2024年度建筑工程劳务分包全面合作协议2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度建筑工程劳务分包全面合作协议本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.合同双方2.1分包方信息2.2总包方信息3.项目概述3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目工期4.劳务分包内容4.1劳务分包范围4.2劳务分包人员4.3劳务分包材料5.工程量及计价5.1工程量计算方法5.2计价依据5.3计价方式6.质量要求6.1质量标准6.2质量验收6.3质量责任7.进度要求7.1进度计划7.2进度调整7.3进度违约责任8.付款方式8.1付款进度8.2付款条件8.3付款方式8.4付款期限9.材料供应9.1材料采购9.2材料验收9.3材料管理10.安全生产10.1安全生产责任10.2安全生产措施10.3安全事故处理11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决费用12.合同变更与解除12.1合同变更12.2合同解除12.3合同解除条件13.违约责任13.1违约情形13.2违约责任承担13.3违约责任赔偿14.其他14.1合同附件14.2合同生效14.3合同终止14.4合同解除后的处理14.5合同的附件和补充协议14.6合同的修改与补充14.7合同的争议解决14.8合同的适用法律14.9合同的管辖法院14.10合同的签署与生效日期14.11合同的备案与登记14.12合同的保密条款14.13合同的不可抗力条款14.14合同的补充条款14.15合同的最终解释权第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1定义本合同中，“分包方”指承接总包方委托的建筑工程劳务分包任务的单位；“总包方”指委托分包方进行建筑工程劳务分包任务的单位；“劳务分包内容”指分包方按照合同约定，承担的建筑工程劳务工作范围；“工程质量”指建筑工程的质量标准，包括设计、施工、验收等各个环节；“安全生产”指建筑工程施工过程中的安全防护措施和管理制度；“付款方式”指合同双方约定的工程款支付方式；“材料供应”指建筑工程所需材料的采购、验收和管理。1.2解释本合同中涉及的专业术语和特定名词，均按照国家标准、行业规范和工程实际情况进行解释。2.合同双方2.1分包方信息分包方名称：____________________地址：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________2.2总包方信息总包方名称：____________________地址：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________3.项目概述3.1项目名称：____________________3.2项目地点：____________________3.3项目规模：____________________3.4项目工期：从____年____月____日至____年____月____日4.劳务分包内容4.1劳务分包范围：____________________4.2劳务分包人员：____________________4.3劳务分包材料：____________________5.工程量及计价5.1工程量计算方法：____________________5.2计价依据：____________________5.3计价方式：____________________6.质量要求6.1质量标准：____________________6.2质量验收：____________________6.3质量责任：____________________7.进度要求7.1进度计划：____________________7.2进度调整：____________________7.3进度违约责任：____________________8.付款方式8.1付款进度1.分包方进场后，总包方支付合同总价款的10%作为预付款；2.分包方完成工程量的30%，总包方支付合同总价款的20%；3.分包方完成工程量的60%，总包方支付合同总价款的30%；4.分包方完成工程量的90%，总包方支付合同总价款的20%；5.工程竣工验收合格后，总包方支付合同总价款的10%作为质保金，剩余款项在质保期满后支付。8.2付款条件1.分包方提交完整的工程量清单和结算报告；2.总包方审核无误后，按照约定的付款进度支付工程款；3.付款凭证需注明付款金额、支付日期和项目名称。8.3付款方式1.付款方式为银行转账；2.付款账户信息：____________________8.4付款期限1.付款期限为收到分包方提交的完整工程量清单和结算报告后10个工作日内支付；2.