




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度消防工程施工监理合同范本本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1监理单位基本信息1.2施工单位基本信息2.合同签订依据及目的3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程类别4.监理范围及内容4.1监理范围4.2监理内容5.监理方式及方法5.1监理方式5.2监理方法6.监理期限6.1监理起始时间6.2监理结束时间7.监理费用及支付方式7.1监理费用7.2支付方式8.质量要求及标准8.1质量要求8.2质量标准9.安全管理要求及措施9.1安全管理要求9.2安全管理措施10.技术服务要求及措施10.1技术服务要求10.2技术服务措施11.监理报告及资料11.1监理报告11.2监理资料12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构13.合同变更及解除13.1合同变更13.2合同解除14.合同生效及其他14.1合同生效14.2其他事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1监理单位基本信息1.1.1监理单位名称:________1.1.2监理单位地址:________1.1.3监理单位联系人:________1.1.4监理单位联系电话:________1.1.5监理单位资质证书编号:________1.2施工单位基本信息1.2.1施工单位名称:________1.2.2施工单位地址:________1.2.3施工单位联系人:________1.2.4施工单位联系电话:________1.2.5施工单位资质证书编号:________2.合同签订依据及目的2.1合同签订依据:《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消防法》及相关法律法规。2.2合同签订目的:明确双方在2024年度消防工程施工过程中的权利和义务,确保工程质量和安全。3.工程概况3.1工程名称:________3.2工程地点:________3.3工程规模:________3.4工程类别:________4.监理范围及内容4.1监理范围:本合同工程范围内的消防工程施工全过程。4.2监理内容:4.2.1施工准备阶段:对施工图纸、施工组织设计、施工方案等进行审查,确保符合国家相关标准和规范。4.2.2施工实施阶段:对施工现场进行巡视、检查,对施工质量、进度、安全等进行监督和控制。4.2.3工程验收阶段:对工程质量、安全、资料等进行验收,确保工程符合设计要求和国家标准。5.监理方式及方法5.1监理方式:现场监理和资料审查相结合的方式。5.2监理方法:5.2.1现场巡视:定期对施工现场进行巡视,发现问题及时通知施工单位整改。5.2.2资料审查:对施工单位的施工资料、检验报告等进行审查,确保符合要求。5.2.3技术交底:对施工单位进行技术交底,确保施工人员了解施工要求和技术规范。6.监理期限6.1监理起始时间:________6.2监理结束时间:________7.监理费用及支付方式7.1监理费用:________元。7.2支付方式:7.2.1支付比例:合同签订后支付监理费用的20%,工程验收合格后支付70%,剩余10%作为质保金,质保期满后无质量问题予以退还。7.2.2支付时间:每月末前支付上一个月的监理费用。8.质量要求及标准8.1质量要求8.1.1施工单位应严格按照国家有关消防工程施工的强制性标准、规范进行施工。8.1.2施工材料、设备应符合国家标准和设计要求,具有出厂合格证明和质量保证书。8.1.3施工过程应确保工程质量,不得出现质量问题。8.2质量标准8.2.1消防设施安装质量应符合《消防设施工程施工及验收规范》(GB50261)的要求。8.2.2消防系统运行质量应符合《消防系统运行维护管理规范》(GB25201)的要求。8.2.3工程验收合格后,消防设施应达到设计要求,并能满足消防安全需要。9.安全管理要求及措施9.1安全管理要求9.1.1施工单位应建立健全安全生产责任制,确保施工安全。9.1.2施工现场应设置安全警示标志,防止安全事故发生。9.1.3施工人员应接受安全教育培训,掌握安全操作规程。9.2安全管理措施9.2.1施工单位应制定安全技术措施,包括防火、防爆、防毒、防触电等。9.2.2施工单位应定期进行安全检查,发现隐患及时整改。