2024年度水利工程节水型社会建设项目施工合同8篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度水利工程节水型社会建设项目施工合同本合同目录一览1.合同基本信息1.1合同编号1.2合同签订日期1.3合同签订双方1.4项目名称1.5项目地点1.6项目规模1.7项目投资总额1.8项目建设期限2.项目概况2.1项目背景2.2项目目标2.3项目内容2.4项目范围2.5项目进度安排3.施工单位资质要求3.1施工单位资质等级3.2施工单位业绩3.3施工单位人员资质3.4施工单位设备能力3.5施工单位质量管理体系4.施工图纸与技术规范4.1施工图纸提供要求4.2技术规范要求4.3图纸审查与修改4.4图纸会审5.施工进度与质量要求5.1施工进度计划5.2施工质量控制5.3施工质量验收标准5.4施工质量保证措施6.施工安全与环境保护6.1施工安全措施6.2安全生产责任制6.3环境保护措施6.4环境影响评价7.施工合同价款及支付方式7.1合同价款7.2工程量清单7.3合同价款调整7.4支付方式7.5预付款、进度款、竣工结算款8.合同变更与解除8.1合同变更8.2合同解除8.3合同变更与解除的条件8.4合同变更与解除的程序9.争议解决方式9.1争议解决原则9.2争议解决途径9.3争议解决时效10.合同终止10.1合同终止条件10.2合同终止程序10.3合同终止后的责任11.违约责任11.1违约行为及认定11.2违约责任承担11.3违约金及赔偿12.不可抗力12.1不可抗力的定义12.2不可抗力的认定12.3不可抗力发生后的处理13.合同附件13.1合同附件清单13.2合同附件内容14.合同生效及其他14.1合同生效条件14.2合同备案14.3合同生效日期14.4合同解释14.5合同附件生效14.6其他事项第一部分：合同如下：1.合同基本信息1.1合同编号：LS20240011.2合同签订日期：2024年3月15日1.3合同签订双方1.3.1甲方：水利局1.3.2乙方：水利建设有限公司1.4项目名称：2024年度水利工程节水型社会建设项目1.5项目地点：省市县1.6项目规模：总投资2000万元，建设工期12个月1.7项目投资总额：2000万元1.8项目建设期限：自2024年4月1日起至2025年3月31日止2.项目概况2.1项目背景：为响应国家节水型社会建设要求，提高水资源利用效率，改善当地生态环境，本项目旨在建设一套节水型水利工程。2.2项目目标：通过实施节水型水利工程，实现水资源合理调配，提高用水效率，减少水浪费，改善生态环境。2.3项目内容：包括水库扩建、渠道整治、灌溉系统改造、节水灌溉设备安装等。2.4项目范围：包括水库、渠道、灌溉系统等水利设施的施工建设。2.5项目进度安排：详见附件《2024年度水利工程节水型社会建设项目施工进度计划》3.施工单位资质要求3.2施工单位业绩：近三年内至少完成2项类似规模的节水型水利工程。3.4施工单位设备能力：具备施工项目所需的各类施工设备，包括挖掘机、推土机、混凝土搅拌站等。3.5施工单位质量管理体系：具备完善的质量管理体系，并通过ISO9001质量管理体系认证。4.施工图纸与技术规范4.1施工图纸提供要求：甲方应在合同签订后15日内提供完整、准确的施工图纸。4.2技术规范要求：施工过程中必须遵守国家及行业相关技术规范和标准。4.3图纸审查与修改：乙方在收到施工图纸后，应组织专业人员进行审查，如有修改意见，应在7日内反馈给甲方。4.4图纸会审：合同签订后，甲乙双方应组织图纸会审，确定施工图纸的最终版本。5.施工进度与质量要求5.1施工进度计划：详见附件《2024年度水利工程节水型社会建设项目施工进度计划》5.2施工质量控制：乙方应严格按照施工图纸和技术规范进行施工，确保工程质量。5.3施工质量验收标准：按照国家及行业相关标准进行质量验收。5.4施工质量保证措施：建立质量保证体系，加强施工过程中的质量控制，确保工程质量。6.施工安全与环境保护6.1施工安全措施：制定详细的安全生产措施，确保施工安全。6.2安全生产责任制：明确各级人员的安全生产责任，落实安全生产措施。6.3环境保护措施：采取有效措施减少施工对环境的影响，确保环境保护。6.4环境影响评价：按照国家相关要求进行环境影响评价，确保项目符合环保要求。8.合同变更与解除8.1合同变更8.1.1任何一方要求变更合同内容，应提前30日书面通知对方，并说明变更原因。8.1.2双方协商一致后，可签订补充协议，作为合同的一部分。8.1.3合同变更不得影响项目的整体进度和质量要求。8.2合同解除8.2.1发生不可抗力事件，致使合同无法履行时，双方可协商解除合同。8.2.2任何一方严重违约，经另一方书面通知后30日内未采取补救措施，另一方有权解除合同。8.3合同变更与解除的条件8.3.1不可抗力事件包括自然灾害、战争、政府行为等。8.3.2违约行为包括但不限于工程质量不达标、进度严重滞后、安全责任事故等。8.4合同变更与解除的程序8.4.1发生变更或解除情况时，双方应立即书面通知对方。8.4.2双方应就变更或解除事宜进行协商，达成一致意见后，签订书面协议。9.争议解决方式9.1争议解决原则9.1.1遵循公平、公正、诚实信用的原则。9.1.2通过友好协商解决争议。9.2争议解决途径9.2.1双方协商解决。9.2.2协商不成，提交市区仲裁委员会仲裁。9.2.3仲裁不成，依法向人民法院提起诉讼。9.3争议解决时效9.3.1争议发生后，双方应在60日内协商解决。9.3.2协商不成，应在30日内提交仲裁或向人民法院提起诉讼。10.合同终止10.1合同终止条件10.1.1项目竣工验收合格。10.1.2双方协商一致解除合同。10.1.3因不可抗力导致合同无法履行。10.2合同终止程序10.2.1双方应签订合同终止协议。10.2.2合同终止后，双方应办理相关手续。10.3合同终止后的责任10.3.1乙方应按合同约定完成剩余工程。10.3.2双方应按合同约定结算工程款。10.3.3任何一方违约，应承担相应的违约责任。11.违约责任11.1违约行为及认定11.1.1违约行为包括但不限于工程质量不达标、进度滞后、安全责任事故等。11.1.2违约行为的具体认定参照国家及行业相关标准。11.2违约责任承担11.2.1违约方应承担违约金或赔偿金。11.2.2违约金或赔偿金的计算方法详见合同附件。11.3违约金及赔偿11.3.1违约金按合同约定比例计算。11.3.2赔偿金按实际损失计算。12.不可抗力12.1不可抗力的定义12.1.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。12.2不可抗力的认定12.2.1不可抗力的认定标准参照国家及行业相关标准。12.3不可抗力发生后的处理12.3.1不可抗力发生后，双方应立即通知对方，并采取措施减少损失。12.3.2不可抗力事件持续期间，合同暂停履行。12.3.3不可抗力事件结束后，双方应继续履行合同。13.合同附件13.1合同附件清单13.1.1施工图纸13.1.2施工进度计划13.1.3质量验收标准13.1.4安全生产措施13.1.5环境保护措施13.1.6其他相关文件13.2合同附件内容13.2.1各附件内容详见附件清单。14.合同生效及其他14.1合同生效条件14.1.1双方签字盖章后生效。14.2合同备案14.2.1合同签订后，双方应向相关部门备案。14.3合同生效日期14.3.1合同自双方签字盖章之日起生效。