2024年建筑工程分包意向书3篇_第1页
2024年建筑工程分包意向书3篇_第2页
2024年建筑工程分包意向书3篇_第3页
2024年建筑工程分包意向书3篇_第4页
2024年建筑工程分包意向书3篇_第5页
已阅读5页,还剩42页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年建筑工程分包意向书本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.2总包方信息2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型3.分包工程范围3.1分包工程内容3.2分包工程量3.3分包工程标准4.合同工期4.1计划工期4.2实际工期调整4.3工期延误责任5.工程款项5.1分包工程款总额5.2款项支付方式5.3款项支付时间5.4款项支付条件6.工程材料与设备6.1材料供应责任6.2设备提供责任6.3材料与设备质量要求7.技术与质量要求7.1技术规范7.2质量标准7.3质量检验与验收8.安全生产责任8.1安全生产责任划分8.2安全生产管理制度8.3安全事故处理9.环境保护责任9.1环保要求9.2环保措施9.3环保责任10.保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3违约责任11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约赔偿12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同生效与终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同解除条件14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1分包方信息分包方名称:[分包方全称]分包方法定代表人:[法定代表人姓名]分包方注册地址:[注册地址]分包方联系方式:[电话号码]、[电子邮箱]1.2总包方信息总包方名称:[总包方全称]总包方法定代表人:[法定代表人姓名]总包方注册地址:[注册地址]总包方联系方式:[电话号码]、[电子邮箱]2.工程概况2.1工程名称:[具体工程名称]2.2工程地点:[具体工程地址]2.3工程规模:[工程总占地面积、建筑面积等]2.4工程类型:[住宅、商业、工业等]3.分包工程范围3.1分包工程内容:[详细列出分包工程的具体内容,如土建、装饰、安装等]3.2分包工程量:[详细列出分包工程的具体工程量,以平方米、立方米、米等为单位]3.3分包工程标准:[按照国家相关标准和规范,列出分包工程的质量要求]4.合同工期4.1计划工期:[合同约定的计划工期,以月份或日历天数计算]4.2实际工期调整:[如因客观原因导致工期延误,双方协商调整工期的具体规定]4.3工期延误责任:[因分包方原因导致的工期延误,分包方应承担的责任和赔偿标准]5.工程款项5.1分包工程款总额:[分包工程的总金额,以人民币计算]5.2款项支付方式:[分阶段支付、按月支付等]5.3款项支付时间:[每个支付阶段的具体时间节点]5.4款项支付条件:[支付款项的必要条件,如验收合格、完成一定工作内容等]6.工程材料与设备6.1材料供应责任:[分包方负责提供施工所需的全部材料,包括规格、型号、质量等]6.2设备提供责任:[如需分包方提供施工设备,详细列出所需设备的型号、数量、性能等]6.3材料与设备质量要求:[按照国家相关标准和规范,列出材料与设备的质量要求]7.技术与质量要求7.1技术规范:[详细列出分包工程所需遵守的技术规范和标准]7.2质量标准:[详细列出分包工程的质量标准,包括外观、性能、安全等]7.3质量检验与验收:[详细列出质量检验和验收的具体流程、标准和时间节点]8.安全生产责任8.1安全生产责任划分分包方负责施工过程中的安全生产,包括但不限于施工现场的安全防护、人员安全教育等。总包方负责对分包方安全生产工作的监督和指导,确保施工安全。8.2安全生产管理制度分包方需建立健全安全生产管理制度,包括但不限于安全操作规程、应急预案等。总包方需定期对分包方的安全生产管理制度进行检查和评估。8.3安全事故处理发生安全事故时,分包方应立即启动应急预案,并通知总包方。总包方和分包方应共同配合,查明事故原因,采取措施防止事故再次发生。9.环境保护责任9.1环保要求分包方需遵守国家环保法律法规,采取有效措施减少施工对环境的影响。9.2环保措施分包方需采取噪声控制、扬尘治理、废水处理等环保措施。9.3环保责任如因分包方原因造成环境污染,分包方应承担相应的法律责任和经济赔偿。10.保密条款10.1保密内容双方在合同履行过程中所获得的商业秘密、技术信息、客户信息等。