2024年度三人合伙进行房产开发合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度三人合伙进行房产开发合同本合同目录一览1.合同概述1.1合同订立依据1.2合同目的与原则1.3合同期限2.合伙人2.1合伙人资格2.2合伙人权利与义务2.3合伙人变更与退出3.房产开发项目3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目规划与设计4.投资与资金管理4.1投资方式4.2投资额度4.3资金使用与监管4.4资金结算5.项目管理5.1项目管理机构5.2项目管理职责5.3项目管理流程6.建设工程6.1工程概况6.2工程进度6.3工程质量6.4工程验收7.土地使用7.1土地使用权取得7.2土地使用年限7.3土地使用权变更8.合作方关系8.1合作方资格8.2合作方权利与义务8.3合作方变更与退出9.利润分配9.1利润分配比例9.2利润分配方式9.3利润分配时间10.损失承担10.1损失承担原则10.2损失承担方式10.3损失承担责任11.合同终止11.1合同终止条件11.2合同终止程序11.3合同终止后的处理12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同附件13.1附件一：合伙人出资证明13.2附件二：房产开发项目可行性研究报告13.3附件三：建设工程施工合同14.其他14.1合同生效条件14.2合同备案14.3合同解释与适用法律14.4合同修订与补充14.5合同解除与终止14.6合同附件清单第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同订立依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国合伙企业法》及相关法律法规制定。1.2合同目的与原则本合同旨在明确合伙人之间的权利义务，共同进行房产开发项目，实现双方共赢。1.3合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，至项目竣工验收合格并交付使用之日止。2.合伙人2.1合伙人资格本合同合伙人须具备完全民事行为能力，且无任何妨碍履行本合同的行为。2.2合伙人权利与义务2.2.1合伙人享有按约定比例分享项目收益的权利。2.2.2合伙人承担按约定比例分担项目亏损的义务。2.2.3合伙人应按合同约定履行出资义务。2.2.4合伙人应共同参与项目管理，并承担相应责任。2.3合伙人变更与退出2.3.1合伙人变更应经全体合伙人同意，并签订补充协议。2.3.2合伙人退出应提前三个月书面通知其他合伙人，并按合同约定办理退出手续。3.房产开发项目3.1项目名称2024年度房产开发项目。3.2项目地点市区街道。3.3项目规模占地面积平方米，总建筑面积平方米。3.4项目规划与设计项目规划符合国家相关法律法规，设计标准达到级。4.投资与资金管理4.1投资方式合伙人以现金形式出资。4.2投资额度总投资额为人民币万元，其中合伙人出资比例分别为%。4.3资金使用与监管资金使用需经全体合伙人同意，并设立专门账户进行监管。4.4资金结算项目完成后，按合同约定比例进行资金结算。5.项目管理5.1项目管理机构设立项目领导小组，负责项目的全面管理。5.2项目管理职责5.2.1制定项目管理制度。5.2.2组织项目实施。5.2.3监督项目进度、质量、安全。5.3项目管理流程项目管理流程按照国家相关法律法规及本合同约定执行。6.建设工程6.1工程概况工程包括住宅、商业、办公等建筑，共计栋。6.2工程进度工程按合同约定分阶段进行，确保按期完成。6.3工程质量工程质量符合国家相关标准。6.4工程验收工程完成后，经相关部门验收合格。8.合作方关系8.1合作方资格合作方须具备合法资质，并承诺提供真实、有效的合作证明。8.2合作方权利与义务8.2.1合作方享有按合同约定参与项目合作的权利。8.2.2合作方承担按合同约定履行合作义务的责任。8.2.3合作方应保证其提供的资料真实、准确。8.3合作方变更与退出合作方变更需经全体合伙人同意，并签订补充协议。9.利润分配9.1利润分配比例利润分配比例为合伙人出资比例。9.2利润分配方式利润按年度进行分配，分配时间为每年月日。