版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度软件许可合同:软件开发商与用户关于软件使用的许可协议本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1软件开发商信息1.2用户信息2.软件许可授权范围2.1许可软件名称2.2许可软件版本2.3许可软件使用方式3.许可费用及支付方式3.1许可费用金额3.2支付方式3.3支付时间4.许可期限4.1许可起始日期4.2许可终止日期5.许可软件的使用限制5.1使用地域限制5.2使用人数限制5.3使用场景限制6.许可软件的更新与维护6.1软件更新频率6.2软件维护责任7.知识产权保护7.1软件开发商知识产权声明7.2用户知识产权声明8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担方式9.争议解决方式9.1争议解决途径9.2争议解决程序10.合同生效及终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件11.合同变更与解除11.1合同变更程序11.2合同解除程序12.通知与送达12.1通知方式12.2送达地址13.其他约定事项13.1隐私保护13.2法律适用14.合同附件第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1软件开发商信息1.1.1软件开发商名称:X科技有限公司1.1.2软件开发商地址:省市区路号1.1.3联系人:1.1.4联系电话:138xxxx56781.2用户信息1.2.1用户名称:有限公司1.2.2用户地址:省市区路号1.2.3联系人:1.2.4联系电话:139xxxx56782.软件许可授权范围2.1许可软件名称:《智能办公管理系统》2.2许可软件版本:V1.02.3许可软件使用方式:单机版3.许可费用及支付方式3.1许可费用金额:人民币10万元整3.2支付方式:银行转账3.3支付时间:本合同签订之日起10个工作日内4.许可期限4.1许可起始日期:2024年1月1日4.2许可终止日期:2026年12月31日5.许可软件的使用限制5.1使用地域限制:仅限于中国大陆境内使用5.2使用人数限制:不超过100人5.3使用场景限制:仅限于企业内部办公管理使用,不得用于商业用途或非法活动6.许可软件的更新与维护6.1软件更新频率:每年至少进行一次重大版本更新6.2软件维护责任:软件开发商负责提供软件的技术支持,包括但不限于问题解答、故障排除等7.知识产权保护7.1软件开发商知识产权声明:本合同授权的软件及其相关技术资料均为软件开发商的知识产权,未经许可,用户不得复制、传播、修改或用于任何非法目的。7.2用户知识产权声明:用户保证其提供的任何信息、数据或资料不侵犯任何第三方的知识产权,否则由用户承担全部责任。8.违约责任8.1违约情形8.1.1用户未按约定支付许可费用8.1.2用户违反使用限制,将软件用于非法用途或商业目的8.1.3用户未按照规定使用软件,导致软件损坏或性能下降8.1.4软件开发商未按约定提供软件更新和维护服务8.2违约责任承担方式8.2.1用户未支付许可费用,应立即补足,并支付逾期付款的滞纳金8.2.2用户违反使用限制,软件开发商有权立即终止许可,并要求用户赔偿相应损失8.2.3用户未按约定使用软件,软件开发商有权要求用户停止使用,并赔偿由此造成的损失8.2.4软件开发商未提供更新和维护服务,应立即采取措施纠正,并赔偿用户因此遭受的损失9.争议解决方式9.1争议解决途径9.1.1通过友好协商解决9.1.2协商不成的,提交至合同签订地人民法院诉讼解决9.2争议解决程序9.2.1双方应在收到争议通知之日起30日内提出书面答辩9.2.2法院审理期限不超过6个月,如有特殊情况,可适当延长10.合同生效及终止10.1合同生效条件10.1.1双方签署合同10.1.2用户支付许可费用10.1.3合同经双方签字盖章后生效10.2合同终止条件10.2.1合同期限届满10.2.2双方协商一致解除合同10.2.3因违约导致合同解除11.合同变更与解除11.1合同变更程序11.1.1双方协商一致,书面修改合同条款11.1.2修改后的合同条款自双方签字盖章之日起生效11.2合同解除程序11.2.1双方协商一致,书面解除合同11.2.2因违约导致合同解除,违约方应承担相应责任12.通知与送达12.1通知方式12.1.1通过书面形式进行通知12.1.2通过电子邮件、传真等方式进行通知12.2送达地址12.2.1软件开发商地址:省市区路号12.2.2用户地址:省市区路号13.其他约定事项13.1隐私保护13.1.1双方承诺对对方提供的个人信息予以保密,未经对方同意不得向任何第三方泄露13.2法律适用13.2.1本合同适用中华人民共和国法律13.3不可抗力13.3.1因不可抗力导致合同无法履行,双方互不承担责任,但应立即通知对方14.