版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度预制梁场模板制作与安装劳务分包合同本合同目录一览1.合同概述1.1合同背景1.2合同目的1.3合同双方1.4合同期限1.5合同价款及支付方式1.6合同履行地点2.模板制作要求2.1模板材料规格2.2模板设计标准2.3模板制作工艺2.4模板质量要求2.5模板交付时间2.6模板验收标准3.模板安装要求3.1安装施工方案3.2安装人员资质3.3安装设备要求3.4安装进度安排3.5安装质量保证3.6安装验收程序4.质量保证与验收4.1质量保证承诺4.2质量验收标准4.3质量问题处理4.4验收报告4.5验收时间与地点5.安全生产与文明施工5.1安全生产责任5.2安全管理制度5.3文明施工要求5.4安全生产事故处理6.环境保护与资源节约6.1环境保护措施6.2资源节约要求6.3环境监测与评估6.4环境违法行为处理7.保险与责任7.1保险种类与额度7.2保险责任范围7.3责任事故处理7.4保险理赔程序8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担8.3违约金计算8.4违约争议解决9.合同解除与终止9.1合同解除条件9.2合同终止程序9.3合同解除后的处理9.4合同终止后的责任10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序10.4争议解决费用11.合同附件11.1附件一:模板制作与安装图纸11.2附件二:合同双方资质证明文件11.3附件三:其他相关文件12.合同生效与修改12.1合同生效条件12.2合同修改程序12.3合同补充协议13.合同解除与终止13.1合同解除条件13.2合同终止程序13.3合同解除后的处理13.4合同终止后的责任14.其他约定事项14.1通知方式与送达14.2合同份数与生效14.3合同签订与见证14.4合同语言与法律适用第一部分:合同如下:1.合同概述1.1合同背景本合同签订于2024年,甲方为项目施工现场,乙方为预制梁场模板制作与安装劳务分包单位。1.2合同目的本合同旨在明确甲乙双方在预制梁场模板制作与安装过程中的权利、义务和责任,确保工程顺利进行。1.3合同双方甲方:项目施工现场乙方:预制梁场模板制作与安装公司1.4合同期限本合同有效期为2024年1月1日至2024年12月31日。1.5合同价款及支付方式本合同总价款为人民币万元整。支付方式为分阶段支付,具体支付节点及比例如下:(1)合同签订后5个工作日内,乙方提交合格资质证明文件,甲方支付合同总价的10%;(2)模板制作完成后,甲方支付合同总价的30%;(3)模板安装完成后,甲方支付合同总价的30%;(4)工程验收合格后,甲方支付合同总价的20%;(5)质保期满后,甲方支付合同总价的10%。1.6合同履行地点本合同履行地点为甲方项目施工现场。2.模板制作要求2.1模板材料规格模板材料应采用符合国家标准的优质钢板、木材等材料,厚度不得低于规定要求。2.2模板设计标准模板设计应满足工程结构、施工要求,并符合相关设计规范。2.3模板制作工艺模板制作应遵循相关工艺流程,确保模板质量。2.4模板质量要求模板表面平整,无明显变形、裂纹、锈蚀等缺陷;结构稳固,连接牢固;尺寸准确,误差在允许范围内。2.5模板交付时间模板制作完成后,乙方应在约定时间内将模板交付甲方。2.6模板验收标准模板验收标准应符合国家相关规范和甲方要求,由甲方组织验收。3.模板安装要求3.1安装施工方案乙方应根据工程特点和施工要求,制定详细的安装施工方案,报甲方审批。3.2安装人员资质安装人员应具备相应资质,且经过专业培训。3.3安装设备要求安装设备应满足工程需求,性能良好。3.4安装进度安排乙方应按照施工进度计划,合理安排安装工作,确保工程顺利进行。3.5安装质量保证乙方应采取有效措施,确保安装质量。3.6安装验收程序安装完成后,甲方应组织验收,乙方应积极配合。4.质量保证与验收4.1质量保证承诺乙方承诺所提供的模板和安装服务符合合同约定和国家标准。4.2质量验收标准质量验收标准应符合国家相关规范和甲方要求。4.3质量问题处理如发现质量问题,乙方应在约定时间内进行整改,直至符合质量要求。4.4验收报告验收完成后,乙方应向甲方提交验收报告。4.5验收时间与地点验收时间由甲方确定,验收地点为施工现场。