14.4合同解释14.4.1合同如有歧义，按有利于合同目的实现的原则进行解释。14.5合同附件生效14.5.1合同附件与合同具有同等法律效力。14.6其他事项14.6.1本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方的定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中，经甲乙双方同意，介入合同关系，提供专业服务、咨询、监理、检测等非直接施工活动的独立法人或其他组织。15.2第三方介入的必要性15.2.1为确保项目质量、进度和成本控制，提高项目管理效率，甲乙双方同意引入第三方进行专业服务。15.3第三方介入的范围15.3.1第三方介入的范围包括但不限于项目监理、技术咨询、工程检测、项目管理等。16.第三方责任限额16.1第三方责任16.1.1第三方在履行职责过程中，因自身原因导致的违约行为，应承担相应的违约责任。16.2责任限额16.2.1第三方的责任限额为合同总价的一定比例，具体比例由甲乙双方在合同中约定。16.3责任免除16.3.1第三方在履行职责过程中，因不可抗力、甲方提供的数据不准确、乙方未按照合同要求提供条件等原因导致的损失，第三方不承担赔偿责任。17.第三方与其他各方的划分说明17.1第三方与甲方的责任划分17.1.1第三方对甲方提供的服务质量负责，甲方对第三方的选择和监督负责。17.2第三方与乙方的责任划分17.2.1第三方对乙方施工过程中的质量问题进行监督，乙方对施工质量负责。17.3第三方与施工单位的责任划分17.3.1第三方对施工单位的施工质量、进度、安全等方面进行监督，施工单位对施工结果负责。18.第三方介入的流程18.1第三方介入的申请18.1.1第三方介入前，由甲方提出申请，经乙方同意后，由双方共同确定第三方。18.2第三方介入的协议18.2.1甲乙双方与第三方签订服务协议，明确第三方的工作内容、责任范围、费用及支付方式等。18.3第三方介入的监督18.3.1甲乙双方对第三方的服务进行监督，确保第三方履行合同义务。19.第三方介入的变更19.1第三方介入的变更条件19.1.1第三方因自身原因无法继续履行职责时，甲乙双方可协商更换第三方。19.2第三方介入的变更程序19.2.1甲乙双方应书面通知第三方变更事宜，并签订新的服务协议。20.第三方介入的费用20.1第三方费用20.1.1第三方费用包括但不限于服务费、咨询费、检测费等。20.2第三方费用支付20.2.1第三方费用由甲方支付，支付方式及时间按服务协议约定执行。20.3第三方费用调整20.3.1因项目规模、服务内容、市场价格等因素发生变化，导致第三方费用需要调整时，甲乙双方应协商一致后调整。21.第三方介入的合同解除21.1第三方介入的合同解除条件21.1.1第三方严重违约，经甲乙双方书面通知后30日内未采取补救措施。21.1.2第三方因自身原因无法继续履行职责。21.2第三方介入的合同解除程序21.2.1甲乙双方书面通知第三方解除合同事宜。21.2.2第三方应在接到通知后15日内办理相关手续。21.3第三方介入的合同解除责任21.3.1第三方解除合同时，应退还已收取的费用。21.3.2第三方因解除合同造成的损失，由其自行承担。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.施工图纸及说明详细要求：提供完整的施工图纸，包括平面图、立面图、剖面图、大样图等，并附有详细的施工说明。说明：施工图纸应清晰、准确，符合国家及行业相关标准。2.2024年度水利工程节水型社会建设项目施工进度计划详细要求：列出项目各个阶段的施工时间节点，包括施工准备、主体施工、竣工验收等。说明：进度计划应具有可操作性，确保项目按期完成。3.质量验收标准及方法详细要求：明确项目质量验收的标准和方法，包括材料、施工工艺、设备等。说明：质量验收标准应符合国家及行业相关标准。4.安全生产措施及应急预案详细要求：制定详细的安全生产措施和应急预案，包括人员安全、设备安全、施工安全等。说明：安全生产措施应确保施工过程中的人员和设备安全。5.环境保护措施及监测报告详细要求：制定环境保护措施，并定期进行环境监测，确保项目符合环保要求。说明：环境保护措施应减少施工对环境的影响。6.施工单位资质证明文件详细要求：提供施工单位的相关资质证明文件，包括营业执照、资质证书等。说明：施工单位资质应符合合同要求。7.第三方服务协议详细要求：与第三方签订的服务协议，明确第三方的工作内容、责任范围、费用及支付方式等。说明：第三方服务协议应符合合同要求。8.合同变更及补充协议详细要求：合同变更及补充协议应明确变更内容、变更原因、变更后的合同条款等。说明：合同变更及补充协议应经甲乙双方签字盖章后生效。9.竣工验收报告详细要求：项目竣工验收合格后，提供竣工验收报告，包括验收结论、验收意见等。说明：竣工验收报告应经甲乙双方签字盖章。10.其他相关文件详细要求：与项目实施相关的其他文件，如设计变更通知、现场签证等。说明：其他相关文件应按需提供，确保项目顺利实施。说明二：违约行为及责任认定：1.施工单位违约1.1施工单位未按合同约定时间完成施工，造成工期延误。责任认定：施工单位应支付违约金，违约金按合同约定比例计算。示例：如施工单位未按期完成主体施工，应支付每日5万元的违约金。1.2施工单位施工质量不达标，造成返工或损失。责任认定：施工单位应承担返工费用和损失，并支付违约金。示例：如施工单位施工的某部分工程不符合质量要求，需返工，施工单位应承担返工费用。2.甲方违约2.1甲方未按合同约定时间提供施工图纸或施工条件，造成工期延误。责任认定：甲方应支付违约金，违约金按合同约定比例计算。示例：如甲方未按期提供施工图纸，应支付每日3万元的违约金。2.2甲方未按合同约定支付工程款，造成施工单位资金周转困难。责任认定：甲方应支付违约金，违约金按合同约定比例计算。示例：如甲方未按期支付进度款，应支付每日1万元的违约金。3.第三方违约3.1第三方未按服务协议提供服务质量，造成项目损失。责任认定：第三方应承担违约责任，赔偿损失。示例：如第三方提供的检测报告不准确，导致施工单位损失，第三方应赔偿损失。3.2第三方未按约定时间完成服务，造成工期延误。责任认定：第三方应支付违约金，违约金按合同约定比例计算。示例：如第三方未按期完成监理工作，应支付每日2万元的违约金。全文完。2024年度水利工程节水型社会建设项目施工合同1本合同目录一览1.合同双方信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程建设内容3.工程进度计划3.1施工阶段划分3.2各阶段工期安排3.3施工进度调整4.施工图纸及资料4.1施工图纸提供4.2施工资料要求5.施工质量要求5.1质量标准5.2质量检验5.3质量责任6.材料供应及设备6.1材料供应方式6.2设备要求6.3材料及设备验收7.施工安全及环境保护7.1施工安全管理7.2环境保护措施7.3事故处理8.合同价款及支付方式8.1合同价款确定8.2付款进度安排8.3付款方式及期限9.合同变更及解除9.1合同变更条件9.2合同解除条件9.3合同变更及解除程序10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决期限11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止程序13.