二级建造师之二建建设工程法规及相关知识题库含答案【综合题】

【答案】：【答案】：D二级建造师之二建建设工程法规及相关知识题库第一部分单选题（500题）1、某施工企业承揽拆除旧体育馆工程，作业过程中，体育馆屋顶突然坍塌，压死10人，重伤40人，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故属于（）。A.特别重大事故B.重大事故C.一般事故D.较大事故【答案】：B2、某施工合同约定由施工单位负责采购材料，合同履行过程中，由于材料供应商违约而没有按期供货，导致施工没有按期完成。此时应当由（）追究违约责任。A.建设单位直接向材料供应商B.建设单位向施工单位追究责任，施工单位向材料供应商C.建设单位向施工单位追究责任，施工单位向项目经理D.建设单位不追究施工单位的责任，施工单位应向材料供应商【答案】：B3、因设计原因导致质量缺陷的，在工程保修期内的正确做法是（ ）。A.施工企业不仅要负责保修，还要承担保修费用B.施工企业仅负责保修，由此发生的费用可向建设单位索赔C.施工企业仅负责保修，由此发生的费用可向设计单位索赔D.施工企业不负责保修，应由建设单位另行组织维修【答案】：B4、某幕墙专业分包工程施工过程中，发生了一起安全事故，造成2人死亡。根据《建设工程安全生产管理条例》，此次事故应由（）上报有关主管部门。A.幕墙分包企业B.施工总承包企业C.监理单位D.建设单位【答案】：B5、关于运输合同的说法，正确的是（）。A.托运人违反包装规定的，承运人不得拒绝运输B.货物在运输过程中因不可抗力灭失，未收取运费的，承运人可以要求支付C.按照托运人的要求，多式联运单据可以是可转让单据，也可以是不可转让单据D.货物在运输过程中发生不可抗力，货物损失由承运人承担【答案】：C6、根据《劳动合同法》，下列关于用人单位向劳动者支付报酬的说法中，正确的是（）。A.劳动报酬中的货币工资不包括津贴与补贴B.用人单位支付的工资可以以实物或有价证券等形式代替支付C.劳动者在婚丧假期间，用人单位可不支付工资D.用人单位拖欠劳动报酬的，劳动者可以依法向当地人民法院申请支付令，人民法院应当依法发出支付令7、甲居住的房屋，乙认为并非甲所有，而对其主张所有权。根据《物权法》的规定，乙可以请求法院（）。A.返还原物B.排除妨碍C.恢复原状D.确认物权【答案】：D8、（2014年真题）某工地施工扬尘严重，市环保局接到群从举报并进行查实后，依法判其作出停工整改并处以3万元罚款的行政处罚，施工企业认为处罚过高，可以向（）申请行政复议。A.市环保局B.省建设厅C.市人民政府D.省人民政府【答案】：C9、投标人以行贿手段谋取中标的法律责任不包括（）。A.由工商行政管理机关吊销营业执照B.取消其1年至两年参加依法必须进行招标的项目的投标资格C.构成犯罪，有关责任人和单位要承担相应的刑事责任D.由招标行政主管部门责令改正并处罚金【答案】：D10、暂时不能开工的建设用地，超过（）的，应当进行绿化，铺装或者遮盖。1个月3个月2个月6个月【答案】：B11、根据《建设工程安全生产管理条例》第17条的规定，安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由（）现场监督。A.专业技术人员B.监理人员C.专职安全生产管理人员D.设计人员【答案】：A12、根据对施工用电及照明的相关规定，照明设计以满足最低照度为原则，照度不应超过最低照度的（）。A.15%B.20%C.25%D.30%【答案】：B13、实际施工人利益受到侵害时，其以发包人为被告主张权利的说法，正确的是（）。A.实际施工人只能以发包人为被告主张权利8.发包人应当在欠付建设工程价款范围内，对实际施工人承担责任C.人民法院应当追加转包人或者违法分包人为共同被告D.发包人应当对实际施工人承担全部责任【答案】：B14、关于招标，下列说法正确的是（）。A.招标人根据招标项目的具体情况，可以组织提交申请的潜在投标人踏勘项目现场8.资格预审文件或者招标文件的发售期不得少于7日C.应当载明招标人的名称和地址、招标项目的性质、数量、实施地点和时间以及获取招标文件的办法等事项D.招标人发售资格预审文件、招标文件收取的费用，可以以营利为目的【答案】：C15、经批准需要使用国有建设用地的建设项目，申请建设用地须经（）批准。A.县级以上土地行政主管部门B.当地人民政府C.土地行政主管部门的同级人民政府D.土地行政主管部门的上级土地管理部门【答案】：A16、争议双方达成和解协议后，一方拒不履行，则另一方可以（）A.请求法院强制执行??????B.请求仲裁强制执行??????C.要求对方承担缔约过失责任？D.要求对方承担不履行和解协议的违约责任【答案】：D17、施工单位向电梯生产公司订购两部人型电梯，并要求5日内交货。电梯生产公司回函表示如果延长一周可如约供货。根据《合同法》，电梯生产公司的回函属于（）A.要约邀请B.承诺C.新要约D.部分承诺【答案】：C18、根据《民法典》，关于承揽合同的说法，正确的是（）。A.承揽人可以将承揽的主要工作交由第三人完成，承揽人无需就第三人完成的工作成果向定作人负责B.承揽人在完成工作过程中，要接受定作人的指挥管理C.承揽人工作期间，定作人不得对其进行监督检验D.承揽人可以与定作人约定，承揽人使用定作人的设备完成主要工作【答案】：D19、（2020年12月真题）根据《工程建设国家标准管理办法》，不属于工程建设国家标准制定阶段的是（）。A.专家评审B.征求意见C.送审D.报批【答案】：A20、（2016年真题）关于投标文件的补充、修改与撤回的说法，正确的是（）。A.撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前进行B.撤回已提交的投标文件，应当经过招标人的同意C.补充、修改已提交的投标文件，应当在提交投标保证金之前进行D.撤回已提交的投标文件，应当以书面形式通知其他投标人【答案】：A21、甲乙双方均愿就合同纠纷以仲裁方式解决，但始终未达成书面协议。后甲向仲裁委员会申请仲裁，此时仲裁委员会正确的处理方法是()A.因双方完全自愿，故可以受理B.驳回申请，令双方补充协议后再申请C.交给人民法院处理D.不予受理【答案】：D22、根据《招标投标法实施条例》，国有资金占控股地位的依法必须进行招标的项目，关于如何确定中标人的说法，正确的是()。A.招标人可以确定任何一名中标候选人为中标人B.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人C.排名第一的中标候选人放弃中标，必须重新招标D.排名第一的中标候选人被查实不符合条件的，应当重新招标【答案】：B23、关于招标程序和要求的说法，正确的是()。A.技术复杂的项目，招标人应当委托招标代理机构办理招标事宜B.招标项目采用资格后审方式的，应当在开标后由招标人根据招标文件确定的标准和方法进行审查C.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，应当重新招标D.招标人可以设置标底【答案】：D24、下列关于承揽合同中的规定，正确的是()。A.承揽合同以完成一定的工作并交付工作成果为标的B.承揽人在完成工作的过程中，需要受到定作人的指挥管理C.定作人可以随时解除承揽合同，且不用赔偿损失D.承揽人接受工作后，有权将工作交由第三人完成，定作人不得就此解除合同【答案】：A25、当事人未依照法律、行政法规规定办理租赁合同登记备案手续的，租赁合同（）。人.有效B.效力不受影响C.无效D.效力待定【答案】：B26、关于评标的说法，正确的是（）。A.招标人可以不向评标委员会提供评标所必需的信息B.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字，评标委员会不应当直接否决其投标C.投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价时，评标委员会应当否决其投标D.评标过程中，评标委员会成员不能继续评标被更换后，由更换后的评标委员会成员继续进行评审【答案】：C27、《安全生产许可证条例》的直接上位法是（）。A.安全生产法B.宪法C.建筑法D.建设工程安全生产管理条例【答案】：A28、施工单位应当组织专家对专项施工方案进行论证、审查的专项工程是（）。A.爆破工程B.脚手架工程C.