




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度某游戏公司与游戏引擎开发商之间的游戏开发合作合同本合同目录一览1.定义与解释1.1合同双方1.2游戏项目1.3游戏引擎1.4合作期限2.合作内容2.1游戏开发目标2.2游戏引擎使用权限2.3技术支持与培训2.4质量保证3.版权与知识产权3.1游戏版权归属3.2知识产权归属3.3侵权责任4.合作费用4.1费用总额4.2付款方式4.3付款时间4.4逾期付款5.合作进度与里程碑5.1开发阶段5.2测试阶段5.3上线阶段5.4里程碑节点6.技术支持与维护6.1技术支持范围6.2技术维护内容6.3技术支持时间7.保密条款7.1保密信息7.2保密义务7.3保密期限8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任8.3违约赔偿9.解除合同9.1解除条件9.2解除程序9.3解除后的责任10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.通知与送达11.1通知方式11.2送达地址11.3送达方式12.其他约定12.1适用法律12.2合同生效12.3合同附件13.合同修改13.1修改程序13.2修改生效14.合同解除14.1解除条件14.2解除程序14.3解除后的责任第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1合同双方1.1.1本合同双方当事人分别为甲方(某游戏公司)和乙方(游戏引擎开发商)。1.1.2甲方为一家从事游戏研发、发行及运营的公司,拥有合法的营业执照。1.1.3乙方为一家专业游戏引擎开发商,拥有合法的营业执照和所提供游戏引擎的知识产权。1.2游戏项目1.2.1本合同所指游戏项目为甲方计划开发的一款全新游戏,具体名称、类型、玩法等内容详见附件一。1.2.2乙方负责向甲方提供游戏开发所需的软件著作权,包括但不限于游戏引擎及相关技术文档。1.3游戏引擎1.3.1乙方应保证所提供的游戏引擎具有稳定性、高性能、易于扩展等特点,满足甲方游戏项目的开发需求。1.3.2乙方应在合同签订后一个月内向甲方交付游戏引擎及相关技术文档。1.4合作期限1.4.1本合同合作期限自双方签字盖章之日起计算,共计一年。2.合作内容2.1游戏开发目标2.1.1甲方应在乙方提供的游戏引擎支持下,完成游戏项目的开发,确保游戏在规定时间内达到预定目标。2.1.2乙方应协助甲方解决游戏开发过程中遇到的技术问题,提供必要的支持。2.2游戏引擎使用权限2.2.1甲方在合作期限内,拥有使用乙方提供的游戏引擎的权利。2.2.2甲方不得将乙方提供的游戏引擎及相关技术文档泄露给第三方。2.3技术支持与培训2.3.1乙方应在甲方提出需求后,在五个工作日内提供技术支持。2.3.2乙方应在合同签订后一个月内,对甲方技术人员进行一次免费培训。2.4质量保证2.4.1乙方保证所提供的游戏引擎质量符合行业标准,如出现质量问题,乙方应负责修复。2.4.2甲方在使用乙方提供的游戏引擎过程中,如因质量问题导致损失,乙方应承担相应责任。3.版权与知识产权3.1游戏版权归属3.1.1本合同所指游戏项目的版权归甲方所有。3.2知识产权归属3.2.1乙方提供的游戏引擎及相关技术文档的知识产权归乙方所有。3.3侵权责任3.3.1如因乙方提供的游戏引擎或技术文档存在侵权行为,由乙方承担全部责任。4.合作费用4.1费用总额4.1.1本合同合作费用总额为人民币伍拾万元整(¥500,000)。4.2付款方式(1)合同签订后五个工作日内支付人民币伍万元整(¥50,000);(2)游戏引擎交付后五个工作日内支付人民币贰拾万元整(¥200,000);(3)游戏上线后五个工作日内支付人民币贰拾万元整(¥200,000)。4.3付款时间4.3.1甲方应按照约定的时间节点支付相应费用。4.4逾期付款4.4.1如甲方逾期付款,应向乙方支付逾期付款金额的千分之五作为违约金。