10.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后[年]年。10.3违约责任如一方违反保密义务,泄露对方保密信息,应承担违约责任,并赔偿对方因此遭受的损失。11.违约责任11.1违约情形未按合同约定完成工程任务、质量不符合要求、逾期支付款项、泄露保密信息等。11.2违约责任承担违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。11.3违约赔偿违约赔偿金额根据实际情况和合同约定确定。12.争议解决12.1争议解决方式双方应友好协商解决争议,协商不成的,可提交[仲裁机构名称]仲裁。12.2争议解决机构仲裁机构应具备相应的资质和权威性。12.3争议解决程序仲裁程序按照[仲裁规则名称]执行。13.合同生效与终止13.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同终止条件合同履行完毕、双方协商一致解除合同、因不可抗力导致合同无法履行等。13.3合同解除条件一方违约,另一方有权解除合同。14.其他约定事项14.1不可抗力因不可抗力导致合同无法履行时,双方互不承担责任,并协商解决合同后续事宜。14.2通知双方之间的通知应以书面形式进行,送达对方指定的地址或电子邮箱。14.3合同附件本合同附件与本合同具有同等法律效力。14.4合同份数本合同一式[份数]份,双方各执[份数]份。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义第三方指本合同履行过程中,由甲乙双方共同或单方邀请,为合同履行提供专业服务、监督、咨询或中介等非直接施工主体的个人或单位。15.2第三方介入目的第三方介入旨在提高合同履行的效率、保证工程质量、协调合同履行过程中的问题等。16.第三方介入程序16.1第三方选定甲乙双方应共同协商选定第三方,或由单方邀请第三方介入。16.2第三方资质第三方应具备相应的资质和经验,能够满足合同履行的要求。16.3第三方协议甲乙双方与第三方应签订相应的协议,明确双方的权利义务。17.第三方权利与义务17.1第三方权利第三方有权根据协议要求甲乙双方提供必要的信息和资料。第三方有权对甲乙双方的行为进行监督,并提出改进建议。17.2第三方义务第三方应遵守国家法律法规,保证其提供的服务的合法性。第三方应保守甲乙双方的商业秘密,不得泄露给任何第三方。18.第三方责任限额18.1责任限额定义第三方责任限额是指第三方在履行协议过程中,对甲乙双方或合同工程造成的损失,应承担的最高赔偿金额。18.2责任限额确定第三方责任限额应根据第三方的资质、经验及合同履行的风险等因素确定。18.3责任限额协议甲乙双方与第三方应在协议中明确第三方责任限额。19.第三方与其他各方的责任划分19.1责任划分原则第三方的责任不替代甲乙双方的责任,甲乙双方仍需履行合同约定的义务。第三方在履行协议过程中造成损失,应按照协议约定承担责任。19.2责任划分具体第三方在提供咨询服务、监督服务或中介服务过程中,若因自身原因导致甲乙双方或合同工程遭受损失,应承担相应的责任。甲乙双方应各自承担因自身原因导致的损失责任。20.第三方介入与合同变更20.1合同变更第三方介入不影响合同本身的效力,但可能引起合同内容的变更。20.2合同变更程序甲乙双方与第三方应共同协商确定合同变更的内容,并签订相应的变更协议。21.第三方介入与争议解决21.1争议解决第三方介入过程中的争议,应通过协商解决。21.2争议解决方式若协商不成,可提交[仲裁机构名称]仲裁或向人民法院提起诉讼。22.第三方介入与合同解除22.1合同解除第三方介入不影响合同解除的条件和程序。22.2合同解除程序甲乙双方可按照合同约定的解除条件和解约程序,解除与第三方的协议。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件1:分包方资质证明文件要求:提供分包方营业执照、资质证书、相关专业技术人员的资格证书等。说明:证明分包方具备履行合同所需的资质和能力。2.附件2:总包方资质证明文件要求:提供总包方营业执照、资质证书、相关专业技术人员的资格证书等。说明:证明总包方具备组织和管理工程的能力。3.附件3:工程概况及施工图纸要求:提供详细工程概况、施工图纸及相关技术规范。说明:明确工程的具体内容和施工要求。4.附件4:工程量清单要求:详细列出分包工程的内容和工程量。说明:作为工程款支付的依据。5.附件5:材料与设备清单要求:列出分包工程所需的材料与设备的型号、规格、数量等。说明:明确材料与设备的质量和供应要求。6.附件6:安全生产管理制度要求:提供分包方制定的安全生产管理制度。说明:确保施工过程中的安全生产。7.附件7:环境保护措施要求:提供分包方采取的环境保护措施。