二级建造师之二建建设工程法规及相关知识题库附完整答案（各地真题）

二级建造师之二建建设工程法规及相关知识题库第一部分单选题（500题）1、下列关于法人的表述中，正确的是（）。A.法人可以自然产生B.法人名称是法人相互区别的标志和法人活动使用的代号C.法人的场所与法律管辖权无关D.法人的民事责任由它的法定代表人承担【答案】：B2、关于民事责任的说法，正确的是（）。A.施工合同约定的工期延误罚款属于行政处罚B.无效合同的民事责任属于违约责任C.民事责任承担方式可以单独适用，也可以合并适用D.民事责任全部是财产责任且不具有任何惩罚性【答案】：C3、关于民事诉讼一审程序，下列说法正确的是（）。A.应当以口头起诉为原则，书面起诉为例外B.公开审理是人民法院审理案件的一项基本原则C.普通程序的审判组织应当采用独任制口.原告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，可以缺席判决【答案】：B4、某施工单位通过行贿中标某大型项目，并向项目建设单位提交了某银行A.施工合同无效，履约保函有效B.施工合同无效，履约保函也无效C.施工合同有效，履约保函也有效D.施工合同与履约保函效力没有相关性【答案】：B5、（2017年真题）甲公司与乙公司订立了一份建材买卖合同，乙按约定向甲支付了定金4万元，合同约定如任何一方不履行合同应向对方支付违约金6万元。交货日期届满，甲无法支付该建材，乙诉至法院提出的如下诉讼请求中，既能最大的限度保护自己的利益，又能获得支持的是（）。A.请求甲双倍返还定金8万元B.请求甲双倍返还定金8万元，同时请求甲支付违约金6万元C.请求甲支付违约金6万元D.请求甲支付违约金6万元，同时请求甲返还支付的定金4万元【答案】：D6、根据《生产安全事故应急条例》公应急救援队伍根据救援命令参加生产安全事故应急救援所耗费用，由（）承担。A.事故责任单位8.有关人民政府C.应急救援队伍D.事故责任个人【答案】：A7、关于行政复议和行政诉讼的说法，不正确的有（）。A.行政机关违法集资、征收财物、摊派费用的可以申请行政复议、行政诉讼B.行政机关针对信访事项作出的登记，不可申请行政诉讼。.申请行政复议应当书面提出申请，不可以口头申请D.可以向该部门的本级人民政府申请行政复议，也可以向上一级主管【答案】：【答案】：D部门申请行政复议【答案】：C8、（2017年真题）关于投标文件的送达与签收的说法，正确的是（ ）。A.投标人应当在投标截止时间前，将投标文件送达投标地点B.招标人签收投标文件后，可以开启投标文件C.投标截止时间后送达的投标文件，招标人不得拒收D.未按招标文件要求密封的投标文件，招标人不得拒收【答案】：A9、（2017年真题）关于评标结果异议的说法，正确的是（）。A.只有投标人有权利对项目的评标结果提出异议B.对评标结果有异议，应当在中标候选人公示期间提出C.招标人对评标结果的异议作出答复前，招标投标活动继续进行D.对评标结果异议不是对评标结果投诉必然的前置条件【答案】：B10、乙施工单位明知甲设备公司市场部销售人员丙被撤销了对外签订合同的授权委托书，乙为了谋取额外的利益，故意以低价与丙签订了设备采购合同，用的是丙手中尚未收回的盖有甲公司公章的空白合同。因此给甲公司造成经济损失，其法律后果应该由（）承担。A.由丙自行承担责任B.由乙施工单位自行承担责任C.由甲公司和乙施工单位承担连带责任D.由乙公司和丙承担连带责任11、关于标底说法正确的是（）。A.招标人可以自行决定是否编制标底B.招标人可以根据实际情况确定招标项目标底的数额。.国有资金投资的建筑工程招标的，应当设有招标标底D.在保密的前提下，接受招标人委托编制标底的中介机构可以为该项目的投标人提供咨询【答案】：A12、下列安全生产责任中，属于施工单位安全生产管理机构专职安全生产管理人员责任的是（）。A.组织制定安全生产规章制度和操作规程B.确保安全生产费用的有效使用C.检查危险性较大工程安全专项施工方案的落实情况D.明确项目管理人员安全职责【答案】：C13、下列情形中，属于要约不发生法律效力的是（）。A.拒绝要约的通知到达要约人B.承诺期满，受要约人未作出承诺C.撤回要约的通知与要约同时到达受要约人D.受要约人对要约内容作出实质性修改【答案】：C14、王某取得建造师资格证书后，因故未能在3年内申请注册，3年后受聘于某相关单位并申请初始注册，此时王某须（）。A.重新取得资格证书B.提供符合本专业继续教育要求的证明C.提供新的业绩证明D.符合延续注册的条件【答案】：B15、承包商向水泥厂购买袋装水泥并按合同约定支付全部货款。因运输公司原因导致水泥交货延误2天，承包商收货后要求水泥厂支付违约金，水泥厂予以拒绝。承包商认为水泥厂违约，因而未对堆放水泥采取任何保护措施，次日大雨，水泥受潮全部硬化。此损失应由（）承担。A.三方共同B.水泥厂C.承包商D.运输公司【答案】：C16、甲施工企业将承包的工程全部委托乙施工企业施工，因此出现的工程质量缺陷应当由（）。A.甲、乙承担连带责任B.甲按照收取的管理费比例承担责任C.乙承担部分责任D.乙承担全部责任【答案】：A17、根据《民法典》规定，一般情况下动产物权的转让，自（）起发生效力。A.买卖合同生效B.转移登记C.双方达成一致D.买方占有18、建造师（），方有资格以建造师名义担任建设工程项目施工的项目经理及从事其他施工活动的管理。A.受聘于某一个单位B.执业资格考试合格后C.经注册后D.经有关部门批准后【答案】：C19、关于民事纠纷法律解决途径的说法，正确的是（）。A.和解无须第三方介入B.仲裁不能排除法院的管辖权C.民事诉讼中的调解均仅需一方当事人自愿即可进行D.行政调解是法院主导下的民事纠纷解决方式【答案】：A20、（2021年第2批真题）关于两阶段招标的说法，正确的是（）。A.对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目，招标人必须分两阶段进行招标B.第二阶段，投标人按照招标文件的要求提交包括最终技术方案和投标报价的投标文件C.第一阶段，投标人按照招标公告或者投标邀请书的要求提交带报价的技术建议D.招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第一阶段提出【答案】：B21、关于租赁合同特征的说法，正确的是（）。A.租赁合同是单务合同B.租赁合同成立以租赁物的交付为要件C.出租方转移租赁物的所有权D.承租人获得租赁物的使用收益权【答案】：D22、关于人身保险合同的说法，正确的是（）。A.人身保险合同只能由被保险人与保险人订立B.被保险人不能是受益人C.受益人可以由被保险人指定D.投保人不能是被保险人【答案】：C23、（2019年真题）当事人对于仲裁协议的效力有异议，一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，则该仲裁协议的效力由（）。A.仲裁协议约定的仲裁委员会所在地的中级人民法院裁定B.仲裁协议约定的仲裁委员会决定C.仲裁协议约定的仲裁所在地的基层人民法院裁定D.申请人住所地的基层人民法院裁定【答案】：A24、（2017年真题）国家实行固定资产投资项目（）评估和审查制度。A.节地B.节水C.节能D.节材【答案】：C25、下列关于债的表述，正确的是（）。A.债权只有通过当事人的约定才能产生【答案】：【答案】：A【答案】：【答案】：CB.债权为相对权，权利人义务人都只能是特定之人。.在施工合同中，建设单位是债权人，施工单位是债务人D.建筑物倒塌造成他人损害的，由施工单位和监理单位承担连带债务【答案】：B26、下列不当得利、应当予以返还的有（）。A.为履行道德义务进行的给付B.债务到期之前的清偿C.明知无给付义务而进行的债务清偿D.甲将本应支付给乙的货款，支付给丙的【答案】：D27、施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在（）监督下现场去取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。A.施工企业质量管理部门B.建设单位或监理单位C.设计单位或监理单位D.建设工程质量监督机构【答案】：B28、建设工程发生质量事故后，有关单位应当（）向当地建设行政主管部门或者其他有关部门报告。A.立即B.在12小时内。.在24小时内口.在48小时内）。29、自然人的软件著作权保护期为（）。A.