5.合作进度与里程碑5.1开发阶段5.1.1甲方应在合同签订后三个月内完成游戏项目的立项和策划。5.2测试阶段5.2.1甲方应在合同签订后六个月内完成游戏项目的内测。5.3上线阶段5.3.1甲方应在合同签订后九个月内完成游戏项目的上线。5.4里程碑节点5.4.1本合同约定的里程碑节点如下:(1)立项和策划完成;(2)游戏项目内测完成;(3)游戏项目上线。6.技术支持与维护6.1技术支持范围6.1.1乙方应在甲方提出需求后,在五个工作日内提供技术支持。6.2技术维护内容6.2.1乙方应保证所提供的游戏引擎在正常使用情况下,运行稳定,如出现故障,乙方应负责修复。6.3技术支持时间6.3.1乙方应保证在正常工作时间内,随时为甲方提供技术支持。8.保密条款8.1保密信息8.1.1双方在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等,均属于保密信息。8.2保密义务8.2.1双方对本合同项下的保密信息负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露或公开。8.3保密期限8.3.1本合同项下的保密义务自合同签订之日起至合同终止后五年内有效。9.违约责任9.1违约情形9.1.1任何一方违反本合同约定,均构成违约。9.2违约责任9.2.1违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.3违约赔偿9.3.1违约金的计算方式为:违约金额乘以每日万分之五。10.解除合同10.1解除条件10.1.1如一方发生严重违约行为,另一方有权解除本合同。10.2解除程序10.2.1解除合同的一方应书面通知对方,并保留解除合同的权利。10.3解除后的责任11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应友好协商解决合同争议。11.2争议解决机构11.2.1如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.3争议解决程序11.3.1争议解决程序应遵循相关法律法规和司法解释。12.通知与送达12.1通知方式12.1.1双方之间的通知应以书面形式进行。12.2送达地址12.2.1甲方送达地址:[甲方详细地址]乙方送达地址:[乙方详细地址]12.3送达方式12.3.1通知应以挂号信、特快专递或直接交付等方式送达。13.其他约定13.1适用法律13.1.1本合同适用中华人民共和国法律。13.2合同生效13.2.1本合同自双方签字盖章之日起生效。13.3合同附件13.3.1本合同附件一为游戏项目详细说明。14.合同修改14.1修改程序14.1.1对本合同的任何修改,均应以书面形式进行,并经双方签字盖章。14.2修改生效14.2.1修改后的条款自双方签字盖章之日起生效,并对双方具有约束力。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方定义1.1本合同所指第三方,包括但不限于中介方、咨询顾问、审计机构、律师事务所、技术测试机构等。1.2第三方介入的目的是为了协助合同双方更好地履行合同义务,提高合同履行的效率和效果。2.第三方责任限额2.1第三方在介入本合同过程中,如因自身原因导致合同履行受阻或造成损失,其责任限额由合同双方另行约定。2.2第三方责任限额应在合同签订前明确,并在合同中予以注明。3.第三方权利与义务3.1第三方的权利:3.1.1第三方有权根据合同约定,要求合同双方提供必要的协助和配合。3.1.2第三方有权根据合同约定,获取合同履行过程中的相关信息。3.2第三方的义务:3.2.1第三方应遵守合同约定,按照合同要求提供专业、高效的服务。3.2.2第三方应保守合同双方的商业秘密和技术秘密。4.第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与合同双方的关系为辅助合作关系,第三方不参与合同双方的直接权益分配。