2024年度工程履约担保合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度工程履约担保合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.合同标的2.1工程项目名称2.2工程项目地点2.3工程项目规模2.4工程项目合同金额3.履约担保形式3.1担保方式3.2担保期限3.3担保金额3.4担保条件4.履约保证金4.1保证金金额4.2保证金缴纳方式4.3保证金退还条件5.履约担保责任5.1担保范围5.2担保责任承担5.3担保责任期限6.履约担保变更6.1变更条件6.2变更程序6.3变更通知7.违约责任7.1违约情形7.2违约责任承担7.3违约责任赔偿8.合同解除8.1解除条件8.2解除程序8.3解除通知9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决费用10.合同生效10.1生效条件10.2生效日期10.3生效通知11.合同期限11.1合同开始日期11.2合同结束日期12.合同附件12.1附件一：工程履约担保书12.2附件二：其他相关文件13.其他约定事项13.1其他约定事项一13.2其他约定事项二13.3其他约定事项三14.合同签订与生效14.1合同签订14.2合同生效第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：[甲方全称]乙方：[乙方全称]1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人：[甲方法定代表人姓名]乙方法定代表人：[乙方法定代表人姓名]1.3合同双方联系方式甲方联系方式：[甲方联系方式]乙方联系方式：[乙方联系方式]2.合同标的2.1工程项目名称[具体工程项目名称]2.2工程项目地点[具体工程项目地点]2.3工程项目规模[具体工程项目规模]2.4工程项目合同金额[具体工程项目合同金额]3.履约担保形式3.1担保方式本合同采用银行保函作为履约担保。3.2担保期限担保期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。3.3担保金额担保金额为工程合同金额的[具体百分比]%。3.4担保条件（1）具备合法经营资格；（2）信用良好，无不良记录；（3）具备履行担保义务的能力。4.履约保证金4.1保证金金额保证金金额为工程合同金额的[具体百分比]%。4.2保证金缴纳方式乙方应于合同签订后[具体时间]内向甲方缴纳履约保证金。4.3保证金退还条件在工程竣工验收合格且无其他违约行为的情况下，甲方应于[具体时间]内退还乙方履约保证金。5.履约担保责任5.1担保范围担保人应对乙方在履行合同过程中因违反合同约定而产生的违约责任承担担保责任。5.2担保责任承担担保人在担保范围内，按照合同约定，承担乙方违约责任。5.3担保责任期限担保责任期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。6.履约担保变更6.1变更条件如合同内容需变更，双方应协商一致，并书面通知对方。6.2变更程序（1）双方协商一致；（2）签订变更协议；（3）变更协议生效。6.3变更通知任何一方变更合同内容，应提前[具体时间]书面通知对方。7.违约责任7.1违约情形（1）乙方未按合同约定履行工程项目的建设义务；（2）乙方在工程项目建设过程中出现重大质量、安全事故；（3）乙方未按合同约定支付工程进度款；（4）乙方违反合同约定的其他行为。7.2违约责任承担（1）乙方违反合同约定，应承担违约责任，向甲方支付违约金；（2）因乙方违约给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任；（3）乙方违约导致合同解除的，乙方应承担合同解除的相应责任。7.3违约责任赔偿乙方违约责任赔偿金额根据实际情况计算，并在合同中明确。8.合同解除8.1解除条件（1）合同约定的解除条件成就；（2）一方违约导致合同无法履行；（3）不可抗力事件导致合同无法履行；（4）双方协商一致解除合同。