2024年天然气施工监理合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年天然气施工监理合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称1.2法定代表人或授权代表1.3联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.监理范围与内容3.1监理范围3.2监理内容4.监理依据与标准4.1相关法律法规4.2国家标准、行业标准4.3地方标准4.4企业标准5.监理工作程序与方法5.1监理工作程序5.2监理工作方法6.监理人员配备6.1监理人员数量6.2监理人员资质6.3监理人员职责7.监理费用及支付方式7.1监理费用总额7.2费用支付方式7.3费用支付时间8.合同变更与解除8.1合同变更8.2合同解除9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构11.合同生效与终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件12.其他约定12.1保密条款12.2通知与送达12.3合同附件13.合同签订与生效13.1签订时间13.2签订地点13.3生效时间14.合同份数与保管14.1合同份数14.2合同保管第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1双方名称甲方：[甲方全称]乙方：[乙方全称]1.2法定代表人或授权代表甲方法定代表人/授权代表：[甲方法定代表人/授权代表姓名]乙方法定代表人/授权代表：[乙方法定代表人/授权代表姓名]1.3联系方式甲方联系方式：[甲方联系电话]、[甲方电子邮箱]乙方联系方式：[乙方联系电话]、[乙方电子邮箱]2.项目概况2.1项目名称[项目全称]2.2项目地点[项目具体地址]2.3项目规模[项目规模描述，如：总长度、总管径等]2.4项目工期[项目开始日期]至[项目结束日期]3.监理范围与内容3.1监理范围包括但不限于施工图设计、设备采购、材料供应、施工过程、竣工验收等。3.2监理内容（1）对施工图设计进行审核，确保其符合相关规范和标准；（2）对设备采购进行审查，确保设备质量、性能满足项目需求；（3）对材料供应进行检验，确保材料质量、规格符合要求；（4）对施工过程进行现场监督，确保施工质量、进度符合合同约定；（5）对竣工验收进行监督，确保工程质量达到规定标准。4.监理依据与标准4.1相关法律法规《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等。4.2国家标准、行业标准《城市燃气输配工程施工及验收规范》、《天然气管道工程设计规范》等。4.3地方标准[地方相关标准名称]4.4企业标准[企业相关标准名称]5.监理工作程序与方法5.1监理工作程序（1）编制监理计划，明确监理范围、内容、方法、时间节点等；（2）对施工图设计、设备采购、材料供应进行审查；（3）对施工过程进行现场监督，发现问题及时提出整改要求；（4）对竣工验收进行监督，确保工程质量达到规定标准；（5）编制监理报告，提交给甲方。5.2监理工作方法（1）现场巡视、检查；（2）查阅施工资料、文件；（3）与施工、设计、设备、材料等相关单位进行沟通协调；（4）组织召开监理例会、专题会议；（5）使用监理软件进行信息化管理。6.监理人员配备6.1监理人员数量[监理人员总数]6.2监理人员资质（1）监理工程师：[监理工程师数量]，具有相关资质证书；（2）监理员：[监理员数量]，具有相关培训证书；（3）其他专业技术人员：[其他专业技术人员数量]。6.3监理人员职责（2）监理员：协助监理工程师进行现场巡视、检查，记录施工情况；（3）其他专业技术人员：负责相关专业领域的监理工作。8.