不善引起的工程设备损坏C.意外事故所导致的钢结构安装过程中人员伤亡D.因自然灾害导致工程现场机械损坏【答案】：A174、（2021年第1批真题）关于施工许可证申请延期的说法，正确的是（）。A.自领取施工许可证之日起6个月内因故不能按期开工的，应当申请延期B.延期以3次为限，每次不得超过3个月C.既不开工又不申请延期的，施工许可证由发证机关废止D.超过延期时限的施工许可证，自行废止【答案】：D175、下列规范性文件中，效力最高的是（）。A.行政法规B.地方政府规章C.地方性法规口.部门规章【答案】：A176、表见代理的法律后果应该由（）承担。A.代理人B.被代理人C.第三人D.代理人和第三人【答案】：B177、（2021年第1批真题）关于行政行为特征的说法，正确的是（）。A.行政行为以有偿为原则，以无偿为例外B.行政行为不具有裁量性C.行政机关在实施行政行为时应当与行政相对人协商或者征得其同意D.行政行为是以国家强制力保障实施的，具有强制性【答案】：D178、关于安装工程一切险保险期限的表述中，不正确的是（）。A.安装工程一切险的保险期内，一般应包括一个试车考核期B.安装工程一切险对于旧机器设备不负考核期的保险责任C.安装工程一切险对于旧机器设备承担其维修期的保险责任D.试车考核期的长短一般根据安装工程合同中的约定进行确定，但不得超出安装工程保险单明细表中列明的试车和考核期限【答案】：C179、施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在（）监督下现场去取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。A.施工企业质量管理部门B.建设单位或监理单位C.设计单位或监理单位D.建设工程质量监督机构【答案】：B180、根据《刑法》，下列刑事责任中属于主刑的是（）。A.罚金B.没收财产C.拘役D.驱除出境【答案】：C181、（2017年真题）建设用地使用权自（）时设立。A.土地交付B.转让C.登记D.支付出让金【答案】：C182、关于工程监理单位的相关质量责任和义务，下列说法中，正确的是（）。A.监理单位仅对施工质量承担责任B.工程监理实行总监理工程师负责制C.监理单位在接受监理委托后，因利害关系需要回避的，可转让监理业务D.监理单位将不合格的建筑材料按照合格签字，造成损失的，承担全部责任【答案】：B183、（2021年真题第2批）下列情形中，注册建造师将被处以吊销执业资格证书的情况有（）。A.在执业过程中实施商业贿赂的B.允许他人以自己的名义从事执业活动的C.因过错造成重大质量事故的D.未办理变更注册而继续执业的【答案】：C184、施工过程中产生的污染环境固体废弃物可暂时存放在（）区域。A.作业区①B.作业区②C.办公区④口.在建生活区⑤【答案】：B185、关于财产保全和证据保全，说法错误的是（）。A.当事人要求采取保全措施的，应当向仲裁委员会提出书面申请B.保全措施由仲裁委员会裁定。.可以在被申请人住所地采取措施口.可以在被申请人财产所在地采取措施【答案】：B186、关于分包工程发生质量、安全、进度等问题给建设单位造成损失的责任承担说法正确的是（）。A.分包单位只对总承包单位负责B.总承包单位承担的责任超过其应承担份额的，有权向分包单位追偿C.建设单位只能向给其造成损失的分包单位主张权利D.建设单位与分包单位无合同关系，无权向分包单位主张权利【答案】：B187、关于工程质量检测机构职责的说法，错误的是（）。A.检测机构出具的报告应由检测人员和法定代表人或其授权人的签字B.检测机构对涉及结构安全的所有结果应时报告建设主管部门C.检测机构不得与该项目设计、施工、监理单位有隶属、利害关系D.检测机构应当对结果不合格的项目建立单独台账【答案】：B【答案】：【答案】：B188、下列招标人的行为中合法的是（）。A.招标人可以根据需要组织部分潜在投标人踏勘项目现场B.招标人可以限定或者指定特定的专利、品牌、原产地或供应商C.依法必须进行招标的项目以非特定行业的奖项作为加分条件D.依法必须进行招标的项目招标人限定投标人必须为国有企业【答案】：C189、甲公司是某混凝土预制构件的专利权人，乙公司未经授权制造和销售该专利产品。