说明:减少施工对环境的影响。8.附件8:合同变更协议要求:详细列出合同变更的内容和双方签字盖章。说明:明确合同变更后的权利义务。9.附件9:第三方协议要求:详细列出甲乙双方与第三方签订的协议内容。说明:明确第三方介入的具体事项和责任。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:违约方未按合同约定完成工程任务;违约方施工质量不符合合同要求;违约方逾期支付款项;违约方泄露商业秘密;违约方违反安全生产规定;违约方违反环境保护规定。2.责任认定标准:违约方应承担违约责任,赔偿守约方因此遭受的损失;违约方应支付违约金,违约金金额根据合同约定或法律法规确定;违约方可能被解除合同,并承担解除合同后的责任。3.示例说明:示例1:若分包方未按合同约定完成工程任务,导致工期延误,分包方应承担工期延误的违约责任,赔偿总包方因此遭受的损失,并支付约定的违约金。示例2:若总包方逾期支付分包方工程款,总包方应承担逾期支付的责任,支付违约金,并赔偿分包方因此遭受的损失。示例3:若第三方泄露甲乙双方的商业秘密,第三方应承担保密责任,赔偿甲乙双方因此遭受的损失,并支付约定的违约金。全文完。2024年建筑工程分包意向书1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1.分包单位基本信息1.2.总承包单位基本信息2.工程概况2.1.工程名称2.2.工程地点2.3.工程规模2.4.工程类别3.分包工程内容3.1.分包工程范围3.2.分包工程量3.3.分包工程图纸及资料4.工程质量要求4.1.工程质量标准4.2.质量检验及验收4.3.质量保证措施5.工程进度计划5.1.工程开工日期5.2.工程竣工日期5.3.工程进度安排6.工程合同价款6.1.分包工程合同价款6.2.工程合同价款支付方式6.3.工程合同价款调整7.工程款结算与支付7.1.工程款结算周期7.2.工程款支付方式7.3.工程款支付时间8.工程材料供应8.1.材料供应方式8.2.材料质量要求8.3.材料供应时间9.工程安全与文明施工9.1.安全生产责任9.2.安全生产措施9.3.文明施工要求10.争议解决10.1.争议解决方式10.2.争议解决程序11.合同生效与解除11.1.合同生效条件11.2.合同解除条件11.3.合同解除程序12.合同附件12.1.工程量清单12.2.工程图纸12.3.其他相关附件13.合同签订日期14.合同份数及保管第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1.分包单位基本信息1.1.1.分包单位名称:________1.1.2.分包单位法定代表人:________1.1.3.分包单位注册地址:________1.1.4.分包单位联系电话:________1.1.5.分包单位电子邮箱:________1.2.总承包单位基本信息1.2.1.总承包单位名称:________1.2.2.总承包单位法定代表人:________1.2.3.总承包单位注册地址:________1.2.4.总承包单位联系电话:________1.2.5.总承包单位电子邮箱:________2.工程概况2.1.工程名称:________2.2.工程地点:________2.3.工程规模:________2.4.工程类别:________3.分包工程内容3.1.分包工程范围:________3.2.分包工程量:________3.3.分包工程图纸及资料:________4.工程质量要求4.1.工程质量标准:________4.2.质量检验及验收:________4.3.质量保证措施:________5.工程进度计划5.1.工程开工日期:________5.2.工程竣工日期:________5.3.工程进度安排:________6.工程合同价款6.1.分包工程合同价款:________6.2.工程合同价款支付方式:________6.3.工程合同价款调整:________7.工程款结算与支付7.1.工程款结算周期:________7.2.工程款支付方式:________7.3.工程款支付时间:________8.工程材料供应8.1.材料供应方式8.1.1.材料采购由分包单位负责,总承包单位提供必要的协助。8.1.2.材料采购清单应在合同签订后____个工作日内提交。8.2.材料质量要求8.2.1.所有材料必须符合国家或行业相关质量标准。8.2.2.材料供应商需提供产品质量合格证明文件。8.3.材料供应时间8.3.1.材料供应时间应满足工程进度要求,不得影响工程进度。8.3.2.材料送达现场后,分包单位应在____小时内完成验收。9.工程安全与文明施工9.1.安全生产责任9.1.1.