合同变更与解除8.1合同变更（1）因国家政策、法律法规、行业标准发生变化，导致合同内容需调整的，经双方协商一致后可进行变更；（2）因项目实际情况发生变化，经双方协商一致，可对监理范围、内容、期限等合同条款进行变更；（3）合同变更应以书面形式进行，并经双方签字盖章确认。8.2合同解除（1）因不可抗力导致合同无法继续履行的，合同自动解除；（2）一方违约，严重违反合同约定的，另一方有权解除合同；（3）经双方协商一致，决定解除合同的，应以书面形式进行，并经双方签字盖章确认。9.违约责任9.1违约情形（1）一方未按合同约定履行监理职责；（2）一方未按合同约定支付监理费用；（3）一方违反合同保密条款；（4）一方因故意或重大过失导致项目损失；（5）一方未按合同约定提供相关资料或信息。9.2违约责任承担（1）违约方应承担违约责任，赔偿守约方因此遭受的损失；（2）违约方应支付违约金，违约金数额根据违约程度和损失大小确定；（3）因违约导致合同解除的，违约方应承担解除合同的责任。10.争议解决10.1争议解决方式（1）双方应友好协商解决争议；（2）协商不成的，提交[仲裁委员会名称]仲裁；（3）仲裁不成的，依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构[仲裁委员会名称]，地址：[仲裁委员会地址]11.合同生效与终止11.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同终止条件（1）监理工作完成，双方签字确认；（2）因合同解除导致合同终止；（3）合同约定的终止条件成就。12.其他约定12.1保密条款双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。12.2通知与送达（1）本合同的通知应以书面形式发送；（2）通知发送至对方在合同中指定的地址或电子邮箱。12.3合同附件（1）监理计划；（2）监理报告；（3）相关资质证书复印件。13.合同签订与生效13.1签订时间[合同签订日期]13.2签订地点[合同签订地点]13.3生效时间本合同自双方签字盖章之日起生效。14.合同份数与保管14.1合同份数本合同一式[份数]份，甲乙双方各执[份数]份。14.2合同保管双方应妥善保管本合同，如有遗失，应及时通知对方，并承担相应的责任。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义在本合同中，“第三方”指非甲乙双方当事人，但根据本合同约定，需要介入合同履行过程中的个人、企业或其他组织。15.2第三方介入情形（1）合同履行过程中，因技术、资金、管理等需要，甲乙双方可引入第三方提供相关服务；（2）争议解决过程中，经双方同意，可引入第三方调解；（3）其他经甲乙双方协商一致，需第三方介入的情形。16.第三方责任与权利16.1第三方责任（1）第三方应遵守本合同的相关约定，对其提供的服务或商品承担相应的责任；（2）第三方因自身原因导致合同履行出现问题的，应承担相应的违约责任；（3）第三方应承担因其介入行为给甲乙双方或其他第三方造成的损失。16.2第三方权利（1）第三方有权要求甲乙双方按照合同约定支付相关费用；（2）第三方有权要求甲乙双方配合其履行职责，提供必要的信息和资料；（3）第三方有权要求甲乙双方对其提供的服务的质量和效果进行评估。17.第三方介入程序17.1第三方选定（1）甲乙双方应共同协商确定第三方的资质、能力等；（2）第三方选定后，甲乙双方应与第三方签订相关协议，明确各自的权利、义务和责任。17.2第三方介入实施（1）第三方介入后，应按照合同约定和甲乙双方的要求履行职责；（2）第三方应定期向甲乙双方报告工作进展情况，并及时沟通解决相关问题。18.第三方责任限额18.1责任限额确定（1）第三方提供服务的性质和内容；（2）第三方提供服务可能产生的风险；（3）甲乙双方协商一致的结果。18.2责任限额条款（1）第三方在本合同项下的责任限额不得超过[金额]元；（2）若第三方责任超出限额，超出部分由甲乙双方共同承担；（3）第三方责任限额不适用于因第三方故意或重大过失造成的损失。19.