4.2第三方在合同履行过程中的职责明确划分,不替代合同双方的权利和义务。4.3第三方在合同履行过程中,如发现合同双方存在违约行为,应及时通知合同双方。5.第三方介入的程序5.1第三方介入需经合同双方同意,并签订书面协议。5.2第三方介入协议应明确第三方的权利、义务、责任限额等内容。5.3第三方介入协议经合同双方签字盖章后生效。6.第三方介入的费用6.1第三方介入的费用由合同双方另行约定,并在第三方介入协议中予以注明。6.2第三方介入的费用支付方式、时间节点等应在第三方介入协议中明确。7.第三方介入的解除7.1第三方介入协议经合同双方同意后,可解除。8.第三方介入的争议解决8.1第三方介入过程中产生的争议,由合同双方协商解决。8.2如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.第三方介入的保密条款9.1第三方在介入本合同过程中知悉的合同双方商业秘密、技术秘密等,应予以保密。9.2第三方的保密义务自介入本合同之日起至合同终止后五年内有效。10.第三方介入的合同变更10.1第三方介入协议的变更需经合同双方同意,并签订书面变更协议。10.2第三方介入协议的变更自合同双方签字盖章之日起生效。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:游戏项目详细说明详细说明游戏项目的名称、类型、目标用户、开发计划、技术要求等。2.附件二:游戏引擎技术文档包括游戏引擎的详细功能、使用说明、技术参数、兼容性等信息。3.附件三:保密协议明确双方对本合同项下保密信息的保密义务和保密期限。4.附件四:第三方介入协议规定第三方介入的职责、权利、义务、费用、争议解决等内容。5.附件五:付款凭证记录每次付款的时间、金额、方式及付款人信息。6.附件六:技术支持记录记录甲方在使用游戏引擎过程中遇到的技术问题及乙方提供的解决方案。7.附件七:里程碑报告每个里程碑节点时,甲方提交的关于项目进展的报告。8.附件八:测试报告游戏项目测试完成后,甲方提交的测试报告。9.附件九:合同变更协议记录合同在履行过程中发生的任何变更及其生效日期。10.附件十:争议解决文件记录合同履行过程中产生的争议及解决过程。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1甲方未按时支付费用。1.2乙方未按时交付游戏引擎或技术文档。1.3乙方未按约定提供技术支持。1.4甲方未按约定完成游戏项目的开发。1.5任何一方泄露保密信息。1.6任何一方未遵守合同约定。2.责任认定标准:2.1甲方未按时支付费用,应向乙方支付逾期付款金额的千分之五作为违约金。2.2乙方未按时交付游戏引擎或技术文档,应向甲方支付违约金,并赔偿因延迟造成的损失。2.3乙方未按约定提供技术支持,应向甲方支付违约金,并赔偿因技术支持不足造成的损失。2.4甲方未按约定完成游戏项目的开发,应向乙方支付违约金,并赔偿因开发进度延迟造成的损失。2.5任何一方泄露保密信息,应承担相应的法律责任,并赔偿因泄露造成的损失。2.6任何一方未遵守合同约定,应承担违约责任,赔偿因违约造成的损失。3.违约示例说明:3.1示例一:甲方未在规定时间内支付第二笔费用,乙方有权要求甲方支付逾期付款金额的千分之五作为违约金。3.2示例二:乙方未在合同规定的时间内交付游戏引擎,导致甲方项目进度延误,乙方应向甲方支付违约金,并赔偿因延迟造成的损失。3.3示例三:甲方在测试过程中发现游戏引擎存在严重缺陷,乙方应负责修复,并赔偿因缺陷造成的损失。全文完。2024年度某游戏公司与游戏引擎开发商之间的游戏开发合作合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称1.2法定代表人或授权代表1.3联系方式2.合作项目概述2.1游戏名称2.2游戏类型2.3合作期限2.4项目目标3.