分包单位负责分包工程范围内的安全生产管理。9.1.2.总承包单位负责整个施工现场的安全监督。9.2.安全生产措施9.2.1.分包单位需制定安全生产方案,并报总承包单位备案。9.2.2.定期进行安全教育和培训,提高施工人员的安全意识。9.3.文明施工要求9.3.1.施工现场应保持整洁,垃圾及时清运。9.3.2.不得擅自改变施工现场的布局,影响他人施工。10.争议解决10.1.争议解决方式10.1.1.争议双方应通过协商解决。10.1.2.协商不成的,可向合同签订地的人民法院提起诉讼。10.2.争议解决程序10.2.1.双方应在争议发生后____个工作日内提出书面争议报告。10.2.2.争议解决过程中,双方应继续履行合同义务。11.合同生效与解除11.1.合同生效条件11.1.1.双方签署合同并加盖公章后生效。11.1.2.合同签订后____个工作日内,双方应完成合同备案手续。11.2.合同解除条件11.2.1.合同约定的解除条件成就。11.2.2.因不可抗力导致合同无法履行。11.3.合同解除程序11.3.1.提出解除的一方应提前____个工作日通知另一方。11.3.2.双方应协商确定合同解除后的善后事宜。12.合同附件12.1.工程量清单12.2.工程图纸12.3.其他相关附件:包括但不限于安全生产方案、文明施工方案等。13.合同签订日期合同签订日期:____年____月____日14.合同份数及保管14.1.本合同一式____份,双方各执____份。14.2.双方应妥善保管合同文本,确保合同内容不被篡改。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1.定义15.1.1.本合同所称第三方,是指中介方、监理方、检测方、评估方或其他任何在本合同执行过程中可能介入的独立第三方机构或个人。15.2.第三方责任限额15.2.1.第三方在履行其职责过程中产生的任何责任,包括但不限于因错误、疏忽、延误或不当行为导致的损失,均应限制在第三方接受服务时明确约定的责任限额内。15.2.2.第三方责任限额应在合同附件中单独列明,并在合同中明确引用。15.3.第三方介入条件15.3.1.第三方介入需经甲乙双方书面同意,并在合同附件中明确第三方的职责、权利和义务。15.4.第三方介入程序15.4.1.甲乙双方应共同确定第三方的资质和选择标准。15.4.2.甲乙双方应与第三方签订书面服务协议,明确服务内容、费用、责任和期限。16.甲乙双方权利和义务16.1.甲方权利和义务16.1.1.甲方有权要求第三方按照合同约定提供服务。16.1.2.甲方应按照服务协议支付第三方服务费用。16.1.3.甲方应配合第三方开展工作,提供必要的信息和协助。16.2.乙方权利和义务16.2.1.乙方有权要求第三方按照合同约定提供服务。16.2.2.乙方应按照服务协议支付第三方服务费用。16.2.3.乙方应配合第三方开展工作,提供必要的信息和协助。17.第三方与其他各方的划分说明17.1.第三方与甲方的划分17.1.1.第三方与甲方之间的权利和义务,由服务协议约定。17.1.2.甲方对第三方的指示和监督,应通过乙方传达。17.2.第三方与乙方的划分17.2.1.第三方与乙方之间的权利和义务,由服务协议约定。17.2.2.乙方对第三方的指示和监督,应通过甲方传达。17.3.第三方与施工方的划分17.3.1.第三方与施工方之间的权利和义务,由服务协议约定。17.3.2.施工方应按照第三方的指示进行施工,并接受第三方的监督。18.第三方责任归属18.1.第三方在履行职责过程中产生的责任,由其自行承担。18.2.若第三方责任导致甲乙双方损失,甲乙双方有权要求第三方赔偿。18.3.甲乙双方应共同承担因第三方责任导致的损失,除非能够证明损失由第三方直接造成。19.第三方变更19.1.若需要更换第三方,甲乙双方应书面同意,并重新签订服务协议。20.合同终止与第三方20.1.若合同因任何原因终止,第三方应立即停止服务。20.2.第三方在合同终止后的责任和权利,由服务协议约定。21.争议解决21.1.若第三方介入产生争议,甲乙双方应通过协商解决。21.2.协商不成的,可向合同签订地的人民法院提起诉讼。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程量清单详细要求:列明分包工程的各项工程量,单位、数量及计量方法。附件说明:作为合同附件,用于计算工程款和进行进度控制。2.工程图纸详细要求:提供分包工程所需的图纸,包括平面图、立面图、剖面图等。附件说明:作为合同附件,用于指导施工和确保工程质量。3.附件一:安全生产方案详细要求:包括安全生产目标、组织架构、安全措施、应急预案等。附件说明:作为合同附件,用于确保施工现场的安全。4.附件二:文明施工方案详细要求:包括施工现场环境管理、文明施工措施、环保要求等。