其他约定事项13.1法律适用13.2通知送达13.3合同份数14.合同附件第一部分：合同如下：1.合同双方信息1.1合同双方名称甲方：水利工程管理局乙方：水利建设有限公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2024年度水利工程节水型社会建设项目2.2工程地点省市县镇2.3工程规模总投资亿元，建设内容包含节水灌溉、水资源配置、水质监测等2.4工程建设内容（1）节水灌溉系统建设（2）水资源配置工程（3）水质监测及管理平台建设3.工程进度计划3.1施工阶段划分（1）准备阶段：2024年1月1日至2024年2月28日（2）主体工程阶段：2024年3月1日至2024年12月31日（3）竣工验收阶段：2025年1月1日至2025年2月28日3.2各阶段工期安排准备阶段：60天主体工程阶段：300天竣工验收阶段：30天3.3施工进度调整如遇不可抗力因素或甲方原因导致工期延误，乙方有权要求甲方延长工期，并相应调整合同价款。4.施工图纸及资料4.1施工图纸提供甲方负责提供完整、准确的施工图纸及工程资料，乙方应在收到图纸后的10个工作日内完成图纸会审。4.2施工资料要求乙方在施工过程中应按要求收集、整理施工资料，确保施工资料的完整性和准确性。5.施工质量要求5.1质量标准施工质量应符合国家及行业相关标准，确保工程质量达到优良等级。5.2质量检验施工过程中，乙方应进行自检、互检和专检，确保工程质量。5.3质量责任若因乙方施工质量问题导致工程不合格，乙方应承担全部责任，包括修复、赔偿等。6.材料供应及设备6.1材料供应方式甲方负责提供全部施工材料，乙方应严格按照材料清单进行验收。6.2设备要求乙方使用的施工设备应满足工程要求，并保证其正常运行。6.3材料及设备验收乙方应在收到材料及设备后的3个工作日内完成验收，并在验收报告中签字确认。8.合同价款及支付方式8.1合同价款确定合同价款为人民币亿元，按工程进度分阶段支付。8.2付款进度安排（1）合同签订后5个工作日内，乙方提交开工申请，甲方支付合同价款的20%作为预付款。（2）主体工程阶段完成后，甲方支付合同价款的30%。（3）竣工验收合格并提交验收报告后，甲方支付合同价款的40%。（4）工程保修期满且无质量问题时，甲方支付剩余的10%作为保修金。8.3付款方式及期限付款方式为银行转账，甲方在收到乙方提交的合法发票及付款申请后的10个工作日内支付相应款项。9.合同变更及解除9.1合同变更条件在合同履行过程中，如因政策调整、不可抗力或其他原因导致合同内容需要变更，双方应协商一致，签订书面变更协议。9.2合同解除条件（1）一方严重违约，另一方有权解除合同。（2）因不可抗力导致合同无法履行，双方协商一致解除合同。（3）经双方协商一致，决定解除合同。9.3合同变更及解除程序任何合同变更或解除均需以书面形式进行，并经双方签字确认。10.争议解决10.1争议解决方式双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，提交合同约定的仲裁委员会仲裁。10.2争议解决机构仲裁机构为市仲裁委员会。10.3争议解决期限自争议发生之日起60日内提交仲裁委员会。11.违约责任11.1违约情形（1）乙方未按合同约定时间完成工程；（2）乙方施工质量不合格；（3）乙方未按合同约定支付款项；（4）甲方未按合同约定提供施工图纸及材料；（5）其他违约行为。11.2违约责任承担（1）乙方未按期完成工程，每延迟一天，应向甲方支付合同价款的0.1%作为违约金。（2）乙方施工质量不合格，应无条件返工，并承担由此产生的全部费用。（3）乙方未按约定支付款项，应向甲方支付未付款项的0.1%作为违约金。（4）甲方未按约定提供施工图纸及材料，应承担相应的责任和损失。12.合同生效及终止12.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同终止条件（1）合同约定的工期届满；（2）合同约定的终止条件成就；（3）双方协商一致解除合同。12.3合同终止程序合同终止后，双方应按照合同约定办理工程交接手续，并清算合同价款。13.其他约定事项13.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。13.2通知送达双方的通知、函件等应以书面形式发送，自发出之日起满3日视为送达。13.3合同份数本合同一式肆份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。14.合同附件合同附件包括但不限于：（1）工程量清单；（2）施工图纸；（3）材料设备清单；（4）质量检验报告；（5）工程进度报告。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义在本合同中，第三方包括但不限于中介方、监理方、检测机构、咨询机构、保险公司等，其参与合同履行的目的是为了提高工程质量、监督工程进度、提供专业意见或进行风险控制。15.2第三方介入条件（1）第三方介入需经甲乙双方书面同意，并签订相应的合作协议。（2）第三方介入的协议内容应与本合同相一致或补充本合同未约定的事项。15.3第三方介入程序（1）甲乙双方应向第三方提供必要的合同文本和相关资料。（2）第三方应在收到相关资料后的5个工作日内完成对合同内容的审查，并签署合作协议。16.第三方责任16.1第三方责任限额（1）第三方在履行职责过程中因自身原因导致合同无法履行或造成损失，其责任限额由第三方与其委托方协商确定，并在合作协议中明确。（2）第三方责任限额应合理且不低于合同总价款的10%。16.2第三方责任承担（1）第三方在履行职责过程中因自身原因造成损失，由第三方承担全部责任。（2）第三方在履行职责过程中因甲乙双方原因造成损失，由甲乙双方按比例分担责任。17.第三方权利17.1第三方权利范围（1）第三方有权根据合作协议和本合同约定，对工程进行监督、检查和验收。（2）第三方有权对甲乙双方的行为进行评价和提出建议。17.2第三方权利行使（1）第三方在行使权利时，应遵守相关法律法规和行业标准。（2）第三方在行使权利时，应尊重甲乙双方的合法权益。18.第三方与其他各方的划分18.1第三方与甲方的关系第三方作为甲方委托的专业机构，应积极配合甲方的工作，并为甲方提供专业意见和解决方案。18.2第三方与乙方的关系第三方作为乙方的工作监督者，应监督乙方按照合同约定进行施工，确保工程质量和进度。18.3第三方与甲乙双方的关系第三方作为甲乙双方的共同利益相关者，应在履行职责过程中保持中立，维护甲乙双方的合法权益。19.第三方介入后的合同调整19.1合同调整原则第三方介入后，甲乙双方应根据实际情况对本合同进行适当调整，以确保合同的有效性和可执行性。19.2合同调整程序（1）甲乙双方应就合同调整事项进行协商，达成一致意见。（2）合同调整事项应以书面形式记录，并由甲乙双方及第三方签字确认。20.第三方介入后的争议解决20.1争议解决方式第三方介入后，如甲乙双方或第三方之间发生争议，应通过协商解决；协商不成的，可提交合同约定的仲裁机构仲裁。20.2争议解决机构第三方介入后的争议解决机构为市仲裁委员会。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程量清单详细列出工程各分部分项工程的工程量，用于计算工程价款。