9.2.3施工单位应配备必要的安全防护设施和应急救援器材。10.技术服务要求及措施10.1技术服务要求10.1.1监理单位应提供技术咨询服务,对施工单位的技术问题给予解答。10.1.2监理单位应参加施工单位的施工会议,对施工进度、质量、安全等方面提出意见和建议。10.2技术服务措施10.2.1监理单位应配备足够的技术人员,确保技术服务工作的顺利进行。10.2.2监理单位应建立技术档案,对施工过程中出现的技术问题进行记录和分析。10.2.3监理单位应定期对施工单位的技术人员进行培训和考核。11.监理报告及资料11.1监理报告11.1.1监理单位应在工程完工后,向施工单位提交监理报告,报告应包括工程质量、进度、安全等方面的情况。11.1.2监理报告应真实、客观地反映工程实际情况,并提出改进意见。11.2监理资料11.2.1监理单位应保存好所有监理资料,包括施工图纸、施工方案、检验报告、验收报告等。11.2.2监理资料应按照国家有关档案管理的规定进行整理和归档。12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方应本着友好协商的原则解决合同执行过程中的争议。12.1.2若协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。12.2争议解决机构12.2.1本合同争议解决机构为合同签订地人民法院。13.合同变更及解除13.1合同变更13.1.1合同签订后,任何一方提出变更合同内容的,应书面通知对方,经双方协商一致后,签订书面变更协议。13.2合同解除13.2.1.1另一方严重违约,经催告后仍不履行;13.2.1.2发生不可抗力事件,致使合同无法履行;13.2.1.3法律法规规定或合同约定其他可以解除合同的情形。14.合同生效及其他14.1合同生效14.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2其他事项14.2.1本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。14.2.2本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的定义及范围15.1第三方介入的定义15.1.1本合同所称第三方,是指除甲、乙双方之外的,因履行本合同需要,经甲、乙双方同意,参与本合同相关事务的单位或个人。15.1.2第三方介入包括但不限于设计单位、勘察单位、检测机构、咨询顾问、监理单位等。15.2第三方介入的范围15.2.1第三方介入的范围包括但不限于提供设计服务、勘察服务、检测服务、咨询服务、监理服务等。16.第三方介入的同意及选择16.1第三方介入的同意16.1.1甲、乙双方同意第三方介入本合同,需书面通知对方,并取得对方的书面同意。16.1.2第三方介入的同意需在合同中明确第三方的名称、职责、权利和义务。16.2第三方介入的选择16.2.1第三方介入的选择由甲、乙双方共同协商确定,并确保第三方的资质和能力符合本合同的要求。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额的定义17.1.1第三方责任限额是指第三方因履行本合同所承担的赔偿责任的上限。17.2第三方责任限额的确定17.2.1第三方责任限额应在合同中明确约定,并可根据第三方提供的担保或保险情况适当调整。17.3第三方责任限额的调整17.3.1如第三方提供的担保或保险情况发生变化,甲、乙双方可协商调整第三方责任限额。18.第三方与其他各方的责任划分18.1第三方与甲方的责任划分18.1.1第三方应按照本合同约定,履行其职责,对甲方负责。18.1.2甲方有权要求第三方按照合同约定履行其义务,并有权对第三方的工作进行监督。18.2第三方与乙方的责任划分18.2.1第三方应按照本合同约定,履行其职责,对乙方负责。18.2.2乙方有权要求第三方按照合同约定履行其义务,并有权对第三方的工作进行监督。18.3第三方与其他各方的责任划分18.3.1第三方与其他各方之间的责任划分,应按照各自的合同约定执行。18.3.2如第三方与其他各方之间存在争议,甲、乙双方应协助第三方解决争议。19.第三方介入的费用承担19.1第三方介入的费用19.1.1第三方介入的费用包括但不限于设计费、勘察费、检测费、咨询费、监理费等。19.2第三方介入费用的承担19.2.1第三方介入的费用由甲、乙双方根据合同约定及第三方提供的服务内容共同承担。