9.3利润分配时间利润分配时间与工程进度相结合，确保项目完成后及时分配。10.损失承担10.1损失承担原则损失承担遵循公平、合理的原则。10.2损失承担方式损失承担方式包括但不限于资金赔偿、实物赔偿等。10.3损失承担责任合伙人按合同约定比例承担损失责任。11.合同终止11.1合同终止条件合同终止条件包括但不限于项目完成、合伙人一致同意终止等。11.2合同终止程序合同终止需经全体合伙人同意，并签订终止协议。11.3合同终止后的处理12.争议解决12.1争议解决方式争议解决方式为协商、调解、仲裁或诉讼。12.2争议解决机构争议解决机构为仲裁委员会或人民法院。12.3争议解决程序争议解决程序按相关法律法规及约定执行。13.合同附件13.1附件一：合伙人出资证明13.2附件二：房产开发项目可行性研究报告13.3附件三：建设工程施工合同14.其他14.1合同生效条件合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同备案合同需向相关部门备案。14.3合同解释与适用法律本合同解释权归双方共同所有，适用中华人民共和国法律。14.4合同修订与补充合同修订与补充需经全体合伙人同意，并签订补充协议。14.5合同解除与终止合同解除与终止按合同约定执行。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方概念及范围1.1第三方是指在合同履行过程中，经甲乙双方一致同意，介入合同关系中的个人或组织，包括但不限于中介方、咨询机构、监理单位、评估机构等。1.2第三方的介入应限于合同约定的范围内，不得超出甲乙双方的权利义务范围。2.第三方责任限额2.1第三方在合同履行过程中产生的责任，其责任限额由甲乙双方在合同中明确约定。2.2.1第三方因违反合同约定造成的经济损失。2.2.2第三方因自身过错导致项目延误、质量不合格等引起的经济损失。2.2.3第三方因违反保密义务泄露项目信息所引起的经济损失。3.第三方责任划分3.1第三方责任划分应遵循公平、合理的原则，由甲乙双方根据合同约定及第三方在项目中的实际作用进行划分。3.2第三方与其他各方的责任划分如下：3.2.1甲乙双方对第三方的责任承担，应按合同约定及第三方在项目中的实际作用进行划分。3.2.2第三方对甲乙双方的责任，应按合同约定及第三方在项目中的实际作用进行划分。3.2.3第三方对其他参与方的责任，应按合同约定及第三方在项目中的实际作用进行划分。4.第三方介入的程序4.1第三方介入前，甲乙双方应共同协商确定第三方介入的必要性和具体事宜。4.2第三方介入后，甲乙双方应共同监督第三方的工作，确保其按照合同约定履行职责。5.第三方权利义务5.1第三方权利：5.1.1按照合同约定收取费用。5.1.2享有合同约定的其他权利。5.2第三方义务：5.2.1按照合同约定履行职责。5.2.2保守项目秘密。5.2.3对甲乙双方及其他参与方负责。6.第三方变更与退出6.1第三方变更需经甲乙双方同意，并签订补充协议。6.2第三方退出应提前一个月书面通知甲乙双方，并按合同约定办理退出手续。7.第三方介入后的合同修正条款7.1.1明确第三方在合同中的地位和职责。7.1.2约定第三方责任限额。7.1.3规定第三方介入的程序和监督机制。7.1.4约定第三方权利义务。7.1.5明确第三方变更与退出的条件和程序。8.第三方介入后的合同效力8.1第三方介入后，本合同继续有效，甲乙双方应按照修正后的条款履行各自义务。8.2第三方介入不影响本合同其他条款的效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：合伙人出资证明要求：提供合伙人出资的银行转账记录、现金支付凭证等证明材料。说明：证明合伙人按照合同约定履行了出资义务。2.附件二：房产开发项目可行性研究报告要求：研究报告应包含项目背景、市场分析、经济效益分析、风险评估等内容。说明：为项目开发提供科学依据，确保项目可行性。3.附件三：建设工程施工合同要求：施工合同应明确工程内容、质量标准、工期、费用、违约责任等条款。说明：规范施工过程，保障工程质量。4.附件四：土地使用权取得证明要求：提供土地使用权证、土地出让合同等证明材料。说明：证明项目用地合法合规。5.