2.施工图纸包括设计图纸、施工图纸、变更图纸等，用于指导施工。3.材料设备清单详细列出工程所需的材料、设备的名称、规格、型号、数量等。4.质量检验报告包括原材料、半成品、成品的质量检验报告，用于证明工程质量。5.工程进度报告包括工程进度、完成情况、存在问题及解决方案等。6.合同变更协议记录合同履行过程中发生的变更事项及双方达成的一致意见。7.第三方合作协议包括第三方介入的具体职责、权利、义务及责任等。8.付款申请及发票乙方提交的付款申请及甲方开具的发票，用于证明款项支付。9.事故报告及处理记录记录施工过程中发生的事故、原因及处理措施等。10.工程竣工验收报告包括工程验收结果、存在的问题及整改措施等。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：（1）乙方未按合同约定时间完成工程；（2）乙方施工质量不合格；（3）乙方未按合同约定支付款项；（4）甲方未按合同约定提供施工图纸及材料；（5）第三方在履行职责过程中因自身原因导致合同无法履行或造成损失。2.责任认定标准：（1）乙方未按期完成工程，每延迟一天，应向甲方支付合同价款的0.1%作为违约金；（2）乙方施工质量不合格，应无条件返工，并承担由此产生的全部费用；（3）乙方未按约定支付款项，应向甲方支付未付款项的0.1%作为违约金；（4）甲方未按约定提供施工图纸及材料，应承担相应的责任和损失；（5）第三方在履行职责过程中因自身原因导致合同无法履行或造成损失，其责任限额由第三方与其委托方协商确定。示例说明：1.乙方未按合同约定时间完成工程，导致工期延误5天。根据违约责任认定标准，乙方应向甲方支付合同价款的0.5%作为违约金。2.乙方施工过程中发现工程质量问题，经检验不合格。乙方应立即返工，并承担返工产生的全部费用，包括人工、材料、设备等。3.甲方未按合同约定及时提供施工图纸，导致乙方施工进度延误。甲方应承担由此产生的全部损失，包括工期延误、人工、材料、设备等费用。全文完。2024年度水利工程节水型社会建设项目施工合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1项目名称1.2合同编号1.3签订日期1.4合同生效日期1.5合同终止日期2.工程概况2.1工程地点2.2工程规模2.3工程内容2.4工程进度安排3.合同双方权利和义务3.1承包人权利3.2承包人义务3.3招标人权利3.4招标人义务4.工程质量与验收4.1工程质量标准4.2工程验收程序4.3工程验收标准5.工程款支付5.1工程款支付方式5.2工程款支付进度5.3工程款支付条件6.保险与安全6.1保险种类及费用6.2安全生产责任6.3安全事故处理7.工程变更与索赔7.1工程变更范围7.2工程变更程序7.3工程索赔条件8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担8.3违约赔偿计算9.合同解除与终止9.1合同解除条件9.2合同终止条件9.3合同解除与终止程序10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决费用11.合同附件11.1工程图纸11.2技术规范11.3其他附件12.合同生效与修改12.1合同生效条件12.2合同修改程序12.3合同修改效力13.其他约定13.1不可抗力13.2通知方式13.3合同份数14.合同签署与备案14.1合同签署日期14.2合同备案机构14.3合同备案手续第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1项目名称：2024年度水利工程节水型社会建设项目1.2合同编号：20240011.3签订日期：2024年1月10日1.4合同生效日期：合同双方签署之日起1.5合同终止日期：工程竣工验收合格并交付使用之日起2.工程概况2.1工程地点：省市县2.2工程规模：建设灌溉面积平方公里，节水能力万立方米/年2.3工程内容：主要包括渠道改造、节水灌溉设施建设、水土保持等2.4工程进度安排：合同签订后3个月内完成初步设计，6个月内完成施工图设计，12个月内完成主体工程建设，18个月内完成竣工验收3.合同双方权利和义务3.1承包人权利3.1.1按合同约定获得工程款3.1.2要求招标人提供必要的施工条件3.1.3对工程变更提出意见和要求3.2承包人义务3.2.1按时完成工程建设和验收工作3.2.2保证工程质量，符合国家有关标准和规范3.2.3按照合同约定进行工程变更管理3.3招标人权利3.3.1监督承包人履行合同义务3.3.2对工程进度和质量进行验收3.3.3按合同约定支付工程款3.4招标人义务3.4.1按合同约定提供施工场地和施工条件3.4.2协助承包人解决施工过程中遇到的问题3.4.3按合同约定处理工程变更4.工程质量与验收4.1工程质量标准：符合国家有关标准和规范4.2工程验收程序：分阶段验收，包括分部分项工程验收、隐蔽工程验收和竣工验收5.工程款支付5.1工程款支付方式：分阶段支付，按工程进度和工程质量进行支付5.2工程款支付进度：合同签订后30日内支付合同价的30%，主体工程完工后支付60%，竣工验收合格并交付使用后支付10%，余款作为质保金，质保期届满后支付5.3工程款支付条件：工程进度达到约定节点，工程质量符合要求，无争议6.保险与安全6.1保险种类及费用：工程一切险、人身意外伤害险、第三者责任险，具体费用由双方协商确定6.2安全生产责任：承包人负责施工过程中的安全生产，招标人负责提供安全施工条件6.3安全事故处理：按国家有关安全生产法律法规执行7.工程变更与索赔7.1工程变更范围：因设计变更、工程量增减、自然条件变化等原因引起的工程内容、工程量、工程进度等方面的变更7.2工程变更程序：承包人提出变更申请，招标人审查同意后，双方协商确定变更内容、变更工期和变更费用7.3工程索赔条件：因不可抗力、招标人责任等原因造成工程损失，承包人有权提出索赔8.违约责任8.1违约情形8.1.1承包人未按合同约定完成工程建设的8.1.2承包人施工过程中发生重大质量事故的8.1.3承包人未按合同约定进行工程变更的8.1.4招标人未按合同约定支付工程款的8.1.5双方协商一致解除合同的8.2违约责任承担8.2.1承包人违约的，应承担违约责任，包括但不限于赔偿招标人的经济损失、支付违约金等8.2.2招标人违约的，应承担违约责任，包括但不限于赔偿承包人的经济损失、支付违约金等8.3违约赔偿计算8.3.1违约金按合同价的千分之五计算8.3.2经济损失按实际发生额计算，包括但不限于直接损失、间接损失等9.合同解除与终止9.1合同解除条件9.1.1双方协商一致解除合同9.1.2因不可抗力导致合同无法履行9.1.3一方违约，另一方在合理期限内未采取补救措施9.2合同终止条件9.2.1工程竣工验收合格并交付使用9.2.2双方协商一致终止合同9.2.3合同约定的其他终止条件9.3合同解除与终止程序9.3.1提出解除或终止合同的方应提前30日书面通知对方9.3.2双方应就解除或终止合同的有关事宜进行协商9.3.3协商不成，可依法向人民法院提起诉讼10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方协商解决10.1.2争议提交仲裁委员会仲裁10.1.3依法向人民法院提起诉讼10.2争议解决机构10.2.1争议解决机构由双方协商确定10.2.2如协商不成，争议解决机构为市仲裁委员会10.3争议解决费用10.3.1争议解决费用由败诉方承担10.3.2如双方协商解决，费用由双方各自承担11.