附件说明:作为合同附件,用于提高施工现场的文明程度。5.附件三:材料采购清单详细要求:包括材料名称、规格、数量、品牌、供应商等信息。附件说明:作为合同附件,用于材料采购和供应。6.附件四:服务协议详细要求:包括第三方服务内容、费用、期限、责任等。附件说明:作为合同附件,用于明确第三方介入的具体条款。7.附件五:验收报告详细要求:包括工程验收结果、验收时间、验收人员等信息。附件说明:作为合同附件,用于证明工程质量达到合同要求。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为分包单位未按时完成工程进度:分包单位应承担违约责任,赔偿因延误造成的损失。总承包单位未按时支付工程款:总承包单位应承担违约责任,支付违约金。第三方未按约定提供服务:第三方应承担违约责任,赔偿因服务质量问题造成的损失。2.责任认定标准违约行为发生后,双方应立即进行沟通,确定违约事实。根据合同约定和实际情况,确定违约责任。违约方应承担相应的违约责任,包括赔偿损失和支付违约金。3.示例说明分包单位未按时完成工程进度,导致工程延误一个月。根据合同约定,分包单位应赔偿因延误造成的损失,并支付违约金。全文完。2024年建筑工程分包意向书2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方名称及地址1.2总包方名称及地址1.3法定代表人及联系方式1.4代理人与联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程类型2.4工程规模2.5工程期限2.6工程质量要求3.分包内容3.1分包范围3.2分包工程量3.3分包工程进度要求3.4分包工程验收标准4.分包合同价格4.1合同总价4.2付款方式4.3付款期限4.4付款条件5.工程款支付5.1预付款5.2进度款5.3验收款5.4结算款6.工程款结算6.1结算方式6.2结算时间6.3结算条件6.4结算争议解决7.材料供应7.1材料采购方式7.2材料质量要求7.3材料供应责任7.4材料供应进度要求8.施工管理8.1施工现场管理8.2施工安全与文明施工8.3施工现场环境保护8.4施工技术交底与培训9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序9.4争议解决期限10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同终止条件10.4合同终止程序11.合同违约责任11.1违约情形11.2违约责任11.3违约赔偿11.4违约争议解决12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同生效时间12.3合同终止条件12.4合同终止时间13.合同附件13.1附件一:分包工程清单13.2附件二:材料清单13.3附件三:施工图纸及技术资料13.4附件四:其他相关文件14.其他约定事项14.1不可抗力条款14.2合同保密条款14.3合同变更与补充条款14.4合同解除与终止条款14.5合同解除与终止后的处理14.6合同解除与终止后的争议解决第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1分包方名称:建筑工程有限公司1.2分包方地址:市区路号1.3分包方法定代表人:1.5总包方名称:房地产开发有限公司1.6总包方地址:市区路号1.7总包方法定代表人:1.9代理人名称:2.工程概况2.1工程名称:住宅小区一期工程2.2工程地点:市区路号2.3工程类型:住宅建筑2.4工程规模:总建筑面积约10万平方米2.5工程期限:自合同签订之日起12个月内完成2.6工程质量要求:符合国家现行建筑质量标准,达到合格等级3.分包内容3.1分包范围:本工程主体结构施工,包括但不限于地基基础、主体结构、屋面、装饰装修等3.2分包工程量:根据施工图纸,具体工程量详见附件一3.3分包工程进度要求:按施工进度计划执行,确保按期完成各阶段施工任务3.4分包工程验收标准:符合国家现行建筑质量标准,达到合格等级4.分包合同价格4.1合同总价:人民币壹仟万元整(¥1,000,000.00)4.2付款方式:分阶段支付,具体付款节点及比例详见附件二4.3付款期限:每阶段工程完成后30日内支付4.4付款条件:经总包方验收合格后,且分包方提交完整的结算资料5.工程款支付5.1预付款:合同签订后5个工作日内支付,金额为合同总价的10%5.2进度款:按月进度支付,每月支付金额为上月已完工程量的10%5.3验收款:验收合格后支付,金额为验收合格工程量的10%5.4结算款:工程竣工结算完成后支付,金额为结算总价扣除预付款、进度款、验收款后的余额6.