自然人终生及其死亡后50年B.自然人终生及其死亡后30年50年30年【答案】：A30、劳务派遣单位与被派遣者的劳动者签订的劳动合同的法定最低期限为（）。A.6个月B.1年C.2年D.5年【答案】：C31、根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》，良好行为记录信息的公布期限一般为（）。A.6个月B.1年C.2年D.3年【答案】：D32、下列行政强制中，属于行政强制措施的是（）。A.查封场所B.加处罚款C.排除妨碍D.划拨存款【答案】：A33、没有法定或者约定义务，为避免他人利益受损失进行管理或者服务而发生的债称为（）之债。A.合同B.侵权C.不当得利D.无因管理【答案】：D34、场景（九）A.自作出之日B.经上级仲裁机构审查批准后C.经人民法院审查批准后D.在双方当事人不申请复议时【答案】：A35、（2017年真题）（考点过时）甲施工企业有一辆里程表存在故障的工程用车，该车实际行驶里程8万公里，市场价格约为16万元，里程表显示行驶里程为4万公里。甲明知上述情况存在，仍将该车以23万元价格卖给了乙施工企业，乙知情后诉至法院。乙的下列诉讼请求可以获得支持的是（）。A.请求减少价款至16万元B.以欺诈为由解除合同C.以重大误解为由请求撤销合同D.请求甲承担缔约过失责任）。36、合同标的的内容，不包括下列（）。A.有形财产B.无形财产C.质量标准D.工作成果【答案】：C37、（2020年12月真题）下列证据中，可以单独作为认定民事诉讼案件事实依据的是（）。A.未成年人所作的与其年龄和智力状况不相当的证言B.一方当事人提出、对方当事人认可的书证原件C.与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言D.无法与原件原物核对的复印件、复制品【答案】：B38、（2021年第2批真题）关于二级建造师执业的说法，正确的是（）。A.二级建造师可以在造价咨询企业执业B.建造师未受聘于施工企业也可以担任该企业施工项目负贡人C.注册建造师担任施工项目负责人期间一律不得更换D.注册建造师担任施工项目负责人期间一律不得变更注册到另一企业【答案】：A39、在施工现场使用的装配式临时活动房屋，应当具有（）。A.安全许可证B.销售许可证C.产品合格证D.安装许可证【答案】：【答案】：C【答案】：【答案】：C【答案】：C40、甲施工企业因项目专业施工急需，聘用了一名未与乙施工企业解除劳动合同的高级专业工人丙，由此给乙施工企业造成了重大经济损失。对于乙企业的经济损失，下列说法正确的是（）A.由丙承担赔偿责任B.由甲承担赔偿责任C.甲不承担任何责任D.由甲和丙承担连带赔偿责任【答案】：D41、关于工程建设强制性标准的实施管理，下列说法正确的是（ ）。A.新强制性国家标准实施后，原强制性国家标准一年后废止B.建设工程勘察、设计文件中规定采用的新技术、新材料，可以直接使用C.工程建设中采用国际标准，而现行强制性标准未作规定的，施工单位应当向国务院住房城乡建设主管部门或者国务院有关主管部门备案口.在中华人民共和国境内从事新建、扩建、改建等工程建设活动，必须执行工程建设强制性标准【答案】：D42、关于商标专用权的说法，正确的是（）。4商标专用权是一种有形财产权B.转让注册商标的，由转让人向商标局提出申请C.注册商标的有效期为10年口.商标专用权的有效期自提出申请之日起计算43、王某自2008年起在某建筑工程公司工作，工作期间一直与公司共同缴纳失业保险。王某在2014年曾失业4个月，期间一直领取失业保险金。随后又找到新工作并继续缴纳失业保险费。2016年王某再次失业，王某领取失业保险金的期限为（）。12个月18个月24个月26个月【答案】：C44、施工企业在申请之日起前1年至资质许可决定作出前，资质许可机关不予批准的建筑业企业资质升级的情形是（）。4注册资本发生变更的B.将承包的工程转包或者违法分包的C.被投诉、举报的D.不与分包单位结算的【答案】：B45、关于工程建设标准的说法，不正确的有（）。A.推荐性国家标准文本应当免费向社会公开B.工程建设强制性国家标准的立项由国务院标准化行政主管部门负责C.行业标准由国务院有关行政主管部门制定，报国务院标准化行政主管部门备案D.团体标准由依法成立的社会团体协调相关市场主体共同制定【答案】：A46、根据《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》，下列行为属于违法发包的是（）。A.施工总承包单位将施工总承包合同范围内工程主体结构的施工分包给其他单位B.设置严格条件对潜在投标人进行资格审查C.将一个单位工程的施工分解成若干部分发包给不同的施工总承包单位口.在施工合同中规定重要设备由发包人自行采购【答案】：C47、根据《劳动法》，关于妇女、未成年人劳动保护的说法，正确的是（）。A.企业不得聘用未满18周岁的未成年人B.企业应当为未成年工定期进行健康检查C.企业不得安排妇女从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动D.企业不得安排妇女从事高处、低温、冷水作业【答案】：B48、（2015年真题）根据《劳动合同法》，劳务派遣单位应当于派遣劳动者订立（）以上的固定期限劳动合同。A.1年B.2年C.3年D.4年【答案】：B49、关于建设工程总分包单位的质量责任说法正确的是（）A.总承包单位应当对分包工程的质量与分包单位向建设单位承担连带责任B.分包工程出现质量问题，建设单位仅能要求分包单位承担责任C.经建设单位同意分包的工程，总承包单位对分包工程的质量可以不承担责任D.总承包单位与分包单位对分包工程的质量各自向建设单位承担相应责任【答案】：A50、关于租赁合同的说法，正确的是（）。A.租赁期限超过6个月的，可以采用书面形式B.租赁合同应当采用书面形式，当事人未采用的，视为租赁合同未生效C.租赁期限超过20年的，超过部分无效D.租赁物在租赁期间发生所有权变动的，租赁合同解除【答案】：C51、甲建设单位与乙设计单位签订设计合同，约定设计费用200万元，甲按约定向乙支付了定金50万元。如果乙在规定期限内不履行设计合同，应该返还给甲（）。（2017）50万元80万元90万元D.100万元【答案】：C52、在可撤销合同中，具有撤销权的当事人没有行使撤销权导致撤销权消灭的时间是自知道或应当知道撤销事由之日起（）。A.1个月B.3个月6个月1年【答案】：D53、下列责任承担的方式，属于行政处罚的是（（）A.拘役B.罚金C.停止损害D.责令停产停业【答案】：D54、关于投标文件的送达和接收的说法，正确的是（）。A.投标文件逾期送达的，可以推迟开标B.未按招标文件要求密封的投标文件，招标人不得拒收C.招标人签收投标文件后，特殊情况下，经批准可以在开标前开启投标文件D.招标文件可以在法定拒收情形外另行规定投标文件的拒收情况【答案】：D55、关于仲裁协议的效力，说法错误的是（）。A.当事人只能通过向仲裁协议中约定的仲裁机构申请仲裁的方式解决该纠纷B.仲裁委员会只能对当事人在仲裁协议中约定的争议事项进行仲裁C.当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在仲裁庭首次开庭时提出D.无效施工合同，约定了有效仲裁协议的，法院不得受理【答案】：C56、（2015年真题）某买卖合同约定甲向乙供货，并约定甲向承运人丙交付货物即视为甲完成交付。在货物交付运输期间，乙将该批货物转卖给丁并通知丙向丁交货，但乙和丁对于货物毁损、灭失的风险没有约定。关于本案例中货物毁损、灭失风险承担的说法，正确的是（ ）。A.甲向丙交付货物后，货物毁损、灭失的风险由丙承担【答案】：【答案】：A【答案】：【答案】：AB.甲与乙买卖合同成立，货物毁损、灭失的风险即由乙承担C.丙向丁交付货物前，货物毁损、灭失的风险由乙承担D.乙与丁的买卖合同成立时，货物毁损、灭失的风险由丁承担【答案】：D57、关于两阶段招标的说法，正确的是（）A.实施两阶段招标，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第一阶段提出B.第一阶段投标人应当提交带报价的技术建议C.对于无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标D.招标人应当在第一阶段之前向所有潜在投标人提供招标文件【答案】：C58、下列行为中不符合承揽合同特征的是（）。