第三方与其他各方的划分说明19.1责任划分（1）甲方对项目整体负责，对第三方的行为不承担连带责任；（2）乙方对监理工作负责，对第三方的行为不承担连带责任；（3）第三方对其自身行为负责，对甲乙双方或其他第三方不承担连带责任。19.2权利划分（1）甲方有权要求第三方按照合同约定履行职责，并有权要求第三方承担相应的责任；（2）乙方有权要求第三方按照合同约定履行职责，并有权要求第三方承担相应的责任；（3）第三方有权要求甲乙双方按照合同约定支付相关费用，并有权要求甲乙双方配合其履行职责。20.第三方介入合同的终止20.1第三方介入合同终止条件（1）合同履行完毕；（2）第三方责任终止；（3）双方协商一致解除第三方介入合同。20.2第三方介入合同终止程序（2）双方应共同确认第三方介入合同终止事宜；（3）终止后的相关事宜，按本合同约定处理。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.监理计划详细要求：包括监理范围、内容、方法、时间节点、人员配备等。说明：监理计划是监理工作的指导文件，应详细列明监理工作的各项内容，确保监理工作的顺利进行。2.监理报告详细要求：包括监理过程中的发现、问题、整改建议、验收结果等。3.施工图设计审查意见详细要求：包括对施工图设计的合规性、技术性、经济性等方面的审查意见。说明：施工图设计审查意见是确保施工图设计质量的重要环节，应详细列明审查意见，为设计修改提供依据。4.设备采购审查意见详细要求：包括对设备采购的合格性、性能、价格等方面的审查意见。说明：设备采购审查意见是确保设备质量的关键环节，应详细列明审查意见，为设备采购提供依据。5.材料供应检验报告详细要求：包括对材料的质量、规格、性能等方面的检验结果。说明：材料供应检验报告是确保材料质量的重要环节，应详细列明检验结果，为材料采购提供依据。6.施工过程监理记录详细要求：包括施工现场的监理情况、问题、整改情况等。说明：施工过程监理记录是监理工作的重要记录，应详细记录施工过程中的各项情况，为项目管理和验收提供依据。7.竣工验收报告详细要求：包括竣工验收的结果、质量评定、存在问题及整改建议等。说明：竣工验收报告是项目验收的重要文件，应详细列明竣工验收情况，为项目的后续工作提供依据。8.合同附件详细要求：包括双方协商一致的其他相关文件。说明：合同附件是合同的重要组成部分，应详细列明附件内容，确保合同的完整性。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为（1）未按合同约定履行监理职责；（2）未按合同约定支付监理费用；（3）违反合同保密条款；（4）因故意或重大过失导致项目损失；（5）未按合同约定提供相关资料或信息。2.责任认定标准（1）违约方应承担违约责任，赔偿守约方因此遭受的损失；（2）违约金数额根据违约程度和损失大小确定；（3）因违约导致合同解除的，违约方应承担解除合同的责任。3.违约示例说明（1）甲方未按合同约定支付监理费用，乙方有权要求甲方支付违约金，并有权要求甲方承担因此造成的损失；（2）乙方未按合同约定履行监理职责，导致项目进度延误，甲方有权要求乙方承担延误造成的损失；（3）第三方在合同履行过程中泄露甲方商业秘密，甲方有权要求第三方承担相应的赔偿责任。全文完。2024年天然气施工监理合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1监理单位基本信息1.2施工单位基本信息2.合同标的2.1工程概况2.2施工监理范围3.合同工期3.1工程开工时间3.2工程完工时间4.监理费用及支付方式4.1监理费用总额4.2支付方式4.3支付时间5.监理工作内容及要求5.1监理工作内容5.2监理工作要求5.3监理工作标准6.施工单位责任6.1施工单位质量责任6.2施工单位进度责任6.3施工单位安全责任7.监理单位责任7.1监理单位质量责任7.2监理单位进度责任7.3监理单位安全责任8.