工程施工合同中的违约责任解析

工程施工合同中的违约责任解析合同编号：__________地址：联系电话：地址：联系电话：第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程总价：__________第二条合同的履行2.1乙方应按约定的工期、质量、安全标准完成工程施工，并承担相应的质量保修责任。2.2甲方应按约定的付款方式和付款时间向乙方支付工程价款。2.3双方应共同协调解决工程施工过程中出现的问题，确保工程顺利实施。第三条违约责任3.1乙方未按照约定的工期、质量、安全标准完成工程施工的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=工程总价×违约天数×日违约金比例。3.2甲方未按照约定的付款方式和付款时间向乙方支付工程价款的，乙方有权要求甲方支付滞纳金，滞纳金计算方式为：滞纳金=应付款项×逾期天数×日滞纳金比例。3.3双方未履行本合同约定的其他义务的，应承担相应的违约责任。第四条争议解决4.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第五条其他约定5.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。5.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.工程施工合同2.工程设计图纸3.工程预算书4.施工计划表5.工程质量标准6.安全施工措施7.乙方资质证明文件8.甲方付款凭证9.工程验收报告10.工程保修书二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定的工期、质量、安全标准完成工程施工，认定为违约行为。2.甲方未按照约定的付款方式和付款时间向乙方支付工程价款，认定为违约行为。3.双方未履行本合同约定的其他义务，认定为违约行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指工程项目的业主。2.乙方：指工程项目的施工方。3.工期：指合同约定的工程施工完成的时间。4.质量：指工程施工符合合同约定的质量标准。5.安全标准：指工程施工过程中应遵守的安全规定。6.违约金：指违约方应支付给守约方的赔偿金。7.滞纳金：指逾期付款方应支付给守约方的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.遇到工程施工进度滞后，可协商调整施工计划，确保工程按时完成。2.遇到工程质量问题，应及时停工整改，直至符合质量标准。3.遇到安全事故，应立即报告甲方并采取措施防止事故扩大，同时按合同约定承担相应责任。4.甲方逾期付款，乙方可催告甲方支付，如甲方仍不支付，乙方有权暂停施工，并按合同约定索赔滞纳金。5.乙方未按约定履行合同义务，甲方有权要求乙方限期整改，如乙方仍不整改，甲方有权解除合同，并按合同约定索赔违约金。五、所有应用场景：1.适用于各类建筑工程项目的施工合同。2.适用于工程设计、施工、验收等各个阶段。3.适用于双方为中华人民