合作内容与分工3.1游戏引擎开发商责任3.2游戏公司责任3.3双方合作内容4.技术支持与培训4.1技术支持范围4.2技术支持方式4.3技术培训安排5.版权归属5.1游戏版权归属5.2游戏引擎版权归属5.3专利权归属6.知识产权保护6.1保密条款6.2知识产权侵权责任6.3知识产权纠纷解决7.费用及支付方式7.1费用构成7.2支付方式7.3付款时间7.4违约责任8.交付与验收8.1交付内容8.2验收标准8.3验收时间8.4违约责任9.保密义务9.1保密范围9.2保密期限9.3保密责任10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3争议解决11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决费用12.合同解除12.1解除条件12.2解除程序12.3解除后果13.合同生效与终止13.1生效条件13.2生效日期13.3终止条件13.4终止日期14.其他约定14.1合同附件14.2合同变更14.3合同附件效力14.4合同签署日期第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1双方名称1.2法定代表人或授权代表游戏公司:开发商:1.3联系方式2.合作项目概述2.1游戏名称《奇幻冒险之旅》2.2游戏类型角色扮演游戏(RPG)2.3合作期限自2024年1月1日至2024年12月31日2.4项目目标完成《奇幻冒险之旅》游戏的设计、开发、测试和发布3.合作内容与分工3.1游戏引擎开发商责任提供游戏开发所需的完整游戏引擎及其相关技术支持负责游戏引擎的优化和升级,确保游戏性能提供必要的技术培训和指导3.2游戏公司责任负责游戏的创意设计、美术资源制作和剧情编写负责游戏的编程、测试和bug修复负责游戏的宣传、运营和市场推广3.3双方合作内容共同完成游戏开发过程中的各项工作4.技术支持与培训4.1技术支持范围提供游戏引擎的技术咨询和问题解答协助解决游戏开发过程中的技术难题4.2技术支持方式通过电话、邮件、在线会议等方式提供技术支持4.3技术培训安排在项目启动阶段,为游戏公司提供一次集中培训5.版权归属5.1游戏版权归属《奇幻冒险之旅》游戏的所有版权归游戏公司所有5.2游戏引擎版权归属游戏引擎的版权归开发商所有5.3专利权归属双方合作过程中产生的任何专利权归各自所有6.知识产权保护6.1保密条款双方对本合同内容以及合作过程中涉及的商业秘密负有保密义务6.2知识产权侵权责任如因一方侵犯另一方知识产权而引发的法律责任,由侵权方承担6.3知识产权纠纷解决双方应友好协商解决知识产权纠纷,协商不成的,提交有管辖权的人民法院诉讼解决8.交付与验收8.1交付内容开发商应按照合同约定的内容和标准,在2024年12月31日前将完整、可用的游戏引擎及相关技术文档交付给游戏公司游戏公司应按照合同约定的内容和标准,在收到游戏引擎后进行验收8.2验收标准验收标准应符合双方约定的技术规格、功能需求和性能指标8.3验收时间验收时间应在游戏公司收到游戏引擎后的十个工作日内完成8.4违约责任若开发商未能按时交付合格的游戏引擎,每延迟一天应向游戏公司支付相当于合同总价1%的违约金,累计违约金不超过合同总价的10%若游戏公司未能按时完成验收,每延迟一天应向开发商支付相当于合同总价0.5%的违约金,累计违约金不超过合同总价的5%9.保密义务9.1保密范围包括但不限于双方的技术信息、商业计划、市场数据、客户信息等9.2保密期限自合同签订之日起至合同终止后5年内9.3保密责任任何一方违反保密义务导致的信息泄露或不当使用,应承担相应的法律责任10.违约责任10.1违约情形包括但不限于未按时交付、未达到约定的质量标准、泄露商业秘密等10.2违约责任承担违约方应根据违约程度和损失情况,向守约方支付违约金或赔偿损失10.3争议解决如发生违约争议,双方应友好协商解决;协商不成的,提交合同约定的仲裁机构仲裁11.