合同附件11.1工程图纸11.1.1设计图纸应包含施工详图、主要材料清单、设备清单等11.1.2设计图纸应由具有相应资质的设计单位出具11.2技术规范11.2.1技术规范应包括施工工艺、质量标准、安全要求等11.2.2技术规范应符合国家有关标准和规范11.3其他附件11.3.1合同双方认为需要作为合同附件的其他文件12.合同生效与修改12.1合同生效条件12.1.1双方签字盖章12.1.2合同已报送相关部门备案12.2合同修改程序12.2.1任何一方提出修改合同的，应书面通知对方12.2.2双方协商一致后，签订补充协议12.3合同修改效力12.3.1补充协议与本合同具有同等法律效力12.3.2合同修改内容应在本合同附件中予以明确13.其他约定13.1不可抗力13.1.1因不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担责任13.1.2不可抗力事件发生后，一方应在3日内通知对方13.2通知方式13.2.1通知应以书面形式进行13.2.2通知送达日期以对方签收日期为准13.3合同份数13.3.1本合同一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力14.合同签署与备案14.1合同签署日期：2024年1月10日14.2合同备案机构：省市县水利局14.3合同备案手续：合同签订后15日内报送备案机构备案第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方是指在合同执行过程中，由甲乙双方邀请或指定的，提供专业服务、咨询、监理、检测、评估等非直接施工或设计活动的独立第三方机构或个人。15.1.2第三方不包括甲乙双方及其关联公司、员工或其家属。15.2第三方介入情形15.2.1工程设计、施工、监理、检测、评估等需要第三方专业服务的情形。15.2.2合同履行过程中出现争议，需要第三方进行调解或仲裁的情形。15.2.3法律法规规定必须由第三方介入的情形。15.3第三方责任限额15.3.1第三方在合同执行过程中，因自身原因造成损失，应承担相应的责任。15.3.2第三方的责任限额应根据其服务性质、服务费用等因素由甲乙双方在合同中约定。15.3.3第三方的责任限额不得超过合同总价的%。15.4第三方选择与委托15.4.1甲乙双方应共同选择第三方，并签订相应的委托协议。15.4.2第三方接受委托后，应按照合同约定和委托协议的要求履行职责。15.5第三方责任划分15.5.1第三方在合同执行过程中，对其提供的服务质量、进度和效果承担责任。15.5.2第三方对甲乙双方之间因第三方原因产生的争议承担责任。15.5.3第三方对自身工作人员的行为承担责任。15.6第三方介入程序15.6.1甲乙双方应在合同中明确第三方介入的具体程序。15.6.2第三方介入前，甲乙双方应就第三方介入的必要性、服务内容、费用等达成一致。15.6.3第三方介入后，应按照合同约定和委托协议的要求，独立、客观、公正地履行职责。16.甲乙双方额外条款及说明16.1甲方额外条款16.1.1甲方应确保第三方提供的资料真实、完整、准确。16.1.2甲方应配合第三方的工作，提供必要的协助和便利。16.1.3甲方应监督第三方的工作，确保其按照合同约定和委托协议的要求履行职责。16.2乙方额外条款16.2.1乙方应接受第三方的工作，并按照合同约定和委托协议的要求，配合第三方的工作。16.2.2乙方应向第三方提供必要的资料和条件，确保第三方能够顺利开展工作。16.2.3乙方应监督第三方的工作，发现第三方存在违约行为时，应及时通知甲乙双方。17.第三方与其他各方的责任划分17.1第三方与甲方的责任划分17.1.1第三方对甲方提供的服务质量、进度和效果承担责任。17.1.2甲方对第三方的选择和委托承担责任。17.2第三方与乙方的责任划分17.2.1第三方对乙方提供的服务质量、进度和效果承担责任。17.2.2乙方对第三方的选择和委托承担责任。17.3第三方与合同双方的责任划分17.3.1第三方对合同双方因自身原因产生的争议承担责任。17.3.2合同双方对第三方的工作内容和效果承担责任。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.设计图纸详细要求：包含施工详图、主要材料清单、设备清单等，由具有相应资质的设计单位出具。说明：设计图纸是施工的依据，应确保其准确性和完整性。2.技术规范详细要求：包括施工工艺、质量标准、安全要求等，应符合国家有关标准和规范。说明：技术规范是施工过程中必须遵守的规则，确保工程质量。3.施工合同详细要求：合同内容应包括双方基本信息、工程概况、权利义务、工程款支付、保险与安全、工程变更与索赔、违约责任、合同解除与终止、争议解决等条款。说明：施工合同是甲乙双方履行工程建设的法律文件。4.工程量清单详细要求：详细列出工程项目的名称、规格、数量、单价、总价等。说明：工程量清单是工程款支付的重要依据。5.工程进度计划详细要求：明确每个阶段的工程进度和完成时间。说明：工程进度计划是控制工程进度的重要手段。6.工程验收报告详细要求：包括分部分项工程验收、隐蔽工程验收和竣工验收的报告。说明：工程验收报告是工程验收合格的证明。7.保险单详细要求：包括工程一切险、人身意外伤害险、第三者责任险等。说明：保险单是保障施工过程中风险的有效手段。8.第三方委托协议详细要求：明确第三方介入的具体服务内容、费用、责任等。说明：第三方委托协议是第三方介入的法律依据。9.争议解决协议详细要求：明确争议解决的方式、机构、费用等。说明：争议解决协议是解决争议的法律依据。10.合同补充协议详细要求：针对合同中未约定或需要变更的内容，签订补充协议。说明：合同补充协议是对原合同内容的补充和完善。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为承包人未按合同约定完成工程建设的承包人施工过程中发生重大质量事故的承包人未按合同约定进行工程变更的招标人未按合同约定支付工程款的双方协商一致解除合同的2.违约责任认定标准违约金按合同价的千分之五计算经济损失按实际发生额计算，包括直接损失、间接损失等3.违约示例说明承包人未按合同约定完成工程建设，导致工程延期，甲方向承包人支付违约金。承包人施工过程中发生重大质量事故，甲方向承包人支付违约金，并要求承包人承担修复费用。招标人未按合同约定支付工程款，甲方向招标人支付违约金。全文完。2024年度水利工程节水型社会建设项目施工合同4本合同目录一览1.合同签订双方基本信息1.1合同签订方名称1.2合同签订方地址1.3合同签订方联系人1.4合同签订方联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型2.5工程建设标准3.工程设计及施工图3.1设计单位3.2施工图纸3.3设计变更3.4施工图审核4.施工工期及进度安排4.1施工工期4.2施工进度安排4.3工期延误责任5.施工合同价款5.1合同价款5.2付款方式5.3付款时间5.4付款条件6.施工材料及设备6.1材料及设备供应商6.2材料及设备质量要求6.3材料及设备进场及验收6.4材料及设备出场及报废7.