监理单位权利8.1监理单位对施工单位的监督权8.2监理单位对施工单位的建议权8.3监理单位对施工单位的整改权9.施工单位权利9.1施工单位对监理单位的申诉权9.2施工单位对监理单位的配合权9.3施工单位对监理单位的监督权10.争议解决方式10.1争议协商10.2争议调解10.3争议仲裁11.违约责任11.1监理单位违约责任11.2施工单位违约责任12.合同解除条件12.1合同双方协商解除12.2合同双方单方解除12.3法定解除13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件14.其他约定事项14.1合同附件14.2合同解释14.3合同份数第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1监理单位基本信息名称：[监理单位全称]法定代表人：[监理单位法定代表人姓名]注册地址：[监理单位注册地址]联系电话：[监理单位联系电话]电子邮箱：[监理单位电子邮箱]1.2施工单位基本信息名称：[施工单位全称]法定代表人：[施工单位法定代表人姓名]注册地址：[施工单位注册地址]联系电话：[施工单位联系电话]电子邮箱：[施工单位电子邮箱]第二条合同标的2.1工程概况工程名称：[工程名称]工程地点：[工程地点]工程规模：[工程规模]合同造价：[合同造价]2.2施工监理范围（1）对施工单位的施工质量进行监督检查；（2）对施工单位的施工进度进行监督检查；（3）对施工单位的施工安全进行监督检查；（4）对施工单位的施工资料进行审核；（5）对施工单位的施工设备进行检验。第三条合同工期3.1工程开工时间：[具体日期]3.2工程完工时间：[具体日期]第四条监理费用及支付方式4.1监理费用总额：[监理费用总额]4.2支付方式：（1）监理单位收到支付通知后，施工单位应于[具体时间]内支付监理费用；（2）支付比例为合同总额的[百分比]；（3）支付方式为银行转账。第五条监理工作内容及要求5.1监理工作内容：（1）对施工单位的施工质量进行监督检查；（2）对施工单位的施工进度进行监督检查；（3）对施工单位的施工安全进行监督检查；（4）对施工单位的施工资料进行审核；（5）对施工单位的施工设备进行检验。5.2监理工作要求：（1）监理单位应严格按照国家相关法律法规和行业标准进行监理工作；（2）监理单位应确保监理工作的独立性和客观性；（3）监理单位应确保监理工作的及时性和有效性。第六条施工单位责任6.1施工单位质量责任：（1）施工单位应确保工程质量达到设计要求和规范标准；（2）施工单位应积极配合监理单位的监督检查工作；（3）施工单位应按照监理单位的要求及时整改问题。6.2施工单位进度责任：（1）施工单位应按照合同约定的工期完成工程；（2）施工单位应积极配合监理单位的进度检查工作；（3）施工单位应按照监理单位的要求及时调整进度计划。6.3施工单位安全责任：（1）施工单位应确保施工现场安全；（2）施工单位应严格执行安全操作规程；（3）施工单位应积极配合监理单位的安全检查工作。第八条监理单位权利8.1监理单位对施工单位的监督权（1）监理单位有权对施工单位的施工质量、进度、安全等方面进行监督检查；（2）监理单位有权对施工单位的施工设备、材料、人员等进行审查和检验；（3）监理单位有权要求施工单位按照合同约定和规范标准进行施工。8.2监理单位对施工单位的建议权（1）监理单位有权对施工单位的施工方案、技术措施、施工组织设计等方面提出建议；（2）监理单位有权对施工单位的施工过程中出现的问题提出整改建议；（3）监理单位有权对施工单位的施工质量、进度、安全等方面提出改进意见。8.3监理单位对施工单位的整改权（1）监理单位有权要求施工单位对不符合合同约定和规范标准的问题进行整改；（2）监理单位有权对施工单位的整改情况进行跟踪和检查；（3）监理单位有权对施工单位的整改效果进行评估。第九条施工单位权利9.1施工单位对监理单位的申诉权（1）施工单位有权对监理单位的监督检查结果提出申诉；（2）施工单位有权对监理单位的建议和整改要求提出异议；（3）施工单位有权要求监理单位对申诉进行答复。