附件五：项目规划设计方案要求：设计方案应包含建筑风格、功能分区、交通组织、景观设计等内容。说明：为项目提供规划设计依据。6.附件六：项目施工组织设计要求：施工组织设计应包含施工方案、进度计划、质量保证措施、安全措施等内容。说明：指导项目施工过程，确保工程顺利进行。7.附件七：项目竣工验收报告要求：报告应包含工程概况、质量检验、验收结论等内容。说明：证明项目符合质量标准，可交付使用。8.附件八：项目财务报表要求：报表应包含项目投资、资金使用、利润分配等情况。说明：反映项目财务状况，便于合伙人监督。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1合伙人未按合同约定出资。1.2第三方未按合同约定履行职责。1.3项目进度延误。1.4工程质量不合格。1.5项目成本超支。1.6合同一方未按约定支付费用。2.责任认定标准：2.1违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。2.2违约责任认定应遵循公平、合理的原则。2.3违约责任认定应依据合同约定及实际情况。3.示例说明：3.1若合伙人未按合同约定出资，违约方应向守约方支付违约金，并承担由此产生的利息损失。3.2若第三方未按合同约定履行职责，违约方应承担由此造成的经济损失，包括但不限于工期延误、质量不合格等。3.3若项目进度延误，违约方应承担由此造成的经济损失，包括但不限于工期延误、违约金等。3.4若工程质量不合格，违约方应承担修复费用，并赔偿由此造成的经济损失。全文完。2024年度三人合伙进行房产开发合同1本合同目录一览1.合伙人基本情况1.1合伙人姓名1.2合伙人身份证号码1.3合伙人联系方式2.房产开发项目基本情况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目类型3.合伙人出资情况3.1出资比例3.2出资方式3.3出资时间4.房产开发资金管理4.1资金筹集4.2资金使用4.3资金监督5.房产开发进度安排5.1开发阶段划分5.2各阶段工期5.3工期延误责任6.房产开发建设管理6.1施工单位选择6.2施工合同签订6.3施工质量监督6.4工程验收7.房产销售与分配7.1销售策略7.2销售方式7.3销售分配8.房产开发收益分配8.1收益计算方式8.2收益分配比例8.3收益分配时间9.合伙人权利与义务9.1合伙人权利9.2合伙人义务10.合伙人争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构11.合伙人退出机制11.1退出条件11.2退出程序11.3退出补偿12.合同解除与终止12.1解除条件12.2解除程序12.3合同终止13.违约责任13.1违约情形13.2违约责任14.其他约定事项14.1合同生效14.2合同份数14.3合同附件第一部分：合同如下：1.合伙人基本情况1.1合伙人姓名：、、1.2合伙人身份证号码：（05678），（05679），（05680）1.3合伙人联系方式：，，2.房产开发项目基本情况2.1项目名称：房产开发项目2.2项目地点：市区路号2.3项目规模：占地面积10000平方米，总建筑面积20000平方米2.4项目类型：住宅小区3.合伙人出资情况3.1出资比例：占30%，占40%，占30%3.2出资方式：现金出资3.3出资时间：本合同签订之日起10个工作日内4.房产开发资金管理4.1资金筹集：通过合伙人的出资和银行贷款筹集4.2资金使用：用于项目开发建设、营销推广、税费缴纳等4.3资金监督：设立专门的资金管理账户，由合伙人共同监督使用5.房产开发进度安排5.1开发阶段划分：前期筹备、工程建设、销售阶段5.2各阶段工期：前期筹备3个月，工程建设12个月，销售阶段6个月5.3工期延误责任：因合伙人原因导致工期延误，由责任方承担违约责任6.房产开发建设管理6.1施工单位选择：通过公开招标或邀请招标方式选择具有相应资质的施工单位6.2施工合同签订：与施工单位签订施工合同，明确双方权利义务6.3施工质量监督：设立质量监督小组，定期对施工现场进行监督检查6.4工程验收：按照国家相关标准进行竣工验收，确保工程质量7.