8.2解除程序（1）提出解除合同的一方应提前[具体时间]书面通知对方；（2）收到解除通知的一方应在[具体时间]内确认或提出异议；（3）双方应就解除合同的相关事宜进行协商，达成一致；（4）签订解除合同协议。8.3解除通知解除合同的通知应采用书面形式，并由法定代表人或授权代表签字或盖章。9.争议解决9.1争议解决方式本合同的争议解决方式为协商、调解、仲裁或诉讼。9.2争议解决机构协商解决：双方应在争议发生后[具体时间]内进行协商；调解解决：双方可向合同签订地的工商行政管理部门申请调解；仲裁解决：双方可向合同签订地的仲裁委员会申请仲裁；诉讼解决：双方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。9.3争议解决费用争议解决费用由败诉方承担，除非法律另有规定或双方另有约定。10.合同生效10.1生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。10.2生效日期本合同生效日期为[具体日期]。10.3生效通知双方应在合同生效后[具体时间]内互相通知对方合同生效。11.合同期限11.1合同开始日期本合同开始日期为[具体日期]。11.2合同结束日期本合同结束日期为[具体日期]。12.合同附件12.1附件一：工程履约担保书12.2附件二：其他相关文件13.其他约定事项13.1其他约定事项一[具体其他约定事项一]13.2其他约定事项二[具体其他约定事项二]13.3其他约定事项三[具体其他约定事项三]14.合同签订与生效14.1合同签订本合同一式[具体份数]份，甲乙双方各执[具体份数]份，具有同等法律效力。14.2合同生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1第三方的定义本合同所称第三方，是指除甲乙双方以外的，参与本合同履行过程中的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于监理单位、检验机构、咨询顾问、融资机构等。15.2第三方的介入范围（1）工程质量监督与验收；（2）工程进度管理；（3）合同履行情况的监督；（4）工程款的支付与结算；（5）争议解决与调解。16.第三方的责任与权利16.1第三方的责任（1）对工程质量的监督与验收，确保工程质量符合国家标准和合同要求；（2）对工程进度的管理，确保工程按计划进行；（3）对合同履行情况的监督，确保合同条款得到履行；（4）对争议的调解，协助双方解决合同履行过程中出现的争议。16.2第三方的权利（1）根据合同约定，收取相应的服务费用；（2）对甲乙双方的行为进行监督，并有权提出建议或要求；（3）在合同履行过程中，有权获得必要的信息和资料；（4）在争议解决过程中，有权提出自己的意见和主张。17.第三方的责任限额17.1责任限额的定义本合同所称责任限额，是指第三方在履行其职责过程中，因自身原因造成损失时，对其赔偿责任的最高限制。17.2责任限额的确定（1）第三方责任限额应根据其提供的服务的性质和风险程度确定；（2）责任限额应在合同中明确约定，并经甲乙双方同意；（3）责任限额应不低于第三方服务费用的[具体百分比]。17.3责任限额的调整（1）在合同履行过程中，如第三方责任限额不合理，甲乙双方可协商调整；（2）调整后的责任限额应经双方书面确认，并通知第三方。18.第三方与其他各方的划分说明18.1责任划分（1）甲方对工程项目的整体负责，对第三方的服务进行监督和评价；（2）乙方对工程项目的具体实施负责，对第三方的服务提供必要的配合；（3）第三方对自身提供的服务负责，对因自身原因造成的损失承担责任。18.2联系与沟通（2）第三方应向甲乙双方及时报告服务过程中的重大事项，并寻求必要的支持。19.第三方的选择与更换19.1第三方的选择甲乙双方应共同选择第三方，并签订相应的服务合同。19.2第三方的更换（1）如第三方无法履行其职责或存在重大违约行为，甲乙双方可协商更换第三方；（2）更换第三方应遵循公平、公正的原则，并确保更换后的第三方能够满足合同要求。20.第三方的退出机制20.1第三方的退出条件（1）合同履行完毕；（2）第三方服务期限届满；（3）合同解除或终止；（4）其他法定或约定的退出条件。