8.保险与责任8.1保险种类与额度乙方应为其工作人员购买意外伤害保险,保险额度不低于每人每年人民币万元。8.2保险责任范围保险责任范围包括因施工过程中发生的人身伤亡、疾病、事故等。8.3责任事故处理发生责任事故后,乙方应及时向甲方报告,并按照保险公司的规定进行事故处理。8.4保险理赔程序保险理赔程序按照保险公司规定执行,甲方应配合乙方进行理赔。9.违约责任9.1违约情形包括但不限于未按时交付模板、安装质量不符合要求、未按规定进行安全文明施工等。9.2违约责任承担乙方违反合同约定,应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.3违约金计算违约金按合同总价的%计算,逾期交付模板或安装质量不合格的,按每日元计算。9.4违约争议解决违约争议应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.合同解除与终止10.1合同解除条件包括但不限于一方严重违约、不可抗力、合同目的无法实现等。10.2合同终止程序合同解除或终止,双方应协商一致,并签订书面协议。10.3合同解除后的处理10.4合同终止后的责任合同终止后,双方应按照约定承担各自的责任,包括但不限于赔偿损失、支付费用等。11.争议解决11.1争议解决方式争议解决方式为协商、调解、仲裁或诉讼。11.2争议解决机构协商、调解由双方自行选择;仲裁由双方共同选择的仲裁机构进行;诉讼由合同签订地人民法院管辖。11.3争议解决程序争议解决程序按照所选争议解决方式的相关规定执行。11.4争议解决费用争议解决费用由败诉方承担,双方另有约定的除外。12.合同附件12.1附件一:模板制作与安装图纸12.2附件二:合同双方资质证明文件12.3附件三:其他相关文件13.合同生效与修改13.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同修改程序合同修改需经双方协商一致,并以书面形式签订补充协议。14.其他约定事项14.1通知方式与送达通知应以书面形式进行,送达方式为邮寄或直接送达。14.2合同份数与生效本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。14.3合同签订与见证本合同由双方代表签字盖章,并经见证人见证。14.4合同语言与法律适用本合同以中文书写,适用中华人民共和国法律。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义在本合同中,第三方指除甲乙双方以外的任何个人、企业、机构或其他实体,包括但不限于监理单位、检测机构、设计单位、咨询服务机构等。15.2第三方介入原因(1)甲方或乙方请求第三方提供专业服务;(2)合同履行过程中,需要第三方进行监督、检测或评估;(3)合同履行过程中,出现争议需要第三方调解或仲裁。16.第三方责权利16.1第三方责任第三方应承担其专业服务范围内的责任,包括但不限于:(1)按照合同约定提供专业服务;(2)保证服务质量符合行业标准;(3)对因自身原因造成的损失承担责任。16.2第三方权利(1)根据合同约定收取服务费用;(2)要求甲乙双方提供必要的信息和协助;(3)在合同履行过程中,对甲乙双方的行为进行监督。16.3第三方义务(1)保守甲乙双方商业秘密;(2)按照合同约定的时间和标准提供服务;(3)对服务过程中发现的问题提出建议或解决方案。17.第三方责任限额17.1责任限额确定第三方责任限额应根据其提供服务的性质、风险程度和合同约定确定。17.2责任限额范围第三方责任限额包括但不限于:(1)因第三方提供的服务直接导致的损失;(2)因第三方未履行合同义务导致的损失;(3)因第三方故意或重大过失导致的损失。17.3责任限额履行第三方责任限额应在合同中明确约定,并在第三方提供服务前由甲乙双方共同确认。18.第三方介入程序18.1介入申请甲乙任何一方均可向第三方提出介入申请,并说明介入原因和需求。18.2第三方介入审核第三方在收到介入申请后,应在约定时间内进行审核,决定是否接受介入。18.3第三方介入协议甲乙双方与第三方达成一致后,应签订书面协议,明确第三方介入的具体事项、服务内容、费用、责任限额等。19.第三方与其他各方的关系19.1第三方与甲方的关系19.2第三方与乙方的关系19.3第三方与合同履行第三方介入后,应按照合同约定和甲乙双方的要求,履行其专业服务职责。