特殊情况需延长付款期限的，双方另行协商。9.材料供应9.1材料采购1.分包方负责工程所需材料的采购；2.材料采购需符合国家相关标准和规定。9.2材料验收1.分包方在材料到货后及时进行验收；2.验收合格的材料方可用于工程施工。9.3材料管理1.分包方负责材料的管理和保管；2.材料不得损坏、丢失或浪费。10.安全生产10.1安全生产责任1.分包方负责施工过程中的安全生产，确保施工安全；2.总包方对施工安全进行监督管理。10.2安全生产措施1.分包方制定安全生产措施，包括但不限于施工安全培训、现场安全防护等；2.总包方对分包方的安全生产措施进行审核和监督。10.3安全事故处理1.发生安全事故时，分包方应立即采取应急措施，并报告总包方；2.总包方协助分包方处理安全事故，并追究相关责任。11.争议解决11.1争议解决方式1.双方发生争议时，应友好协商解决；2.协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。11.2争议解决程序1.提出争议一方在争议发生后30日内向对方发出书面通知；2.双方协商解决或提交仲裁委员会仲裁。11.3争议解决费用1.争议解决费用由败诉方承担；2.双方另有约定的，从其约定。12.合同变更与解除12.1合同变更1.双方协商一致，可对合同内容进行变更；2.变更内容应以书面形式确认。12.2合同解除1.出现合同约定解除情形的，任何一方均可解除合同；2.合同解除应以书面形式通知对方。12.3合同解除条件1.分包方严重违约；2.总包方严重违约；3.不可抗力导致合同无法履行。13.违约责任13.1违约情形1.分包方未按约定完成工程量或质量；2.总包方未按约定支付工程款；3.双方其他违约行为。13.2违约责任承担1.违约方承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等；2.双方另有约定的，从其约定。13.3违约责任赔偿1.违约责任赔偿金额由双方协商确定；2.协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。14.其他14.1合同附件1.本合同附件包括但不限于工程量清单、结算报告等；2.附件与本合同具有同等法律效力。14.2合同生效1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效；2.合同生效前，双方已履行完毕的义务，本合同生效后继续有效。14.3合同终止1.合同履行完毕或双方协商一致解除合同，合同终止；2.合同终止后，双方应按照约定处理剩余事宜。14.4合同解除后的处理1.合同解除后，双方应按照约定处理剩余工程量、款项、材料等事宜；2.双方另有约定的，从其约定。14.5合同的附件和补充协议1.合同的附件和补充协议与本合同具有同等法律效力；2.附件和补充协议的签订，应经双方协商一致。14.6合同的修改与补充1.本合同的修改与补充，应经双方协商一致，并以书面形式确认；2.修改与补充内容，自双方签字（或盖章）之日起生效。14.7合同的争议解决1.双方发生争议时，应友好协商解决；2.协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。14.8合同的适用法律1.本合同适用中华人民共和国法律；2.双方另有约定的，从其约定。14.9合同的管辖法院1.本合同的争议解决，由合同签订地人民法院管辖；2.双方另有约定的，从其约定。14.10合同的签署与生效日期1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效；2.合同签署日期：____________________14.11合同的备案与登记1.本合同签订后，双方应按照国家有关规定进行备案与登记；2.备案与登记手续由双方各自负责。14.12合同的保密条款1.双方对本合同内容负有保密义务；2.未经对方同意，不得向任何第三方泄露本合同内容。14.13合同的不可抗力条款1.发生不可抗力事件，影响合同履行的，双方应协商解决；2.不可抗力事件包括但不限于自然灾害、政府行为、社会异常事件等。14.14合同的补充条款1.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充；2.补充内容与本合同具有同等法律效力。14.15合同的最终解释权1.本合同的最终解释权归总包方所有；2.双方另有约定的，从其约定。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的概念本合同中的第三方指除合同双方外的其他参与主体，包括但不限于中介方、监理方、咨询方、检测方、保险方等。15.2第三方的责权利15.2.1责任1.第三方应按照合同约定或相关法律法规，履行其在合同中的责任；2.第三方因自身原因导致合同履行出现问题的，应承担相应的违约责任；3.第三方在履行职责过程中，若造成合同双方或相关方的损失，应承担赔偿责任。15.2.2权利1.