9.2施工单位对监理单位的配合权（1）施工单位应积极配合监理单位的监督检查工作；（2）施工单位应按照监理单位的要求提供必要的信息和资料；（3）施工单位应确保监理单位的监理工作顺利进行。9.3施工单位对监理单位的监督权（1）施工单位有权对监理单位的监理工作进行监督；（2）施工单位有权对监理单位的监理行为提出批评和建议；（3）施工单位有权要求监理单位对监理行为进行解释和说明。第十条争议解决方式10.1争议协商（1）合同双方发生争议时，应通过友好协商解决；（2）协商解决争议的期限为[具体时间]；（3）协商不成时，可进入下一阶段的争议解决程序。10.2争议调解（1）协商不成时，双方可共同选择一个中立的第三方进行调解；（2）调解期限为[具体时间]；（3）调解结果对双方均有约束力。10.3争议仲裁（1）调解不成时，任何一方均可向有管辖权的仲裁机构申请仲裁；（2）仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力；（3）仲裁费用由败诉方承担。第十一、十二条违约责任11.1监理单位违约责任（1）监理单位未按照合同约定履行监理职责，应承担违约责任；（2）监理单位因自身原因导致工程质量问题，应承担相应的责任；（3）监理单位因延误工期，应按照合同约定支付违约金。12.1施工单位违约责任（1）施工单位未按照合同约定履行施工职责，应承担违约责任；（2）施工单位因自身原因导致工程质量问题，应承担相应的责任；（3）施工单位因延误工期，应按照合同约定支付违约金。第十三、十四条合同生效及终止13.1合同生效条件（1）合同双方签字盖章；（2）合同经双方确认无误；（3）合同履行完毕。14.1合同终止条件（1）合同约定的工期届满；（2）合同双方协商一致终止合同；（3）因不可抗力等原因导致合同无法履行。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1第三方的定义本合同所指的第三方，是指在合同履行过程中，由合同双方或其中一方邀请或指定的，为合同履行提供专业服务、技术支持、资金保障或其他相关服务的独立法人或其他组织。1.2第三方介入的范围（1）工程咨询、设计、勘察等服务；（2）施工、安装、调试等技术支持；（3）资金、信贷、保险等金融保障；（4）法律、审计、评估等专业服务；（5）其他合同双方同意的第三方服务。第二条甲乙双方引入第三方时的额外条款及说明2.1引入第三方前的通知（1）甲乙双方在引入第三方前，应书面通知对方，并明确第三方的服务内容、服务期限、费用及责任；（2）通知内容包括但不限于第三方的名称、法定代表人、注册地址、联系方式等基本信息。2.2第三方资质要求（1）第三方应具备相应的资质证书，符合国家相关法律法规要求；第三条第三方的责任与权利3.1第三方的责任（1）第三方应按照合同约定，履行其提供的服务，确保服务质量；（2）第三方在提供服务过程中，因自身原因造成损失或违约的，应承担相应的法律责任；（3）第三方应遵守国家法律法规，不得损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益。3.2第三方的权利（1）第三方有权根据合同约定，要求甲乙双方提供必要的信息和资料；（2）第三方有权根据合同约定，收取服务费用；（3）第三方有权在合同履行过程中，对甲乙双方提出合理化建议。第四条第三方责任限额的明确4.1第三方责任限额的确定（1）甲乙双方在合同中明确约定第三方责任限额，包括但不限于赔偿范围、赔偿金额等；（2）责任限额可根据第三方的服务内容、服务期限、风险程度等因素综合考虑。4.2责任限额的调整（1）在合同履行过程中，如第三方责任限额不合理，甲乙双方可协商调整；（2）调整后的责任限额应以书面形式通知对方，并经双方签字确认。第五条第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的划分（1）第三方应向甲方提供服务，甲方对第三方的服务质量承担最终责任；（2）甲方有权对第三方的服务质量进行监督，并要求第三方进行整改。