20.2第三方的退出程序（1）第三方应提前[具体时间]向甲乙双方发出退出通知；（2）甲乙双方应在收到退出通知后[具体时间]内，就退出事宜进行协商；（3）协商一致后，签订退出协议，并办理相关手续。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程履约担保书详细要求：担保书应载明担保人名称、担保金额、担保期限、担保条件、担保责任等，并由担保人法定代表人或授权代表签字或盖章。说明：此附件为履约担保的核心文件，证明担保人的担保能力和意愿。2.附件二：合同签订文件详细要求：包括合同副本、签字页、合同附件等，确保合同的完整性和有效性。说明：此附件用于证明合同的真实性和签订过程。3.附件三：工程合同详细要求：包含工程项目的详细描述、工程量清单、工程款支付方式、工程进度安排等。说明：此附件为工程实施的基础文件，明确了双方的权利和义务。4.附件四：第三方服务合同详细要求：明确第三方服务的具体内容、服务期限、服务费用、责任范围等。说明：此附件用于规范第三方在合同履行过程中的行为。5.附件五：工程验收报告详细要求：包括工程质量、工程进度、工程款结算等内容的报告。说明：此附件用于证明工程项目的完成情况和质量。6.附件六：争议解决文件详细要求：包括争议解决过程中的沟通记录、调解协议、仲裁裁决或法院判决等。说明：此附件用于记录争议解决的全过程。7.附件七：其他相关文件详细要求：包括与合同履行相关的其他文件，如设计变更、工程变更、付款凭证等。说明：此附件用于补充和证明合同履行过程中的其他事项。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：乙方未按合同约定的时间和质量完成工程。责任认定标准：乙方应承担工程延误的违约责任，赔偿甲方因此造成的损失。示例：乙方未能按合同约定的时间完成工程，导致甲方工程进度延误，乙方应赔偿甲方因延误造成的损失。2.违约行为：乙方未按合同约定支付工程款。责任认定标准：乙方应承担逾期付款的违约责任，支付逾期付款利息。示例：乙方未按合同约定支付工程款，甲方有权要求乙方支付逾期付款利息。3.违约行为：第三方未按合同约定履行职责。责任认定标准：第三方应承担因其违约行为造成的损失，向甲乙双方承担赔偿责任。示例：第三方未按合同约定进行工程质量监督，导致工程质量问题，第三方应赔偿由此造成的损失。4.违约行为：甲方未按合同约定支付工程款。责任认定标准：甲方应承担逾期付款的违约责任，支付逾期付款利息。示例：甲方未按合同约定支付工程款，乙方有权要求甲方支付逾期付款利息。5.违约行为：合同解除或终止后，一方未按合同约定退还保证金。责任认定标准：违约方应承担未退还保证金的违约责任，支付相应的违约金。示例：合同解除后，乙方未按合同约定退还保证金，甲方有权要求乙方支付违约金。全文完。2024年度工程履约担保合同2本合同目录一览1.定义与解释1.1合同术语定义1.2专用名词解释2.合同主体2.1承包人2.2业主2.3担保人3.合同标的3.1工程项目概述3.2工程范围与内容3.3工程质量要求4.担保金额4.1担保金额计算方法4.2担保金额调整5.担保方式5.1担保形式5.2担保期限5.3担保解除6.担保责任6.1担保责任范围6.2担保责任承担6.3担保责任豁免7.担保费用7.1担保费用支付方式7.2担保费用计算标准7.3担保费用调整8.合同履行8.1工程进度要求8.2工程质量控制8.3工程验收9.违约责任9.1违约责任认定9.2违约责任承担9.3违约责任豁免10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决机构11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后果12.合同终止12.1合同终止条件12.2合同终止程序12.3合同终止后果13.合同变更13.1合同变更条件13.2合同变更程序13.3合同变更后果14.其他14.1合同生效14.2合同附件14.3合同解释与争议解决法律适用第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1合同术语定义1.1.1“合同”指本合同及其附件。1.1.2“承包人”指承担工程建设的主体。1.1.3“业主”指拥有工程项目的主体。