争议解决11.1争议解决方式双方应通过友好协商解决争议11.2争议解决机构如协商不成,任何一方均可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼11.3争议解决费用仲裁或诉讼费用由败诉方承担,除非仲裁庭或法院另有裁决12.合同解除12.1解除条件包括但不限于一方违约、不可抗力、双方协商一致等12.2解除程序任何一方要求解除合同时,应提前30日书面通知对方12.3解除后果合同解除后,双方应按照合同约定进行清算,并各自承担相应的责任13.合同生效与终止13.1生效条件双方签字盖章后,合同即生效13.2生效日期合同生效日期为双方签字盖章之日起13.3终止条件包括合同期限届满、双方协商一致解除、法律规定的其他情形13.4终止日期合同终止日期为合同约定的终止条件成就之日14.其他约定14.1合同附件合同附件与本合同具有同等法律效力14.2合同变更任何合同变更需经双方书面同意并签署书面文件14.3合同附件效力合同附件与本合同具有同等法律效力,如有冲突,以合同附件为准14.4合同签署日期本合同自双方签字盖章之日起生效第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义在本合同中,“第三方”指任何非甲乙双方的独立实体,包括但不限于中介方、技术顾问、法律顾问、监理单位等。15.2第三方介入范围第三方介入的范围限于协助甲乙双方完成合同约定的合作内容,提供专业服务或监督执行。16.第三方介入程序16.1第三方选定16.2第三方协议甲乙双方应与第三方签订独立的合作协议,明确双方的权利义务。17.第三方权利17.1提供专业服务第三方有权根据合作协议,为甲乙双方提供专业建议、技术支持、咨询等服务。17.2监督执行第三方有权对甲乙双方的合作过程进行监督,确保合同执行符合约定。18.第三方义务18.1尊重合同第三方应尊重本合同的内容,不得损害甲乙双方的合法权益。18.2专业责任第三方应以其专业知识和技能,提供高质量的服务。18.3保密义务第三方对本合同内容以及合作过程中涉及的商业秘密负有保密义务。19.第三方责任限额19.1责任限额定义本合同中,第三方责任限额指第三方因自身原因导致违约或损害甲乙双方权益时,对甲乙双方承担的最高赔偿金额。19.2责任限额确定第三方责任限额由甲乙双方在合作协议中约定,但不得低于本合同约定的甲乙双方责任限额。20.第三方与其他各方的责任划分20.1责任独立第三方与甲乙双方的责任是独立的,第三方对甲乙双方的责任不应影响甲乙双方之间的合同责任。20.2责任追偿若第三方违反合作协议,甲乙双方有权根据协议向第三方追偿。20.3责任限制第三方对甲乙双方的责任限于其直接造成的损失,不包括间接损失或衍生损失。21.第三方介入后的合同变更21.1变更通知甲乙双方在决定引入第三方介入时,应及时通知对方,并就相关变更进行协商。21.2变更协议任何关于第三方介入的变更,应通过书面协议形式明确,并经甲乙双方签字确认。22.第三方介入后的合同终止22.1终止条件若第三方介入导致合同无法继续执行,甲乙双方有权终止合同,并按合同约定处理相关事宜。22.2终止通知甲乙双方在决定终止合同时,应及时通知第三方,并给予合理的通知期。23.第三方介入后的争议解决23.1争议解决方式第三方介入后的争议,仍应遵循本合同约定的争议解决方式。23.2第三方责任争议若第三方责任引起争议,甲乙双方应通过协商解决,协商不成的,按本合同约定的争议解决方式处理。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:合同双方营业执照复印件要求:复印件需加盖公章,证明双方合法经营资格。2.附件二:合同双方法定代表人或授权代表身份证复印件要求:复印件需加盖公章,证明授权代表身份。3.附件三:游戏引擎技术规格说明书说明:详细描述游戏引擎的技术参数、功能要求和性能指标。4.附件四:游戏开发进度计划表说明:列出游戏开发各阶段的任务、时间节点和预期成果。