模板工程D.地下暗挖工程【答案】：D29、某多层住宅施工过程中，由于起重机倒塌，造成7人死亡事故，有关部门可以给予该施工企业的罚款限额是（）。A.10万元以上20万元以下B.20万元以上50万元以下C.100万元以上200万元以下D.200万元以上500万元以下【答案】：C30、下列关于中标通知书的表述，错误的是（）。A.中标通知书对招标人和中标人具有法律效力B.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内订立书面合同C.招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议D.中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知部分未中标的投标人【答案】：D31、关于限制民事行为能力人实施的民事法律行为的说法,正确的是（ ）.A.限制民事行为能力人实施的纯获利益的民事法律行为效力待定B.限制民事行为能力人实施的与其年龄、智力、精神健康状况不相适应的民事法律行为无效。.相对人可以催告法定代理人在收到通知之日起30日内予以追认D.相对人催告法定代理人追认，法定代理人未作表示的,视为予以追认【答案】：C32、甲公司业务员王某被开除后，为报复甲公司，用盖有甲公司公章的空白合同书与乙公司订立一份购销合同。乙公司并不知情，并按时将货送至甲公司所在地。甲公司拒绝引起纠纷。关于该案代理与合同效力的说法中，正确的是（）。A.王某的行为为无权代理，合同无效B.王某的行为为表见代理，合同无效C.王某的行为为表见代理，合同有效D.王某的行为为委托代理，合同有效【答案】：C33、某施工单位将自有办公楼向银行进行抵押贷款并办理登记，银行对该办公楼的权利属于（）。A.所有权B.用益物权C.债权D.担保物权【答案】：D34、某地方建设行政管理部门于2012年5月10日针对某建筑公司恶意拖欠劳务费用下发了给予其一年内禁止在本区域内参加投标的处罚决定，建筑公司于2012年5月15日收到该处罚通知，建筑公司对此不服的话最迟应于（）前提起行政复议。2012年6月10日2012年6月15日2012年7月10日2012年7月15日【答案】：D35、根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》的规定，不良信用信息公开期限一般为（），并不得低于相关行政处罚期限。A.3个月至1年3个月至6个月C.6个月至1年D.6个月至3年【答案】：D36、在城市市区范围内，施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工（）日前向工程所在地县级以上地方生态环境保护主管部门申报。A.10B.15C.20D.30B项正确。【答案】：B37、水的软化主要是降低水中（）离子含量，使硬水软化。A.钠B.铁锰C.氟D.钙镁【答案】：D38、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，关于生产安全事故等级的说法正确的是（）。A.造成5人死亡的事故是一般事故B.造成45人重伤的事故是重大事故C.造成15人死亡的事故是特别重大事故D.造成3000万直接经济损失的事故是较大事故【答案】：D39、某招标项目规定11月30日为提交投标文件截止时间。11月18日甲投标人对招标文件中某项规定提出异议，招标人认为异议合理，在11月20日作出书面答复并将修改招标文件的通知发送给所有招标文件收收人，则该项目投标截止时间至少推迟至（）。A.12月5日B.12月10日C.12月20日D.12月30日【答案】：A40、关于建筑工程一切险说法正确的是（）。A.建筑工程一切险必须加保第三者责任险B.在建筑工程一切险中，保险人仅对意外事故造成的损失和费用负责赔偿C.在建筑工程一切险中，保险人对设计错误引起的损失和费用不负责赔偿D.建筑工程一切险的被保险人不包括业主聘用的技术顾问【答案】：C41、（2018年真题）发售招标文件收取的费用应当限于补偿（）的成本支出。A.编制招标文件B.印刷、邮寄招标文件C.招标人办公D.招标活动【答案】：B42、某施工单位因违反施工程序，致使3名工人死亡，直接经济损失达2000余万元人民币，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，该起事件()。A.属于重大事故B.属于特别重大事故C.属于较大事故D.属于一般事故【答案】：C43、关于用能单位节能管理要求的说法，正确的是()。A.用能单位应当建立节能目标责任制B.用能单位应当加强能源计量管理，对各类能源消费实行统一计量和统计C.用能单位应当不定期开展节能教育和岗前节能培训D.鼓励用能单位对能源消费实行包费制【答案】：A44、关于工程质量检测的说法，正确的是()。A.检测机构应当建立档案管理制度，并应当单独建立检测结果不合格项目台账B.由施工企业委托具有相应资质的检测机构进行检测C.检测机构可以监制建筑材料、构配件和设备D.检测报告经建设单位或者工程监理单位确认后，由建设单位归档【答案】：A45、下列关于不动产登记的效力表述中，正确的是（）。4没有进行转移登记，房屋买卖合同不生效B.导致不能进行房屋转移登记的房屋买卖合同一方当事人，应当承担违约责任C.未办理预告登记就不能办理房屋转移登记D.预告登记不影响处分房屋的权利【答案】：B46、某招标项目规定11月30日为提交投标文件截止时间。11月18日甲投标人对招标文件中某项规定提出异议，招标人认为异议合理，在11月20日作出书面答复并将修改招标文件的通知发送给所有招标文件收收人，则该项目投标截止时间至少推迟至（）。A.12月5日B.12月10日C.12月20日D.12月30日【答案】：A47、甲施工企业与乙钢材供应商订立钢材采购合同，合同价款为1000万元，约定定金为300万元，甲实际支付定金100万元，乙按照合同约定开始供货。后在合同履行过程中，双方发生争议，关于本案中定金的说法，正确的是（）。A.若乙违约，致使合同目的不能实现，则应当向甲返还200万元B.双方约定300万元的定金因为超过合同价款的20%无效C.视为变更约定的定金数额为200万元D.若甲违约，致使合同目的不能实现，则应当向乙支付100万元【答案】：A）。48、下列劳动合同条款中，属于必备条款的是（）。A.试用期B.社会保险C.福利待遇D.保守秘密【答案】：B49、（2018年真题）关于物权的说法，正确的是（）。A.同一物的担保物权人与所有权人应当为同一人B.用益物权人可以是该物的所有权人C.未经农村土地承包经营者同意，土地所有人不得在该地块设立地役权D.物权的变动只能基于合同关系【答案】：C50、关于上位法与下位法的叙述，不正确的是（）。A.法律的效力是仅次于宪法而高于其他法的形式B.地方性法规的效力，高于本级和下级地方政府规章C.行政法规的法律地位和法律效力仅次于宪法和部分规章，高于地方性法规D.省、自治区人民政府制定的规章的效力，高于本行政区域内设区的市人民政府制定的规章【答案】：C51、（2016年真题）根据《安全生产法》，对于未真实记录安全生产教育和培训情况的生产经营单位可以（）。A.给予警告B.吊销营业执照C.责令限期改正D.降低资质等级【答案】：C52、根据《安全生产许可证条例》，下列选项中，不属于企业取得安全生产许可证条件的是()。A.建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程8.有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备C.依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费D.对所有的分部分项工程及施工现场建立预防、监控措施和应急预案【答案】：D53、土地承包经营权属于()。A.所有权B.用益物权C.担保物权D.准物权【答案】：B54、(2018年真题)关于国家所有的不可移动文物范围的说法，正确的是()。A.纪念建筑物属于国家所有B.近现代代表性建筑属于国家所有C.石刻属于国家所有D.古文化遗址属于国家所有【答案】：D55、李某与用人单位发生劳动争议，经劳动争议仲裁委员会仲裁解决，但李某对仲裁裁决不服，拟向人民法院提起诉讼。提起诉讼的时间应不超过收到仲裁裁决后的（）。