20.第三方介入的变更与解除20.1变更程序如需变更第三方介入的内容或方式,甲乙双方应与第三方协商一致,并签订变更协议。20.2解除程序如需解除第三方介入,甲乙双方应与第三方协商一致,并签订解除协议。20.3解除后的责任第三方介入解除后,甲乙双方应根据合同约定承担各自的责任。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:模板制作与安装图纸要求:图纸应详细标注模板尺寸、材料、安装位置等信息,符合工程设计和施工要求。说明:图纸为模板制作和安装的重要依据,乙方应在合同签订后日内提交甲方审核。2.附件二:合同双方资质证明文件要求:包括营业执照、资质证书、安全生产许可证等,证明双方具备履行合同的能力。说明:资质证明文件是合同有效性的重要证明,双方应在合同签订前提供。3.附件三:其他相关文件要求:包括但不限于工程图纸、施工方案、验收报告、付款凭证等。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按时交付模板或安装质量不符合要求。责任认定标准:乙方应按照合同约定的交付时间和质量标准履行义务,如未达到要求,应承担违约责任。示例:若乙方未在约定时间内交付模板,每延迟一日,应向甲方支付元违约金。2.违约行为:甲方未按时支付合同价款。责任认定标准:甲方应按照合同约定的支付时间和比例支付价款,如未按时支付,应承担违约责任。示例:若甲方未在约定时间内支付价款,每延迟一日,应向乙方支付元违约金。3.违约行为:第三方未按照合同约定履行专业服务。责任认定标准:第三方应按照合同约定提供专业服务,如未达到要求,应承担违约责任。示例:若第三方提供的检测报告存在重大错误,导致工程延误,第三方应赔偿甲方由此产生的损失。4.违约行为:因不可抗力导致合同无法履行。责任认定标准:不可抗力事件发生后,甲乙双方应根据实际情况协商解决,如无法履行合同,可部分或全部免除责任。示例:如遇自然灾害等不可抗力事件,导致工程无法正常进行,甲乙双方应协商延期或解除合同。5.违约行为:一方违反合同约定的保密义务。责任认定标准:双方应保守商业秘密,如违反保密义务,应承担违约责任。示例:若乙方泄露甲方商业秘密,应赔偿甲方损失。全文完。2024年度预制梁场模板制作与安装劳务分包合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方基本信息1.2总包方基本信息2.合同标的及范围2.1模板制作2.2模板安装2.3模板运输3.合同工期及进度安排3.1工期要求3.2进度安排4.模板制作要求4.1材料要求4.2制作工艺要求4.3质量标准5.模板安装要求5.1安装工艺要求5.2质量标准5.3安全措施6.合同价格及支付方式6.1合同总价6.2分阶段支付6.3付款方式7.风险承担及保险7.1风险承担7.2保险要求8.保密条款9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任10.合同解除及终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.合同生效及期限12.1合同生效条件12.2合同期限13.合同附件及补充协议13.1合同附件13.2补充协议14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1分包方基本信息1.1.1分包方名称:预制梁场1.1.2分包方地址:省市区路号1.1.3分包方法定代表人:1.1.4分包方联系电话:138xxxx56781.2总包方基本信息1.2.1总包方名称:建筑工程有限公司1.2.2总包方地址:省市区路号1.2.3总包方法定代表人:1.2.4总包方联系电话:139xxxx56782.合同标的及范围2.1模板制作2.1.1模板种类:钢模板、木模板等2.1.2模板数量:根据项目需求具体确定2.2模板安装2.2.1安装地点:省市区项目现场2.2.2安装时间:自合同签订之日起个工作日内完成2.3模板运输2.3.1运输方式:汽车运输2.3.2运输责任:由分包方承担3.合同工期及进度安排3.1工期要求3.1.1模板制作完成时间:自合同签订之日起个工作日内完成3.1.2模板安装完成时间:自模板制作完成之日起个工作日内完成3.2进度安排3.2.1模板制作进度安排:根据项目需求分阶段完成3.2.2模板安装进度安排:与模板制作进度相协调4.