5.附件五:游戏测试报告说明:记录游戏测试过程中的各项指标和结果。6.附件六:知识产权归属证明文件说明:证明游戏版权、游戏引擎版权和专利权的归属。7.附件七:保密协议说明:明确双方对商业秘密的保密义务和违约责任。8.附件八:第三方合作协议说明:详细约定第三方介入的具体内容、权利义务和责任限额。9.附件九:合同变更协议说明:记录合同变更的条款和双方签字。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:开发商未按时交付游戏引擎责任认定:每延迟一天,开发商应向游戏公司支付相当于合同总价1%的违约金,累计违约金不超过合同总价的10%。示例:若合同总价为100万元,开发商延迟交付10天,则应支付1万元违约金。2.违约行为:游戏公司未按时完成验收责任认定:每延迟一天,游戏公司应向开发商支付相当于合同总价0.5%的违约金,累计违约金不超过合同总价的5%。示例:若合同总价为100万元,游戏公司延迟验收5天,则应支付0.25万元违约金。3.违约行为:第三方泄露商业秘密责任认定:第三方应承担相应的法律责任,并向甲乙双方支付违约金或赔偿损失。示例:若第三方泄露商业秘密导致损失10万元,则应赔偿10万元。4.违约行为:甲乙双方未履行保密义务责任认定:违约方应承担相应的法律责任,并向守约方支付违约金或赔偿损失。示例:若一方泄露商业秘密导致损失5万元,则应赔偿5万元。5.违约行为:第三方未提供合格服务责任认定:第三方应承担相应的法律责任,并向甲乙双方支付违约金或赔偿损失。示例:若第三方未按约定提供技术支持,导致项目延误,则应赔偿由此产生的损失。全文完。2024年度某游戏公司与游戏引擎开发商之间的游戏开发合作合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式2.合作游戏项目概述2.1游戏名称2.2游戏类型2.3游戏目标2.4游戏开发周期3.游戏引擎开发商提供的服务内容3.1游戏引擎授权3.2技术支持与培训3.3技术更新与维护4.游戏开发团队组建及职责4.1游戏公司负责人员4.2游戏引擎开发商负责人员4.3团队合作与沟通机制5.知识产权归属5.1游戏版权5.2游戏引擎相关技术5.3合作过程中产生的知识产权6.合作费用及支付方式6.1费用总额6.2支付方式6.3支付时间7.合作期限及终止条件7.1合作期限7.2终止条件7.3终止程序8.违约责任8.1违约行为8.2违约责任承担8.3违约赔偿9.保密条款9.1保密信息范围9.2保密义务9.3保密期限10.解纷方式10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同生效及修改11.1合同生效条件11.2合同修改程序12.其他约定事项12.1不可抗力12.2合同份数12.3合同附件13.合同签署13.1签署日期13.2签署地点13.3签署人员14.合同附件清单第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称(1)游戏公司名称:游戏有限公司(2)游戏引擎开发商名称:YY游戏引擎科技有限公司1.2合同双方地址(1)游戏公司地址:省市区街道号(2)游戏引擎开发商地址:省市区街道号1.3合同双方联系方式2.合作游戏项目概述2.1游戏名称:《梦幻西游》2.2游戏类型:MMORPG2.3游戏目标:打造一款具有高度可玩性、丰富剧情和精美画面的网络游戏2.4游戏开发周期:自合同生效之日起12个月内完成游戏开发与测试3.游戏引擎开发商提供的服务内容3.1游戏引擎授权(1)授权范围:游戏有限公司拥有在《梦幻西游》游戏中使用YY游戏引擎科技有限公司提供的引擎的权利(2)授权期限:与游戏开发周期一致3.2技术支持与培训(1)技术支持:YY游戏引擎科技有限公司提供游戏开发过程中的技术支持,包括但不限于bug修复、性能优化等(2)培训:为游戏有限公司提供至少2次的技术培训,培训内容包括引擎使用、功能介绍等3.3技术更新与维护(1)技术更新:YY游戏引擎科技有限公司将定期更新引擎版本,并提供新版本的技术支持(2)维护:YY游戏引擎科技有限公司负责引擎的日常维护,确保引擎稳定运行4.