A.7天15天30天60天【答案】：B56、关于人民法院确定举证期限的，下列说法正确的是（）。A.第一审普通程序案件不得少于十日B.当事人提供新的证据的第二审案件不得少于十日C.小额诉讼案件的举证期限一般不得超过5日D.适用简易程序审理的案件不得超过7日【答案】：B57、下列权利中属于用益物权的是（）。A.抵押权B.质权C.土地承包经营权D.留置权【答案】：C58、（2018年真题）下列争议中，受《仲裁法》调整的是（）。A.建设行政主管部门处理的行政争议B.劳动争议C.农林承包经营合同争议D.建设工程施工合同争议【答案】：D59、某建设工程项目，甲公司中标后将其转包给不具有相应资质等级的乙公司，乙公司施工工程不符合规定质量标准，给建设单位造成损失。下列说法中，正确的是（）。A.甲、乙承担连带赔偿责任B.建设单位与甲公司有直接合同关系，应由甲公司承担赔偿责任C.实际施工并造成损失的是乙公司，应由乙公司承担赔偿责任D.因建设单位管理不到位，应由建设单位承担部分损失【答案】：A60、甲企业向乙银行借款100万元，由丙企业做保证人。合同签订3个月后，甲与乙协商，将贷款金额增加到150万元，甲和乙通知了丙，丙未予答复。后甲到期不能偿还债务。关于该案中的保证责任承担的说法，正确的是（）。A.丙应承担150万元的保证责任，因为丙对甲和乙的通知未予答复，视为默认B.丙不再承担担保责任，因为甲与乙变更合同条款未得到丙的同意C.丙不再承担保证责任，保证合同因甲、乙变更了合同的金额条款而致合同无效D.丙对100万元应承担保证责任，增加的50万元不承担保证责任【答案】：D61、投标保证金有效期应当超出投标有效期（）天。A.0B.30C.60D.90【答案】：A62、当事人对法院管辖权有异议的，应当在（）提出。A.第一次开庭时B.法庭辩论终结前C.第一审判决作出前D.提交答辩状期间【答案】：D63、《工伤保险条例》规定，职工发生事故伤害或者按照职业病防治法规定被诊断、鉴定为职业病，所在单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起（）内，向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。A.10日B.20日C.30日D.60日【答案】：C64、场景（七）A.施工单位承担B.建材商承担C.施工单位和建材商各承担一半口.建材商承担3/4，施工单位承担1/4【答案】：B65、（2021年真题第1批）下列法律文书中，不具有强制执行效力的是（）.A.由行政主管部门主持达成的调解书B.仲裁委员会在仲裁程序中形成的调解书C.人民法院在民事案件审理中制作的调解书D.由人民调解委员会调解达成的并经人民法院司法确认的调解协议【答案】：A66、下列关于意外伤害保险的说法，正确的是（）A.由建设单位办理B.保险期限自保险合同订立之日起至竣工验收合格之日C.实行施工总承包的，施工总承包单位支付保险费D.意外伤害保险是强制险【答案】：C67、关于建设工程发包、转包、分包、挂靠的说法，正确的有（ ）。A.合同约定由承包单位负责采购的主要建筑材料、构配件及工程设备或租赁的施工机械设备，由其他单位或个人采购、租赁，属于转包B.专业作业承包人可以将其承包的劳务再分包的C.总承包单位将主体结构工程分包给其他企业的，属于挂靠D.建设单位推荐分包单位的，属于违法发包行为【答案】：A68、在代理关系中，下列不属于代理当事人的是（）。A.被代理人B.担保人C.代理人D.代理关系涉及的第三人【答案】：B69、《建设工程施工合同（示范文本）》由（）三部分组成。A.合同总则、合同分则、合同附则B.合同协议书、通用合同条款、专用合同条款C.合同总则、通用条件、专用条件D.合同协议书、合同条款、合同附件【答案】：B70、根据《商标法》，注册商标有效期为10年，自（）之日起计算。4注册商标申请人寄出申请书8.商标局收到申请书C.公告发布D.核准注册【答案】：D71、关于两阶段招标的说法，正确的是（）。A.实施两阶段招标，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第一阶段提出B.第一阶段投标人应当提交带报价的技术建议C.招标人应当在第一阶段之前向所有潜在投标人提供招标文件D.对于无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标【答案】：D72、我国目前的企业资质标准对技术装备的要求，主要是施工单位必须使用（）。A.与其从事施工活动相适应的技术装备B.具有先进的自有机械设备。.具有较高的完好率、利用率和使用效率D.与承包工程范围相适应的大中型机械设备必须自备【答案】：【答案】：C【答案】：A73、合同生效后，当事人就质量没有约定或者约定不明确的，可以采用的确定相关内容方式有：①按照交易习惯确定；②签订补充协议；③按《民法典》其他规定执行。三种方式正确的先后顺序是（ ）。A.①②③B.③②①C.②①③D.②③①【答案】：C74、工程管理人员（），才能以建造师名义从事建设工程施工项目的管理工作。4不需取得建造师执业资格，但必须经注册B.要取得建造师执业资格，但不必经注册C.要取得建造师执业资格，并经注册后D.要具有一级项目经理的资格，并担任过大型建设项目的项目经理【答案】：C75、某国有施工企业甲公司将其资质证书借给某乡镇施工企业乙公司，承揽了A集团办公大楼工程，后因不符合规定质量标准而铪A集团造成了损失。那么，赔偿责任应当由（）承担。A.甲公司B.乙公司C.甲公司和乙公司连带D.甲公司和乙公司按资产比例76、钱某因养殖场流动资金短缺，便与赵某约定借款30万元，同时约定了还款期限和借款利率。到了交钱的时候，周边养殖场出现疫情。赵某担心钱某的养殖场也受到传染，便拒绝出借，结果钱某损失惨重，便将赵某告上法庭，请求判其承担赔偿责任。对此，下列说法中正确的是（）。A.该借款约定无效B.该借款约定有效C.法庭对钱某的请求予以支持D.赵某应承担违约责任【答案】：A77、《建设工程安全生产管理条例》第38条规定，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至（）止。A.施工结束B.竣工验收合格C.工程投人使用D.工程保修期结束【答案】：B78、（2016年真题）根据《建筑法》，施工企业中使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备，情节尚不严重的，应当给予的处罚是（ ）。A.吊销资质证书B.责令改正，处以罚款C.责令停业整顿D.降低资质等级【答案】：B79、（2019年真题）某建设工程承包人在工程完工后于2月1日提交了竣工验收报告，发包人未组织验收；3月1日工程由发包人接收；4月1日承包人提交了结算文件，发包人迟迟未予结算；6月1日，承包人起诉至人民法院。该工程应付款时间为（）。A.3月1日B.2月1日C.4月1日D.6月1日【答案】：A80、下列情形中，属于投标人相互串通投标的是（）。A.两个以上投标人的投标文件具有特殊标记B.不同投标人的投标文件在同一文印店装订C.不同投标人的投标保函由同一银行开具D.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容【答案】：D81、（2016年真题）下列招标人的行为中合法的是（）。A.招标人可以根据需要组织部分潜在投标人踏勘项目现场B.招标人可以限定或者指定特定的专利、品牌、原产地或供应商C.依法必须进行招标的项目以非特定行业的奖励作为加分条件D.依法必须进行招标的项目招标人限定投标人必须为国有企业【答案】：C82、根据我国《合同法》的规定，债权人转让权利的，受让人取得与债权有关的从权利，但（）的除外。A.债权人对债务人的债权合法B.该从权利专属于债权人自身C.债务人的债权已到期D.只通知到债务人，没有得到债务人同意【答案】：B83、关于诉讼时效的说法，正确的是（）A.超过诉讼时效期间权利人起诉的，人民法院不予受理B.人民法院应当主动适用诉讼时效的规定C.当事人对诉讼时效利益的预先放弃无效D.诉讼时效期间届满后，义务人已经自愿履行的，可以请求返还【答案】：C84、下列关于建造师注册执业的说法，正确的是（）。A.通过考核认定或考试合格取得我国建造师资格证书，就可以建造师名义执业B.未获得建造师注册证书和执业印章的，不得担任大中型项目施工的项目经理C.