合同附件14.1.1本合同14.1.2许可费用支付凭证14.1.3软件安装与使用说明14.1.4任何其他与合同执行相关的文件和资料第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的概念与范围15.1第三方定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中,经甲乙双方同意,介入合同关系的外部主体,包括但不限于中介方、技术服务提供商、技术支持方、支付服务方等。15.2第三方介入的范围15.2.1第三方介入的范围包括但不限于协助合同履行、提供专业服务、解决合同争议、提供资金支付服务等。16.第三方介入的程序与条件16.1第三方介入的程序16.1.1甲乙双方应就第三方介入达成书面协议,明确第三方的职责和权利。16.1.2第三方介入协议应作为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力。16.2第三方介入的条件16.2.1第三方介入应经甲乙双方书面同意。16.2.2第三方应具备完成其职责所需的专业能力和资质。16.2.3第三方介入不应违反本合同的规定,不应损害甲乙双方的合法权益。17.第三方的责任与义务17.1第三方的责任17.1.1第三方应按照介入协议履行其职责,保证其提供的服务符合合同要求。17.1.2第三方应遵守相关法律法规,不得从事非法活动。17.2第三方的义务17.2.1第三方应保持对甲乙双方信息的保密。17.2.2第三方应配合甲乙双方进行合同履行的监督和检查。18.第三方的权利18.1第三方有权要求甲乙双方按照合同约定支付其提供服务的费用。18.1.1第三方的服务费用应在合同中明确,包括但不限于技术服务费、中介费、咨询费等。18.1.2第三方有权要求甲乙双方在合理期限内支付服务费用。19.第三方的责任限额19.1第三方的责任限额19.1.1第三方的责任限额应根据其提供的服务性质和合同约定确定。19.1.2第三方的责任限额不得超过合同约定或法律规定。20.第三方与其他各方的划分说明20.1责任划分20.1.1甲乙双方对第三方提供的服务承担连带责任,除非第三方存在故意或重大过失。20.1.2第三方对因其服务引起的损失,应承担相应的责任。20.2权利划分20.2.1第三方有权要求甲乙双方按照合同约定支付服务费用。20.2.2第三方有权要求甲乙双方在合理期限内提供必要的信息和协助。20.3争议解决20.3.1第三方与其他各方的争议,应通过协商解决。20.3.2协商不成的,可提交至合同签订地人民法院诉讼解决。21.第三方介入的终止21.1第三方介入的终止条件21.1.1合同履行完毕或终止。21.1.2第三方介入协议约定的终止条件成就。21.1.3第三方自愿退出或被甲乙双方解约。21.2第三方介入的终止程序21.2.1第三方介入协议终止前,甲乙双方应就终止后的善后事宜进行协商。21.2.2第三方介入协议终止后,甲乙双方应根据协议约定处理相关事宜。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.合同文本详细要求:合同文本应完整无缺,包括所有条款、附件、签字盖章等。说明:合同文本是合同的主要组成部分,是双方权利义务的依据。2.许可费用支付凭证详细要求:支付凭证应清晰显示支付金额、支付时间、收款人信息等。说明:支付凭证是用户支付许可费用的证明,是合同履行的必要文件。3.软件安装与使用说明详细要求:说明应包括软件安装步骤、使用方法、常见问题解答等。说明:软件安装与使用说明是用户正确使用软件的指南,有助于用户快速上手。4.第三方介入协议详细要求:协议应明确第三方的职责、权利、义务、责任限额等。说明:第三方介入协议是合同附件,用于规范第三方在合同履行中的行为。5.软件更新与维护记录详细要求:记录应包括更新日期、更新内容、维护情况等。说明:软件更新与维护记录是软件维护情况的记录,有助于跟踪软件的维护状态。6.争议解决记录详细要求:记录应包括争议发生时间、争议内容、解决方案等。说明:争议解决记录是双方解决争议过程的记录,有助于了解争议解决情况。7.通知与送达凭证详细要求:凭证应包括通知内容、发送时间、接收人信息等。说明:通知与送达凭证是双方进行通知和送达的证明,有助于确保通知的有效性。说明二:违约行为及责任认定:1.用户未按约定支付许可费用责任认定标准:用户未在约定时间内支付许可费用,视为违约。示例:用户应在合同签订之日起10个工作日内支付许可费用,逾期未支付,视为违约。2.用户违反使用限制责任认定标准:用户将软件用于非法用途或商业目的,或超出使用人数和地域限制,视为违约。示例:用户未经许可将软件用于商业活动,超出使用人数限制,视为违约。3.软件开发商未按约定提供软件更新和维护服务责任认定标准:软件开发商未在约定时间内提供软件更新和维护服务,视为违约。示例:软件开发商应在每年至少进行一次重大版本更新,未按时更新,视为违约。4.