模板制作要求4.1材料要求4.1.1钢模板:要求采用Q235钢材,厚度不得小于6mm4.1.2木模板:要求采用优质松木,厚度不得小于2cm4.2制作工艺要求4.2.1钢模板:采用焊接、螺栓连接等方式制作4.2.2木模板:采用组装、拼接等方式制作4.3质量标准4.3.1模板表面平整度:≤2mm4.3.2模板拼接缝:≤0.5mm5.模板安装要求5.1安装工艺要求5.1.1安装前进行模板检查,确保无损坏、变形等现象5.1.2安装过程中注意安全,遵守操作规程5.2质量标准5.2.1模板安装牢固,无松动、倾斜等现象5.2.2模板表面平整,拼接缝严密5.3安全措施5.3.1安装过程中,现场设置安全警示标志5.3.2安装人员必须佩戴安全帽、安全带等防护用品6.合同价格及支付方式6.1合同总价:人民币万元整6.2分阶段支付6.2.1模板制作完成,支付合同总价%6.2.2模板安装完成,支付合同总价%6.3付款方式:银行转账7.风险承担及保险7.1风险承担7.1.1由于分包方原因造成的损失,由分包方承担7.1.2由于不可抗力因素造成的损失,双方协商解决7.2保险要求7.2.1分包方需购买工程一切险,保险金额不低于合同总价7.2.2保险费用由分包方承担8.保密条款8.1分包方和总包方在合同履行过程中,对所涉及到的技术资料、商业秘密等予以保密,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。8.2保密期限自合同签订之日起至合同终止后年。9.违约责任9.1如分包方未按合同约定时间完成模板制作或安装,每延迟一天,应向总包方支付合同总价%的违约金。9.2如分包方提供的模板质量不符合合同约定,总包方有权要求分包方进行整改或更换,直至符合要求,并支付相应的费用。9.3如总包方未按合同约定支付款项,每延迟一天,应向分包方支付未付款项%的违约金。10.合同解除及终止10.1如一方违反合同约定,另一方有权解除合同。10.2如因不可抗力导致合同无法履行,双方可协商解除合同,互不承担违约责任。10.3合同解除或终止后,双方应立即停止履行合同义务,并按照合同约定进行结算。11.争议解决11.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决。11.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。12.合同生效及期限12.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。12.2合同期限自合同生效之日起至模板安装完成之日止。13.合同附件及补充协议13.1.1模板制作及安装方案13.1.2付款计划13.1.3安全生产措施13.2本合同如有未尽事宜,可由双方另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜,按国家有关法律法规执行。14.2本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。14.3本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1本合同中提到的第三方,是指为合同履行提供专业服务、监督、咨询或其他辅助作用的独立第三方机构或个人,包括但不限于监理方、检测机构、咨询顾问、项目经理等。15.2第三方介入的目的是为了确保合同条款的履行,提高工程质量,保障工程安全,以及优化项目管理。16.第三方责任限额16.1第三方在合同履行过程中,因自身原因导致的损失,其责任限额由合同双方与第三方协商确定,并在合同中明确。16.2第三方的责任限额不得超过其与合同双方签订的服务协议中约定的赔偿限额。17.第三方责权利17.1第三方的权利:17.1.1根据服务协议和合同约定,独立进行监督、检测、咨询等活动。17.1.2要求合同双方提供必要的资料和协助,以便履行其职责。17.1.3对合同双方的行为提出意见和建议。17.2第三方的义务:17.2.1按照合同约定的时间、标准和方法履行职责。17.2.2对在履行职责过程中获取的信息保密。17.2.3对因自身原因造成的损失承担相应的责任。