5.2第三方与乙方的划分（1）第三方应向乙方提供服务，乙方对第三方的服务进度和效果承担最终责任；（2）乙方有权对第三方的服务进度和效果进行监督，并要求第三方进行整改。5.3第三方与其他各方的划分（1）第三方与合同其他各方的关系，由合同具体约定；（2）第三方在履行合同过程中，应遵守国家法律法规，不得损害其他各方的合法权益。第六条第三方介入后的合同变更与解除6.1合同变更（1）甲乙双方在第三方介入后，如需变更合同内容，应经第三方同意；（2）变更后的合同内容应以书面形式通知第三方，并经三方签字确认。6.2合同解除（1）甲乙双方在第三方介入后，如需解除合同，应经第三方同意；（2）合同解除后，甲乙双方应按照合同约定，对第三方进行结算。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同双方营业执照复印件2.合同双方法定代表人身份证明3.合同双方授权委托书4.工程概况说明书5.施工监理范围说明书6.监理费用明细表7.施工单位质量保证体系文件8.施工单位进度计划表9.施工单位安全生产管理制度10.施工单位施工组织设计11.施工单位施工设备清单12.施工单位人员资质证明13.第三方服务合同14.争议解决协议15.合同履行过程中的变更记录16.合同履行过程中的验收报告17.合同履行过程中的付款凭证18.合同履行过程中的其他相关文件详细要求和说明：1.所有附件均需加盖合同双方公章，并注明文件制作日期。2.附件内容应真实、完整、准确，不得有误导性陈述。3.附件应与合同内容相符，如有冲突，以合同为准。4.附件作为合同的有效组成部分，具有同等法律效力。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：（1）监理单位未按照合同约定履行监理职责；（2）施工单位未按照合同约定完成工程；（3）第三方未按照合同约定提供服务质量；（4）任何一方未按照合同约定支付费用；（5）任何一方未按照合同约定履行通知义务。2.责任认定标准：（1）违约行为发生后，违约方应立即采取补救措施，尽量减少损失；（2）违约方应承担由此产生的直接经济损失；（3）违约方应承担由此产生的间接经济损失；（4）违约方应承担由此产生的法律责任。简要示例说明：1.监理单位未按照合同约定进行施工质量检查，导致工程质量问题。责任认定：监理单位承担因未履行监理职责造成的工程质量损失及由此产生的其他经济损失。2.施工单位未按照合同约定完成工程，导致工期延误。责任认定：施工单位承担因未按时完成工程造成的工期延误损失及由此产生的其他经济损失。3.第三方提供的服务质量不符合合同约定，导致工程进度受阻。责任认定：第三方承担因服务质量问题造成的工程进度损失及由此产生的其他经济损失。4.任何一方未按照合同约定支付费用，导致合同无法履行。责任认定：违约方承担因未支付费用造成的合同履行受阻损失及由此产生的其他经济损失。5.任何一方未按照合同约定履行通知义务，导致对方遭受损失。责任认定：违约方承担因未履行通知义务造成的对方损失及由此产生的其他经济损失。全文完。2024年天然气施工监理合同2本合同目录一览1.合同当事人及基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方住所地1.4合同双方联系方式2.监理范围及内容2.1监理项目概况2.2监理工作内容2.3监理工作期限3.监理职责与义务3.1监理单位职责3.2监理单位义务3.3承建单位配合义务4.监理费用及支付方式4.1监理费用总额4.2费用支付方式4.3费用支付时间5.监理合同变更及终止5.1合同变更条件5.2合同变更程序5.3合同终止条件5.4合同终止程序6.违约责任6.1违约情形及处理6.2违约赔偿6.3违约解除合同7.争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决机构7.3争议解决程序8.