甲发现后，对乙提起侵权之诉。经查，乙共销售侵权产品800件，因乙的侵权行为，甲少销售600件。甲销售专利产品每件获利2000元，乙销售侵权产品每件获利1000元，乙应赔偿甲（ ）。（2017）60万元80万元C.120万元D.160万元【答案】：C190、（2020年真题）根据《关于进一步做好建筑业工伤保险工作的意见》。关于建筑施工企业参加工伤保险的说法，正确的是（）。A.按用人单位参保的建筑施工企业应当以社会保险总额为基数缴纳工伤保险费用B.建设项目的工伤保险费用由施工总承包单位在项目开工前一次性代缴C.以建设项目为单位参保的，可以按照招标控制价的一定比例计算缴纳工伤保险费D.建筑施工企业应当在投标报价中将工伤保险费用单独列支，作为可竞争费)。191、下列建设工程保险中，属于强制性险种的是()。A.意外伤害险B.建筑工程一切险C.安装工程一切险D.工伤保险【答案】：D192、(2021年第2批真题)除当事人另有约定外，出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物毁损灭失的风险自()起由买受人承担。A.合同成立时B.合同生效时C.标的物交付时D.运输行为完成时【答案】：A193、已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，订立书面劳动合同的期限是自用工之日起()A.10天内B.15天内C.1个月内D.1年内【答案】：C194、(2017年真题)关于安全专项施工方案实施的说法，正确的是()。A.由项目经理兼任专项方案实施情况检查员，对现场实施监督B.发现不按照专项方案施工的，报建设单位后整改C.施工企业技术负责人应当定期巡查专项方案的实施情况D.发现有危及人身安全隐患时，立即组织作业人员撤离【答案】：C195、行政机关作出（）决定之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利。A.警告B.开除C.责令停产停业D.撤职处分【答案】：C196、甲单位与采购员乙因矛盾解除代理关系，但有两份盖有甲公章的空白授权书未收回。乙为泄愤，持授权书向供应商丙、丁高价采购材料。丙丁均及时发货至施工现场。经查，丙不知乙离职，而丁知道乙离职。关于本案，说法正确的是（）。人.甲有权拒绝向丙、丁承担责任B.由于甲单位存在过失，两份合同均属于表见代理C.由于乙行为违法，两份合同均属于无效合同D.甲对丙应承担付款义务【答案】：D197、事故调查组应当自事故发生之日起（）日内提交事故调查报告。A.15B.30C.45D.60【答案】：D198、建筑施工企业以欺骗、贿赂等不正当手段取得安全生产许可证的，撤销安全生产许可证，（）年内不得再次申请安全生产许可证。A.1年B.2年C.3年D.5年【答案】：C199、下列关于工程监理单位相关的质量责任说法正确的是（）。A.工程监理单位与被监理工程的施工承包单位不得有隶属关系或者其他利害关系，与建筑材料、建筑构配件和设备供应单位可以有隶属关系或者其他利害关系B.未经总监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工C.未经监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不得进行竣工验收D.工程监理实行总监理工程师负责制【答案】：D200、关于融资租赁合同说法正确的是（）。A.出租人应当履行占有租赁物期间的维修义务B.承租人占有租赁物期间，租赁物毁损、灭失的，出租人有权请求承租人继续支付租C.融资租赁合同可以采用口头形式D.当事人以虚构租赁物方式订立的融资租赁合同效力待定【答案】：B201、（2021年第1批真题）关于建设工程招标投标交易场所的说法，正确的是（）。A.县级以上地方人民政府可以建立招标投标交易场所B.招标投标交易场所不得以营利为目的C.招标投标交易场所应当隶属于行政监督部门D.招标投标交易场所应当按照不同行业分别设立【答案】：B202、根据《绿色施工导则》，关于节地与施工用地保护的说法，不正确的是（）。A.