建造师执业的岗位范围可超越注册单位的资质范围D.取得建造师资格证书的人员可以申请在两个及以上的单位注册【答案】：B85、无固定期限劳动合同可以约定试用期，但试用期最长不得超过（）。A.1个月B.2个月C.3个月D.6个月【答案】：D86、关于建设工程招标投标交易，正确的是（）A.县级以上地方人民政府可以建立招标投标交易场所B.招标投标交易场所不得以营利为目的C.招标投标交易场所应当隶属于行政监督部门D.招标投标交易场所应当按照不同行业分别设立【答案】：B87、在建设工程活动中，以下不得代理的是（）。A.工程招标B.材料采购C.诉讼D.承包【答案】：D88、甲、乙、丙三家施工单位通过合同约定实行联合共同承包。该3个施工单位的资质等级依次为施工总承包特级、一级和二级。根据《中华人民共和国建筑法》的规定，该联合体应当按照（）的资质等级许可范围承揽工程。A.甲B.乙C.丙D.三家施工单位约定【答案】：C89、关于我国危险废物污染的防治，说法正确的是（）。A.为节约运输成本，可将危险废物与旅客在同一运输工具上载运B.个人可从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动C.收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的场所、设施、设备和容器转作他用时，应当经过消除污染处理后使用D.严禁将危险废物混入建筑垃圾，但是生活垃圾和建筑垃圾可以混合【答案】：C90、下列关于委托合同当事人权利义务，描述错误的是（）。A.受托人为处理委托事务垫付的必要费用，委托人应当偿还该费用及其利息B.受托人处理委托事务时，因不可归责于自己的事由受到损失的，不可向委托人要求赔偿损失C.经委托人同意，受托人可以转委托D.受托人超越权限给委托人造成损失的，应当赔偿损失【答案】：B91、根据《文物保护法实施条例》，未取得相应等级的文物保护工程资质证书，擅自承担文物保护单位的重建工程的，由文物行政主管部门责令限期改正；逾期不改正应当承担的行政处罚是（）。A.罚款B.责令停产停业C.警告D.吊销营业执照【答案】：A92、根据《工伤保险条例》规定，职工下列情况不能认定或视同为工伤的是（）。A.醉酒后在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害B.患职业病。.在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故D.职工原在军队服役因公负伤致残，已取得革命伤残军人证，到用人单位后旧伤复发【答案】：A93、企业事业单位和其他生产经营者违反法规规定排放大气污染物，可能造成严重大气污染，或者有关证据可能灭失或者被隐匿的，（）可以对设施、设备、物品采取查封，扣押等行政强制措施。A.县级以上地方人民政府生态环境主管部门和其他负有大气环境保护监管职责的部门B.由县级以上地方人民政府建设行政主管部门决定处罚C.由县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门决定限期改正，处以罚款D.由县级以上地方人民政府建设行政主管部门和环境保护行政主管部门共同决定停工整顿，处以罚款【答案】：A94、（2019年真题）有效仲裁协议的内容不包括（）。A.请求仲裁的意思表示B.仲裁事项C.具体的仲裁事实、理由D.选定的仲裁委员会【答案】：C95、下列有关项目负责人的安全责任表述中，错误的是（）。4项目负责人是工程项目质量安全管理的第一负责人B.对建设工程项目的安全全面负责C.制定安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程D.根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患【答案】：C96、（2014年真题）根据《劳动合同法》，劳动者在试用期内的工资最低为劳动合同工资的（），并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。A.60%B.75%C.80%D.90%【答案】：C97、建设工程施工常用的担保种类，不包括（）。A.施工投标保证金B.施工合同履约保证金C.劳务人员工资保证金D.预付款担保【答案】：C98、关于投标文件撤回和撤销的说法，正确的是（）。A.投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前通知招标人B.投标人可以选择电话或书面方式通知招标人撤回投标文件C.招标人收取的投标保证金，应当自收到投标人撤回通知之日起10日内退还D.投标截止时间后投标人撤销投标文件的，招标人应当退还投标保证金【答案】：A99、甲委托乙代理其出售某处房产。乙与丙串通，以低于市场价格签订房产买卖合同，将该房产卖给丙，乙收取丙回扣3万元。根据处理法律制度，甲遭受的损失应由（）承担。A.甲公司自己B.乙公司C.丙公司D.乙丙公司连带【答案】：D100、建筑工程一切险因保险期比较长，保费数额大，可分期交纳保费，但出单后必须立即交纳第一期，而最后一笔保费必须在（）交清。A.一年内B.两年内C.三年内D.工程完工前半年【答案】：D101、关于安全施工技术交底，下面说法正确的是（）。A.施工单位负责项目管理的技术人员向施工作业人员的交底B.专职安全生产管理人员向施工作业人员交底C.施工单位负责项目管理的技术人员向专职安全生产管理人员交底D.施工作业人员向施工单位负责人交底【答案】：A102、政府对市场主体的守法诚信评价标准内容以（）为主要依据。A.建筑市场有关违法行为B.违反法定基本程序问题C.质量安全问题D.建筑市场有关法律责任【答案】：D103、仲裁机构作出的裁决生效后，一方不执行的，另一方可向（）申请强制执行。A.人民法院B.司法行政机关C.仲裁机构D.公安机关【答案】：A104、(2019年真题)根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》，属于项目负责人安全生产职责的是()。A.建立安全生产管理制度B.建立项目安全生产管理体系C.监控分部分项工程D.及时报告质量问题【答案】：B105、下列建设工程代理行为的终止情形中，属于委托代理终止的是()。A.被代理人恢复了民事行为能力B.被代理人取得了民事行为能力C.指定代理的人民法院取消指定D.代理期间届满或者代理事务完成【答案】：D106、根据《环境影响评价法》，在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环境影响评价文件的情形时，应由()组织环境影响的后评价。A.建设项目审批部门B.建设单位C.原环评文件审批部门D.建设行政主管部门【答案】：B107、（2021年真题第2批）关于诉讼时效的说法，正确的是（ ）。A.人民法院应当主动适用诉讼时效的规定B.当事人对诉讼时效利益的预先放弃无效C.超过诉讼时效期间后权利人起诉的，人民法院不予受理D.诉讼时效期届满后，义务人已经自愿履行的，可以请求返还【答案】：B108、根据《招标投标法》，关于投标人提交投标文件的说法，正确的是（）。A.在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人可以拒收B.投标人少于5个的，招标人应当重新招标C.招标人收到投标文件后，应当开启检查并签收保存D.投标截止后，投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金【答案】：D109、关于工程总承包的说法，正确的是（）。A.政府投资项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计文件编制单位不得成为该项目的工程总承包单位B.具有一级及以上施工总承包资质的单位可以直接申请相应类别的工程设计甲级资质C.设计单位应当申请取得施工资质D.工程总承包项目经理必须取得相应工程建设类注册执业资格【答案】：B110、场景（九）A.仲裁委员会B.仲裁委员会主任C.张某D.王某、李某【答案】：D111、【2017年真题】某建设单位与某施工企业签订的施工合同约定开工日期为2014年5月1日。