19.2.2第三方介入的费用应在合同中明确约定支付方式及时间。20.第三方介入的合同变更20.1第三方介入的合同变更20.1.1如第三方介入的合同内容发生变更,甲、乙双方应书面通知对方,并经双方协商一致后,签订书面变更协议。20.2第三方介入合同变更后的责任承担20.2.1第三方介入合同变更后,第三方的责任和权利义务应按照变更后的协议执行。21.第三方介入的合同解除21.1第三方介入的合同解除21.1.1如第三方介入的合同无法履行,甲、乙双方有权解除合同。21.2第三方介入合同解除后的责任承担21.2.1第三方介入合同解除后,第三方应承担相应的责任,并按照合同约定退还已支付的费用。22.第三方介入的争议解决22.1第三方介入的争议解决22.1.1第三方介入的争议解决方式应与甲、乙双方之间的争议解决方式一致。22.2第三方介入争议解决后的责任承担22.2.1第三方介入争议解决后,第三方的责任和权利义务应按照争议解决结果执行。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.合同双方营业执照复印件2.合同双方资质证书复印件3.消防工程施工图纸及技术规范4.消防工程施工组织设计5.消防工程施工进度计划6.消防工程监理大纲7.消防工程验收报告8.消防工程竣工资料9.消防工程监理日志10.消防工程监理费用结算单11.消防工程合同变更协议12.第三方介入合同及相关文件13.其他双方认为需要提供的文件或资料附件详细要求和说明:1.所有附件应为原件或经双方认可的复印件,且加盖公章。2.附件内容应真实、完整、有效,与合同内容相符。3.附件应由合同双方在合同签订前准备齐全,并在合同签订后及时提交对方。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为1.1甲、乙双方未按合同约定的时间履行合同义务。1.2甲、乙双方未按合同约定的质量标准完成工程。1.3甲、乙双方未按合同约定的安全要求进行施工。1.4第三方未按合同约定提供相关服务。1.5甲、乙双方未按合同约定支付费用。2.责任认定标准2.1违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。2.2违约金的具体数额由双方协商确定,协商不成时,由仲裁机构或人民法院裁决。2.3赔偿损失包括直接损失和间接损失,由违约方承担。违约责任认定示例:1.甲方未按合同约定时间完成工程,乙方要求甲方支付违约金,经协商,甲方同意支付违约金人民币10万元。2.乙方未按合同约定质量标准完成工程,甲方要求乙方进行整改,经整改后,乙方赔偿甲方直接损失人民币5万元。3.第三方未按合同约定提供监理服务,甲方要求第三方支付违约金,经协商,第三方同意支付违约金人民币5万元。全文完。2024年度消防工程施工监理合同范本1本合同目录一览一、合同双方信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式二、合同标的及范围2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容三、合同工期及进度3.1工期安排3.2进度计划四、监理费用及支付方式4.1监理费用总额4.2费用支付方式4.3费用支付节点五、监理内容与方法5.1监理内容5.2监理方法5.3监理手段六、质量标准及验收6.1质量标准6.2验收标准6.3验收程序七、安全生产与文明施工7.1安全生产要求7.2文明施工要求7.3安全生产责任八、合同变更与解除8.1变更条件8.2解除条件8.3变更程序8.4解除程序九、违约责任9.1违约情形9.2违约责任9.3违约处理十、争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决期限十一、保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3保密责任十二、合同生效、解除及终止12.1合同生效条件12.2合同解除条件12.3合同终止条件十三、其他约定13.1其他约定事项13.2其他约定内容十四、合同附件14.1附件一:监理大纲14.2附件二:监理细则14.3附件三:工程图纸14.4附件四:相关法律法规14.5附件五:其他相关文件第一部分:合同如下:一、合同双方信息1.1合同双方名称甲方(委托方):[甲方全称]乙方(受托方):[乙方全称]1.2合同双方地址甲方地址:[甲方详细地址]乙方地址:[乙方详细地址]1.3合同双方联系方式甲方联系人:[甲方联系人姓