A.承揽人应当以自己的设备、技术和劳动力完成所承揽的工作B.承揽合同以完成一定的工作并交付工作成果为标的C.承揽人独立完成合同义务，不受定作人的指挥管理D.承揽人不得将承揽的主要工作交由第三人完成【答案】：D59、下列关于施工合同中对应付款时间约定不明时，付款起算时间的说法，正确的有（）。A.工程已实际交付的，为交付之日B.工程未交付的，为编制竣工结算文件之日C.工程已交付，施工企业主张工程款的，为提出主张之日D.工程未交付的，为提交竣工验收报告之日60、民事诉讼是解决建设工程合同纠纷的重要方式，其中不属于民事诉讼参加人的有()。A.当事人代表B.第三人C.鉴定人D.代理律师【答案】：A61、《建筑法》及相关建设法规规定，禁止分包单位将其承包的工程再分包，但下列分包中的()例外。A.专业分包单位将其承包工程中的非关键工作分包给了同等资质的单位8.为了赶工期，劳务分包企业将其承包的部分施工作业分包给了同类企业C.专业分包单位将其承包工程中的劳务作业分包给了劳务分包企业D.分包工程的承包人将所承包的工程肢解后全部发包给他人【答案】：C62、对于违法发包、转包、分包、挂靠等行为的行政处罚追溯期限，应当从违法发包、转包、分包、挂靠的建筑工程()之日起计算。A.验收合格B.合同终止C.合同解除D.竣工验收【答案】：D63、甲建筑公司与乙水泥厂约定，如果此次施工项目中标了，就购买乙水泥厂的水泥1000t，并为此交付了1万元人民币定金。但是，甲建筑公司没有中标，也就没有去购买乙水泥厂的水泥，则()。A.这1万元人民币定金归乙水泥厂所有B.乙水泥厂应该返回给甲建筑公司2万元人民币C.乙水泥厂应该返回给甲建筑公司1万元人民币D.乙水泥厂应该返回给甲建筑公司5000元人民币【答案】：C64、按用人单位参保的建筑施工企业应以（）为基数依法缴纳工伤保险费。A.工资总额B.人均工资C.合同金额D.利润总额【答案】：A65、代理人和相对人串通，损害被代理人的利益，（）。A.由代理人向被代理人单独承担责任B.由相对人向被代理人单独承担责任C.由相对人和被代理人向代理人承担连带责任D.由代理人和相对人向被代理人承担连带责任【答案】：D66、以下关于仲裁员组成的表述，正确的是（）A.仲裁庭可以由三名仲裁员或一名仲裁员组成，由三名仲裁员组成的设首席仲裁员B.由若干名仲裁员组成仲裁庭的，不设首席仲裁员C.仲裁庭由两名仲裁员组成，当事人双方各选定一名D.仲裁庭由当事人各方选定两名仲裁员组成【答案】：A67、甲代理乙与丙铁路运输公司签订了多式联运合同，由丙和丁汽车运输公司通过铁路、公路联运方式将货物送至乙的工地。因在公路运输途中发生重大交通事故，致使货物受损，无法按期交货。关于责任承担的说法，正确的是（）。A.丙应向甲承担违约责任B.甲只能向丁主张损害赔偿C.丙应向乙承担违约责任D.乙应自行承担货物损失【答案】：C68、根据《住房和城乡建设部办公厅关于做好工程建设领域专业技术人员职业资格“挂证”等违法违规行为专项惩治工作的补充通知》，下列实际工作单位与注册单位一致，但社会保险缴纳单位与注册单位不一致的人员，原则上不认定“挂证”的是（）。A.某国有企业改制，按该企业政策内退，但仍由该企业缴纳社会保险的职工B.在某造价咨询公司注册并实际工作，但由某商贸公司缴纳社会保险的军队转业人员C.某城建大学所属设计院聘用的该校在职教师D.在某监理公司注册并实际工作，但由某劳务公司缴纳社会保险的因征地拆迁暂无居所的人员【答案】：C69、自然人甲通过签订合同授权自然人乙代理其进行证券投资，根据我国代理法律制度，不会导致代理权终止的情形是（）。A.代理人不知道并且不应当知道被代理人死亡B.乙死亡C.甲取消委托合同D.乙丧失民事行为能力【答案】：A70、经有关部门依法办理批准手续后，可以在历史文化名城名镇名村保护范围内进行的活动是()。A.修建生产储存腐蚀性物品的仓库B.占有保护规划确定保留的道路。.在核心保护范围内进行影视拍摄口.在历史建筑上刻划【答案】：C71、(2020年真题)建设工程施工合同的承包人垫资至基础工程完工，约定垫资利率为全国银行间同业拆信中心公布的贷款市场报价利率的2倍。基础工程完工后，发包人未能按约定支付垫资款项及其利息，双方发生争议，关于该项目垫资及其利息的说法，正确的是()。4承包人主张该项目垫资应当按照工程欠款进行处理的，人民法院不予支持B.关于垫资的约定无效C.约定的垫资金额过高，导致建设工程施工合同无效口.承包人向人民法院请求发包人按照约定支付利息的，人民法院应当全部支持【答案】：A72、根据有关规定，下列建设工程施工合同不认定为无效合同的是()A.承包人未取得建筑施工企业资质的B.承包人超越资质等级许可的业务范围签订建设工程施工合同，在建设工程竣工前取得相应资质等级的C.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的D.建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的【答案】：B73、关于民事案件开庭审理的说法，正确的是（）。A.除涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的案件外，人民法院均应当公开审理8.原告无正当理由拒不到庭的，人民法院应当缺席判决C.人民法院对公开审理或者不公开审理的案件，一律公开宣告判决D.人民法院宣判前，原告申请撤诉的，一律不予准许【答案】：C74、关于工程标准的分类，下列说法正确的是（）。A.国家标准都是强制性标准B.行业标准、地方标准分为强制性标准、推荐性标准C.强制性标准必须执行D.国家对于推荐性标准的采用，没有要求【答案】：C75、甲仓库为乙单位保管500吨水泥，双方约定保管费用为1000元，乙没能按约定支付保管费用，则甲可以（）。A.行使质押权变卖全部水泥B.行使质押权变卖部分水泥C.行使留置权变卖全部水泥D.行使留置权变卖部分水泥【答案】：D76、根据《房屋建筑工程和市政机场设施工程实行见证取样和送检的规定》，下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检的是（ ）。A.用于承重结构的混凝土试块B.用于墙体混凝土使用的掺加剂C.用于砌筑结构的钢筋及连接接头试件D.用于防水工程的水泥制品【答案】：A77、（2019年真题）关于工程建设国家标准的说法，正确的是（ ）。A.工程建设推荐性国家标准由国务院建设行政主管部门制定B.工程建设强制性标准包括地方标准C.工程建设强制性国家标准的立项由国务院标准化行政主管部门负责D.工程建设强制性国家标准只能由国务院批准发布【答案】：C78、（2014年真题）关于建筑市场诚信行为的公布时限的说法，正确的是（）。A.不良行为记录信息公布期限一般为6个月至3年B.良好行为记录信息公布期限一般为6个月C.招标投标法违法行为记录公告期限为1年D.依法限制招标投标当事人资质公告期限为3个月【答案】：A79、下列关于确定中标人的说法，错误的是（）。A.对采用常规通用技术标准的政府投资工程，原则上最低价中标B.中标候选人的经营，财务状况发生较大变化，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认C.中标人应该能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准口.在确定中标人前，招标人可以与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进一步协商谈判再最终确定合同内容【答案】：D80、施工单位在履行施工合同过程中，属于必须执行的标准是（ ）。A.推荐性标准B.行业标准C.地方标准D.合同约定的推荐性标准【答案】：D81、下列选项中不属于招标代理机构的工作事项是（）。A.审查投标人资格B.编制标底C.组织开标D.进行评标【答案】：D82、（2017年真题）建筑施工噪声排放限值的测量位置是建筑施工场地的（）。A.中心B.毗邻建筑物C.边界D.周边50米【答案】：C83、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，关于竣工工程质量责任的说法，正确的是（）。A.发包人指定分包人分包专业工程，应由分包人对承包人承担责任B.建设工程未经竣工验收投入使用后，承包人在合理使用寿命内对地基基础工程质量承担民事责任C.