施工质量及验收标准7.1施工质量要求7.2验收标准7.3验收程序7.4验收不合格的处理8.施工安全及环保措施8.1安全生产责任制8.2施工现场安全管理8.3环境保护措施8.4事故处理9.施工变更及索赔9.1施工变更程序9.2索赔条件及程序9.3索赔计算方法10.施工合同解除及终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除及终止后的处理11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决期限12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同解除及终止后的处理13.其他约定事项13.1隐私保护13.2法律适用13.3合同附件14.合同签订及生效日期14.1合同签订日期14.2合同生效日期第一部分：合同如下：1.合同签订双方基本信息1.1合同签订方名称甲方：水利局乙方：建筑公司1.2合同签订方地址甲方：市区路号乙方：市区路号1.3合同签订方联系人甲方：（联系电话：138）乙方：（联系电话：1395678）1.4合同签订方联系方式甲方：电子邮件：2.工程概况2.1工程名称2024年度水利工程节水型社会建设项目2.2工程地点市区镇村2.3工程规模总投资万元，建设面积平方公里2.4工程类型水利工程2.5工程建设标准按照国家水利行业相关标准执行3.工程设计及施工图3.1设计单位水利设计研究院3.2施工图纸乙方需按照甲方提供的设计图纸进行施工3.3设计变更设计变更需经甲方和设计单位共同确认，并由甲方书面通知乙方3.4施工图审核乙方在收到施工图纸后，需在日内完成审核，并将审核意见反馈给甲方4.施工工期及进度安排4.1施工工期合同工期为个月，自合同生效之日起计算4.2施工进度安排详见附件一：施工进度计划表4.3工期延误责任因乙方原因造成工期延误，每延误一日，乙方应向甲方支付元违约金5.施工合同价款5.1合同价款合同总价为万元，包含施工、材料、设备等费用5.2付款方式分阶段付款，具体付款节点详见附件二：付款计划表5.3付款时间按照付款计划表执行5.4付款条件乙方提交合格工程量清单及验收报告，甲方确认后支付相应款项6.施工材料及设备6.1材料及设备供应商乙方负责选择材料及设备供应商，并确保其符合国家相关标准6.2材料及设备质量要求材料及设备质量需符合国家及行业标准，并提供相关质量证明文件6.3材料及设备进场及验收材料及设备进场前，乙方需通知甲方进行验收，验收合格后方可使用6.4材料及设备出场及报废材料及设备出场需办理出场手续，报废材料需经甲方确认后方可处理8.施工质量及验收标准8.1施工质量要求乙方施工过程中，必须严格按照设计图纸和国家相关标准进行施工，确保工程质量达到国家规定的合格标准。8.2验收标准工程质量验收标准参照《水利工程质量管理条例》及相关行业标准执行。8.3验收程序施工完成后，乙方应按照合同约定的时间向甲方提出验收申请，甲方应在收到申请后日内组织验收。8.4验收不合格的处理如验收不合格，乙方应在甲方提出整改要求后日内完成整改，并重新进行验收。如再次不合格，乙方应承担相应的责任。9.施工安全及环保措施9.1安全生产责任制乙方应建立健全安全生产责任制，确保施工现场安全。9.2施工现场安全管理乙方需制定施工现场安全管理制度，包括安全操作规程、安全防护设施、应急预案等。9.3环境保护措施乙方在施工过程中应采取有效措施，减少对环境的影响，确保符合国家环保要求。9.4事故处理发生安全事故，乙方应立即启动应急预案，并及时报告甲方，同时配合相关部门进行调查处理。10.施工变更及索赔10.1施工变更程序如遇设计变更或施工条件变化，需经甲方、乙方和设计单位共同协商确定变更内容，并由甲方书面通知乙方。10.2索赔条件及程序如因甲方原因导致乙方遭受损失，乙方应在损失发生后日内向甲方提出索赔申请，并提供相关证据。10.3索赔计算方法索赔金额按照实际损失和合同约定进行计算。11.施工合同解除及终止11.1合同解除条件如一方违反合同约定，另一方有权解除合同。11.2合同终止条件合同约定的工期完成后，合同自然终止。11.3合同解除及终止后的处理合同解除或终止后，双方应按照合同约定处理剩余工程、支付款项及清算事宜。12.争议解决12.1争议解决方式双方发生争议，应友好协商解决；协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。12.2争议解决机构仲裁委员会12.3争议解决期限争议解决期限不超过个月。13.其他约定事项13.1隐私保护双方应保护对方的商业秘密和个人隐私。13.2法律适用本合同适用中华人民共和国法律。13.3合同附件本合同附件包括但不限于施工进度计划表、付款计划表、设计图纸等。14.合同签订及生效日期14.1合同签订日期本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同生效日期本合同生效日期为2024年X月X日。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义本合同所指的第三方包括但不限于监理单位、检测机构、咨询服务提供商、保险机构等，其介入合同履行系为了确保工程质量、安全、进度、成本等目标的实现。15.2第三方选择甲方或乙方在必要时可邀请第三方介入，第三方应具备相应的资质和条件，并经对方同意。15.3第三方职责第三方介入后，应根据合同约定和其职责范围，对施工过程进行监督、检查、评估和咨询。16.第三方介入的额外条款16.1第三方介入程序第三方介入前，需与甲方和乙方签订书面协议，明确介入目的、职责、权限、费用及责任。16.2第三方介入费用第三方介入费用由甲方和乙方按比例承担，具体比例由双方在协议中约定。16.3第三方介入期限第三方介入期限根据项目需要确定，一般不超过合同工期。17.第三方责任限额17.1责任范围第三方在介入过程中，对其提供的专业意见、建议、监督等行为承担责任。17.2责任限额第三方责任限额由双方在协议中约定，最高不超过介入费用的倍。17.3责任免除（1）因不可抗力导致的责任损失；（2）因甲方或乙方违反合同约定导致的责任损失；（3）因第三方自身原因导致的责任损失。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的关系第三方与甲方之间的关系由双方在协议中约定，第三方应服从甲方的管理。18.2第三方与乙方的关系第三方与乙方之间的关系由双方在协议中约定，第三方应协助乙方完成施工任务。18.3第三方与其他各方的责任划分（1）甲方对第三方提供的服务进行监督，确保第三方履行职责；（2）乙方应配合第三方的工作，提供必要的资料和条件；（3）第三方应遵守国家相关法律法规和合同约定，确保服务质量。19.第三方介入的变更和终止19.1变更如需变更第三方介入内容、期限或费用，双方应协商一致，并签订书面变更协议。19.2终止如第三方无法履行职责或违反合同约定，甲方或乙方有权终止第三方介入，并追究其责任。20.第三方介入的争议解决20.1争议解决方式第三方介入过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。20.2争议解决期限争议解决期限不超过个月。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.