临时设施的占地面积应按用地指标所需的最低面积设计，有效利用率大于90%。B.应当对深基坑施工方案进行优化，增大土方开挖和回填量，最大限度地减少对土地的扰动C.对于施工周期较长的现场，可按建筑永久绿化的要求，安排场地新建绿化D.红线外临时占地应尽量使用荒地、废地，少占用农田和耕地【答案】：B203、《民法典》规定，解除合同时，当事人对异议期限有约定的从其约定，无约定的，最长期（）。A.1个月B.3个月C.6个月D.1年【答案】：B204、招标人采取招标公告的方式对某工程进行施工招标，于2007年3月3日开始发售招标文件，3月6日停售；招标文件规定投标保证金为60万元；3月22日招标人对已发出的招标文件作了必要的澄清和修改，投标截止日期为同年3月25日。上述事实中错误有（）【答案】：【答案】：B【答案】：【答案】：D处。A.1B.2C.3D.4【答案】：B205、当代中国法的渊源是主要以（）为核心的各种制定法。A.刑法B.宪法C.民法D.行政法【答案】：B206、（2015年真题）关于投标的说法，正确的是（）。A.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字的，招标人应当拒收B.投标文件未按照招标文件要求密封的，招标人应当拒收C.投标人逾期送达投标文件的，应当向招标人作出合理说明D.联合体投标的，可以在评标委员会提出书面评标报告前更换成员【答案】：B207、某市文物管理部门拟对部分文物建筑进行修缮，需重建部分建筑，则承揽该项目的施工单位必须具有（）。A.建筑行政主管部门颁发的资质等级证书B.文物行政管理部门颁发的文物保护工程资质证书C.A和B满足其一即可D.A和B必须同时具备208、建设用地使用权转让的，使用期限由（），但不得超过建设用地使用权的剩余期限。A.法律直接规定B.当事人约定C.出让人决定D.受让人决定【答案】：B209、关于女职工特殊劳动保护的规定，正确的是（）。A.不得安排女职工从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动B.女职工生育享受98天产假C.禁止安排未育女职工从事有毒有害的劳动D.用人单位应当对女职工定期进行健康检查【答案】：B210、根据《民法典》，法人分为（）。A.企业法人和非企业法人B.机关法人、企业法人和社团法人C.一般法人和特别法人D.营利法人、非营利法人和特别法人【答案】：D211、下列不能认定为工伤的是（）。A.患职业病B.周日发生非本人责任的交通事故C.因工外出期间由于工作原因发生事故下落不明D.下班后在办公室中整理会议纪要时触电受伤212、根据《文物保护法实施条例》，未取得相应等级的文物保护工程资质证书，擅自承担文物保护单位的重建工程的，由文物行政主管部门责令限期改正；逾期不改正应当承担的行政处罚是（）。A.罚款B.责令停产停业C.警告D.吊销营业执照【答案】：A213、（2020年真题）某建设项目于6月7日领取施工许可证，开工后因地震导致该工程在次年3月23日中止施工。建设单位应当向发证机关报告中止施工的最迟期限是次年（）。A.3月28日B.4月7日C.4月23日D.6月23日【答案】：C214、根据《劳动法》，关于妇女、未成年人劳动保护的说法，正确的是（）。A.企业不得聘用未满18周岁的未成年人B.企业应当为未成年工定期进行健康检查C.企业不得安排妇女从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动D.企业不得安排妇女从事高处、低温、冷水作业【答案】：B215、某施工企业的下列工作安排，违反《劳动法》中关于女职工特殊保护规定（）。A.安排正在哺乳未满1周岁婴儿的女工李某从事资料整理工作B.安排怀孕6个月的女工钱某从事夜班工作C.安排怀孕期间女工赵某从事第3级体力劳动强度的劳动D.批准女工王某只能休产假120天【答案】：C216、根据《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》,关于竣工验收备案的说法，正确的是（）。A.建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起30日内办理建设工程竣工验收备案B.