17.3第三方的责任:17.3.1对其提供的专业服务、监督、检测、咨询等活动结果负责。17.3.2对其提供的服务质量、准确性、及时性负责。17.3.3对因其疏忽或过失造成的损失,按照合同约定承担相应的赔偿责任。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与合同双方的关系:18.1.1第三方与合同双方均为独立的法律主体。18.1.2第三方不参与合同双方的内部事务,但有权根据合同约定对合同履行进行监督。18.2第三方与分包方的关系:18.2.1第三方对分包方的施工质量、进度、安全等方面进行监督。18.2.2分包方应配合第三方的监督工作,并提供必要的信息和协助。18.3第三方与总包方的关系:18.3.1第三方对总包方的项目管理、工程质量、进度等方面进行监督。18.3.2总包方应配合第三方的监督工作,并提供必要的信息和协助。19.第三方介入的程序19.1第三方介入前,合同双方应与第三方签订服务协议,明确双方的权利、义务和责任。19.2第三方介入后,合同双方应向第三方提供必要的资料和协助,确保第三方能够有效履行职责。19.3第三方介入过程中,如发现合同双方或分包方存在问题,应及时通知合同双方或分包方,并采取相应的措施。20.第三方介入的费用20.1第三方介入的费用由合同双方按照服务协议的约定承担。20.2如第三方介入导致合同双方或分包方产生额外费用,由责任方承担。21.第三方介入的终止21.1如合同双方或分包方认为第三方不再需要介入,可协商终止第三方介入。21.2如第三方认为其职责已完成或不再需要介入,可提出终止介入申请,经合同双方同意后终止。22.第三方介入的记录和报告22.1第三方在介入过程中应做好记录,包括监督、检测、咨询等活动的内容和结果。22.2第三方应定期向合同双方提交报告,报告内容包括但不限于活动进展、发现的问题、改进措施等。23.第三方介入的争议解决23.1如第三方与合同双方或分包方在介入过程中发生争议,应通过协商解决。23.2协商不成的,任何一方均可根据服务协议或合同约定寻求法律途径解决。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.模板制作及安装方案详细要求和说明:包括模板种类、数量、制作工艺、安装方法、进度安排等,需由分包方提供,并经总包方审核批准。2.付款计划详细要求和说明:明确合同总价、分阶段支付金额、支付时间、付款方式等,需由总包方提供,并经分包方确认。3.安全生产措施详细要求和说明:包括施工现场的安全管理制度、安全防护措施、应急预案等,需由分包方提供,并经总包方审核批准。4.第三方服务协议详细要求和说明:包括第三方名称、服务内容、费用、责任限额等,需由合同双方与第三方签订。5.模板验收报告详细要求和说明:包括模板种类、数量、制作质量、安装质量、验收时间等,需由第三方提供。6.工程进度报告详细要求和说明:包括工程进度、质量、安全等情况,需由第三方定期提供。7.模板使用记录详细要求和说明:记录模板的使用情况,包括使用时间、地点、状态等,需由分包方提供。8.违约情况报告详细要求和说明:记录合同双方的违约行为,包括违约时间、违约原因、处理措施等,需由第三方提供。说明二:违约行为及责任认定:1.分包方违约行为及责任认定1.1未按时完成模板制作或安装,责任认定:迟期一天,支付合同总价%的违约金。如因分包方原因导致项目延误,承担相应的赔偿责任。1.2模板质量不符合合同约定,责任认定:由分包方免费进行整改或更换,直至符合要求。如因模板质量问题导致工程损失,由分包方承担赔偿责任。2.总包方违约行为及责任认定2.1未按时支付款项,责任认定:迟期一天,支付未付款项%的违约金。如因总包方原因导致分包方利益受损,承担相应的赔偿责任。3.第三方违约行为及责任认定3.1未按时完成监督、检测、咨询等工作,责任认定:迟期一天,支付合同总价%的违约金。如因第三方原因导致项目延误或损失,承担相应的赔偿责任。4.示例说明4.1分包方未按时完成模板制作,导致工程进度延误:分包方应支付合同总价%的违约金。如因延误导致工程损失,分包方需承担相应的赔偿责任。4.2总包方未按时支付款项,导致分包方资金周转困难:总包方应支付未付款项%的违约金。如因未付款项导致分包方利益受损,总包方需承担相应的赔偿责任。全文完。