施工进度计划表要求：详细列出每个施工阶段的开始和结束时间，关键节点，以及相应的质量、安全、环保要求。说明：该表为合同执行的重要依据，用于监控工程进度。2.付款计划表要求：明确每个付款阶段的工程量、合同价款、付款比例和付款时间。说明：该表用于指导资金支付，确保工程资金合理使用。3.设计图纸要求：包含工程所有设计图纸，包括平面图、剖面图、立面图等。说明：设计图纸是施工的依据，需确保图纸的完整性和准确性。4.材料及设备清单要求：详细列出所有材料及设备的名称、规格、型号、数量、供应商等信息。说明：清单用于监督材料及设备的质量和数量，确保工程材料符合要求。5.施工组织设计要求：包括施工方案、施工方法、施工工艺、施工进度安排等。说明：组织设计是施工管理的核心，需确保施工有序进行。6.安全生产责任制要求：明确各方的安全生产责任，包括安全生产目标、措施、应急预案等。说明：安全生产责任制是保障施工安全的重要措施。7.环境保护措施要求：包括施工过程中的废水、废气、固体废物处理措施。说明：环境保护措施是遵守国家环保法规的必要条件。8.争议解决协议要求：明确争议解决方式、机构、期限等。说明：争议解决协议是预防合同执行过程中产生争议的保障。9.第三方介入协议要求：明确第三方介入的目的、职责、权限、费用及责任。说明：第三方介入协议是确保第三方有效介入合同执行的重要文件。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：工期延误责任认定：乙方未按合同约定的时间完成工程，每延误一日，应向甲方支付元违约金。示例：乙方未能在合同约定的个月内完成工程，延误了天，应支付元违约金。2.违约行为：质量不合格责任认定：乙方施工的工程质量不符合合同约定或国家相关标准，应承担修复或返工的责任，并支付相应的费用。示例：乙方施工的某段管道因质量问题无法使用，需进行返工，乙方应承担返工费用及相应的违约责任。3.违约行为：材料及设备不符合要求责任认定：乙方提供的材料及设备不符合合同约定或国家相关标准，应更换合格材料及设备，并承担相应费用。示例：乙方提供的钢筋不符合国家相关标准，甲方有权要求乙方更换，乙方应承担更换费用。4.违约行为：安全生产事故责任认定：乙方在施工过程中发生安全生产事故，应承担事故责任，并支付相应的赔偿金。示例：乙方施工过程中发生安全事故，造成人员伤亡，乙方应承担事故责任，支付赔偿金。5.违约行为：环境污染责任认定：乙方在施工过程中造成环境污染，应承担治理责任，并支付相应的罚款。示例：乙方施工过程中排放废水超标，被环保部门处罚，乙方应承担罚款及治理费用。全文完。2024年度水利工程节水型社会建设项目施工合同5本合同目录一览1.施工项目概述1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程工期1.5施工内容2.施工单位及承包方式2.1施工单位名称2.2承包方式2.3质量保证2.4施工队伍3.工程费用及支付方式3.1工程费用总额3.2分阶段支付金额3.3支付方式3.4预付款3.5结算及支付时间4.工程进度及验收4.1进度计划4.2验收标准4.3验收程序4.4验收时间4.5验收合格后的处理5.施工材料及设备5.1材料供应责任5.2材料质量要求5.3材料验收5.4设备供应及验收6.施工安全及环境保护6.1施工安全责任6.2安全防护措施6.3环境保护措施6.4事故处理及责任7.施工变更及索赔7.1变更程序7.2索赔程序7.3索赔金额确定8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决期限9.合同解除及终止9.1合同解除条件9.2合同终止条件9.3解除及终止程序10.合同履行及违约责任10.1合同履行要求10.2违约责任及赔偿10.3违约金的计算11.合同生效及期限11.1合同生效条件11.2合同期限12.其他约定事项12.1保密条款12.2法律适用12.3合同附件13.合同签署及附件13.1合同签署13.2合同附件14.合同附件清单14.1附件一：施工图纸14.2附件二：施工方案14.3附件三：施工合同专用条款14.4附件四：其他相关文件第一部分：合同如下：1.施工项目概述1.1工程名称：2024年度水利工程节水型社会建设项目1.2工程地点：省市县镇1.3工程规模：包括座水库、公里河道治理、个灌溉系统改造等1.4工程工期：自合同签订之日起至2025年12月31日止，共计12个月1.5施工内容：水利工程、节水设施建设、灌溉系统改造、水资源监测系统安装等2.施工单位及承包方式2.1施工单位名称：水利工程有限责任公司2.2承包方式：固定总价合同2.4施工队伍：由具有相应资质的专业施工队伍组成，包括项目经理、技术负责人、施工人员等3.工程费用及支付方式3.1工程费用总额：人民币万元整3.2分阶段支付金额：3.2.1预付款：合同签订后5个工作日内支付，金额为合同总额的20%3.2.2进度款：按工程进度分期支付，每次支付比例为已完成工程量的10%3.2.3结算款：工程竣工验收合格后30日内支付，金额为合同总额的50%3.2.4验收合格后支付：验收合格后30日内支付，金额为合同总额的30%3.3支付方式：银行转账3.4预付款3.4.1预付款比例：合同总额的20%3.4.2预付款支付时间：合同签订后5个工作日内3.4.3预付款退还：工程竣工验收合格后无息退还4.工程进度及验收4.1进度计划：根据工程实际情况制定详细的进度计划，包括各阶段的时间节点和工程量4.3验收程序：由建设单位组织相关专家进行验收，验收合格后方可进行下一阶段的施工4.4验收时间：工程完工后30日内4.5验收合格后的处理：验收合格后，建设单位应在5个工作日内办理结算手续5.施工材料及设备5.1材料供应责任：施工单位负责所有施工材料的采购、运输和保管5.2材料质量要求：所有材料必须符合国家相关质量标准，并有合格证明5.3材料验收：材料进场后，由建设单位、监理单位和施工单位共同进行验收，并做好验收记录5.4设备供应及验收：施工单位负责设备的采购、运输和安装，设备进场后由建设单位、监理单位和施工单位共同进行验收6.施工安全及环境保护6.1施工安全责任：施工单位负责施工过程中的安全管理工作，确保施工安全6.2安全防护措施：制定安全防护措施，包括人员安全、设备安全、环境保护等方面6.3环境保护措施：严格执行国家环境保护法规，采取有效措施防止施工对环境造成污染6.4事故处理及责任：发生事故后，施工单位应及时上报并采取应急措施，承担相应责任8.争议解决8.1争议解决方式：双方应通过友好协商解决合同履行过程中发生的争议8.2争议解决机构：协商不成时，任何一方均可向合同履行地人民法院提起诉讼8.3争议解决期限：自争议发生之日起60日内解决，如协商或诉讼期间需要延长，双方应书面同意9.合同解除及终止9.1合同解除条件：9.1.1因不可抗力导致合同无法履行9.1.2一方严重违约，经对方催告后在合理期限内仍未履行9.1.3因一方违反法律法规被吊销营业执照或相关资质9.2合同终止条件：合同约定的工期届满且工程已按约定完成9.3解除及终止程序：9.3.1合同解除：任何一方提出解除合同，应提前30日书面通知对方，并说明理由9.3.2合同终止：合同终止后，双方应尽快进行工程结算和财务清算10.