名]甲方联系电话:[甲方联系电话]乙方联系人:[乙方联系人姓名]乙方联系电话:[乙方联系电话]二、合同标的及范围2.1工程名称[工程全称]2.2工程地点[工程具体地址]2.3工程规模[工程规模描述,如:建筑面积、占地面积等]2.4工程内容[工程具体内容,包括但不限于消防设施安装、消防系统调试、消防设备检测等]三、合同工期及进度3.1工期安排[合同工期起止日期]3.2进度计划[详细列出各阶段的进度计划,包括关键节点、时间安排等]四、监理费用及支付方式4.1监理费用总额[监理费用总额及货币单位]4.2费用支付方式[支付方式,如:银行转账、现金等]4.3费用支付节点[具体支付时间及金额,如:合同签订后5日内支付预付款,工程进度达到50%时支付进度款等]五、监理内容与方法5.1监理内容[详细列出监理内容,如:施工质量、施工安全、进度控制、合同管理、信息管理等]5.2监理方法[监理方法,如:现场巡视、资料审查、抽样检测等]5.3监理手段[监理手段,如:监理仪器、检测设备、软件工具等]六、质量标准及验收6.1质量标准[参照国家或行业标准,详细列出质量要求]6.2验收标准[详细列出验收标准,包括验收程序、验收方法等]6.3验收程序[验收程序,包括验收组织、验收时间、验收人员等]七、安全生产与文明施工7.1安全生产要求[详细列出安全生产要求,如:施工安全措施、安全教育培训等]7.2文明施工要求[详细列出文明施工要求,如:施工现场环境、施工人员行为等]7.3安全生产责任[明确甲乙双方在安全生产方面的责任,包括但不限于责任主体、责任范围等]八、合同变更与解除8.1变更条件8.1.1乙方根据工程实际情况,提出合同变更申请,经甲方同意后,可对合同内容进行变更。8.1.2因不可抗力因素导致合同无法履行时,经双方协商一致,可对合同进行变更或解除。8.2解除条件8.2.1任何一方严重违约,经另一方书面通知后,未在规定期限内纠正,另一方有权解除合同。8.2.2因国家政策、法律法规变动,导致合同无法履行时,经双方协商一致,可解除合同。8.3变更程序8.3.1乙方提出变更申请,甲方在收到申请后5个工作日内给予答复。8.3.2双方就变更内容达成一致后,签订变更协议,作为合同附件。8.4解除程序8.4.1一方提出解除合同,应提前30日书面通知另一方。8.4.2双方在接到解除通知后,应立即停止合同执行,并就合同解除后的善后事宜进行协商。九、违约责任9.1违约情形9.1.1乙方未按合同约定时间完成监理工作,每延误一日,应支付甲方违约金[金额]。9.1.2乙方未按合同约定履行监理职责,导致工程质量、安全事故发生,乙方应承担相应责任。9.1.3甲方未按合同约定支付监理费用,每逾期一日,应向乙方支付违约金[金额]。9.2违约责任9.2.1违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.2.2双方应协商解决违约问题,协商不成,可依法向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。9.3违约处理9.3.1违约发生后,双方应在7日内协商处理,协商不成,可按本合同第九条第9.2款规定处理。十、争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决争议。10.1.2协商不成,可提交[仲裁机构名称]仲裁。10.2争议解决程序10.2.1双方应向[仲裁机构名称]提交仲裁申请。10.2.2仲裁机构在收到仲裁申请后,依法进行仲裁。10.3争议解决期限10.3.1争议解决期限为自提交仲裁之日起60日内。十一、保密条款11.1保密内容11.1.1双方在履行合同过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等。11.1.2合同内容及相关资料。11.2保密期限11.2.1保密期限自合同签订之日起至合同终止后[年数]年。11.3保密责任11.3.1双方应对保密内容严格保密,不得泄露给任何第三方。十二、合同生效、解除及终止12.1合同生效条件12.1.1双方签字盖章后,合同自[日期]起生效。12.2合同解除条件12.2.1按本合同第八条规定的解除条件。12.3合同终止条件12.3.1合同履行完毕。12.3.2合同解除。12.3.3合同双方协商一致终止。