同年2月10日，该建设单位与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。施工企业为保证工期，于同年4月20日将建筑材料运至工地。后因设备原因，工程实际开工日为同年5月10日，该建筑工程一切险保险责任的生效日期为（）。A.2014年2月10日B.2014年4月20日C.2014年5月1日D.2014年5月10日【答案】：B112、质量缺陷是指建设工程的质量不符合（）A.工程建设强制性标准B.设计文件。.承包合同的约定D.工程建设强制性标准、设计文件，以及承包合同的约定【答案】：D113、（2014年真题）下列行为中不符合承揽合同特征的是（）。A.承揽人应当以自己的设备、技术和劳力完成所承揽的工作B.承揽合同以完成一定的工作并交付工作成果为标的C.承揽人独立完成合同义务，不受定作人的指挥管理D.承揽人不得将承揽的主要工作交由第三人完成【答案】：D114、甲施工企业与乙建筑材料公司订立了建筑材料买卖合同，合同总价款300万元，双方约定定金为80万元。合同订立后，甲仅向乙交付了55万元定金。关于本案中定金的说法，正确的是（）A.定金合同自合同订立时成立B.甲应当补交合同定金5万元C.甲应当补交合同定金25万元D.定金数额视为变更为55万元【答案】：D115、（2014、2019年真题）采取弄虚作假等手段取得《注册建造师继续教育证书》的，一经发现，立即（）。A.撤销当事人注册证书B.撤销当事人建造师资格证书C.取消当事人继续教育记录，录入不良信用记录，对社会公布D.处以罚款【答案】：C116、根据《物权法》的规定，除法律另有规定或合同另有约定外，当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，自（）生效。A.成立时B.不动产交付时C.不动产登记时D.不动产建造时【答案】：A117、场景（一）A.资格条件B.最低标准要求C.审查方法D.审查目的【答案】：D118、建筑市场诚信行为记录信息的公布时间，应不超过行政处罚决定做出后的（）A.7天B.15天20天30天【答案】：A119、在买卖合同中，合同生效后标的物仍然由出卖人继续占有，所有权已完成法律上的转移的交付方式，称为（）。A.拟制交付B.占有改定C.现实交付D.简易交付【答案】：B120、（2020年真题）在建设工程施工合同履行中，建设单位没有及时检查隐蔽工程，承包人（）。A.只能顺延工期，无权要求赔偿停工、窝工损失8.可以顺延工期，并要求赔偿停工、窝工损失。.可以顺延工期，对隐蔽工程的质量缺陷不承担责任D.既无权顺延工期，也无权要求赔偿停工、窝工损失【答案】：B121、2019年1月15日，某建设单位为其工程领取了施工许可证，因未能按期开工，建设单位于2019年3月10日、5月10日两次向发证机关报告了工程准备的进展情况，直到2019年7月1日开工建设。关于该工程施工许可证的说法，正确的是（）。A.该工程施工许可证应报发证机关核验B.延期开工未超过6个月，施工许可证继续有效C.应当在2019年4月15日前申请延期D.不能按时开工，应当在1个月内报告【答案】：C122、根据《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》规定，发承包双方可以采用成本加酬金方式确定合同价款的是（）。A.技术难度较低的建设工程B.建设规模较小的建筑工程C.工期较短的建筑工程D.紧急抢险的工程【答案】：D123、王某与某信用社签订一份贷款合同，信用社要求王某提供保证人。依照《担保法》规定，下列主体可以作为保证人的是（ ）。A.某大学教授B.某企业财务科。.某公立小学D.某街道办事处【答案】：A124、建设单位应当报发证机关核验施工许可证的前提是，中止施工满（）的工程恢复施工。A.1个月B.3个月C.1年D.2年【答案】：C125、关于民事诉讼审判程序的说法，正确的是（）。A.一审程序包括特别程序和简易程序B.原告必须与案件有直接利害关系C.当事人不服一审判决的，有权15日内上诉，二审审限为30天D.对不公开审理的案件，不公开宣告判决【答案】：B126、任何单位和个人进行建设，需要使用土地的，必须依法申请使用（）A.国有土地B.集体土地C.地方土地D.单位土地【答案】：A127、关于不动产物权设立的说法，正确的是（）。A.经依法登记，发生设立效力B.合同签字盖章，发生设立效力C.依法属于国家所有的自然资源，所有权必须登记D.未经登记，不动产交易合同无效【答案】：A128、建设单位取得施工许可证后，若不能按期开工，应当向发证机关申请延期，每次延期不超过（）个月。A.1B.2C.3D.4【答案】：C129、商贸公司为建筑公司供应建材，建筑公司认为建材质量不合格，未按合同约定支付材料款，商贸公司向法院起诉。在双方提交的下列证据中，证明力最大的是（）。4有监理单位签字的建材质量合格的《物资进场报验表》B.建材产品合格证C.其他使用单位证明建材质量合格的证明D.专业机构出具的质量不合格的鉴定报告【答案】：D130、甲公司根据生效判决书向法院申请强制执行。执行中与乙公司达成和解协议。和解协议约定：将乙所欠220万元债务减少为200万元，乙自协议生效之日起2个月内还清。下列说法中，错误的是（ ）。A.甲乙双方可以将执行和解协议提交法院执行局B.法院可以依据规定裁定中止原生效法律文书执行C.协议生效2个月后，乙并未履行协议的约定，甲可向法院申请恢复原判决的执行D.协议生效2个月后，乙并未履行协议的约定，甲应向乙住所地法院提起民事诉讼【答案】：D131、根据《绿色施工导则》，四节一环保中的“四节”是指（ ）。A.节工、节材、节机、节能B.节水、节电、节气、节材C.节电、节材、节工、节水D.节能、节地、节水、节材【答案】：D132、沈某因资金周转需要，向李某借款10万元整，在借据中仅写明了借款数额和3个月的借款期限，未对借款利息作出约定。关于该借款合同，下列说法正确的是（）。A.该借款合同自沈某出具借据时生效B.该借款合同自李某向沈某提供借款时生效C.沈某应当按照银行同类贷款利率支付借款利息D.李某可以要求按照银行同类贷款利率的4倍支付借款利息【答案】：B133、某开发商以其A地块的建设用地使用权作为向银行贷款的担保，确保按期还贷。此担保方式属于（）。A.保证B.质押C.抵押D.留置【答案】：C134、（2021年真题第2批）关于法人在建设工程中的地位的说法，正确的是（）。A.建设单位应当具备法人资格B.建设工程中的法人可以不具有民事行为能力C.非营利法人可以成为建设单位D.建设单位应当独立承担民事责任【答案】：C135、（2016年真题）招标投标违法行为记录公告，绝对禁止公开涉及（）的记录。A.国家秘密B.个人隐私C.商业隐私D.政府信息【答案】：A136、甲欠乙50万元工程款，乙又欠丙20万元货款。因乙怠于行使到期债权，又不能清偿对丙的欠款，为此丙起诉甲要求支付欠款。下列说法正确的是（）。A.丙不能以自己的名义起诉甲B.丙起诉甲是在行使代位权C.丙的主张应当以50万元为限D.丙必要的诉讼费用由自己承担【答案】：B137、（2021年第1批真题）关于工程质量检测的说法，正确的是（）。A.检测报告必须由检测机构法定代表人签署B.检测机构可以是不具有独立法人资格的非营利性中介机构C.检测人员不得同时受聘于两个或两个以上检测机构D.检测数据和检测报告仅供施工企业参考【答案】：C138、根据《招标投标法》的规定，下列施工项目不属于必须招标范围的是（）。A.企业投资的体育场B.企业投资的廉租住房C.企业投资的商品住房口.在资质等级许可范围内施工企业建设的自用办公楼【答案】：D139、关于开标的说法，正确的是（）。A.投标人少于5个的，不得开标B.投标人对开标有异议的，应当在开标结束后另行提出C.开标应当由招标代理机构主持D.招标人应当按照招标文件规定的时间，地点开标【答案】：D140、建设工程施工合同无效，将不会产生（）的法律后果。A.返还财产B.支付违约金C.折价补偿D.赔偿损失【答案】：B141、施工企业要求建设单位出具银行保函作为工程款支付担保，则保证人应为（）。A.监理单位B.银行C.建设单位D.施工企业【答案】：B142、甲委托乙代理其出售某处房产。乙与丙串通以低于市场价格签订房产买卖合同，将该房产卖给丙，乙收取丙回扣3万元。根据代理法律制度，甲遭受的损失应由()承担。A.甲公司B.乙公司C.甲、乙公司连带D.乙、丙公司连带【答案】：D143、建设单位转让在建工程，对于施工合同而言，这在民事法律关系变更中属于()变更。