房产销售与分配7.1销售策略：采取线上线下相结合的销售策略，加大宣传力度，提高项目知名度7.2销售方式：直接销售和代理销售相结合7.3销售分配：销售所得收益按照出资比例进行分配8.房产开发收益分配8.1收益计算方式：以房产销售所得净收益为基础，扣除项目开发成本、税费、贷款利息等费用后的剩余收益8.2收益分配比例：占30%，占40%，占30%8.3收益分配时间：每个财年结束后30日内，将收益分配至各合伙人指定账户9.合伙人权利与义务9.1合伙人权利：9.1.1参与项目决策9.1.2查阅项目财务报表9.1.3分享项目收益9.1.4对项目运营提出建议9.2合伙人义务：9.2.1按时足额出资9.2.2维护项目声誉9.2.3遵守合伙协议9.2.4协助处理项目相关事宜10.合伙人争议解决10.1争议解决方式：通过友好协商解决，协商不成则提交仲裁委员会仲裁10.2争议解决机构：仲裁委员会10.3争议解决程序：按照仲裁委员会的仲裁规则进行11.合伙人退出机制11.1退出条件：合伙人因个人原因或项目运营需要，可提出退出请求11.2退出程序：提前3个月书面通知其他合伙人，并按照出资比例退还其出资11.3退出补偿：退出合伙人无需支付其他合伙人任何补偿12.合同解除与终止12.1解除条件：因不可抗力导致项目无法继续进行，或一方严重违约12.2解除程序：经全体合伙人一致同意，书面通知解除合同12.3合同终止：合同解除后，剩余项目收益按出资比例分配，项目资产按比例清算13.违约责任13.1违约情形：未按时足额出资、未履行合伙协议、严重损害项目利益等13.2违约责任：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等14.其他约定事项14.1合同生效：本合同自各方签字盖章之日起生效14.2合同份数：本合同一式四份，各方各执一份，具有同等法律效力14.3合同附件：包括但不限于项目可行性研究报告、土地使用证明、施工合同等第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义：本合同中所述第三方包括但不限于中介方、咨询机构、监理单位、施工单位、审计机构等，为项目开发提供专业服务的独立法人或其他组织。15.2第三方介入目的：第三方介入旨在提高项目开发的专业性和效率，确保项目按照预定目标实施。16.第三方介入程序16.1第三方选择：甲乙双方共同协商确定第三方，并签订相应的服务合同。17.第三方责任限额17.1责任限额定义：第三方在履行合同过程中，因自身原因造成项目损失的责任限额。17.2责任限额确定：责任限额根据第三方服务合同约定和项目实际情况确定，并在合同中明确。17.3超额责任：若第三方责任超出限额，超出部分由第三方自行承担。18.第三方与甲乙双方的关系18.1第三方与甲乙双方之间是服务与被服务的法律关系。18.2第三方不得损害甲乙双方的合法权益，不得泄露甲乙双方的商业秘密。19.第三方权利19.1第三方有权根据服务合同约定，获得相应的报酬。19.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的协助和便利。20.第三方义务20.1第三方应按照服务合同约定，履行相应的服务义务。20.2第三方应确保服务质量，不得出现重大失误。20.3第三方应遵守国家法律法规和行业规范。21.第三方介入时的额外条款及说明21.1.1第三方介入的决策权归甲乙双方共同所有。21.1.2第三方介入的服务费用由甲乙双方分摊。21.1.3第三方介入的服务成果应满足甲乙双方的要求。22.第三方与其他各方的划分说明22.1第三方与其他各方（包括但不限于供应商、合作伙伴、政府机构等）的关系如下：22.1.1第三方与供应商、合作伙伴之间是服务与被服务的法律关系。22.1.2第三方应遵守与供应商、合作伙伴签订的合同约定。22.1.3第三方与其他各方发生争议时，应通过协商解决，协商不成则提交相应仲裁或司法程序。23.第三方介入后的合同修订23.1合同中涉及第三方介入的条款，应根据实际情况进行修订，确保合同的完整性。23.2合同修订应经甲乙双方和第三方共同同意，并签订补充协议。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合伙协议书：详细记载合伙人出资、权利义务、争议解决等内容。2.