建设工程未经竣工验收投入使用，不免除承包人的保修责任D.建设工程竣工时发现的质量问题，如果不是承包人的原因导致的，承包人有权拒绝修复【答案】：B84、关于中标后订立建设工程施工合同的说法，正确的是（ ）。A.合同的主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致B.招标人和中标人应自中标通知书收到之日起30日内订立书面合同C.对备案的中标合同不得进行协商变更D.人工、材料价格行情发生变化，双方应当就合同价款订立新的协议【答案】：A85、（2019年真题）根据《绿色施工导则》，四节一环保中的“四节”是指（）。A.节工、节材、节机、节能B.节能、节地、节水、节材C.节水、节电、节气、节材D.节电、节材、节工、节水【答案】：B86、关于借款合同的说法，正确的是（）。A.借款合同为有偿合同B.借款合同必须采用书面形式。.自然人之间的借款合同，自贷款人提供借款时生效D.借款合同自双方当事人签字盖章之日起生效【答案】：C87、 （2015年真题）某开发商以A地块的建设用地使用权作为向银行贷款的担保，确保近期还款，此担保方式属于（）。A.保证B.质押C.抵押D.留置【答案】：C88、建筑施工企业以欺骗贿赂等不正当手段取得安全生产许可证的，（）年内不得再次申请安全生产许可证。A.1B.2C.3D.4【答案】：C89、（2019年真题）施工合同当事人向人民法院主张的诉讼请求中，可以得到支持的是（）。A.继续履行并解除合同B.支付违约金和双倍定金C.解除合同并赔偿损失D.确认合同无效并支付违约金【答案】：C90、（2021年第1批真题）关于借款合同的说法正确的是（）。A.自然人之间的借款合同应当采用书面形式B.借款的利息可以预先在本金中扣除。.自然人之间的借款合同，自贷款人提供借款时成立D.借款人未按照约定的借款用途使用借款的，贷款人可以停止发放借款，但不得解除合同【答案】：C91、关于建筑企业资质证书变更的说法，正确的是（）。A.企业在建筑业企业资质证书有效期内注册资本发生变的，不必办理资质证书变更手续B.国务院住房城乡建设主管部门颁发的建筑业企业资质证书的变更，企业应当直接向国务院住房城乡建设主管部门提出变更申请C.建筑业企业资质证书遗失补办的，由申请人告知资质许可机关，由资质许可机关在官网发布信息D.企业发生合并、分立、重组以及改制等事项时，可以直接承继原建筑业企业资质【答案】：C92、根据《招标投标法》，关于投标人提交投标文件的说法，正确的是（）。A.在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人可以拒收B.投标人少于5个的，招标人应当重新招标C.招标人收到投标文件后，应当开启检查并签收保存D.投标截止后，投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金【答案】：D93、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章应当在公布后的（）日内依照规定报有关机关备案。A.30B.15C.20D.5【答案】：A94、根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，必须招标范围内的各类工程建设项目，达到下列标准之一必须进行招标的有（ ）。A.重要设备采购的单项合同估算价为人民币150万B.材料采购的单项合同估算值为人民币250万C.施工单项合同估算价为人民币300万D.监理服务采购的单项合同估算价为人民币60万【答案】：B95、建设安全监督机构在检查施工现场时，发现某施工单位在没有竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。该施工单位员工集体宿舍（ ）。A.经工程所在地建设安全监督机构同意，可以继续使用B.经工程所在地建设行政主管部门同意，可以继续使用C.所住员工必须无条件迁出D.经工程所在地质量监督机构同意，可以继续使用【答案】：C96、根据《劳动法》和《劳动合同法》的规定，用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自（）起建立。A.劳动合同实际签订之日B.实际用工之日C.应当签订劳动合同之日起D.实际用工之日后一个月【答案】：B97、下列债中，属于当事人之间按照约定产生的债是（）。A.侵权之债B.不当得利之债C.无因管理之债D.合同之债【答案】：D98、（2019年真题）关于开标的说法，正确的是（）。A.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间之后公开进行B.开标地点不必为招标文件中预先确定的地点C.开标由招标人以外的人主持，邀请所有投标人参加D.开标过程应当记录，并存档备查【答案】：D99、甲建筑工程公司与乙水泥厂签订200T水泥的买卖合同，交货时，由于乙公司所雇装卸工人的失误，总共交货210T，根据有关法律规定，乙公司所产生的10T水泥的债权的发生根据属于（ ）。A.合同之债B.侵权之债C.不当得利之债D.无因管理之债【答案】：C100、发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于（）日内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。A.28B.14【答案】：【答案】：D【答案】：【答案】：DC.30D.15【答案】：B101、关于招标的资格审查，下列说法正确的是（）。A.依法必须进行招标的项目，招标人应当组建资格审查委员会审查资格预审申请文件B.通过资格预审的申请人少于3个的，应当重新审查C.潜在投标人对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审申请文件截止5日前提出D.资格审查分为资格预审和资格后审【答案】：D102、规避办理施工许可证应承担的法律责任是（）。A.责令停止施工，对建设单位处以罚款B.责令停止施工，对建设单位和施工单位分别处以罚款C.对不符合开工条件的，责令停止施工，处合同价1%以上2%以下的罚款D.对责任者追究刑事责任【答案】：B103、关于无效合同法律后果的说法，正确的是（）。A.无效合同自被确认为无效时起没有法律约束力B.无效合同的当事人因该合同取得的财产，应当折价补偿C.无效合同中双方都有过错的，仅需承担各自的损失D.合同无效的，不影响合同中有关解决争议方法的条款的效力104、下列关于民用建筑节能的表述正确的是（）。A.对不符合节能强制性标准的项目，建设行政主管部门可以颁发建设工程规划许可证B.国家限制使用或禁止使用能源消耗高的技术、工艺、材料和设备C.国家要求在新建建筑中必须安装和使用太阳能等可再生能源利用系统D.企业应当制定高于国家、行业能耗标准的企业节能标准【答案】：B105、建设工程质量保修书的提交时间是（）。A.自提交工程竣工验收报告之日起15日内B.工程竣工验收合格之日C.自工程竣工验收合格之日起15日内D.提交竣工验收报告时【答案】：D106、关于建设单位工程发包的做法中，正确的是（）。A.允许分包单位再次分包B.将工程勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一家总承包单位C.向总承包单位直接指定分包单位D.将合同中约定由施工企业自行购买的装饰材料进行指定购买【答案】：B107、建筑工程一切险的被保险人不包括（）。A.批准机构B.总承包商C.业主D.分包商【答案】：A108、建设单位需要使用相邻企业的场地开辟道路就近运输建筑材料。经双方订立合同，约定建设单位向该企业支付用地费用，该企业向建设单位提供场地。在此合同中，建设单位拥有的权利是（）。A.相邻权B.地役权C.土地出租权D.建设用地使用权【答案】：B109、经注册的建造师（）的，原注册管理机构将注销其注册资格。A.同时在2个建筑业企业执业B.在一家企业的多个岗位上从事业务工作C.未取得二级建造师执业资格D.脱离建设工程施工管理及其相关工作岗位满1年【答案】：A110、某建设工程项目分包工程发生生产安全事故，负责向安全生产监督管理部门、建设行政主管部门或其他有关部门上报的是（）。A.现场施工人员B.分包单位C.建设单位D.总承包单位【答案】：D111、（2021年真题第1批）关于施工生产安全事故调查的说法，正确的是（）A.