工程款结算6.1结算方式:采用按月结算方式6.2结算时间:每月末前提交结算资料6.3结算条件:符合国家现行建筑质量标准,达到合格等级6.4结算争议解决:如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,提交合同约定的争议解决机构仲裁或诉讼解决7.材料供应7.1材料采购方式:由分包方负责材料采购,总包方提供材料品牌及质量要求7.2材料质量要求:符合国家现行建筑材料质量标准,达到合格等级7.3材料供应责任:分包方负责材料的采购、运输、储存及使用,确保材料质量符合要求7.4材料供应进度要求:根据施工进度计划,确保材料及时供应8.施工管理8.1施工现场管理:分包方应按照国家及地方有关施工现场管理的法律法规和规范要求,建立健全施工现场管理制度,确保施工现场的安全、文明、有序8.2施工安全与文明施工:分包方应严格执行国家和地方的安全生产法规,确保施工安全,实行文明施工,保护环境和公共设施8.3施工现场环境保护:分包方应采取有效措施,防止施工现场污染,减少对周边环境和居民的影响8.4施工技术交底与培训:分包方应组织施工技术人员进行技术交底,对施工人员进行岗位技能培训,确保施工质量9.争议解决9.1争议解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,双方应友好协商解决;协商不成的,提交合同约定的争议解决机构仲裁或诉讼解决9.2争议解决机构:市仲裁委员会9.3争议解决程序:按照《中华人民共和国仲裁法》及市仲裁委员会的有关规定进行9.4争议解决期限:自争议发生之日起3个月内解决10.合同解除与终止a)另一方严重违约;b)发生不可抗力事件,且解除合同对双方均有利;c)双方协商一致解除合同。10.2合同解除程序:提出解除合同的一方应书面通知另一方,并说明理由;另一方应在收到通知之日起15日内给予书面答复10.3合同终止条件:合同约定的工程竣工验收合格,且合同约定的其他义务履行完毕10.4合同终止程序:合同终止后,双方应进行工程结算,并办理合同终止手续11.合同违约责任11.1违约情形:任何一方违反合同约定的义务,均构成违约11.2违约责任:违约方应承担违约责任,赔偿守约方因此遭受的损失11.3违约赔偿:违约赔偿的具体金额由双方协商确定,或由仲裁机构或法院判决11.4违约争议解决:违约争议按照本合同第九条的约定解决12.合同生效与终止12.1合同生效条件:本合同经双方签字盖章后生效12.2合同生效时间:自合同签订之日起生效12.3合同终止条件:按照本合同第十条的约定12.4合同终止时间:合同约定的工程竣工验收合格之日起,或双方协商一致解除合同之日起13.合同附件13.1附件一:分包工程清单13.2附件二:材料清单13.3附件三:施工图纸及技术资料13.4附件四:其他相关文件14.其他约定事项14.1不可抗力条款:因不可抗力导致合同无法履行或履行困难的,双方应协商解决,并可根据实际情况调整合同条款14.2合同保密条款:双方对本合同内容及履行情况负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露14.3合同变更与补充条款:对本合同的变更或补充,应采用书面形式,经双方签字盖章后生效14.4合同解除与终止条款:本合同解除与终止条款按照本合同第十条的规定执行14.5合同解除与终止后的处理:合同解除或终止后,双方应妥善处理合同涉及的债权债务关系,包括但不限于工程结算、材料退换、设备归还等第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义:在本合同中,“第三方”是指除合同双方(甲方:总包方,乙方:分包方)之外,为合同履行提供咨询、评估、监理、检测等服务的独立机构或个人。15.2第三方介入范围:第三方介入的范围包括但不限于工程质量、进度、安全、环保等方面的监督和评估。15.3第三方介入方式:第三方介入本合同的具体方式和内容,由合同双方协商确定,并在合同中明确。16.第三方责任与权利16.1第三方责任:第三方应对其提供的咨询、评估、监理、检测等服务承担相应的责任,包括但不限于:a)按照合同约定,提供准确、及时的咨询服务;b)独立、客观地进行评估、监理、检测工作;c)对发现的问题提出合理化建议,并协助合同双方采取改进措施。a)收取合同约定的服务费用;b)享有合同双方提供的信息资料的使用权;c)在合同履行过程中,有权对合同双方的行为进行监督。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额:第三方对本合同履行过程中因自身原因造成甲方或乙方的损失,其责任限额由合同双方与第三方协商确定,并在合同中明

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论