十三、其他约定13.1其他约定事项[其他双方认为需要约定的内容]13.2其他约定内容[具体约定内容]十四、合同附件14.1附件一:监理大纲14.2附件二:监理细则14.3附件三:工程图纸14.4附件四:相关法律法规14.5附件五:其他相关文件第二部分:第三方介入后的修正一、第三方介入概述1.1第三方定义本合同中提及的第三方,是指除甲方、乙方之外的,为合同履行提供专业服务、咨询、代理或其他协助的自然人、法人或其他组织。1.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了保证合同的有效履行,提高工作效率,确保工程质量,降低风险。二、第三方介入条款2.1第三方选择2.1.2第三方选择应遵循公开、公平、公正的原则,确保第三方具备相应的资质和能力。2.2第三方职责2.2.1第三方应按照合作协议的约定,履行相应的职责,协助甲方或乙方完成合同约定的任务。2.2.2第三方应遵守国家法律法规,遵守合同约定,维护甲方、乙方及合同第三方的合法权益。2.3第三方权利2.3.1第三方有权要求甲方或乙方按照合作协议支付服务费用。2.3.2第三方有权要求甲方或乙方提供必要的资料和条件,以便其履行职责。三、甲乙方额外条款3.1甲乙方责任3.1.1甲乙方应按照本合同约定,对第三方介入后的工作进行监督和管理。3.1.2甲乙方应确保第三方介入工作不影响合同履行的质量和进度。3.2第三方责任限额3.2.1第三方介入过程中,如因第三方原因导致合同无法履行或造成损失,第三方应承担相应的责任。3.2.2第三方责任限额由甲乙双方在合作协议中约定,最高不超过[金额]。四、第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与甲方4.1.1第三方与甲方之间的关系由合作协议约定,甲方负责监督第三方的工作。4.1.2第三方应按照甲方的要求,及时向甲方报告工作进展和问题。4.2第三方与乙方4.2.1第三方与乙方之间的关系由合作协议约定,乙方负责监督第三方的工作。4.2.2第三方应按照乙方的要求,及时向乙方报告工作进展和问题。4.3第三方与合同第三方4.3.1第三方与合同第三方之间的关系由合作协议约定,合同第三方负责监督第三方的工作。4.3.2第三方应按照合同第三方的指示,及时向合同第三方报告工作进展和问题。五、第三方介入后的合同变更5.1合同变更程序5.1.1甲乙双方认为有必要变更合同内容,涉及第三方介入的,应协商一致后签订补充协议。5.1.2补充协议作为合同附件,与本合同具有同等法律效力。5.2合同变更内容5.2.1补充协议应明确第三方介入的具体内容、职责、权利、义务等。5.2.2补充协议应明确第三方责任限额,以及甲乙双方在第三方介入过程中的责任划分。六、第三方介入后的争议解决6.1争议解决方式6.1.1第三方介入过程中发生的争议,由甲乙双方协商解决。6.1.2协商不成,可提交[仲裁机构名称]仲裁。6.2争议解决程序6.2.1双方应向[仲裁机构名称]提交仲裁申请。6.2.2仲裁机构在收到仲裁申请后,依法进行仲裁。七、第三方介入后的合同终止7.1合同终止条件7.1.1第三方介入工作完成后,合同终止。7.1.2合同终止后,甲乙双方应按照协议约定,处理相关事宜。7.2合同终止程序7.2.1第三方介入工作完成后,甲乙双方应共同确认工作成果。7.
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 个人职业规划的思路与方向计划
- 幼儿成长之路小班教学活动规划计划
- 生产计划与需求预测的关系
- 小班音乐与韵律教育活动计划
- 《贵州连云矿业有限公司兴仁县潘家庄镇旭东煤矿(延续)矿产资源绿色开发利用方案(三合一)》专家组评审意见
- 盐边县中天矿业有限责任公司新九大老包铁矿矿山地质环境保护与土地复垦方案情况
- 第1课 互联网与物联网 教学设计 -初中信息技术七年级下册浙教版2023
- 第八单元-第2课时-角的度量(教学设计)四年级数学上册同步高效课堂系列(苏教版)
- 《三位数乘两位数的笔算乘法》(教学设计)-2024-2025学年四年级上册数学人教版
- 不同茶叶冲泡方法
- 2024年甘肃省兰州市中考地理试卷(附答案)
- 2024年新高考I卷信息类文本《论持久战》讲评课件
- 6.《变色龙》省公开课一等奖全国示范课微课金奖课件
- 《计算机视觉-基于OpenCV的图像处理》全套教学课件
- 丹麦牛角包制作
- 胰腺假性囊肿护理查房
- QBT 3823-1999 轻工产品金属镀层的孔隙率测试方法
- 服务项目验收单
- 剪叉式高空作业平台检查验收表
- 中职思想政治高教版(2023)心理健康与职业生涯第2课
- 2024年苏州市职业大学单招职业技能测试题库及答案解析
评论
0/150
提交评论