第三方未按约定履行职责责任认定标准:第三方未按介入协议履行其职责,或违反相关法律法规,视为违约。示例:第三方未提供合格的技术服务,或泄露用户信息,视为违约。5.合同一方未履行保密义务责任认定标准:合同一方泄露对方信息,或未按约定保密,视为违约。示例:合同一方未经许可向第三方泄露对方商业秘密,视为违约。全文完。2024年度软件许可合同:软件开发商与用户关于软件使用的许可协议2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1软件开发商基本信息1.2用户基本信息2.软件产品信息2.1软件名称及版本2.2软件功能描述2.3软件技术规格3.许可类型与期限3.1许可类型3.2许可期限4.许可费用及支付方式4.1许可费用金额4.2支付方式及时间4.3付款凭证要求5.使用范围与限制5.1使用范围5.2使用限制6.软件更新与维护6.1软件更新政策6.2软件维护服务内容6.3维护费用及支付方式7.软件知识产权归属7.1软件知识产权归属说明7.2知识产权保护措施8.违约责任8.1软件开发商违约责任8.2用户违约责任9.争议解决方式9.1争议解决原则9.2争议解决途径9.3争议解决时效10.合同生效与终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件11.合同附件11.1合同附件清单11.2合同附件内容12.合同签署12.1签署日期12.2签署地点12.3签署代表13.合同变更与解除13.1合同变更程序13.2合同解除条件14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1软件开发商基本信息1.1.1名称:软件科技有限公司1.1.2注册地址:省市区路号1.1.3法定代表人:1.1.4联系电话:138001380001.2用户基本信息1.2.1名称:科技有限公司1.2.2注册地址:省市区路号1.2.3法定代表人:1.2.4联系电话:139001390002.软件产品信息2.1软件名称及版本2.1.1软件名称:管理系统V1.02.1.2软件版本:V1.02.2软件功能描述2.2.1系统管理:用户管理、角色管理、权限管理2.2.2数据管理:数据录入、数据查询、数据导出2.2.3业务处理:订单处理、库存管理、财务管理2.3软件技术规格2.3.1操作系统:Windows102.3.2数据库:MySQL5.72.3.3开发语言:Java2.3.4开发框架:SpringBoot2.3.5编码规范:Java编码规范3.许可类型与期限3.1许可类型3.1.1单机许可:仅限一台计算机使用3.2许可期限3.2.1许可期限:自合同生效之日起至2025年12月31日止4.许可费用及支付方式4.1许可费用金额4.1.1许可费用:人民币贰拾万元整(¥200,000.00)4.2支付方式及时间4.2.1支付方式:银行转账4.2.2支付时间:合同生效之日起10个工作日内4.3付款凭证要求4.3.1付款凭证:银行转账汇款凭证5.使用范围与限制5.1使用范围5.1.1用户可在合同规定的许可期限内,在合同规定的单机许可范围内使用软件5.2使用限制5.2.1未经软件开发商书面同意,用户不得将软件复制、出租、转让或以其他方式提供给第三方使用5.2.2用户不得对软件进行逆向工程、反编译、解密等行为6.软件更新与维护6.1软件更新政策6.1.1软件开发商将根据市场变化和技术发展,定期对软件进行更新6.2软件维护服务内容6.2.1提供软件使用过程中的技术支持6.2.2定期检查软件运行状态,确保软件正常运行6.3维护费用及支付方式6.3.1维护费用:人民币壹万元整(¥10,000.00)6.3.2支付方式:银行转账7.软件知识产权归属7.1软件知识产权归属说明7.1.1软件开发商拥有软件的知识产权,包括但不限于著作权、专利权、商标权等7.2知识产权保护措施7.2.1软件开发商将对软件进行加密保护,防止未经授权的复制和使用7.2.2软件开发商将对知识产权进行法律保护,维护自身合法权益8.违约责任8.1软件开发商违约责任8.1.1若软件开发商未能按照合同约定提供软件或服务,用户有权要求开发商退还部分或全部许可费用8.1.2若软件开发商未能及时进行软件更新和维护,导致用户遭受损失,开发商应承担相应的赔偿责任8.1.3若软件开发商侵犯用户知识产权,用户有权要求停止侵权行为,并赔偿损失8.2用户违约责任8.2.1若用户违反合同约定使用软件,如未经授权复制、出租、转让等,开发商有权解除合同并要求赔偿损失8.2.2若用户未按约定支付许可费用或维护费用,开发商有权暂停或终止提供服务9.争议解决方式9.1争议解决原则9.1.1双方应本着公平、公正、诚实信用的原则解决争议9.2争议解决途径9.2.1双方应通过友好协商解决争议9.2.2若协商不成,任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决9.3争议解决时效9.3.1争议发生后,双方应在30日内进行协商9.3.2若协商不成,任何一方均有权在协商期满后30日内向人民法院提起诉讼10.