A.主体B.客体C.内容D.标的【答案】：A144、建设单位拖欠施工企业工程款，施工企业多次催要未果，欲对建设单位一处房产进行诉前财产保全，则下列说法正确的是()A.人民法院接受申请后必须在36小时内作出裁定B.若建设单位不服人民法院裁定，可申请复议一次，复议期间应停止裁定的执行C.若施工企业在人民法院采取保全措施后15日内不起诉建设单位，人民法院应解除财产保全D.施工企业申请财产保全无需提供担保【答案】：C145、甲公司向乙公司购买一批正在由丙运输公司运输途中的货物。合同生效后，到达目的地之前遭遇山洪，全部材料被毁。关于此损失的责任分担，下列说法中正确的是（）。4丙可要求甲支付运费B.甲可要求乙赔偿损失C.乙可要求丙赔偿损失口.材料损失由甲承担【答案】：D146、根据《民法典》，住宅建设用地使用权期间届满的，（）。A.自动续期B.依法办理手续后续期C.自动消灭D.由主管部门注销【答案】：A147、某施工企业专职安全管理人员在对安全生产进行现场监督检查时，发现安全隐患，可及时向（）报告。A.施工企业负责人B.建设安全主管部门。.项目负责人和安全生产管理机构D.县级以上人民政府【答案】：C148、下列关于缺陷责任期的说法，正确的是（）。A.缺陷责任期从竣工验收合格之日起计B.缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年，由发承包双方在合同中约定C.由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期D.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计【答案】：B149、外观设计专利权的期限为（）年。A.20B.15C.10D.5【答案】：B150、（2021年真题第1批）关于招标代理机构，说法正确的是（ ）。A.招标代理机构可以在所代理的招标项目中投标或者代理投标B.招标代理机构可以为所代理的招标项目的投标人提供咨询C.招标人与被委托的招标代理机构之间的委托合同可以是口头形式D.招标代理机构应当拥有一定数量的具备编制招标文件和组织评标等相应能力的专业人员【答案】：D151、据《实施工程建设强制性标准监督规定》，对工程建设施工、监理、验收等阶段执行强制性标准的情况实施监督的机构是（ ）。A.建设项目规划审查部门B.建筑安全监督管理机构C.工程质量监督机构D.工程建设标准批准部门【答案】：C152、单位甲委托自然人乙采购特种水泥，乙持授权委托书向供应商丙采购。由于缺货，丙向乙说明无法供货，乙表示愿意购买普通水泥代替，向丙出示加盖甲公章的空白合同。经查，丙不知乙授权不足的情况下。关于甲、乙行为的说法正确的是（）。A.乙的行为属于法定代理B.甲有权拒绝接受这批普通水泥C.如甲拒绝，应由乙承担付款义务D.甲应承担付款义务【答案】：D153、关于和解的说法，正确的是（）。A.达成和解后，可以直接申请人民法院强制履行B.当事人和解后，不可以再申请仲裁C.当事人不按照和解协议执行，只能提起诉讼D.和解达成的协议不具有强制执行力【答案】：D154、下列选项中不属于评标委员会成员违法的是（）。A.不按照招标文件规定的评标标准和方法评标B.私下接触投标人C.对依法应当否决的投标不提出否决意见D.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字【答案】：D155、建设单位办理工程竣工验收备案应提交的材料不包括（）。A.规划、招投标、公安消防、环保部门的完整备案文件B.工程竣工验收报告C.施工企业签署的工程质量保修书D.住宅工程的《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》【答案】：A156、（2018年真题）设备采购合同约定，任何一方不履行合同应当支付违约金5万元。采购人按照约定向供应商交付定金8万元，合同履行期限届满，供应商未能交付设备，则采购人能获得法院支持的最高请求额是（）万元。A.16B.5C.8D.13【答案】：A157、下列选项中，违反施工许可证制度的是（）。A.农民张某自建一栋500平方米的3层住宅，未办理施工许可证就施工B.某工程因地震中止施工，半年后向发证机关作了报告C.某工程因供水中止施工，一个月内向发证机关作了报告，半年后恢复施工时还向发证机关作了报告D.某工程因宏观调控停建，一个月内向发证机关作了报告，一年后恢复施工时报发证机关核验施工许可证【答案】：B158、下列情形中，属于承包人可以单方解除合同情形的是（）。A.发包人提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准8.发包人提供的主要建筑材料不符合强制性标准致使承包人无法施工，经催告后在合理期限内仍未履行相应义务的C.发包人不履行协助义务D.发包人向承包人推荐专业工程的分包人【答案】：B159、乙施工单位明知甲设备公司市场部销售人员丙被撤销了对外签订合同的授权委托书，乙为了谋取额外的利益，故意以低价与丙签订了设备采购合同，用的是丙手中尚未收回的盖有甲公司公章的空白合同。因此给甲公司造成经济损失，其法律后果应该由（）承担。A.由丙自行承担责任B.由乙施工单位自行承担责任C.由甲公司和乙施工单位承担连带责任D.由乙公司和丙承担连带责任【答案】：D160、根据《建设工程质量管理条例》，建设单位办理工程质量监督手续的时间是在（）。A.竣工验收之前B.订立施工合同时C.主体封顶之前D.开工之前【答案】：D161、（2020年12月真题）下列证据中，可以单独作为认定民事诉讼案件事实依据的是（）。A.未成年人所作的与其年龄和智力状况不相当的证言B.一方当事人提出、对方当事人认可的书证原件C.与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言D.无法与原件原物核对的复印件、复制品【答案】：B162、建筑企业资质证书有效期为（）年。A.3B.4C.5D.6【答案】：C163、（2021年真题第1批）未参加工伤保险的施工总承包单位，分包单位职工发生工伤事故后，关于该职工工伤保险待遇支付的说法，正确的是（）。A.由建设单位先行支付B.由工伤保险基金先行支付C.由分包单位与建设单位共同承担D.由分包单位支付工伤保险待遇，施工总承包单位、建设单位承担连带责任【答案】：D164、关于分包工程的说法中，正确的是（）。A.分包工程承包人在提供分包工程履约担保后，不得要求分包工程发包人提供分包工程付款担保B.中标人可以自行决定将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成C.中标人和分包人就分包项目向招标人根据各自过错承担相应的责任D.施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位完成【答案】：D165、某建设工程施工合同纠纷案件在仲裁过程中，首席仲裁员甲认为应该裁决合同无效，仲裁员乙认为合同为可撤销合同，仲裁员丙认为本案的欺诈可能涉嫌刑事犯罪应移交公安机关，则仲裁应（）作出裁决。A.重新组成仲裁庭经评议后B.请示仲裁委员会主任并按其意见C.按乙和丙的意见D.按甲的意见【答案】：D166、整体现浇水池顶板跨度为6m，底模板拆模时间所需砼强度应达到设计强度的（）。A.50%B.70%C.75%D.100%【答案】：C167、下列不属于诉讼时效中止的有（）。4不可抗力B.继承开始后未确定继承人或者遗产管理人C.权利人被义务人或者其他人控制D.权利人向公安机关报案，请求保护其民事权利的【答案】：D168、关于施工企业进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业的说法，正确的是（）。A.施工企业应当与建设单位共同制定应急预案B.施工企业应当在开工日3日前通知管道所属单位C.施工企业通知管道所属单位时应采用书面形式D.建设单位应当指派专门人员到现场进行管道安全保护指导【答案】：C169、以下关于夜间施工作业的说法，正确的是（）。A.禁止夜间进行建筑施工作业B.因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上地方人民政府建设行政主管部门的证明C.