房地产开发项目可行性研究报告：分析项目投资风险、市场前景、财务预测等。3.土地使用证明：证明项目用地合法合规。4.施工合同：明确施工单位、工期、质量标准、违约责任等内容。5.营销推广方案：包括宣传策略、销售渠道、推广活动等。6.财务报表：记录项目资金流动、成本支出、收益分配等。7.质量监督报告：记录施工现场监督检查结果。8.工程验收报告：记录工程验收情况。9.第三方服务合同：明确第三方服务内容、费用、责任等。10.争议解决协议：约定争议解决方式、机构、程序等。11.退出协议：约定合伙人退出条件、程序、补偿等。12.合同修订协议：记录合同修订内容、生效日期等。13.其他相关文件：如政府批文、许可证等。说明要求：1.附件应真实、完整、合法。2.附件内容应符合国家法律法规和行业规范。3.附件应由甲乙双方和第三方共同签署。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1未按时足额出资1.2未履行合伙协议1.3严重损害项目利益1.4质量问题1.5工期延误1.6违反保密协议1.7未履行合同约定的其他义务2.责任认定标准：2.1违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。2.2违约金比例根据违约行为的严重程度和损失情况确定。2.3赔偿损失包括直接损失和间接损失。示例说明：1.违约行为：未按时足额出资。责任认定：应按照出资比例支付违约金，并承担因未出资导致的额外损失。2.违约行为：施工单位未按约定完成工程。责任认定：施工单位应承担工期延误的违约金，并赔偿由此造成的损失。3.违约行为：泄露了项目商业秘密。责任认定：应承担违约金，并赔偿因泄露秘密造成的损失。全文完。2024年度三人合伙进行房产开发合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合伙人姓名及身份证号码1.2合伙人联系方式1.3合伙人出资比例2.房产项目概述2.1房产项目名称2.2房产项目位置2.3房产项目用地面积2.4房产项目规划用途3.房产开发资金3.1出资总额3.2每位合伙人出资金额3.3出资时间及方式4.房产开发计划4.1开发工期4.2工程进度节点4.3开发目标5.利润分配5.1利润分配原则5.2利润分配比例5.3利润分配时间6.税费承担6.1增值税及附加税费6.2土地使用税6.3其他相关税费7.费用承担7.1工程设计费用7.2工程施工费用7.3其他相关费用8.风险承担8.1自然灾害风险8.2法律法规风险8.3市场风险9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担方式9.3违约责任承担比例10.合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同解除后的处理11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决费用12.合同生效12.1合同生效条件12.2合同生效时间13.合同变更13.1合同变更程序13.2合同变更内容14.合同解除与终止14.1合同解除与终止条件14.2合同解除与终止程序14.3合同解除与终止后的处理第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合伙人姓名：、、1.2合伙人身份证号码：（05678）、（05679）、（05680）1.3合伙人联系方式：、、1.4合伙人出资比例：40%、30%、30%2.房产项目概述2.1房产项目名称：花园2.2房产项目位置：市区街道2.3房产项目用地面积：10000平方米2.4房产项目规划用途：住宅3.房产开发资金3.1出资总额：人民币1000万元3.2每位合伙人出资金额：400万元、300万元、300万元3.3出资时间及方式：自合同签订之日起30日内，以银行转账方式一次性支付4.房产开发计划4.1开发工期：自合同签订之日起12个月4.2工程进度节点：土地平整完成、基础工程完成、主体结构封顶、内外装修完成、竣工验收4.3开发目标：按照国家及地方相关法律法规，完成花园的开发建设，确保项目质量、安全和环保5.利润分配5.1利润分配原则：按照合伙人出资比例进行分配5.2利润分配比例：40%、30%、30%5.3利润分配时间：每年1月1日分配上一年度的利润6.