事故调查组组长由事故发生地的公安机关指定B.技术鉴定所需时间不计入事故调查期限C.事故调查组不得直接组织专家进行技术鉴定D.事故调查组成员应当及时发布有关事故的信息【答案】：B112、行政法规的制定主体是（）。A.全国人民代表大会B.全国人民代表大会常务委员会C.国务院D.最高人民法院【答案】：C113、关于建设工程竣工验收备案的说法，正确的是（）。A.施工企业自竣工验收合格之日起15日内办理备案B.竣工验收备案必须提交监理单位出具的工程正式验收合格证明文件C.工程竣工验收完成后，建设单位应向备案机关提交工程质量监督报告D.工程竣工验收备案表一式二份，一份由建设单位保存，一份留备案机关存档【答案】：D114、张某为甲公司的业务员，手中有甲公司的介绍信和盖好公章的合同，后来张某离开甲公司，并未将介绍信与合同交回。之后张某又与客户刘某以甲公司的名义签订了一份合同，而刘某一直以为张某是甲公司的业务员。这份合同的效力应该认定为（）。A.无效，属于欺诈合同B.无效，责任应由张某承担。.有效，责任应由张某承担口.有效，责任应由甲公司承担【答案】：D115、根据《合同法》规定，建设工程施工合同不属于（）。4双务合同8.有偿合同C.实践合同D.要式合同【答案】：C116、关于建设工程见证取样的说法，正确的是（）。A.试样的真实性只能由取样人员负责B.标识和封志应标明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样品数量C.见证人员应由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担任D.取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志，并由其签字后即可【答案】：B117、招标人下列行为中，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的是（）A.拒收未通过资格预审的投标人提交的投标文件好B.设定与合同履行有关的资格条件C.依法必须进行招标的项目以特定行业的业绩、奖项作为加分条件D.对不同的投标人采取相同的资格审查标准【答案】：C）提出异议。118、投标人对开标投诉的，依法应当先向（）提出异议。A.招标人B.评标委员会C.纪律检查委员会口.有关行政监督部门【答案】：A119、关于借款合同的说法，正确的是（）。A.借款合同是实践合同B.对支付利息的期限没有约定，不能协议也不能按合同条款或者交易习惯确定的，借款期限1年以上的，应当在每届满1年时支付C.自然人之间的借款合同对支付利息没有约定或约定不明确的，视为支付利息D.借贷双方约定的利率超过合同成立时1年期贷款市场报价利率4倍，法院应当支持【答案】：B120、关于公布建筑市场诚信行为的说法，正确的是（）。A.优良行为记录信息的公布期限一般为6个月B.不良行为记录信息公布期限一般为5年C.对于整改不力的单位，信息发布部门可以延长其不良行为记录信息公布期限D.对整改确有实效的单位，信息发布部门可以直接取消公布其不良行为【答案】：C121、全国重点文物保护单位的建设控制地带，经省、自治区、直辖市人民政府批准，由省、自治区、直辖市人民政府的文物行政主管部门会同（）划定并公布。A.文物保护单位B.城乡建设主管部门C.文物核定单位D.城乡规划行政主管部门【答案】：D122、某建设单位领取施工许可证后因故4个月未能开工，又未申请延期，该施工许可证（）。A.自行废止B.重新检验C.继续有效D.自动延期【答案】：A123、下列投标文件中，应当拒收的是（）。A.提前送达的投标文件B.投标联合体提交的未附共同投标协议的投标文件C.未通过资格预审的申请人提交的投标文件D.未提交投标保证金的投标文件【答案】：C124、在历史文化名城、名镇、名村保护范围内可进行的活动是（ ）。A.开山、采石、开矿等破坏传统格局和历史风貌的活动B.占用保护规划确定保留的园林绿地。.在核心保护区范围内进行影视摄制、举办大型群众性活动D.修建生产、储存爆炸性、易燃性物品的工厂、仓库【答案】：C125、（2021年真题第1批）关于民事诉讼中第三人，说法正确的是（）A.第三人属于狭义的民事诉讼当事人B.人民法院判决承担民事责任的第三人，有当事人的诉讼权利和义务C.对当事人双方的诉讼标的，第三人认为有独立请求权的，只能参加诉讼，不得提起诉讼D.对当事人双方的诉讼标的，第三人虽然没有独立请求权，但案件处理结果同他有法律上的利害关系的，只能由人民法院通知其参加诉讼【答案】：B126、根据《绿色施工导则》使用效率的说法，正确的是（）。A.施工现场喷洒路面不得使用市政自来水B.现场机具冲洗用水鼓励设立循环用水装置C.对混凝土搅拌站点等用水集中的区域和工艺点进行专项计量考核D.施工现场对生活用水和工程用水统一确定定额指标，综合计量管理【答案】：C127、甲乙双方签订一特种建材买卖合同，约定执行政府指导价，于2016年6月1日前交付完毕，6月1日的政府指导价是2500元/吨，但甲方直至2016年8月1日才交货，此时的政府指导价是2800元/吨，结算时应按照（）计算。2800元/吨2650元/吨2500元/吨2200元/吨【答案】：C128、关于投标文件的送达与签收的说法，正确的是（）。A.招标人签收投标文件后，可以开启投标文件B.投标人应当在投标截止时间前，将投标文件送达投标地点C.投标截止时间后送达的投标文件，招标人不得拒收D.未按招标文件要求密封的投标文件，招标人不得拒收【答案】：B129、工程建设标准批准部门可以采取()的方式对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查。A.重点检查、抽查和专项检查B.旁站、抽查和平行检查C.平行检查、抽查和专项检查D.重点检查、平行检查和专项检查【答案】：A130、用人单位自()与劳动者建立劳动关系，且应当订立书面劳动合同。A.用工之日起B.试用期满之日C.合同生效后D.劳动者提供担保之日【答案】：A131、关于土地所有权的说法，正确的是()。A.中华人民共和国境内的全部土地属于国家所有B.农民承包耕地的承包期为50年C.宅基地属于农民家庭所有D.自留山属于农民集体所有【答案】：D132、根据《物权法》的相关规定，不得抵押的财产是()。A.正在建造的航空器B.土地所有权C.生产原材料【答案】：【答案】：A【答案】：【答案】：AD.荒地承包经营权【答案】：B133、下列行为符合承包建筑工程的单位承揽工程规定的是（ ）。A.建筑施工企业可允许其他单位以本企业的名义承揽工程B.建筑企业可以借用其它建筑施工企业的名义承揽工程。.承包建筑工程的单位应在其资质等级许可的业务范围内承揽工程D.建筑施工企业可以超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程【答案】：C134、关于中华人民共和国境内用人单位投保工伤保险的说法，正确的是（）。A.需为本单位全部职工缴纳工伤保险费8.只需为与本单位订有书面劳动合同的职工投保0.只需为本单位的长期用工缴纳工伤保险费口.可以只为本单位危险作业岗位人员投保【答案】：A135、关于行政诉讼的法院管辖、起诉和受理的说法，正确的有（ ）。A.原告向两个以上有管辖权的人民法院提起诉讼的，由最先立案的人民法院管辖B.人民法院审理行政赔偿案件不适用调解C.涉及商业秘密的行政诉讼案件一律不得公开审理D.行政诉讼坚持“谁主张谁举证”原则136、（2021年真题第2批）关于建筑业企业资质证书使用与延续的说法，正确的是（）A.企业资质情况可以通过扫描建筑企业资质证书复印件的二维码查询B.企业跨地区参加招标投标活动，应当提供建筑业企业资质证书原件C.建筑业企业资质证书有效期为3年D.延续申请应当于建筑企业资质证书有效期届满1个月前提出【答案】：A137、主债权债务合同无效，担保合同（），但法律另有规定的除外。A.仍然有效B.无效。.在担保期间内有效D.效力待定【答案】：B138、关于承揽合同的特征，下列说法正确的是（）。A.承搅合同以完成一定的工作并交付工作成果为标的B.承揽人须以自己的设备、技术和财力完成所承揽的工作C.承揽人在完成工作过程中，要接受定作人的指挥管理D.承揽人在工作期间，不接受定作人必要的监督检验【答案】：A139、（2017年真题）行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由（）裁决。