因特殊需要必须连续作业的，必须事先告知附近居民并获得其同意D.禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但因特殊需要必须连续作业的除外【答案】：D170、仲裁委员会收到仲裁申请书之日起（）内经审查认为符合受理条件的，应当受理，并通知当事人。A.5日B.10日15日20日【答案】：A171、民法院2月1日作出第一审民事判决，判决书2月5日送达原告，2月10日送达被告，当事人双方均未提出上诉，该判决书生效之日是2月（）日。1510D.26【答案】：D172、（2020年真题）下列主体中，具有保证人资格的是（）。A.公益事业单位B.建筑行业协会C.清算中的法人D.国有金融机构【答案】：D173、关于货运合同特征的说法，正确的是（）。A.货运合同是双务合同B.货运合同是实残合同C.货运合同是无偿合同D.货运合同的标的是货物【答案】：A174、以下不属于人身保险的是（）。A.人寿保险B.伤害保险C.健康保险D.建筑工程一切险【答案】：D175、招标人下列行为中，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的是（）。A.拒收未通过资格预审的投标人提交的投标文件B.设定与合同履行有关的资格条件C.依法必须进行招标的项目以特定行业的业绩、奖项作为加分条件D.对不同的投标人采取相同的资格审查标准【答案】：C176、注册建造师的下列行为中，可以记入注册建造师执业信用档案的是（）。A.对设计变更有异议的B.未按要求提供注册建造师信用档案信息的C.工程停工已久，到其他项目任职的D.同时在两个工程担任项目负责人的【答案】：B177、（2021年真题第2批）关于合同形式的说法，正确的是（ ）。A.合同可以采用书面形式、口头形式或者其他形式B.电子邮件不能视为书面形式C.书面形式仅指合同书形式D.默示合同是指当事人默认的合同【答案】：A178、施工过程中会产生噪声污染，施工单位应在开工15日以前向（）申报环境噪声污染防治情况。A.环境保护行政主管部门8.所在地居民委员会或街道办C.建设行政主管部门D.安全生产行政主管部门【答案】：A179、（2018年真题）关于承揽工程业务的说法，正确的是（）。A.企业承揽分包工程，应当取得相应建筑业企业资质B.不具有相应资质等级的施工企业，可以采取同一专业联合承包的方式满足承揽工程业务要求C.施工企业与项目经理部签订内部承包协议，属于允许他人以本企业名义承揽工程D.自然人可以成为承揽分包工程业务的主体【答案】：A180、关于记入注册建造师执业信用档案的说法，正确的是（ ）。A.注册建造师无正当理由拒绝或者未及时签字盖章的，记入注册建造师执业信用档案B.注册建造师不配合办理交接手续的，视情况记入注册建造师执业信用档案C.注册建造师透露建设单位商业信息的，记入注册建造师执业信用档案D.注册建造师修改施工文件的，记入注册建造师执业信用档案【答案】：A181、下列情形中，属于投标人相互串通投标的是（）。A.两个以上投标人的投标文件具有特殊标记B.不同投标人的投标文件在同一文印店装订C.不同投标人的投标保函由同一银行开具D.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容【答案】：D182、下列选项中，关于仲裁庭组成的正确表述有（）。A.仲裁庭可以由三名仲裁员或一名仲裁员组成，由3名仲裁员组成的设首席仲裁员B.由若干名仲裁员组成仲裁庭的，不设首席仲裁员C.仲裁庭由二名仲裁员组成，当事人双方各选定1名D.仲裁庭可以由1名仲裁员和2名陪审员组成【答案】：A183、（2019年真题）下列可视为投标人相互串通投标的是（）。A.不同投标人的投标文件相互混装B.投标人之间约定中标人C.投标人之间约定部分投标人放弃投标D.投标人以弄虚作假方式骗取中标【答案】：A184、诉讼时效期间应当从（）起计算。A.侵害行为停止时B.权利人知道或应当知道权利被侵害时C.当事人权利被侵害并产生损害后果时D.当事人提起赔偿主张之日【答案】：B185、关于投标保证金的说法，正确的是（）。A.投标保证金的有效期应当与投标有效期一致B.采用两阶段招标要求提交投标保证金的，应当在第一阶段提出C.开标后投标人撤销投标文件的，招标人应退还其投标保证金及银行同期存款利息D.招标人最迟应当在中标通知书发出后5日内向未中标的投标人退还其投标保证金【答案】：A186、根据《绿色施工导则》，建筑物拆除产生的废弃物的再利用和回收率力争大于（）。A.20%B.30%C.40%D.50%【答案】：C187、下列法律责任中，属于民事责任承担方式的是（）。A.警告B.吊销许可证C.责令停产停业D.停止侵害【答案】：D188、某工程在竣工验收过程中，发现南侧承重墙的承载力不符合国家标准，经查明是设计原因导致的，下列说法正确的是（）。A.应该由施工单位和设计单位共同返修，并承担损失B.应该由建设单位组织返修C.应该由设计单位组织返修D.由施工单位负责返修，费用由设计单位承担【答案】：D189、按照建设工程合约约定，某建设单位应于工程验收合格交付后两个月内付清工程款。2016年6月1日，该工程经验收合格交付使用，但建设单位迟迟不予支付工程款。施工单位经过内部商量后决定要通过诉讼的方式解决纠纷，下列情形会使诉讼时效中止的是（ ）。A.2018年6月，施工单位所在地发生强烈地震，一个月后恢复生产B.2019年3月，施工单位所在地发生强烈地震，一个月后恢复生产C.2019年3月，施工单位法定代表人生病住院，一个月后痊愈出院D.2019年3月，建设单位付清了所有的工程款【答案】：B190、《建设工程质量管理条例》规定，建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书。下列不属于质量保修书中应当明确的是（）。A.保修范围B.保修费用C.保修期限D.保修责任【答案】：B191、【2018年真题】根据《绿色施工导则》，施工现场500km以内生产的建筑材料用量应当占建筑材料总重量的（）以上。A.50%B.60%C.70%D.80%【答案】：C192、（2020年真题）下列争议中，属于侵权纠纷的是（）。A.承发包双方因转包工程引起的争议B.承发包双方因工程质量不合格问题引起的争议C.承发包双方因台风导致工期延误引起的争议D.构筑物倒塌造成毗邻建筑物毁损引起的争议【答案】：D193、根据《招标投标违法行为记录公告暂行办法》，关于建筑市场诚信行为公告的说法，正确的是（）。4不良行为记录按照其社会影响程度不同，分为当地发布和全国发布B.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，并在公告平台上予以声明。.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可向公告部门提出书面更正申请，公告部门应在接到申请后停止公告D.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门应暂停对违法行为记录的公告【答案】：B194、建设工程专利权发生纠纷后，人民法院应当自接受申请之时起（）小时做出裁定，有特殊情况需要延长的，可以延长（）小时。A.24；24B.48；48C.24；48D.48；24【答案】：B195、（2017年真题）建筑施工噪声排放限值的测量位置是建筑施工场地的（）。A.边界B.中心C.毗邻建筑物D.周边50米【答案】：A196、关于投标文件的送达与签收的说法，正确的是（）.A.招标人收到投标文件后，应当开启检查是否符合招标文件的要求B.在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，有正当理由的，招标人应当签收C.未按照招标文件的要求密封的投标文件，招标人可以自行密封D.未通过资格预审的申请人提交的投标文件，招标人应当拒收【答案】：D197、全国重点文物保护单位的建设控制地带的划定并公布，应由省、自治区、直辖市人民政府的文物行政主管部门会同相关单位进行。该相关单位是（）。A.文物保护单位B.城乡建设主管部门C.文物核定单位D.城乡规划行政主管部门【答案】：D198、根据《建设工程质量保证金管理暂行办法》，质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的（）A.3%B.5%C.10%D.15%【答案】：A199、根据《安全生产许可证条例》，必须持特种作业操作证书上岗的人员是（）。