文化中心翻新施工合同

文化中心翻新施工合同合同编号：__________甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________一、工程概况1.1工程名称：文化中心翻新施工项目1.2工程地点：__________1.3工程内容：包括但不限于建筑外立面翻新、室内装修、设施设备更新等。具体内容以施工图纸和工程量清单为准。1.4工程工期：本合同约定的工期为____个月，自双方签订合同之日起计算。二、合同金额2.1本工程的合同总金额为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方报价是基于甲乙双方提供的工程图纸、工程量清单及工程说明等文件所编制的。合同签订后，如因设计变更导致工程量增减，双方应按实际情况进行调整。三、支付方式3.1甲方支付乙方工程款采用按工程进度分阶段支付的方式。具体支付事宜如下：（1）合同签订后____日内，甲方支付乙方工程款总额的____%；（2）工程进度达到____%后，甲方支付乙方工程款总额的____%；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方工程款总额的____%；（4）剩余的工程款作为质量保证金，在工程保修期满后支付。3.2甲方支付工程款时，乙方应提供等额的正规发票。四、工程质量4.1乙方应严格按照国家及行业相关标准、规范进行施工，保证工程质量。4.2工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求及时整改，直至达到验收标准。4.3工程保修期限为____年，自工程验收合格之日起计算。保修期内，乙方对工程出现的质量问题负责修复，并承担相应的费用。五、违约责任5.1乙方未按照约定时间完成工程的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：工程总价款的____%乘以逾期天数。5.2甲方未按照约定时间支付工程款的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：应付款项的____%乘以逾期天数。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.文化中心翻新施工图纸2.工程量清单3.施工方案4.材料及设备采购清单5.工程验收标准6.保修条款7.付款凭证8.变更协议9.违约金计算公式二、违约行为及认定：1.乙方未按约定时间完成工程，视为违约。2.甲方未按约定时间支付工程款，视为违约。3.工程质量不符合约定标准，视为违约。4.乙方未按照合同约定使用材料、设备或施工工艺，视为违约。5.甲方未按照合同约定提供施工条件或协作事项，视为违约。6.双方未能通过协商解决争议，一方诉至法院，按照法院判决认定违约行为。三、法律名词及解释：1.合同法：指《中华人民共和国合同法》及相关法律法规。2.文化中心翻新施工项目：指对文化中心建筑进行外立面翻新、室内装修、设施设备更新的工程项目。3.违约金：指一方未履行合同约定义务，按照约定或法定规定向对方支付的赔偿金。4.工程验收：指对完成的工程进行检查、测试、评定，以确定其是否符合合同约定的质量、功能、安全等标准。5.保修：指乙方对工程在保修期限内出现的质量问题负责修复，并承担相应费用的义务。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.设计变更导致工程量增减：双方按照实际情况调整工程量和合同价款。2.甲方支付工程款逾期：乙方可以催告甲方支付，并按照约定收取违约金。3.乙方施工进度延误：甲方可以催告乙方加快进度，并按照约定收取违约金。4.工程质量问题：乙方应及时整改，直至达到验收标准，并由乙方承担修复费用。5.争议解决：通过友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于文化中心建筑的翻新施工项目。2.适用于合同双方为甲方（委托方）和乙方（承包方）的情况。3.适用于工程内容包括建筑外