合同生效及终止8.1合同生效条件8.2合同终止条件8.3合同生效日期8.4合同终止日期9.其他约定9.1法律适用9.2合同附件9.3其他约定事项10.合同签署及生效10.1合同签署10.2合同生效11.合同备案11.1合同备案机构11.2合同备案时间12.合同附件12.1合同附件清单12.2合同附件内容13.合同解释13.1合同解释原则13.2合同解释权14.合同附件清单14.1附件一：监理大纲14.2附件二：监理单位资质证明14.3附件三：承建单位资质证明14.4附件四：其他相关文件第一部分：合同如下：第一条合同当事人及基本信息1.1合同双方名称甲方：天然气施工建设单位乙方：天然气施工监理单位1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3合同双方住所地甲方住所地：省市区路号乙方住所地：省市区路号1.4合同双方联系方式第二条监理范围及内容2.1监理项目概况监理项目：市天然气管道施工项目监理内容：包括但不限于施工质量控制、进度控制、安全控制、投资控制等。2.2监理工作内容（1）施工图纸会审和交底；（2）施工过程中的质量控制；（3）施工进度控制；（4）施工现场安全监督管理；（5）施工投资控制；（6）施工合同管理；（7）施工资料管理；2.3监理工作期限自合同生效之日起至监理项目竣工验收合格之日止。第三条监理职责与义务3.1监理单位职责（1）按照国家法律法规、行业标准和规范，对施工过程进行全面监理；（2）对施工单位的施工质量、进度、安全、投资等方面进行监督检查；（3）对施工过程中的问题提出整改意见，督促施工单位及时整改；（4）对施工单位的施工行为进行监督检查，确保其符合合同约定；（5）对施工单位的施工资料进行审核，确保其真实、完整、准确；3.2监理单位义务（1）遵守国家法律法规，履行监理职责；（2）按照合同约定，按时提交监理报告；（3）保守合同双方的商业秘密；（4）对施工过程中发现的问题，及时与施工单位沟通；（5）对施工单位的施工行为进行监督检查，确保其符合合同约定；3.3承建单位配合义务（1）积极配合监理单位开展工作；（2）按照监理单位的要求提供施工图纸、施工资料等相关材料；（3）按照监理单位的要求整改施工过程中发现的问题；（4）对监理单位提出的整改意见，及时进行整改；（5）按照合同约定，按时支付监理费用。第四条监理费用及支付方式4.1监理费用总额监理费用总额为人民币壹佰万元整（￥1000000.00）。4.2费用支付方式（1）合同签订后，乙方先预收监理费用总额的20%；（2）监理工作开始后，每月支付监理费用总额的30%；（3）监理工作结束，项目竣工验收合格后，支付监理费用总额的20%；（4）合同解除或终止后，根据实际情况退还或支付剩余费用。第五条监理合同变更及终止5.1合同变更条件（1）因不可抗力导致合同无法履行；（2）因国家法律法规、政策调整，导致合同无法履行；（3）经合同双方协商一致，认为需要变更合同内容。5.2合同变更程序（1）合同一方提出变更请求；（2）合同双方协商一致，达成书面协议；（3）签订变更协议，作为合同附件。5.3合同终止条件（1）监理工作完成，项目竣工验收合格；（2）合同双方协商一致，解除合同；（3）因不可抗力导致合同无法履行。5.4合同终止程序（1）合同一方提出终止请求；（2）合同双方协商一致，签订终止协议；（3）办理合同终止手续。第六条违约责任6.1违约情形及处理（1）监理单位未按照合同约定履行监理职责，导致施工质量、进度、安全、投资等方面存在问题，应承担相应的违约责任；（2）承建单位未按照合同约定配合监理工作，导致监理工作无法正常进行，应承担相应的违约责任；（3）合同一方未按照合同约定支付监理费用，应承担相应的违约责任；（4）合同一方违反合同约定，造成对方损失的，应承担相应的违约责任。6.2违约赔偿（1）违约方应按照合同约定向守约方支付违约金；（2）违约方应赔偿守约方因违约所遭受的直接损失；（3）违约方应承担因违约所引发的其他法律责任。