人.项目经理B.兼职安全员C.建筑架子工D.BIM系统操作员【答案】：C200、场景（七）A.无效8.有效。.可变更、可撤销D.效力待定【答案】：B201、某建设工程承包人在工程完工后于2月1日提交了竣工验收报告，发包人未组织验收；3月1日工程由发包人接收；4月1日承包人提交了结算文件，发包人迟迟未予结算；6月1日承包人起诉至人民法院。该工程应付款时间为（）。A.2月1日B.4月1日C.3月1日D.6月1日【答案】：C202、关于安装工程一切险，下列说法正确的是（）。A.安装工程一切险对于旧机器设备不负考核期的保险责任，也不承担其维修期的保险责任B.安装工程一切险期限的起始或终止可以超出保险单明细表中列明的安装期保险生效日或终止日C.由于超负荷造成电气设备的损失，保险公司应承担保险责任D.安装工程一切险一般不加保第三者责任险【答案】：A203、关于法律责任的说法，正确的有（）。A.法律责任的认定和追究，由国家专门机关依法定程序进行B.罚金是行政责任的承担方式C.附加刑需要与主刑合并适用D.没收违法所得是刑事责任的承担方式【答案】：A204、根据《建筑法》，施工企业中使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备，情节尚不严重的，应当给予的处罚是（）。A.吊销资质证书B.责令改正，处以罚款C.责令停业整顿D.降低资质等级【答案】：B205、根据《招标投标法》的规定，下列选项中说法正确的是（ ）。4项目审批、核准部门应当及时将审批、核准确定的招标范围、招标方式、招标组织形式通报有关行政监督部门B.招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，可以先履行审批手续C.招标人应当有进行招标项目的相应资金D.依法必须进行招标的项目，仅需将招标范围、招标方式报项目审批、核准部门审批、核准【答案】：A206、关于劳动争议的解决方式，下列说法正确的是（）。A.劳动争议调解委员会由职工代表、用人单位代表和劳动行政部门代表组成B.劳动争议仲裁委员会由劳动行政部门代表、同级工会代表、用人单位方面的代表组成C.劳动争议申请仲裁的时效期间和诉讼时效期间一样D.劳动关系存续期间发生劳动争议的，劳动者申请仲裁时效不受限制【答案】：B207、用人单位安排劳动者延长工作时间的，支付不低于工资（）的工资报酬。A.120%B.150%C.200%D.300%【答案】：B208、（2016年真题）某建设单位领取施工许可证后因故4个月未能开工，又未申请延期，该施工许可证（）。A.自行废止B.重新核验C.继续有效D.自行延期【答案】：A209、对于可撤销的建设工程施工合同，当事人有权请求（）撤销该合同。A.建设行政主管部门B.工商行政主管部门C.合同管理部门D.人民法院或仲裁机构【答案】：D210、批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工超过（）的，应当重新办理开工报告的批准手续。A.3个月B.6个月C.1年D.2年【答案】：B211、（2014年真题）根据《建筑工程施工许可管理办法》，对于未取得施工许可证且不符合开工条件的项目责令停止施工，应对（）处以罚款。A.勘察单位B.建设单位和施工企业C.设计单位D.建设单位和监理单位【答案】：B212、关于仲裁调解的说法，正确的是（）。A.仲裁调解书经双方当事人签收后，即发生法律效力B.仲裁裁决书的法律效力高于仲裁调解书C.仲裁调解达成协议的，仲裁庭应当根据协议的内容制作裁决书D.仲裁调解书签收前当事人反悔的，当事人应当重新申请仲裁【答案】：A213、（2020年真题）根据《关于进一步做好建筑业工伤保险工作的意见》，关于建筑施工企业参加工伤保险的说法，正确的是（）。A.按用人单位参保的建筑施工企业应当以社会保险总额为基数缴纳工伤保险费用B.以建设项目为单位参保的，可以按照招标控制价的一定比例计算缴纳工伤保险费C.建设项目的工伤保险费用由施工总承包单位在项目开工前一次性代缴D.建筑施工企业应当在投标报价中将工伤保险费用单独列支，作为可竞争费【答案】：C214、下列权利属于用益物权的是（）。A.留置权B.建设用地使用权C.抵押权D.质权【答案】：B215、以下担保方式必须由第三人提供的是（）。A.抵押B.质押C.留置D.保证【答案】：D216、关于劳动者的休息休假，下列说法正确的是（）。A.用人单位由于生产经营需要，经与工会和劳动者协商可以延长工作时间，一般每日不得超过3小时B.在公共设施发生故障必须及时抢修的，延长工作时间不受限制C.安排劳动者延长工作时间的，支付不低于工资200%的工资报酬D.休息日安排劳动者工作又不能安排补休的，支付不低于工资300%的工资报酬【答案】：B217、关于执行申请期间的说法，正确的是（）。A.申请执行的期间为6个月B.法律文书规定分期履行的，自最后一次履行期间的最后一日起算C.法律文书未规定履行期间的，从法律文书作出之日起计算D.自法律文书规定的履行期间的最后一日起算【答案】：D218、关于联合体投标的说法，正确的是（）。A.招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体应当在提交资格预审申请文件后组成8.资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标有效C.报标人应当在资格预审公告、招标公告或者投标邀请书中载明是否接受联合体投标D.联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均有效【答案】：C219、关于禁止无资质或超资质承揽工程的说法，正确的是（）。A.施工总承包单位可以将房屋建筑工程的钢结构工程分包给其他单位B.总承包单位可以将建设工程分包给包工头C.联合体承包中，可以以高资质等级的承包方为联合体承包方的业务许可范围D.专业作业承包人可以将其承包的劳务再分包【答案】：A220、根据《建筑工程施工许可管理办法》，申请领取施工许可证应当具备的条件不包括（）。A.建筑工程按照规定的权限和程序已获得批准开工报告B.已办理该建筑工程用地批准手续C.有保证工程质量和安全的具体措施D.已经确定建筑施工企业【答案】：A221、王某2008年3月1日因违规被吊销了注册证书，正常情况下再申请建造师注册最早只能是（）。2009年3月1日2010年3月1日2011年3月1日2013年3月1日【答案】：B222、关于招标方式的说法，正确的是（）。A.公开招标是招标人以招标公告的方式邀请特定的法人或者其他组织投标B.邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式要求五个以上待定的法人或者其他组织投标C.省级人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经省级人民政府批准可以进行邀请招标的口.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目一律公开招标【答案】：C223、下列授予专利权的条件中，属于共性条件的是（）。A.创造性B.实用性C.新颖性D.艺术性【答案】：C224、自然人的软件著作权保护期为（）。A.自然人终生及其死亡后50年B.50年C.自然人终生及其死亡后30年D.30年【答案】：A225、采用欺诈、威胁等手段订立的损害国家利益的劳动合同为（）劳动合同。A.无效8.有效。.可变更D.可撤销【答案】：A226、关于水池满水试验时机的说法正确的是（）。A.混凝土水池，是在防水层施工之后进行B.混凝土水池，是在保温层施工之后进行C.装配式预应力混凝土水池，是在预应力施加前进行D.对于石砌体水池，是在池体勾缝之后进行【答案】：D227、某建设工程基础工程施工中发现文物，及时报告了当地文物行政部门。当地文物行政部门接到报告后24小时内赶赴现场，提出处理意见的时间应当不超过（）。24小时48小时C.5日D.7日【答案】：D228、位于甲省的某项目产生的建筑垃圾，欲移至乙省某地填埋，途经丙省，下列说法正确的是（）。A.向甲省环保部门申请，经甲省环保部门同意B.向乙省环保部门申请，经甲省环保部