A.最高人民法院B.国务院C.全国人民代表大会D.全国人民代表大会常务委员会【答案】：B140、在工程建设中，建设单位对在建工程的权利是（）。A.债权B.担保特权C.所有权D.用益物权【答案】：C141、根据《注册建造师管理规定》，下列情形中，不予注册的有（）。A.钱某取得资格证书3年后申请注册B.孙某与原单位解除劳动关系后申请变更注册C.周某申请在两个单位分别注册D.李某已满60岁但仍担任单位的咨询顾问【答案】：C142、（2016年真题）行政机关作出的下列决定中，当事人不能申请行政复议的是（）。A.行政处分或者其他人事处理决定B.限制人身自由的行政强制措施决定C.罚款、没收非法财物等行政处罚措施口.有关许可证、执照等证书变更、中止、撤销的决定【答案】：A143、根据《招标投标法》的有关规定，大型基础设施项目，施工单项合同估算价和勘察设计合同单项合同估算价在（）以上时，必须进行招标。A.200万元和100万元B.100万元和50万元C.200万元和50万元D.3000万元【答案】：C144、根据《绿色施工导则》，关于施工总平面布置的说法，正确的是（ ）。A.施工现场围墙可以采用连续封闭的轻钢结构预制装配式活动围挡B.生活区与生产区尽量分开布置C.施工现场搅拌站应当尽量靠近在建工程建筑物D.施工现场内的永久性道路应当形成环形道路【答案】：A145、在买卖合同中，标的物在订立合同之前已为买受人占有，合同生效即视为完成交付的方式，称为（）。A.拟制交付B.占有改定C.现实交付D.简易交付【答案】：D146、某市区工程项目施工过程中，某作业人员李某高处作业过程中，失手将一扳手坠落，将途经该工地的一居民打伤。则该施工企业与居民之间的关系，以下表述中正确的是（）。A.其间构成了违约之债B.其间构成了无因管理之债C.其间构成了侵权之债D.其间没有形成债的关系【答案】：C147、如果在保险期内工程不能完工，对建筑工程一切险可以延期,不过投保人须（）A.降低投保限额B.提前交纳保费C.交纳补充保险费D.重填保单【答案】：C148、（2014年真题）注册建造师采取弄虚作假等手段取得注册建造师继续教育证书的，一经发现（）。A.立即吊销其注册建造师证书B.立即注销其建造师资格证书C.立即取消其继续教育记录，记入不良信用记录，对社会公布D.处以1万元罚款【答案】：C149、下列请求事项中，属于人民法院不予受理公民、法人申请行政复议的事项的是（）。A.对吊销许可证和执照等行政处罚不服的B.对财产的查封等行政强制措施不服的C.认为行政机关侵犯法律规定的经营自主权的D.认为某地方性法规违法的【答案】：D150、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》，关于工程价款结算的说法，正确的是（ ）。A.当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效，建设工程质量合格，可以直接参照最后订立的合同结算建设工程价款B.当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效，建设工程质量合格，可以请求参照实际履行的合同结算建设工程价款C.当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效，建设工程质量不合格，可以参照实际履行的合同结算建设工程价款D.当事人签订的建设工程施工合同与招标文件、投标文件、中标通知书载明的工程范围、建设工期、工程质量、工程价款不一致的，应当将建设工程施工合同作为结算建设工程价款的依据【答案】：B151、下列客体中，受知识产权法律制度保护的是()A.产品B.存有软件的光盘C.商誉D.商业秘密【答案】：D152、(2021年第1批真题)关于建设工程招标投标交易场所的说法，正确的是()。A.县级以上地方人民政府可以建立招标投标交易场所B.招标投标交易场所不得以营利为目的C.招标投标交易场所应当隶属于行政监督部门D.招标投标交易场所应当按照不同行业分别设立【答案】：B153、下列不适用于专属管辖的案件是()。A.房屋买卖纠纷B.土地使用权转让纠纷C.建设工程施工合同纠纷D.农民土地经营纠纷【答案】：D154、建设工程合同包括下列选项中除（）的合同。A.建设工程勘察合同B.建设工程设计合同C.建筑工程监理委托合同D.建设工程施工总承包合同【答案】：C155、下列安全生产责任中，属于施工单位安全生产管理机构专职安全生产管理人员责任的（）。A.落实制定安全生产规章制度和操作规程B.确保安全生产费用的有效使用C.组织或者参与本单位应急救援演练D.组织制定安全施工措施【答案】：C156、道路交通事故、火灾事故自发生之日起（）日内,事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。A.5B.6C.7D.8【答案】：C157、（2014年真题）根据《劳动合同法》，劳动者在试用期内的工资最低为劳动合同工资的（），并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。A.60%B.75%C.80%D.90%【答案】：C158、张某在现场作业时不慎将左手无名指压断，在项目经理的调解下，张某与雇主达成协议约定：“雇主一次性向张某支付5000元作为补偿，张某放弃诉讼的权利”。现张某表示反悔，则说法正确的是（ ）。A.该协议是无效的B.该协议具有强制执行力C.张某可以起诉D.人民法院不予受理【答案】：C159、甲公司租用乙公司脚手架，合同约定每月底支付当月租金。因甲公司拖延支付租金，乙公司的诉讼时效期间为从应付款之日起算（ ）年。12320【答案】：C160、某施工单位违反国家规定,降低工程质量标准,造成了重大安全事故，后果特别严重，对直接责任人员处一定年限有期徒刑，，并处罚金。该年限为（）。【答案】：【答案】：D【答案】：【答案】：DA.5年以下5年以上，10年以下6年以下D.8年以下【答案】：B161、关于仲裁裁决执行的说法，正确的是（）。（2017）A.一方当事人不履行仲裁裁决的，另一方当事人可以向仲裁机构申请执行8.申请仲裁裁决强制执行的期间为2年，不能终止、中断C.仲裁裁决作出后，当事人不服裁决，可以就裁决的事项提起诉讼D.仲裁裁决被法院裁定不予执行后，当事人就该纠纷可以重新达成仲裁协议，申请仲裁【答案】：D162、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》，关于工程价款结算的方法，正确的是（）A.当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效，建设工程质量合格，可以直接参照最后订立的合同结算建设工程价款B.当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效，建设工程质量不合格，可以参照实际履行的合同结算建设工程价款C.当事人签订的建设工程施工合同与招标文件、投标文件、中标通知书载明的工程范围、建设工期、工程质量、工程价款不一致的，应当将建设工程施工合同作为结算建设工程价款的依据D.当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效，建设工程质量合格，可以请求参照实际履行的合同结算建设工程价款163、（2020年真题）根据《生产安全事故应急条例》，应急救援队伍根据救援命令参加生产安全事故应急救援所耗费用，由（）承担。A.有关人民政府B.事故责任单位C.应急救援队伍D.事故责任个人【答案】：B164、在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工（）申报。A.15日以后B.15日以前C.20日以前D.20日以后【答案】：B165、沉井下沉施工时，挖土应分层、均匀、对称进行；对于有底梁或支撑梁沉井，其相邻格仓高差不宜超过（）。A.0.3mB.0.2mC.0.4mD.0.5m【答案】：D166、（2021年真题第1批）当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，关于人民法院认定竣工日期的说法，正确的是（）。A.建设工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收报告之日为竣工日期8.