2024年护坡工程分包商合作合同范本版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年护坡工程分包商合作合同范本版本合同目录一览1.合同主体及定义1.1合同双方1.2分包工程范围1.3工程地点与时间2.工程质量与标准2.1工程质量要求2.2工程验收标准2.3质量保证期3.分包商责任与义务3.1分包商工程责任3.2分包商人员管理3.3分包商设备与材料3.4分包商保险责任4.合同价格与支付4.1合同总价4.2价格调整条件4.3付款方式与进度4.4税务责任5.工期与进度5.1工程开工与完工日期5.2工程进度计划5.3工期延误责任6.变更与调整6.1合同变更条件6.2工程量变更处理6.3工程变更的费用与时间调整7.违约责任7.1分包商违约责任7.2甲方违约责任7.3违约赔偿方式8.争议解决8.1争议解决方式8.2诉讼管辖法院8.3仲裁条款9.合同的解除与终止9.1合同解除条件9.2合同终止条件9.3合同解除或终止后的处理10.一般条款10.1合同的生效与无效10.2保密条款10.3不可抗力10.4合同的转让11.附录11.1工程图纸11.2技术规范11.3分包工程量清单12.签字盖章页12.1分包商签字12.2甲方签字13.其他约定13.1双方的其他约定事项14.附件14.1相关资质证明文件14.2保险单据第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1合同双方1.2分包工程范围乙方同意按甲方提供的工程图纸、技术规范和工程量清单等内容，完成包括但不限于护坡工程的施工、设备供应、材料供应、人员管理等分包工作。1.3工程地点与时间工程地点：甲方指定的施工地点。工程开工日期：按照甲方工程总进度计划确定的日期。工程完工日期：按照甲方工程总进度计划确定的日期。第二条工程质量与标准2.1工程质量要求乙方应按照甲方提供的技术规范、图纸等要求进行施工，确保分包工程的质量符合相关法律法规、行业标准及甲方要求。2.2工程验收标准分包工程的验收标准应按照甲方确定的工程验收规范执行。工程验收合格后，甲方应支付相应的工程款。2.3质量保证期分包工程验收合格后，乙方应提供一年质量保证期。在质量保证期内，如分包工程出现质量问题，乙方应负责修复并承担相应费用。第三条分包商责任与义务3.1分包商工程责任乙方应保证分包工程的顺利进行，承担因分包工程导致的全部责任和损失。3.2分包商人员管理（1）违反国家法律法规；（2）违反甲方现场管理制度；（3）损害甲方利益；（4）其他有损乙方声誉的行为。3.3分包商设备与材料乙方应负责分包工程所需的设备、材料采购，并保证设备、材料的质量、安全、环保等符合国家及行业标准。3.4分包商保险责任乙方应按照甲方的要求，为分包工程购买相关保险，包括但不限于建筑工程一切险、第三方责任险等。第四条合同价格与支付4.1合同总价本合同总价根据乙方提交的工程量清单、材料价格及现场实际情况确定。具体金额在附件中详细列出。4.2价格调整条件合同履行过程中，如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素，经双方协商一致，可以对合同价格进行调整。4.3付款方式与进度甲方按照乙方实际完成的工程量，按照约定的付款比例和时间进行付款。具体付款方式和进度在附件中详细列出。4.4税务责任乙方应依法纳税，承担合同履行过程中产生的所有税务责任。第五条工期与进度5.1工程开工与完工日期按照甲方工程总进度计划确定的日期。5.2工程进度计划乙方应按照甲方提供的工程进度计划进行施工，确保分包工程按期完成。5.3工期延误责任由于乙方原因导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。第六条变更与调整6.1合同变更条件合同履行过程中，如遇特殊情况需要变更合同内容的，双方可协商一致进行变更。6.2工程量变更处理工程量变更导致合同总价发生变化的，双方应按照约定的价格调整条件进行处理。6.3工程变更的费用与时间调整工程变更导致合同总价和工期发生变化的，双方应协商确定变更后的费用和工期。第七条违约责任7.1分包商违约责任乙方违反合同约定的，应承担相应的违约责任，向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此造成的损失。7.2甲方违约责任甲方违反合同约定的，应承担相应的违约责任，向乙方支付违约金，并赔偿乙方因此造成的损失。7.3违约赔偿方式违约方应按照守约方实际损失的百分比支付违约金，最高不超过合同总价的10%。具体违约赔偿方式在附件中详细列出。第八条争议解决8.1争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。8.2诉讼管辖法院甲方所在地人民法院具有对本合同争议的管辖权。