6.3违约解除合同（1）因一方违约，导致合同无法履行，另一方有权解除合同；（2）合同一方在履行合同过程中，严重违约，另一方有权解除合同。第一部分：合同如下：第八条争议解决7.1争议解决方式合同双方发生争议，应友好协商解决。协商不成的，提交省市仲裁委员会仲裁。7.2争议解决机构争议解决机构为省市仲裁委员会。7.3争议解决程序提交仲裁委员会后，按照仲裁委员会的仲裁规则和程序进行仲裁。第九条合同生效及终止8.1合同生效条件合同自双方签字盖章之日起生效。8.2合同终止条件合同因监理工作完成、双方协商一致解除、违约等原因终止。8.3合同生效日期合同生效日期为2004年10月1日。8.4合同终止日期合同终止日期以监理工作验收合格之日为准。第十条其他约定9.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。9.2合同附件本合同附件包括但不限于监理大纲、监理单位资质证明、承建单位资质证明等。9.3其他约定事项合同双方认为需要约定的其他事项，可另行签订补充协议。第十一条合同签署及生效10.1合同签署本合同一式四份，甲乙双方各执两份，自双方签字盖章之日起生效。10.2合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。第十二条合同备案11.1合同备案机构本合同需报送市住房和城乡建设局备案。11.2合同备案时间合同签订后三十日内报送备案。第十三条合同附件清单12.1附件一：监理大纲12.2附件二：监理单位资质证明12.3附件三：承建单位资质证明12.4附件四：施工图纸及设计文件12.5附件五：施工合同12.6附件六：其他相关文件第十四条合同解释13.1合同解释原则本合同的解释以文字为准，如有歧义，以双方协商一致为准。13.2合同解释权本合同的解释权归甲方所有。第十五条合同附件清单14.1附件一：监理大纲14.2附件二：监理单位资质证明14.3附件三：承建单位资质证明14.4附件四：施工图纸及设计文件14.5附件五：施工合同14.6附件六：其他相关文件第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方的定义在本合同中，“第三方”是指除甲乙双方以外的，为合同履行提供咨询、评估、检测、监理、仲裁等服务的独立法人或其他组织。1.2第三方的类型（1）咨询机构：为合同双方提供专业咨询服务的法人或其他组织；（2）评估机构：对合同相关事项进行评估的法人或其他组织；（3）检测机构：对合同相关事项进行检测的法人或其他组织；（4）监理机构：对合同履行过程进行监理的法人或其他组织；（5）仲裁机构：对合同争议进行仲裁的法人或其他组织。第二条第三方介入的条款及说明2.1第三方介入的条件（1）合同双方一致同意；（2）第三方具备相应的资质和能力；（3）第三方提供的介入服务符合合同要求。2.2第三方介入的程序（1）合同双方共同选择第三方；（2）第三方与合同双方签订相关协议；（3）第三方按照协议约定履行职责。2.3第三方介入的费用第三方介入的费用由合同双方按照协议约定分担。第三条甲乙双方根据本合同有第三方介入时的额外条款及说明3.1甲方的额外条款（1）甲方应确保第三方具备相应的资质和能力；（2）甲方应配合第三方开展相关工作；（3）甲方应按照协议约定支付第三方费用。3.2乙方的额外条款（1）乙方应确保第三方提供的介入服务符合合同要求；（2）乙方应配合第三方开展相关工作；（3）乙方应按照协议约定支付第三方费用。第四条第三方的责任限额4.1第三方的责任第三方在履行职责过程中，因自身原因造成合同双方损失的，应承担相应的赔偿责任。4.2第三方的责任限额（1）第三方对合同双方的责任限额为人民币壹佰万元整（￥1000000.00）；（2）第三方责任限额包括但不限于第三方在履行职责过程中因疏忽、过失、违约等行为造成的损失；（3）第三方责任限额的赔偿方式为一次性赔偿。第五条第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的关系第三方与甲方的关系为委