第三方有权根据合同约定，获取相应的报酬；2.第三方有权要求合同双方提供必要的信息和资料；3.第三方有权在合同履行过程中，对合同双方的行为进行监督和指导。15.2.3利益1.第三方在合同履行过程中，享有合法权益；2.第三方有权获得合同双方对其工作的认可和评价；3.第三方有权要求合同双方按照约定支付报酬。15.3第三方与其他各方的划分说明1.第三方与分包方、总包方之间的权利义务关系，按照合同约定执行；2.第三方与分包方、总包方之间的争议，应通过协商或仲裁解决；3.第三方在履行职责过程中，应尊重合同双方的意见和决定。16.甲乙方根据本合同有第三方介入时，需增加的额外条款及说明16.1第三方介入的同意1.甲乙双方同意在合同履行过程中，可引入第三方介入；2.第三方的引入需经甲乙双方书面同意。16.2第三方介入的条件1.第三方介入需符合国家相关法律法规和行业规范；2.第三方介入应有利于合同履行，提高工程质量和效率。16.3第三方介入的流程1.甲乙双方协商确定第三方介入的事项；2.甲乙双方与第三方签订合作协议；3.第三方按照合作协议履行职责。16.4第三方介入的报酬1.第三方介入的报酬由甲乙双方与第三方协商确定；2.报酬支付方式、支付时间等，按照合作协议执行。17.明确第三方的责任限额17.1第三方的责任限额1.第三方的责任限额由甲乙双方在合作协议中约定；2.责任限额包括但不限于违约责任、赔偿责任等。17.2责任限额的调整1.第三方的责任限额在合同履行过程中，如因不可抗力等因素发生变化，甲乙双方可协商调整；2.调整后的责任限额应以书面形式确认。17.3超出责任限额的处理1.若第三方在履行职责过程中造成损失，超出责任限额部分，由合同双方按照约定承担；2.合同双方另有约定的，从其约定。17.4责任限额的争议解决1.第三方的责任限额争议，应通过协商或仲裁解决；2.争议解决程序、费用等，按照合作协议执行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程量清单详细要求：包括工程量、单位、数量、单价、总价等，需按照国家标准和规范编制。说明：工程量清单是合同履行过程中计算工程款的重要依据。2.结算报告详细要求：包括工程量、实际完成量、单价、总价、变更等，需详细列出各项费用。说明：结算报告是工程款支付的重要依据，需双方签字确认。3.施工进度计划详细要求：包括施工阶段、时间节点、工作量等，需明确施工进度。说明：施工进度计划是确保工程按期完成的重要文件。4.质量验收报告详细要求：包括验收时间、验收项目、验收结果、验收人员等，需详细记录验收情况。说明：质量验收报告是确保工程质量的重要文件。5.安全生产措施及记录详细要求：包括安全措施、安全事故记录、整改措施等，需确保施工安全。说明：安全生产措施及记录是保障施工安全的重要文件。6.材料采购清单详细要求：包括材料名称、规格、数量、单价、总价等，需确保材料质量。说明：材料采购清单是材料采购的重要依据。7.付款凭证详细要求：包括付款金额、付款日期、收款人、付款用途等，需确保付款真实有效。说明：付款凭证是工程款支付的重要证明。8.合同变更协议详细要求：包括变更原因、变更内容、变更日期等，需双方签字确认。说明：合同变更协议是合同履行过程中对合同内容进行变更的重要文件。9.争议解决协议详细要求：包括争议解决方式、争议解决程序等，需双方签字确认。说明：争议解决协议是解决合同履行过程中争议的重要文件。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为1.1分包方未按约定完成工程量或质量1.2总包方未按约定支付工程款1.3第三方未按约定履行职责1.4任何一方未按约定履行合同其他义务2.责任认定标准2.1违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。2.2违约责任赔偿金额由双方协商确定，协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。3.违约责任示例3.1分包方未按约定完成工程量，导致工程延期，应赔偿总包方因延期产生的损失。3.2总包方未按约定支付工程款，导致分包方无法正常施工，应支付违约金并赔偿分包方损失。3.3第三方未按约定履行职责，导致工程质量问题，应承担相应的赔偿责任。3.4任何一方未按约定履行合同其他义务，如未按约定提供信息、资料等，应承担违约责任。全文完。2024年度建筑工程劳务分包全面合作协议1本合同目录一览1.协议双方基本信息1.1分包方基本信息1.2总包方基本信息2.协议标的2.1工程名称及地点2.2工程规模及内容2.3工程合同价款3.工程进度及交付3.1工程进度计划3.2工程交付条件3.3工程验收及交付手续4.劳务分包内容4.1劳务分包范围4.2劳务分包人员及资质要求4.3劳务分包工作内容及要求5.劳务分包人员管理5.1劳务分包人员招聘与培训5.2劳务分包人员工资及福利待遇5.3劳务分包人员劳动合同及管理6.