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期C.建设工程未经竣工验收，承包人向发包人交付工程，发包人拒绝接收的，以承包人申请交付为竣工日期D.建设工程未经竣工验收，发包人通知承包人交付工程，并实际占有使用工程，以发包人通知到达之日为竣工日期【答案】：B167、下列属于委托代理的是（）。A.肢解分包B.转包工程。.分包商完成主体结构施工D.请律师代为诉讼【答案】：D168、（2021年真题第2批）某施工现场发生了工程整体垮塌，造成5000万元的直接经济损失，该生产安全事故属于（）。A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故【答案】：C169、甲施工单位以当地住建委违法行使责令停产停业的行政处罚权力为由，提起行政诉讼并同时提出国家赔偿，下列关于行政诉讼和赔偿的说法，正确的是（）。A.甲施工单位应先进行政复议才能提出行政诉讼B.甲施工单位不得在提起行政诉讼的同时提出国家赔偿C.甲施工单位提出行政诉讼的期限不得超过自知道该行政处罚决定作出之日起2年D.甲施工单位提出国家赔偿的期限不得超过自知道该行政处罚决定作出之日起2年【答案】：D170、对于可撤销的建设工程施工合同，当事人有权请求（）撤销该合同。A.建设行政主管部门B.工商行政主管部门C.合同管理部门D.人民法院或仲裁机构【答案】：D171、（2016年真题）根据《安全生产法》，对于未真实记录安全生产教育和培训情况的生产经营单位可以（）。A.给予警告B.吊销营业执照C.责令限期改正D.降低资质等级【答案】：C172、根据《劳动合同法》，用人单位自用工之日起（）不与劳动者订立书面劳动合同的，视为用人单位与劳动者已订立无固定期限劳动合同。A.满1个月B.超过1个月不满1年C.满1年D.超过6个月不满1年【答案】：C【答案】：【答案】：B【答案】：【答案】：B【答案】：【答案】：A173、（2021年真题第1批）下列纠纷中，属于劳动争议范围的是（ ）。A.劳动者请求社会保险经办机构发放社会保险金的纠纷B.劳动者对职业病诊断鉴定结论的异议纠纷C.农村承包经营户与受雇人之间的纠纷D.因工伤医疗费发生的纠纷【答案】：D174、关于著作权保护期的说法，正确的是（）A.作者的署名权、修改权、保护作品完整权的保护期为作者终生及其死后50年8.公民的作品，其发表权、使用权和获得报酬权的保护期不受限制C.法人或者其他组织的作品的发表权、使用权和获得报酬权的保护期为50年D.法人或者其他组织的作品，自创作完成后30年内未发表的，不再受《著作法》保护【答案】：C175、根据2009年8月经修改后公布的《行政复议法》规定，有11项可申请行政复议的情形，结合建设工程实践，其中7种尤为重要：（1）对行政机关作出的警告、罚款、没收违法所得、没收非法财物、责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照、行政拘留等行政处罚决定不服的。选项D符合此条要求。A.额外支付劳动者一个月工资？B.其同住的近亲属??????C.发布决定？D.赔偿损失176、关于安全生产事故调查的管辖，下列说法中错误的是（ ）。A.特别重大事故由国务院或者授权有关部门组织事故调查组进行调查B.因事故伤亡人数变化导致事故等级发生变化，依照规定应当由上级人民政府负责调查的，上级人民政府可以另行组织事故调查组进行调查C.一般事故，县级人民政府可以委托事故发生单位组织事故调查组进行调查D.较大事故的发生地与事故发生单位不在一个行政区域的，由事故发生地人民政府负责调查【答案】：C177、施工单位违反施工程序，导致一座20层在建楼房倒塌，致使11名工人死亡，25人重伤，直接经济损失达3500万元人民币。该事故应当由（）组织事故调查组。A.县级建设行政主管部门B.县级人民政府C.设区的市级人民政府D.省级人民政府【答案】：D178、二级和二级以下建筑施工总承包资质序列企业配置专职安全生产管理人员应不少于（）人。A.2?B.3?C.4?D.6179、建设工程债产生的根据有合同、侵权、无因管理和不当得利。其中最主要、最普遍的依据是（）A.合同B.侵权C.不当得利D.无因管理【答案】：A180、根据《招标投标法》规定，下列做法正确的是（）。A.招标人收到投标文件后，应当签收保存并开启B.投标人少于5个，应当重新招标C.投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点D.逾期送达的投标文件，投标人有正当理由的，招标人不得拒收【答案】：C181、对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案，应由（）组织召开专家论证会。A.安全监督管理机构B.施工单位C.建设单位D.监理单位【答案】：B182、（2020年12月真题）关于联合体投标的说法，正确的是（）。A.招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体应当在提交资格预审申请文件后组成8.资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标有效C.投标人应当在资格预审公告、招标公告或者投标邀请书中载明是否接受联合体投标D.联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均有效【答案】：C183、（2016年真题）关于承揽合同中解除权的说法，正确的是（ ）。A.定作人不履行协助义务的，承揽人可以解除合同B.承揽人将承揽的工作交由第三人完成的，定作人有权解除合同C.承揽人可以随时解除合同，造成定作人损失的，应当赔偿损失D.定作人可以随时解除合同，造成承揽人损失的，应该赔偿损失【答案】：D184、（2014年真题）关于二级注册建造师执业的说法，正确的是（）。A.不得同时担任同一工程相邻分段发包的施工项目负责人B.可以担任二级及以下建筑业企业资质的建设工程项目施工的项目经理C.可以同时在一个施工企业和一个设计单位执业D.不得在一级建筑业企业执业【答案】：B185、关于注册建造师的权利和义务的说法，正确的是（）。A.修改注册建造师已签字并加盖执业印章的工程施工管理文件，只能由注册建造师本人修改B.注册建造师享有保管和使用本人注册证书、执业印章的权利C.注册建造师可以超出聘用单位业务范围从事执业活动D.高校教师可以以注册建造师的名义执业【答案】：B186、建设单位取施工许可证后，若不能按期开工，应当向发证机关申请延期，延期不超过()个月。A.1B.2C.3D.4【答案】：C187、关于建设工程发包、转包、分包、挂靠的说法，正确的有( )。A.合同约定由承包单位负责采购的主要建筑材料、构配件及工程设备或租赁的施工机械设备，由其他单位或个人采购、租赁，属于转包B.专业作业承包人可以将其承包的劳务再分包的C.总承包单位将主体结构工程分包给其他企业的，属于挂靠D.建设单位推荐分包单位的，属于违法发包行为【答案】：A188、关于定金，下列说法错误的是()。A.定金应当以书面形式约定B.当事人在定金合同中应当约定交付定金的期限C.定金的数额不得超过主合同标的额的15%D.定金合同从实际交付定金之日起生效【答案】：C189、某建设单位领取了施工许可证，因故不能在3个月内开工，但又未申请延期。该施工许可证()。A.自行废止B.重新核验C.继续有效D.自动延期【答案】：A190、文物保护单位保护范围和建设控制地带施工，下列说法错误的是()A.承担文物保护单位的修缮、迁移、重建工程的单位应当具有相应的资质证书B.在历史文化街区可以新建、扩建必要的基础设施和公共服务设施。.在历史文化街区可以自行拆除历史建筑以外的建筑物D.任何单位或者个人不得损坏或者擅自迁移、拆除历史建筑【答案】：C191、建设单位向工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门办理工程竣工验收备案，应当提交的文件中A.工程竣工验收报告B.法律、行政法规规定应当由规划、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件C.工程质量监督机构提出的工程质量监督报告D.