1.1.4“担保人”指为承包人提供担保的主体。1.1.5“担保金额”指担保人为承包人提供的担保总额。1.1.6“担保期限”指担保责任的有效期限。1.1.7“违约责任”指因一方违反合同约定而产生的责任。1.1.8“争议解决”指双方因合同执行过程中发生的分歧或争议的处理方式。1.2专用名词解释1.2.1“工程”指合同约定的建设项目。1.2.2“工程进度”指工程建设的实施进度。1.2.3“工程质量”指工程建设的质量标准。第二条合同主体2.1承包人2.1.1承包人名称：[承包人名称]。2.1.2承包人地址：[承包人地址]。2.1.3承包人法定代表人：[承包人法定代表人姓名]。2.2业主2.2.1业主名称：[业主名称]。2.2.2业主地址：[业主地址]。2.2.3业主法定代表人：[业主法定代表人姓名]。2.3担保人2.3.1担保人名称：[担保人名称]。2.3.2担保人地址：[担保人地址]。2.3.3担保人法定代表人：[担保人法定代表人姓名]。第三条合同标的3.1工程项目概述3.1.1工程项目名称：[工程项目名称]。3.1.2工程项目地点：[工程项目地点]。3.1.3工程项目类型：[工程项目类型]。3.2工程范围与内容3.2.1工程建设内容：[工程建设内容]。3.2.2工程建设标准：[工程建设标准]。3.3工程质量要求3.3.1质量等级：[质量等级]。3.3.2质量检验标准：[质量检验标准]。第四条担保金额4.1担保金额计算方法4.1.1担保金额为合同总价的10%。4.1.2担保金额按人民币计算。4.2担保金额调整4.2.1在工程实施过程中，如合同总价发生调整，担保金额相应调整。第五条担保方式5.1担保形式5.1.1担保形式为银行保函。5.1.2银行保函由[担保银行名称]出具。5.2担保期限5.2.1担保期限自合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止。5.3担保解除5.3.1在担保期限内，如承包人未发生违约行为，担保人可提前解除担保。第六条担保责任6.1担保责任范围6.1.1担保人承担因承包人违约导致业主遭受的经济损失。6.1.2担保责任范围包括但不限于工程质量问题、工程进度延误等。6.2担保责任承担6.2.1担保人应在收到业主通知后，及时采取措施，赔偿业主损失。6.3担保责任豁免6.3.1因不可抗力导致承包人违约，担保人不承担责任。第七条担保费用7.1担保费用支付方式7.1.1担保费用由承包人承担。7.1.2担保费用按年支付，具体支付比例由双方协商确定。7.2担保费用计算标准7.2.1担保费用以担保金额为基数，按年利率计算。7.3担保费用调整7.3.1如银行利率调整，担保费用相应调整。第一部分：合同如下：第八条合同履行8.1工程进度要求8.1.1承包人应按照合同约定的工期完成工程。8.1.2承包人应每月向业主提交工程进度报告，包括已完成工程量、下月计划等。8.2工程质量控制8.2.1承包人应确保工程质量符合合同约定的标准。8.2.2承包人应定期进行自检，并在业主要求时接受业主或第三方机构的检验。8.3工程验收8.3.1工程竣工后，承包人应向业主提交竣工报告和验收申请。8.3.2业主应在收到竣工报告后[指定天数]内组织验收。第九条违约责任9.1违约责任认定9.1.1如承包人未按合同约定履行义务，业主有权要求承包人承担违约责任。9.1.2违约责任包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。9.2违约责任承担9.2.1承包人应在收到业主违约通知后[指定天数]内采取补救措施。9.2.2如承包人未采取补救措施或补救措施不满意的，业主有权解除合同。9.3违约责任豁免9.3.1因不可抗力导致违约，承包人不承担违约责任。第十条争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决合同执行过程中发生的争议。10.1.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决程序10.2.1双方应在争议发生后[指定天数]内提出争议解决请求。10.2.2争议解决过程中，双方应继续履行合同义务。