游戏开发团队组建及职责4.1游戏公司负责人员(1)项目经理:负责整个游戏项目的进度、质量及团队管理(2)美术设计师:负责游戏场景、角色、道具等美术资源的制作(3)程序开发人员:负责游戏引擎的开发及游戏逻辑的实现4.2游戏引擎开发商负责人员(1)技术支持工程师:负责游戏开发过程中的技术支持(2)培训师:负责为游戏公司提供技术培训4.3团队合作与沟通机制(1)定期会议:双方团队每周至少召开一次项目会议,沟通项目进展及问题解决(2)线上沟通:通过即时通讯工具保持日常沟通,及时反馈问题及进度5.知识产权归属5.1游戏版权(1)游戏公司拥有《梦幻西游》游戏的版权,包括但不限于游戏名称、游戏画面、游戏音乐等(2)游戏引擎开发商在授权范围内,不得将《梦幻西游》游戏的版权转让或许可给第三方5.2游戏引擎相关技术(1)游戏公司拥有在《梦幻西游》游戏中使用YY游戏引擎科技有限公司提供的引擎的权利(2)游戏引擎开发商保留其引擎技术的知识产权,不得将其用于其他游戏项目5.3合作过程中产生的知识产权(1)双方在合作过程中产生的知识产权,除明确归一方所有外,归双方共同所有(2)双方共同拥有的知识产权,在合作结束后,按照各自贡献比例进行分配6.合作费用及支付方式6.1费用总额:人民币万元整6.2支付方式:(1)合同生效后5个工作日内,支付合同总金额的30%作为预付款(2)游戏开发过程中,根据项目进度支付合同总金额的40%(3)游戏开发完成并通过验收后5个工作日内,支付合同总金额的20%(4)游戏上线运营后,根据实际运营收入,按照约定比例支付剩余款项7.合作期限及终止条件7.1合作期限:自合同生效之日起12个月内7.2终止条件:(1)合同到期自然终止(2)任何一方违反合同约定,经另一方书面通知后,仍不改正的(3)发生不可抗力,导致合同无法继续履行的7.3终止程序:(1)合同到期或终止条件发生时,双方应立即通知对方(3)合同终止后,双方应按照约定支付剩余款项8.违约责任8.1违约行为(1)游戏公司未按时支付费用(2)游戏引擎开发商未按时提供技术支持或培训(3)游戏公司未按时完成游戏开发任务(4)游戏引擎开发商未按时更新或维护引擎8.2违约责任承担(1)对于未按时支付费用的,应向对方支付违约金,违约金为未支付金额的1%每日(2)对于未按时提供技术支持或培训的,应向对方支付违约金,违约金为每延迟一天,按合同总金额的0.1%计算(3)对于未按时完成游戏开发任务的,应向对方支付违约金,违约金为每延迟一天,按合同总金额的0.2%计算(4)对于未按时更新或维护引擎的,应向对方支付违约金,违约金为每延迟一天,按合同总金额的0.1%计算8.3违约赔偿(1)因违约行为给对方造成损失的,应赔偿对方的实际损失(2)违约方应承担因违约行为导致的所有诉讼费用和律师费用9.保密条款9.1保密信息范围(1)双方在合作过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、经营信息等(2)合同内容、项目进展等任何与合同执行相关的事项9.2保密义务(1)双方对本合同及合作过程中知悉的保密信息负有保密义务(2)未经对方同意,不得向任何第三方泄露或披露保密信息9.3保密期限(1)保密期限自合同生效之日起至合同终止后3年(2)即使合同终止,保密义务仍应继续履行10.解纷方式10.1争议解决方式(1)双方应友好协商解决争议(2)协商不成,任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼10.2争议解决机构(1)双方同意将争议提交至合同签订地人民法院解决10.3争议解决程序(1)争议提交法院后,按照法院的诉讼程序进行(2)法院应尽快审理并作出裁决11.