施工单位签署的工程质量保修书【答案】：C192、某工程由甲施工企业承包，施工现场检查发现项目部的项目经理、技术负责人、质量管理人员和安全管理人员都是乙施工企业职工。则甲的行为视同()。A.允许他人使用本企业名义承揽工程B.违法分包C.与他人联合承揽D.使用其他企业名义承揽工程【答案】：A193、下列关于地役权的表述中，正确的是（）。A.地役权可以单独转让B.地役权自登记时设立C.地役权是按照当事人的约定设立的用益物权D.当事人可以采用口头形式订立地役权合同【答案】：C194、下列项目中，可以不进行招标的是（）。A.某市国际会议中心B.国家投资建设的国有铁路C.世行贷款的某高速公路项目D.某居民在自己的宅基地上建造房屋【答案】：D195、下列关于认证的说法，错误的是（）。A.存有疑点的视听资料不能作为认定案件事实依据的证据B.与一方当事人有利害关系的证人出具的证言不能单独作为认定案件事实的证据C.以侵害他人合法权益或者违反法律禁止性规定的方法取得的证据，不能作为认定案件事实的依据D.无法与原件核对的复印件不能单独作为认定案件事实的证据【答案】：A196、场景（四）A.可行性研究报告B.招标文件【答案】：【答案】：A【答案】：【答案】：AC.投标文件D.竣工验收报告【答案】：A197、工程建设强制性标准的监督检查说法中，错误的是（）。A.国务院建设行政主管部门负责全国实施工程建设强制性标准的监督管理工作8.监督检查可以采取重点检查、抽查和专项检查的方式C.工程事故报告不包含是否符合工程建设强制性标准的意见D.工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定，属于强制性标准监督检查之一【答案】：C198、现浇水池浇筑完成后应加遮盖洒水养护，保持湿润不少于（ ）d。A.7B.14C.21D.28【答案】：B199、仲裁机构作出的裁决生效后，一方不执行的，另一方可向（）申请强制执行。A.人民法院B.司法行政机关C.仲裁机构D.公安机关200、以下关于商标权的说法中正确的是（）。A.商标专用权包括财产权和人身权的双重属性8.注册商标的有效期为10年，期满后不得续期C.商标专用权人应当将商标连同企业或者商誉同时转让D.转让注册商标的，转让人和受让人应当共同向商标局提出申请【答案】：D201、对他人所有的不动产或者动产，依法享有占有、使用和收益的权利，称为（）。A.所有权B.用益物权C.抵押权D.留置权【答案】：B202、关于施工许可证申请延期的说法，正确的是（）A.自领取施工许可证之日起6个月内因故不能按期开工的，应当申请延期B.延期以3次为限，每次不得超过3个月C.既不开工又不申请延期的，施工许可证由发证机关废止D.超过延期时限的施工许可证，自行废止【答案】：D203、在建设工程中发现文物应立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后无特殊情况应在24小时之内赶赴现场，并在（）日内提出处理意见。A.5B.6C.7D.10【答案】：C204、（2021年真题第1批）下列情形中，造成建设工程质量缺陷的发包人应当承担过错责任的是（）。A.拖欠工程款影响工期的B.未申领施工许可证导致无法开工的C.直接指定分包人分包专业工程D.设计变更导致费用增加的【答案】：C205、（2021年第2批真题）根据《文物保护法》，受国家保护的文物是（）。A.古建筑B.近代史迹C.反映历史上各民族社会制度的代表性实物口.历史上的工艺美术品【答案】：C206、根据《重大劳动保障违法行为社会公布办法》的规定，下列情形中应当依法查处并向社会公布的是（）。A.拖欠农民工工资报酬的？B.违反禁止使用童工规定的？C.未按照劳动合同约定提供劳动保护与劳动条件的？D.未依法为劳动者办理意外伤害险的【答案】：B207、某设备检验检测单位，对其承担的设备安全检测、检验出具了虚假的证明，并得到9．8万元的费用;按照《安全生产法》规定，对该设备检验检测单位应处以（）的罚款。A.2万元以上5万元以下B.5万元以上10万元以下C.10万元以上20万元以下D.20万元以上【答案】：C208、施工单位与材料供应商签订了商品混凝土供应合同，在合同履行中，材料供应商迟延履行其债务，严重影响施工进度，于是施工单位解除了其与材料供应商的合同。合同从（）起解除。A.当事人提出的时间B.发出通知的时间C.通知到达对方的时间D.对方接受通知的时间【答案】：C209、（2021年真题第2批）关于抵押权的说法，正确的是（）。A.以动产抵押的，抵押权自合同生效时设立B.抵押权可以与债权分离而单独转让C.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押权未登记的拍卖的抵押财产所得的价款按照抵押合同订立的顺序清偿D.同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖抵押财产所得的价款按照登记的债权比例清偿【答案】：A210、下列当事人提出的证据中，可以单独作为认定案件事实的有（）。A.与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言B.与书证原件核对无误的复印件C.无法与原件、原物核对的复印件、复制品D.无正当理由未出庭作证的证人证言【答案】：B211、重大建设项目档案验收应在项目竣工验收()个月前完成。A.1B.2C.3D.4【答案】：C212、承揽合同在履行过程中，允许当事人一方解除合同的情况是()。A.定作人没有协助承揽工作B.发生不可抗力致使合同目的无法实现C.承揽人没有妥善保管定作人提供的工作成果D.承揽人交付的工作成果不符合质量要求【答案】：B213、根据《建筑工程施工许可管理办法》，对于未取得施工许可证擅自施工，且又不符合开工条件的，应承担的法律责任是()。A.责令停止施工B.责令停止施工，并对建设单位处以罚款C.责令停止施工，并对施工单位处以罚款D.责令停止施工，并对建设单位和施工单位分别处以罚款【答案】：D214、当事人对建设工程开工日期有争议的，关于人民法院的开工日期认定的说法，正确的有()。A.因承包人原因导致工程开工时间推迟的，以开工条件具备的时间为开工日期B.开工通知发出后尚不具备开工条件的，以开工通知单载明的时间为开工日期C.开工通知发出前，承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期D.发包人或监理人未发出开工通知，亦无相关证据证明实际开工日期的，以施工许可证载明的时间为开工日期【答案】：C215、根据《安全生产许可证条例》，下列选项中，不属于企业取得安全生产许可证条件的是()。A.建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程8.有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备C.依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费D.对所有的分部分项工程及施工现场建立预防、监控措施和应急预案【答案】：D216、某总承包单位与分包单位在分包合同中约定，由分包单位自行负责分包工程的安全生产，工程施工中，分包工程发生了安全事故，则该事故()。A.按约定由分包单位自行承担全部责任B.分包单位承担主要责任，总承包单位承担次要责任C.总承包单位承担全部责任D.总承包单位与分包单位承担连带责任【答案】：D【答案】：【答案】：C【答案】：【答案】：C217、关于施工合同解除后法律后果的说法，正确的是（）。A.施工合同解除后，已经完成的建设工程质量不合格，经修复后质量合格的，发包人应当按照约定向承包人支付相应的工程价款，修复费用由发包人承担B.施工合同解除后，已经完成的建设工程质量不合格，经修复后质量仍不合格的，承包人请求支付工程价款的，发包人应当视情况支付工程价款C.施工合同解除后，合同双方权利义务不再履行，已经完成的建设工程质量合格的，发包也无需向承包人支付工程价款D.因一方违约导致施工合同解除的，违约方应当赔偿因此给对方造成的损失【答案】：D218、下列关于地役权的表述中，正确的（）。A.地役权可以单独转让B.地役权自登记时设立C.地役权是按照当事人的约定设立的用益物权D.当事人可以采用口头形式订立地役权合同【答案】：C219、安装工程一切险对于考核期的保险责任一般不超过（）个月。A.1B.2C.3D.4220、关于二级建造师执