合同履行及违约责任10.1合同履行要求：双方应严格按照合同约定履行各自义务10.2违约责任及赔偿：10.2.1一方违约，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失10.2.2违约金的计算：按合同总额的1%计算，最高不超过合同总额的10%10.3违约金的支付：违约方应在违约事实发生后5个工作日内支付违约金11.合同生效及期限11.1合同生效条件：双方签字盖章后生效11.2合同期限：自合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止12.其他约定事项12.1保密条款：双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意不得向任何第三方泄露12.2法律适用：本合同适用中华人民共和国法律12.3合同附件：本合同附件包括但不限于施工图纸、施工方案、合同专用条款等13.合同签署及附件13.1合同签署：本合同一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力13.2合同附件：合同附件与本合同具有同等法律效力14.合同附件清单14.1附件一：施工图纸14.2附件二：施工方案14.3附件三：合同专用条款14.4附件四：其他相关文件（如资质证明、环保评估报告等）第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义：本合同中提及的第三方是指除甲方、乙方以外的，为合同履行提供咨询、监理、检测、评估、保险等服务的独立法人或其他组织。15.2第三方介入范围：第三方介入的范围包括但不限于工程设计、施工监理、质量检测、安全评估、环境监测、保险理赔等。16.第三方介入程序16.2甲方或乙方应书面通知对方，并提交第三方的资质证明、服务内容、费用及合同草案。16.3双方同意第三方介入的，应在合同中明确第三方的权利、义务和责任。17.第三方责任限额17.1第三方在履行合同过程中，因自身原因造成损失的，应承担相应的赔偿责任。17.2第三方责任限额根据第三方提供服务的内容、性质和风险程度确定，具体金额由双方在合同中约定。17.3第三方责任限额应在合同附件中单独列出，并作为合同不可分割的一部分。18.第三方与其他各方的责权利划分18.1第三方与甲方、乙方之间的关系：18.1.1第三方应遵守国家相关法律法规和合同约定，独立行使职权，维护甲方、乙方的合法权益。18.1.2第三方在服务过程中，应接受甲方、乙方的监督和指导。18.1.3第三方服务过程中产生的费用由甲方、乙方承担，具体费用和支付方式在合同中约定。18.2第三方与监理单位、检测单位等的关系：18.2.2第三方在服务过程中，如与其他第三方服务机构发生争议，应通过协商解决，协商不成时，可提交争议解决机构处理。19.第三方介入的合同条款19.1.1第三方的名称、地址、联系方式19.1.2第三方的资质证明文件19.1.3第三方的服务内容、期限和标准19.1.4第三方的责任范围和责任限额19.1.5第三方的费用及支付方式19.1.6第三方的违约责任19.1.7第三方的保密条款20.第三方介入的变更程序20.1如需变更第三方介入的合同条款，应由甲方、乙方及第三方协商一致，并签订补充协议。20.2补充协议与本合同具有同等法律效力。21.第三方介入的争议解决21.1第三方介入过程中产生的争议，应通过协商解决；协商不成的，可提交争议解决机构处理。21.2争议解决机构的选择、争议解决方式等，由双方在合同中约定。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：施工图纸详细要求：包含工程项目的平面图、剖面图、详图等，标明尺寸、材料、施工工艺等信息。说明：施工图纸是施工的依据，需清晰、完整、准确。2.附件二：施工方案详细要求：包括施工组织设计、施工进度计划、质量保证措施、安全防护措施等。说明：施工方案是指导施工的重要文件，需具有可操作性和实用性。3.附件三：合同专用条款详细要求：根据本合同的具体情况，双方协商确定的特殊条款，如付款方式、工期调整、违约责任等。说明：合同专用条款是对通用条款的补充和细化，具有合同效力。4.附件四：其他相关文件详细要求：包括但不限于资质证明、环保评估报告、安全生产许可证、施工许可证等。说明：其他相关文件是合同履行的必要条件，需符合国家相关法律法规要求。5.附件五：第三方介入合同详细要求：包括第三方的名称、服务内容、费用、责任限额等。说明：第三方介入合同是本合同的一部分，需明确第三方的权利、义务和责任。6.附件六：补充协议详细要求：对合同条款的补充和变更，需双方签字盖章。说明：补充协议是对合同条款的补充和完善，具有合同效力。7.附件七：工程结算报告详细要求：包括工程量清单、结算金额、付款申请等。说明：工程结算报告是工程款支付的重要依据，需真实、准确。8.附件八：验收报告详细要求：包括工程验收情况、验收结论等。说明：验收报告是工程完工的重要证明，需具有法律效力。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1甲方违约：未按约定时间支付工程款；提供的施工图纸、资料不符合要求；未按约定提供施工场地、材料等；未经乙方同意擅自变更工程内容。1.2乙方违约：工程质量不达标；未按约定完成工程进度；违反安全规定造成安全事故；未经甲方同意擅自变更工程内容。2.责任认定标准：2.1违约责任：违约方应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。2.2责任限额：违约责任限额根据违约行为的性质、程度和损失金额确定。2.3违约金：违约金按合同总额的1%计算，最高不超过合同总额的10%。3.示例说明：3.1甲方未按约定时间支付工程款，导致乙方无法按时支付工人工资，乙方因此遭受损失。甲方应承担违约责任，赔偿乙方损失。3.2乙方在施工过程中违反安全规定，造成安全事故，导致甲方损失。乙方应承担违约责任，赔偿甲方损失。全文完。2024年度水利工程节水型社会建设项目施工合同6本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及全称1.2合同双方法定代表人及授权代表信息1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模及范围2.4项目投资及资金来源2.5项目建设工期3.施工内容3.1施工范围及具体工程量3.2施工工艺及材料要求3.3施工质量标准及验收办法4.施工进度计划4.1施工阶段划分4.2各阶段施工时间及节点4.3施工进度调整及延误处理5.施工合同价格及支付方式5.1合同价格确定方式5.2合同价格调整机制5.3预付款、进度款、竣工结算款支付方式及时间6.施工图纸及技术资料6.1施工图纸及技术资料的提供6.2施工图纸及技术资料的审核及修改7.施工安全及环境保护7.1施工现场安全管理7.2施工现场环境保护措施7.3施工安全事故处理及赔偿8.施工变更及索赔8.1施工变更程序及要求8.2索赔范围及处理程序9.施工验收及保修9.1验收标准及程序9.2保修期限及内容9.3验收不合格及保修期内问题处理10.违约责任及争议解决10.1违约责任承担10.2争议解决方式及程序11.合同解除及终止11.1合同解除条件及程序11.2合同终止条件及程序12.合同生效及期限12.1合同生效条件12.2合同期限及续签13.合同附件13.1附件清单13.2附件内容14.其他约定事项14.1法律法规适用14.2合同签署及生效日期