合同生效及修改11.1合同生效条件(1)双方代表签字盖章(2)合同经双方法定代表人或授权代表签字11.2合同修改程序(1)任何一方提出修改合同内容,应书面通知对方(2)双方协商一致后,修改内容应以书面形式签订补充协议,作为合同的一部分12.其他约定事项12.1不可抗力(1)不可抗力是指双方在签订合同时无法预见、无法避免并不能克服的客观情况(2)发生不可抗力事件,导致合同无法履行的,双方互不承担违约责任12.2合同份数(1)本合同一式四份,双方各执两份,具有同等法律效力12.3合同附件项目详细需求说明书技术规格说明书支付计划表保密协议13.合同签署13.1签署日期(1)本合同自双方代表签字盖章之日起生效13.2签署地点(1)本合同签署地点为省市区街道号13.3签署人员(1)游戏公司代表:X(2)游戏引擎开发商代表:X14.合同附件清单(1)项目详细需求说明书(2)技术规格说明书(3)支付计划表(4)保密协议第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义(1)第三方是指在本合同履行过程中,经甲乙双方同意,参与合同履行或提供特定服务的独立第三方实体。(2)第三方不包括甲乙双方及其员工、代理或关联方。15.2第三方介入形式提供专业咨询或技术服务作为中介方协助交易达成承担部分或全部合同义务其他甲乙双方约定的形式15.3第三方选择与介入程序(1)甲乙双方应共同决定第三方选择,并书面通知对方。(2)第三方介入前,甲乙双方应与第三方签订单独的协议,明确双方的权利义务。(3)第三方介入后,甲乙双方应确保第三方的行为符合本合同的要求。16.甲乙双方的权利与义务16.1甲方的权利与义务(1)甲方有权要求第三方按照本合同和双方协议履行义务。(2)甲方应确保第三方履行义务时,不损害乙方的合法权益。(3)甲方应监督第三方的工作,确保其符合合同要求。16.2乙方的权利与义务(1)乙方有权要求第三方按照本合同和双方协议履行义务。(2)乙方应确保第三方履行义务时,不损害甲方的合法权益。(3)乙方应监督第三方的工作,确保其符合合同要求。17.第三方的权利与义务17.1第三方的权利(1)第三方有权要求甲乙双方按照本合同和双方协议履行义务。(2)第三方有权获得甲乙双方按照协议支付的报酬。17.2第三方的义务(1)第三方应按照本合同和双方协议履行其义务。(2)第三方应遵守甲乙双方约定的保密条款。(3)第三方应承担因自身过错导致合同无法履行的责任。18.第三方责任限额18.1第三方责任限额(1)第三方对甲乙双方或其各自的财产损失,承担的责任限额为人民币万元。(2)如第三方责任超过限额,超出部分由甲乙双方根据损失比例承担。19.第三方介入的合同变
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 山东二年级下试卷及答案
- 2025路灯维护合同范本
- 炼铁废渣热处理与资源化利用技术考核试卷
- 笔的批量生产技术考核试卷
- 矿山质量管理与体系建设考核试卷
- 园区物业管理团队激励与绩效管理考核试卷
- 《课件审核》课件
- 羊的饲养市场营销策略考核试卷
- 稀土金属压延加工的绿色可持续发展策略研究考核试卷
- 腈纶纤维的形状记忆性能与应用探索考核试卷
- 育种学 课件 第9章 林木抗逆性育种学习资料
- 2025年江苏南通苏北七市高三二模高考生物试卷(含答案详解)
- 电气自动化基础知识
- 超尔星雅学习形势与政策(2025春)课程作业参考答案
- 多智能体协同控制-第1篇-深度研究
- 携手赋能少年志 双向奔赴赢未来 2025年五年级下学期家长会 课件
- 2025年港口国企笔试题库及答案
- 如何筛选简历课件
- Unit5 Humans and nature Lesson 3 Race to the pole 教学设计 -2024-2025学年高中英语北师大版(2019)必修第二册
- 把握DeepSeek时刻携手同行 华为昇腾AI解决方案汇报
- 声乐理论基础知识
评论
0/150
提交评论