2024年度预制梁场模板制作与安装劳务分包合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.1.1名称1.1.2法定代表人1.1.3注册资本1.1.4注册地址1.1.5营业执照号码1.1.6联系方式1.2总包方信息1.2.1名称1.2.2法定代表人1.2.3注册资本1.2.4注册地址1.2.5营业执照号码1.2.6联系方式2.合同标的及范围2.1标的物2.2工程范围2.3工程地点2.4工程工期3.模板制作要求3.1模板材质3.2模板规格3.3模板质量3.4模板验收标准4.模板安装要求4.1安装人员4.2安装设备4.3安装程序4.4安装质量5.合同价格及支付方式5.1合同价格5.2支付方式5.3支付期限5.4预付款5.5进度款5.6结算款6.交工验收6.1验收标准6.2验收程序6.3验收时间7.违约责任7.1违约情形7.2违约责任7.3违约金8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决程序9.合同解除9.1解除条件9.2解除程序9.3解除责任10.合同生效及终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同终止程序11.合同附件11.1附件一:预制梁场模板制作与安装技术要求11.2附件二:工程量清单11.3附件三:图纸及技术资料12.合同备案12.1备案机关12.2备案程序12.3备案时间13.其他约定13.1合同变更13.2合同转让13.3合同保密13.4合同解除条件14.合同签署14.1签署日期14.2签署地点14.3签署人第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.1.1名称:预制梁场有限公司1.1.2法定代表人:1.1.3注册资本:1000万元1.1.4注册地址:省市区路号1.1.5营业执照号码:051.2总包方信息1.2.1名称:桥梁建设有限公司1.2.2法定代表人:1.2.3注册资本:5000万元1.2.4注册地址:省市区路号1.2.5营业执照号码:0562.合同标的及范围2.1标的物:预制梁场模板制作与安装劳务2.2工程范围:包括模板设计、制作、运输、安装、拆除及清理等工作2.3工程地点:省市区桥梁建设项目现场2.4工程工期:自合同签订之日起30个工作日内完成3.模板制作要求3.1模板材质:采用优质钢板,厚度不小于6mm3.2模板规格:根据工程图纸要求,提供多种规格模板3.3模板质量:确保模板表面平整,无锈蚀、裂纹等缺陷3.4模板验收标准:按照国家相关标准及工程要求进行验收4.模板安装要求4.1安装人员:具备相关资质的模板安装队伍4.2安装设备:提供必要的安装设备,如吊车、脚手架等4.3安装程序:按照工程图纸及施工规范进行安装4.4安装质量:确保模板安装牢固,无倾斜、扭曲等现象5.合同价格及支付方式5.1合同价格:根据工程量清单及市场价格确定,总价为人民币100万元整5.2支付方式:分阶段支付,包括预付款、进度款及结算款5.3支付期限:预付款在合同签订后5个工作日内支付,进度款在工程进度达到60%时支付,结算款在工程验收合格后15个工作日内支付5.4预付款:合同总价的30%,即30万元5.5进度款:合同总价的50%,即50万元5.6结算款:合同总价的20%,即20万元6.交工验收6.1验收标准:按照国家相关标准及工程要求进行验收6.2验收程序:由总包方组织验收,分包方配合6.3验收时间:工程完工后7个工作日内进行验收7.违约责任7.1违约情形:包括未按时完成工程、工程质量不合格、逾期付款等7.2违约责任:违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等7.3违约金:违约金为合同总价的10%,即10万元8.争议解决8.1争议解决方式:双方应友好协商解决合同履行过程中的争议;协商不成的,提交市仲裁委员会仲裁。8.2争议解决机构:市仲裁委员会8.3争议解决程序:按照《中华人民共和国仲裁法》和市仲裁委员会的仲裁规则进行。9.合同解除9.1.1另一方严重违约,经催告后仍未改正;9.1.2因不可抗力导致合同无法履行;9.1.3合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使合同无法履行;9.1.4合同目的无法实现。