10.3争议解决机构10.3.1双方同意将争议提交至[指定争议解决机构名称]解决。第十一条合同解除11.1合同解除条件1.合同约定的解除条件成就；2.任何一方违约达到合同约定的严重程度；3.不可抗力导致合同无法履行。11.2合同解除程序11.2.1提出解除合同的一方应书面通知对方，并说明解除原因。11.2.2收到解除通知的一方应在[指定天数]内予以答复。11.3合同解除后果11.3.2合同解除不影响双方已发生的权利和义务。第十二条合同终止12.1合同终止条件12.1.1合同履行完毕；12.1.2合同解除；12.1.3双方协商一致终止合同。12.2合同终止程序12.2.1合同终止应书面通知对方，并说明终止原因。12.3合同终止后果第十三条合同变更13.1合同变更条件1.合同履行过程中出现特殊情况；2.双方协商一致。13.2合同变更程序13.2.1提出变更合同的一方应书面通知对方，并说明变更内容。13.2.2收到变更通知的一方应在[指定天数]内予以答复。13.3合同变更后果13.3.1合同变更后，双方应按照新的约定履行合同。第十四条其他14.1合同生效14.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同附件14.2.1本合同附件包括但不限于：1.工程量清单；2.施工图纸；3.合同变更记录。14.3合同解释与争议解决法律适用14.3.1本合同解释及争议解决适用中华人民共和国法律。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1“第三方”指在合同履行过程中，为协助合同履行或解决争议而介入的任何独立主体，包括但不限于中介方、监理方、鉴定机构、仲裁机构等。1.2第三方介入应经合同双方书面同意，并签订相应的合作协议或委托书。第二条第三方责任限额2.1第三方在合同履行过程中的责任限额，应根据其介入的具体职责和合作协议或委托书中的约定确定。2.2若第三方责任限额未在合作协议或委托书中明确约定，则默认为不超过其接受委托时的合理预期费用。第三条第三方职责3.1.1中介方：协助双方沟通，促成合同条款的履行，提供专业咨询等。3.1.2监理方：对工程进度、质量进行监督，确保符合合同约定。3.1.3鉴定机构：对工程质量、损害等进行鉴定。3.1.4仲裁机构：对合同争议进行仲裁。第四条第三方权利4.1.1获得合同双方的必要信息和支持。4.1.2要求合同双方遵守合作协议或委托书中的约定。4.1.3对合同双方的违约行为提出警告或采取必要措施。第五条第三方义务5.1.1严格遵守合作协议或委托书中的约定。5.1.2独立、公正、客观地履行职责。5.1.3对合同双方的商业秘密和保密信息予以保密。第六条第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与合同双方的关系为委托代理关系，第三方仅代表委托方行使职责。6.2第三方在履行职责过程中，应与合同双方保持独立，不得偏袒任何一方。6.3第三方在介入合同履行过程中，应尊重合同双方的自主权，不得干预其正常的经营管理。第七条第三方介入时的额外条款及说明7.1.1明确第三方的介入目的和职责范围。7.1.2约定第三方介入的费用和支付方式。7.1.3约定第三方介入的期限和条件。7.2.1中介协议：明确中介方的职责、权利和义务。7.2.2监理协议：明确监理方的职责、权利和义务。7.2.3鉴定协议：明确鉴定机构的职责、权利和义务。7.2.4仲裁协议：明确仲裁机构的职责、权利和义务。第八条第三方责任承担8.1第三方在履行职责过程中，因其故意或重大过失造成合同双方的损失，应承担相应的赔偿责任。8.2第三方责任承担的具体方式，应根据合作协议或委托书中的约定和法律规定确定。8.3合同双方应积极配合第三方承担责任，不得因第三方介入而免除其自身的合同责任。第九条第三方介入的终止9.1第三方介入的终止，应按照合作协议或委托书中的约定执行。9.2第三方介入终止后，合同双方应根据实际情况，对第三方介入期间的工作成果进行评估和结算。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程量清单详细要求和说明：包括工程项目的具体内容、数量、单位、单价和总价，以及工程量的计算方法和依据