税费承担6.1增值税及附加税费：由项目公司承担6.2土地使用税：由项目公司承担6.3其他相关税费：按照国家及地方相关法律法规执行，由合伙人共同承担7.费用承担7.1工程设计费用：由项目公司承担7.2工程施工费用：由项目公司承担7.3其他相关费用：包括但不限于监理费、审计费、法律咨询费等，由合伙人共同承担8.风险承担8.1自然灾害风险：因不可抗力导致的自然灾害造成的损失，由合伙人共同承担，按照出资比例分担损失。8.2法律法规风险：因国家法律法规变化导致的合同无法履行或需调整的，由合伙人协商解决，协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.3市场风险：因市场波动导致的房产销售价格低于预期，由合伙人共同承担，按照出资比例分担损失。9.违约责任9.1违约情形：包括但不限于未按约定出资、未按约定完成工程进度、未按约定分配利润等。9.2违约责任承担方式：违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失、继续履行合同等。9.3违约责任承担比例：按照合伙人出资比例承担，但特殊情况可由合伙人协商调整。10.合同解除10.1合同解除条件：包括但不限于一方违约、不可抗力、合同目的无法实现等。10.2合同解除程序：解除合同需经合伙人协商一致，并书面通知其他合伙人。11.争议解决11.1争议解决方式：通过友好协商解决，协商不成的，提交合同签订地仲裁委员会仲裁。11.2争议解决机构：合同签订地仲裁委员会。11.3争议解决费用：仲裁费用由败诉方承担，其他费用由双方协商分担。12.合同生效12.1合同生效条件：本合同经合伙人签字盖章后生效。12.2合同生效时间：自合同签字盖章之日起生效。13.合同变更13.1合同变更程序：变更合同需经合伙人协商一致，并书面通知其他合伙人。13.2合同变更内容：变更内容应包括但不限于出资比例、利润分配、风险承担等。14.合同解除与终止14.1合同解除与终止条件：同第十条合同解除条件。14.2合同解除与终止程序：同第十条合同解除程序。14.3合同解除与终止后的处理：同第十条合同解除后的处理。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义：本合同所指的第三方，包括但不限于中介方、咨询机构、监理单位、施工队伍等，为提供专业服务或协助合同履行而参与合同关系的第三方主体。15.2第三方选择：甲方和乙方有权选择合适的第三方提供服务，但需符合国家相关法律法规和行业规范。16.第三方责任限额16.1第三方责任：第三方在履行合同时，应承担相应的法律责任，包括但不限于因自身过失导致的合同违约、损害赔偿责任等。16.2责任限额：第三方的责任限额由甲乙双方在签订合同时约定，并在合同中明确列出。17.第三方责任承担17.1第三方违约责任：若第三方在履行合同时出现违约行为，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。17.2甲方责任：若第三方违约行为导致甲方遭受损失，甲方有权要求乙方和第三方共同承担赔偿责任，乙方应予以配合。17.3乙方责任：若第三方违约行为导致乙方遭受损失，乙方有权要求甲方和第三方共同承担赔偿责任，甲方应予以配合。18.第三方权利18.1第三方服务报酬：第三方提供服务的报酬，由甲乙双方在合同中约定，并支付给第三方。18.2第三方服务期限：第三方提供服务的期限，由甲乙双方在合同中约定，并在服务期限届满后终止服务。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方的关系：第三方受甲方委托，为甲方提供相关服务，甲方对第三方的行为承担责任。19.2第三方与乙方的关系：第三方受乙方委托，为乙方提供相关服务，乙方对第三方的行为承担责任。19.3第三方与其他合伙人：第三方与其他合伙人的关系，由甲乙双方在合同中约定，第三方不直接与其他合伙人发生法律关系。20.第三方介入时的额外条款20.1第三方介入程序：甲乙双方同意第三方介入时，应提前通知其他合伙人，并取得其他合伙人的书面同意。20.2第三方介入的合规性：第三方在介入合同关系前，应