9.2解除程序:解除合同的一方应提前30日书面通知另一方,并说明解除原因。9.3解除责任:合同解除后,双方应按照合同约定承担相应的责任。10.合同生效及终止10.1合同生效条件:合同双方签字盖章后生效。10.2合同终止条件:合同履行完毕或双方协商一致解除合同。10.3合同终止程序:合同终止后,双方应进行工程结算,并办理合同终止手续。11.合同附件11.1附件一:预制梁场模板制作与安装技术要求11.2附件二:工程量清单11.3附件三:图纸及技术资料12.合同备案12.1备案机关:省市建设行政主管部门12.2备案程序:按照《建设工程施工合同备案管理办法》执行。12.3备案时间:合同签订后30日内完成备案。13.其他约定13.1合同变更:合同内容的变更需经双方协商一致,并以书面形式确认。13.2合同转让:未经另一方同意,任何一方不得转让合同。13.3合同保密:双方对本合同内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。14.合同签署14.1签署日期:____年____月____日14.2签署地点:____市____区____路____号14.3签署人:分包方(盖章):________法定代表人(签字):________总包方(盖章):________法定代表人(签字):________第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1定义:本合同所称第三方,是指除合同双方(甲方:总包方,乙方:分包方)以外的任何单位或个人,包括但不限于中介方、监理方、检测机构、咨询顾问等。15.2第三方介入目的:第三方介入的目的是为了保证合同的履行,提高工程质量和效率,以及解决合同履行过程中的争议。15.3第三方介入方式:15.3.2第三方介入需经甲方和乙方协商一致;15.3.3第三方介入应签订相应的合作协议或服务合同。16.第三方责任与权利16.1责任:16.1.1第三方应按照协议或服务合同约定,履行其职责;16.1.2第三方对因其过错导致合同履行受阻或损失,应承担相应的责任;16.1.3第三方在介入过程中,若违反法律法规或合同约定,应承担法律责任。16.2权利:16.2.1第三方有权要求甲方和乙方提供必要的信息和资料;16.2.2第三方有权对工程进行监督、检查和评估;16.2.3第三方有权对合同履行过程中的争议提出意见和建议。17.第三方与其他各方的划分17.1第三方与甲方的关系:17.1.1第三方与甲方之间是委托与被委托的关系;17.1.2甲方应向第三方支付相应的服务费用。17.2第三方与乙方的关系:17.2.1第三方与乙方之间是受甲方委托协助履行合同的关系;17.2.2乙方应配合第三方的工作,并承担相应的责任。18.第三方责任限额18.1第三方责任限额:18.1.1第三方责任限额由甲方与第三方在协议或服务合同中约定;18.1.2第三方责任限额不应超过合同总价的5%。19.第三方介入的终止19.1第三方介入的终止条件:19.1.1合同履行完毕;
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 鞋订单合同范例
- 2024年度二手房买卖合同范本(含产权过户指南)3篇
- 郫都区商业保洁合同模板
- 2024年度国际虚拟现实技术研发合同3篇
- 2024年度信息技术系统迁移与培训合同3篇
- 2024年度设备借用及环保评估合同范本3篇
- 2024年度办公室租赁及办公家具租赁合同2篇
- 2024年新能源汽车电池研发与生产独家合同范本3篇
- 2024年度砂石材料安全运输与采购管理合同3篇
- 雇佣合同模板300例
- 新港码头吊机基础施工方案
- 2024年秋新北师大版七年级上册数学教学课件 第五章 一元一次方程 第4节 问题解决策略:直观分析
- 2024-2030年LNG运输产业发展分析及发展趋势与投资前景预测报告
- 光伏接入系统方案
- 物业免租期申请书
- 保险公司高管资格考试综合题及答案
- 郑州市郑州外国语中学等4校2022-2023学年七年级上学期期末数学试题
- QCT457-2023救护车技术规范
- 广东省深圳市南山区2023-2024学年四年级上学期期末数学试卷
- 医院培训课件:《分级护理制度》
- 2023-2024学年福建省厦门市湖里区八年级(上)期末数学试卷
评论
0/150
提交评论