8.3仲裁条款双方同意，如发生争议，可提交X仲裁委员会进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。第九条合同的解除与终止9.1合同解除条件（1）双方协商一致；（2）乙方严重违约，甲方要求解除；（3）甲方因不可抗力原因要求解除；（4）法律、法规规定的其他解除条件。9.2合同终止条件分包工程验收合格，并支付完所有款项后，本合同终止。9.3合同解除或终止后的处理合同解除或终止后，乙方应立即停止施工，妥善保管甲方财产，交还相关证件、资料，并按照甲方要求办理相关手续。甲方应支付乙方合同解除或终止后的应收款项。第十条一般条款10.1合同的生效与无效本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。任何与本合同相抵触的条款均为无效，不影响本合同其他条款的执行。10.2保密条款双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等，应予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。10.3不可抗力因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方均不承担违约责任。双方应立即协商解决不可抗力事件对合同履行造成的影响，并采取合理措施减少损失。10.4合同的转让未经对方同意，任何一方不得将本合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。第十一条附录11.1工程图纸附件中包含分包工程的详细图纸，乙方应按照图纸进行施工。11.2技术规范附件中包含分包工程的技术规范，乙方应严格遵守。11.3分包工程量清单附件中详细列出分包工程的工程量清单，乙方应按照清单进行施工。第十二条签字盖章页本合同自双方签字盖章之日起生效。签字盖章页为本合同的组成部分。第十三条其他约定双方在合同履行过程中，如有其他需要约定的事项，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第十四条附件附件为本合同的组成部分，包括但不限于工程图纸、技术规范、分包工程量清单等。附件内容详细具体，乙方应按照附件要求履行合同义务。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程图纸详细列出分包工程的平面图、立面图、剖面图等相关图纸，包括尺寸、材料、构造等详细信息。乙方应根据图纸进行施工，确保施工效果与图纸相符。附件二：技术规范包含分包工程施工过程中应遵守的技术规范、标准和要求，包括但不限于材料使用、施工工艺、验收标准等。乙方应严格按照技术规范进行施工，确保工程质量符合规定。附件三：分包工程量清单详细列出分包工程的各项工程量，包括工程名称、工程量、单位、工程单价等。乙方应根据工程量清单进行施工，并按照约定的工程单价计算工程款。附件四：材料供应清单列出分包工程所需材料的名称、规格、数量、质量标准等信息。乙方应根据材料供应清单采购材料，并保证材料质量符合要求。附件五：人员名单提供分包工程所需工作人员的姓名、职务、资质等信息。乙方应确保工作人员具备相应的资质，并遵守甲方现场管理制度。附件六：保险单据乙方应提供的保险单据，包括但不限于建筑工程一切险、第三方责任险等。保险单据应证明保险的有效性，并符合甲方要求。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按照约定的工程质量标准施工，导致分包工程质量不符合要求。示例：乙方在施工过程中使用不合格的材料，导致分包工程质量不达标。2.乙方未按照约定的工期完成分包工程。示例：乙方因管理不善，导致工程进度严重延误，影响甲方整体工程进度。3.乙方未按照约定的价格支付工程款或材料款。示例：乙方未按照约定的时间支付工程款，导致甲方资金紧张。4.乙方未按照约定的方式提供保险，或保险无效。示例：乙方提供的保险单据不符合甲方要求，或保险无效，导致甲方利益受损。违约责任认定标准：1.违约方应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿守约方因此造成的损失。示例：乙方未按照约定质量标准施工，导致甲方损失，乙方应支付违约金并赔偿损失。2.违约方应按照守约方实际损失的百分比支付违约金，最高不超过合同总价的10%。示例：乙方未按照约定工期完成工程，导致甲方损失，乙方应按照实际损失的百分比支付违约金。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。示例：由于地震导致工程无法正常进行，属于不可抗力。2.合同解除：指合同双方在合同履行过程中，经协商一致或依法规定，提前终止合同关系的行为。示例：双