备案机关发现建设单位在竣工验收过程中有违反国家有关建设工程质量管理规定行为的，应当责令停止使用，重新组织竣工验收C.工程质量监督机构应当在工程竣工验收之日起3个月内。向备案机关提交工程质量监督报告D.备案机关验证竣工验收备案文件齐全后，应当在工程竣工验收备案表上签署同意意见【答案】：B217、（2020年真题）李某被查出存在二级建造师职业资格“挂证”行为，2018年9月13日其注册被撤销、记入不良行为记录并列入建筑市场主体“黑名单”。则李某可以再次申请二级建造师注册的最早日期为（）。2019年9月13日2021年9月13日2020年9月13日2022年9月13日【答案】：B218、（2015年真题）根据《注册建造师继续教育管理暂行办法》，注册建造师继续教育不合格的，应给予的处理是（）。A.撤销注册B.处1万元以上罚款C.三年内不得再次申请注册D.不予注册【答案】：D219、根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》，若工程项目实行总承包，则总承包企业应当与分包企业为明确双方的安全生产责任，签订（）。A.分包合同B.安全生产协议C.安全生产责任书D.安全生产合同【答案】：B220、建筑工程一切险自（）开始生效。A.开工之日B.卸载工程物料C.工程开工之日或在开工之前工程用料卸放于工地之日，两者以先发生者为准D.交清保费【答案】：C221、某工程的施工现场，施工人员发现脚手架有倒塌的危险时，停止作业并撤离现场。这是《安全生产法》规定从业人员所具有（ ）。A.拒绝作业权B.紧急避险权C.应急处理权D.回避求救权【答案】：B222、（2017年真题）根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，属于施工企业工程安全不良行为的是（）。A.未按照节能设计进行施工B.未对涉及结构安全的试块，试件以及有关材料取样检测C.按照规定需要持证上岗的技术工种的作业人员未取得证书上岗，情节严重口.在城市市区内建设工程的施工现场未实行封闭围挡【答案】：D223、建设单位拖欠施工企业工程款，施工企业多次催要未果，欲对建设单位一处房产进行诉前财产保全，则说法正确的是（）。A.人民法院接受申请后必须在36小时内作出裁定B.若建设单位不服人民法院裁定，可申请复议一次，复议期间应停止裁定的执行C.若施工企业在人民法院采取保全措施后30日内不起诉建设单位，人民法院应解除财产保全D.施工企业申请财产保全无需提供担保【答案】：C224、以下关于施工现场临时设施安全卫生要求的说法中正确的是（ ）。A.施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证B.施工单位应当将施工现场的办公区与生活区分开设置，并保持安全距离C.施工单位不宜在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍D.施工现场不得临时搭建建筑物【答案】：A225、在城市规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设工程，建设单位办理用地批准手续前，必须先取得该工程的（）A.建设工程规划许可证B.质量安全报建手续C.施工许可证D.建设用地规划许可证【答案】：D226、《房屋市政工程生产安全重大隐患排查治理挂牌督办暂行办法》规定，房屋市政工程生产安全重大隐患排查治理的责任主体有（）。A.建设单位B.建筑施工企业C.建设监理单位D.政府安监部门【答案】：B227、关于建设工程代理行为的说法中，正确的是（）。A.建设工程承包活动属于法定代理B.建筑材料设备的采购不得委托代理C.建设工程诉讼只能委托律师代理D.建设工程招标活动可以委托代理【答案】：D228、（2017年真题）行政机关作出的下列决定中，当事人不能申请行政复议的是（）。A.行政处分或者其他人事处理决定B.限制人身自由的行政强制措施决定C.罚款、没收非法财物等行政处罚措施口.有关许可证、执照等证书变更、中止、撤销的决定【答案】：A229、关于建设工程专利权的保