工程质量及安全6.1工程质量标准6.2工程安全要求及措施6.3质量安全监督检查7.材料设备供应7.1材料设备供应方式7.2材料设备质量要求7.3材料设备供应责任及费用8.工程款项支付8.1工程款支付方式8.2工程款支付进度8.3工程款支付条件9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决期限10.合同解除及终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除及终止后的处理11.违约责任11.1违约行为及认定11.2违约责任及赔偿11.3违约责任的追偿12.合同生效及期限12.1合同生效条件12.2合同期限12.3合同续签及终止13.其他约定事项13.1协议双方联系方式13.2协议双方保密条款13.3协议双方变更及解除协议14.协议附件第一部分：合同如下：第一条协议双方基本信息1.1分包方基本信息1.1.1分包方名称：劳务分包有限公司1.1.2分包方法定代表人：1.1.3分包方注册地址：省市区路号1.1.4分包方联系电话：1381.2总包方基本信息1.2.1总包方名称：建筑工程有限公司1.2.2总包方法定代表人：1.2.3总包方注册地址：省市区路号1.2.4总包方联系电话：1395678第二条协议标的2.1工程名称及地点：市区住宅小区工程2.2工程规模及内容：本工程总建筑面积为万平方米，包括住宅、商业及地下车库等配套设施。2.3工程合同价款：人民币伍仟万元整（￥50,000,000.00）第三条工程进度及交付3.1工程进度计划：3.1.1土建工程：自合同签订之日起个月内完成主体结构施工。3.1.2装修工程：自主体结构施工完成后个月内完成。3.2工程交付条件：工程质量符合国家及行业相关标准，工程量符合合同约定，无质量、安全及环境保护等问题。3.3工程验收及交付手续：由总包方组织验收，分包方负责提供相关资料，双方共同签署验收报告。第四条劳务分包内容4.1劳务分包范围：本工程劳务分包内容包括但不限于砌体工程、抹灰工程、水电安装工程等。4.2劳务分包人员及资质要求：4.2.1劳务分包人员需具备相应的职业资格证书和岗位操作技能。4.2.2劳务分包人员应遵守国家及行业相关规定，服从总包方和分包方的管理。4.3劳务分包工作内容及要求：4.3.1按照工程进度计划，完成劳务分包范围内的各项工作。4.3.2确保工程质量，严格按照施工图纸和规范要求施工。第五条劳务分包人员管理5.1劳务分包人员招聘与培训：5.1.1分包方负责劳务分包人员的招聘和培训工作。5.1.2培训内容包括安全生产、工程质量、职业道德等。5.2劳务分包人员工资及福利待遇：5.2.1分包方按月支付劳务分包人员工资，工资标准参照国家及地方规定。5.2.2分包方负责为劳务分包人员购买社会保险及意外伤害保险。5.3劳务分包人员劳动合同及管理：5.3.1分包方与劳务分包人员签订劳动合同，明确双方的权利和义务。5.3.2分包方对劳务分包人员实行统一管理，确保其遵守合同约定。第六条工程质量及安全6.1工程质量标准：工程质量应符合国家及行业相关标准，达到合格等级。6.2工程安全要求及措施：6.2.1分包方应制定安全生产管理制度，确保施工安全。6.2.2分包方应定期对施工人员进行安全教育，提高安全意识。6.3质量安全监督检查：6.3.1总包方对工程质量及安全进行监督检查，分包方应予以配合。6.3.2发现质量、安全问题，双方应及时沟通解决。第七条材料设备供应7.1材料设备供应方式：7.1.1总包方负责材料设备的采购和供应。7.1.2分包方负责材料设备的验收和使用。7.2材料设备质量要求：7.2.1材料设备应满足工程设计要求，符合国家及行业相关标准。7.2.2材料设备供应商应提供相关质量证明文件。7.3材料设备供应责任及费用：7.3.1总包方负责材料设备的供应，承担相关费用。7.3.2分包方对材料设备的使用负责，确保其符合工程要求。第一部分：合同如下：第八条工程款项支付8.1工程款支付方式：8.1.1工程款采用分阶段支付，包括预付款、进度款和竣工结算款。8.1.2预付款：合同签订后个工作日内支付合同价的%。8.1.3进度款：按月支付，每月支付当月完成工程量的%。8.1.4竣工结算款：工程竣工验收合格后个工作日内支付剩余工程款的%。8.2工程款支付进度：8.2.1预付款：合同签订后个工作日内支付。8.2.2进度款：每月日前支付上一个月完成工程量的款项。8.2.3竣工结算款：竣工验收合格后个工作日内支付。8.3工程款支付条件：8.3.1分包方需提交相关工程进度报告和材料设备使用证明。8.3.2总包方需确认工程进度和质量符合合同要求。第九条争议解决9.1争议解决方式：9.1.1协议双方应友好协商解决争议。9.1.2协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。9.2争议解决机构：9.2.1仲裁委员会。9.3争议解决期限：9.3.1协商解决争议的期限为自争议发生之日起日内。