合同生效与终止10.1合同生效条件10.1.1双方签署合同,并按照合同约定支付许可费用10.1.2本合同自双方签字盖章之日起生效10.2合同终止条件10.2.1合同期限届满10.2.2双方协商一致解除合同10.2.3因一方违约导致合同无法继续履行11.合同附件11.1合同附件清单11.1.1本合同11.1.2软件许可协议11.1.3软件技术规格说明书11.1.4付款凭证11.2合同附件内容11.2.1本合同附件内容应与本合同一致12.合同签署12.1签署日期12.1.1合同签署日期:2024年4月1日12.2签署地点12.2.1合同签署地点:省市区路号12.3签署代表12.3.1软件开发商代表:12.3.2用户代表:13.合同变更与解除13.1合同变更程序13.1.1双方应就合同变更事项达成书面协议13.1.2合同变更协议与本合同具有同等法律效力13.2合同解除条件13.2.1合同到期13.2.2双方协商一致解除合同13.2.3因一方违约导致合同无法继续履行14.其他约定事项14.1法律适用14.1.1本合同适用中华人民共和国法律14.2通知与送达14.2.1除非另有约定,所有通知应以书面形式发送至对方指定的地址14.2.2通知自发送之日起生效,除非证明对方已实际收到通知第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同中的“第三方”是指除甲乙双方以外的任何个人、组织或机构,包括但不限于中介方、技术支持方、认证机构、咨询顾问等。16.第三方介入的必要性16.1甲乙双方可根据合同履行情况,经协商一致,决定是否邀请第三方介入。16.2.1技术难题解决16.2.2法律咨询16.2.3项目监理16.2.4质量认证17.第三方责任17.1第三方在介入本合同时,应遵守甲乙双方之间的约定,并承担相应的法律责任。17.2第三方责任限额17.2.1第三方因自身原因造成甲乙双方损失的,应承担相应的赔偿责任,但赔偿金额不得超过合同总金额的10%。17.2.2第三方责任限额可根据具体情况由甲乙双方另行约定。18.第三方权利18.1.1获取履行合同所需的信息和数据18.1.2在合同约定的范围内提供专业意见或建议18.1.3依照合同约定收取相应的服务费用19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲乙双方的关系为独立第三方关系,第三方不承担甲乙双方之间的直接合同责任。19.2第三方与甲乙双方的权利义务划分如下:19.2.1第三方对甲乙双方的责任仅限于其提供的服务范围,不包括甲乙双方之间的合同履行责任。19.2.2甲乙双方之间的合同责任由甲乙双方自行承担,第三方不参与其中。19.2.3第三方在提供服务的范围内,对甲乙双方负有保密义务。20.第三方介入的程序20.1甲乙双方在决定邀请第三方介入时,应提前至少30日书面通知对方。20.2第三方介入前,甲乙双方应就第三方介入的具体事项、权利义务、责任限额等达成书面协议。20.3第三方介入后,甲乙双方应保持沟通,确保第三方能够顺利履行其职责。21.第三方变更21.1如甲乙双方同意变更第三方,应书面通知对方,并就变更后的第三方与原第三方之间的权利义务进行明确约定。21.2第三方变更不影响本合同其他条款的效力。22.第三方介入的终止22.1如第三方因故无法继续履行其职责,甲乙双方应协商决定是否更换第三方或终止第三方介入。22.2第三方介入终止后,甲乙双方应就相关事宜进行结算,并按照本合同约定处理。23.特别约定23.1如第三方介入涉及保密信息,甲乙双方应确保第三方遵守保密义务。23.2如第三方介入涉及知识产权,甲乙双方应确保第三方尊重相关知识产权。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.本合同1.1详细要求
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 承包食堂居间合同范例
- 山林下肥合同范例
- 出售转让分切机合同范例
- 2025年贵阳道路货运运输从业资格证模拟考试
- 宜阳装修合同范例
- 标线设备租赁合同范例
- 峨眉山市公墓销售合同范例
- 烟酒超市兼营合同范例
- 农村房子维修合同范例
- 书房改造租房合同范例
- 2023-2024学年云南省昆明市盘龙区九年级上学期期末物理试卷及答案
- 家庭局域网组建课件
- 《结构化学》课件
- 福建省厦门市2023-2024学年九年级上学期化学用语教学质量监测试题(无答案)
- 导医接待中的患者满意度调查
- 国开电大可编程控制器应用实训形考任务5
- 采购与供应管理流程培训课程
- pmc年终总结报告
- 上海话剧艺术中心岗位设置实施方案
- 龚举成GE战略变革历程案例
- 广西壮族自治区柳州市2023-2024学年部编版八年级上学期期末历史试题
评论
0/150
提交评论