9.3.2仲裁解决争议的期限为自仲裁机构受理之日起个月内。第十条合同解除及终止10.1合同解除条件：10.1.1分包方严重违反合同约定，影响工程进度和质量。10.1.2总包方未按时支付工程款，经催告后日内仍未支付。10.2合同终止条件：10.2.1工程竣工验收合格，合同约定的各项义务履行完毕。10.2.2双方协商一致，决定终止合同。10.3合同解除及终止后的处理：10.3.1分包方应立即停止施工，妥善处理工程现场。10.3.2总包方应按合同约定支付已完成的工程款项。第十一条违约责任11.1违约行为及认定：11.1.1分包方未按合同约定完成工程，造成工期延误。11.1.2总包方未按时支付工程款，造成分包方经济损失。11.2违约责任及赔偿：11.2.1分包方应承担违约责任，赔偿总包方因此遭受的损失。11.2.2总包方应承担违约责任，赔偿分包方因此遭受的损失。11.3违约责任的追偿：11.3.1违约方应承担违约责任，向非违约方支付违约金。11.3.2非违约方有权要求违约方承担赔偿责任。第十二条合同生效及期限12.1合同生效条件：12.1.1双方签署合同并加盖公章。12.1.2合同经仲裁委员会备案。12.2合同期限：12.2.1合同自签订之日起生效，至工程竣工验收合格之日止。12.3合同续签及终止：12.3.1合同期满前，双方可协商决定是否续签。12.3.2续签期限为年，具体内容另行约定。第十三条其他约定事项13.1协议双方联系方式：13.2协议双方保密条款：13.2.1双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意不得向任何第三方泄露。13.3协议双方变更及解除协议：13.3.1协议双方对本合同内容进行变更，需书面通知对方并经双方签字确认。13.3.2本合同解除，需书面通知对方并经双方签字确认。第十四条协议附件14.1本合同附件包括但不限于：14.1.1工程量清单。14.1.2材料设备清单。14.1.3工程进度计划。14.1.4劳务分包人员名单及资质证明。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念及界定1.1第三方是指在合同履行过程中，由甲方或乙方邀请或指定的，为合同履行提供专业服务或协助的非合同当事人。1.2第三方的概念包括但不限于监理单位、检测机构、评估机构、保险公司、仲裁机构等。第二条第三方介入范围及条件2.1第三方介入的范围：2.1.1工程质量监督与检测。2.1.2工程进度控制与协调。2.1.3工程成本管理与审计。2.1.4工程保险与风险评估。2.1.5合同争议解决。2.2第三方介入的条件：2.2.1双方同意并签署第三方介入协议。2.2.2第三方具备相应的资质和能力。2.2.3第三方介入的内容与合同规定相符。第三条第三方责任限额3.1第三方责任限额：3.1.1第三方在履行职责过程中，因自身原因导致合同履行出现问题的，应承担相应的责任。3.1.2第三方责任限额由双方在第三方介入协议中约定，一般不超过其服务费的%。3.1.3第三方责任限额的具体计算方式由双方另行约定。第四条第三方责权利4.1第三方权利：4.1.1第三方有权根据合同约定和自身职责，独立开展工作。4.1.2第三方有权获取合同履行过程中所需的相关资料和信息。4.1.3第三方有权要求甲方和乙方配合其工作。4.2第三方义务：4.2.1第三方应按照合同约定和自身职责，确保工作质量。4.2.2第三方应保守合同履行过程中的商业秘密。4.2.3第三方应按时提交工作成果和报告。4.3第三方责任：4.3.1第三方在履行职责过程中，因自身原因导致合同履行出现问题的，应承担相应的责任。4.3.2第三方责任包括但不限于违约责任、侵权责任、赔偿责任等。第五条第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的关系：5.1.1第三方接受甲方的委托，为甲方提供专业服务。5.1.2第三方与甲方之间的权利义务关系由第三方介入协议约定。5.2第三方与乙方的关系：5.2.1第三方接受乙方的委托，为乙方提供专业服务。5.2.2第三方与乙方之间的权利义务关系由第三方介入协议约定。5.3第三方与合同其他当事人的关系：5.3.1第三方与合同其他当事人的关系由合同约定和第三方介入协议约定。5.3.2第三方在履行职责过程中，应尊重合同其他当事人的合法权益。第六条第三方介入协议的签订6.1第三方介入协议应在合同签订后，由甲方或乙方与第三方协商一致后签订。6.2.1第三方介入的范围、期限和条件。6.2.2第三方的权利、义务和责任。6.2.3第三方责任限额。6.2.4第三方与其他各方的权利义务关系。6.2.5第三方介入协议的生效、变更和终止。第七条第三方介入的变更和解除7.1第三方介入协议的变更和解除，需经甲方、乙方和第三方协商一致。7.2第三方介入协议的变更和解除，应书面通知合同其他当事人。第八条本条款的生效与解释8.1本条款自合同签订之日起生效。8.2本条款的解释权归甲方和乙方共同所有。第三部分：其他补充性说明