2024年度房地产买卖合同：购房者与开发商就房屋买卖达成合同协议3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度房地产买卖合同：购房者与开发商就房屋买卖达成合同协议本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1房屋出卖人信息1.2房屋买受人信息2.房屋基本情况2.1房屋坐落地址2.2房屋面积2.3房屋结构2.4房屋用途3.交易价格及支付方式3.1交易价格3.2付款时间及方式3.3付款凭证4.房屋交付及验收4.1交付时间4.2验收标准4.3验收程序5.房屋产权过户手续5.1过户时间5.2过户费用5.3过户程序6.房屋质量及保修责任6.1房屋质量标准6.2质量保修期限6.3质量保修责任7.违约责任7.1出卖人违约责任7.2买受人违约责任8.争议解决方式8.1争议解决机构8.2争议解决程序9.合同解除条件9.1解除合同的条件9.2解除合同的通知10.合同生效及终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件11.合同附件11.1合同附件一：房屋买卖合同附件11.2合同附件二：房屋产权证书复印件12.其他约定事项12.1不可抗力12.2通知方式12.3合同变更13.合同签署13.1签署日期13.2签署地点13.3签署人员14.合同份数及效力第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1房屋出卖人信息出卖人名称：________法定代表人：________住所地：________联系电话：________1.2房屋买受人信息买受人名称：________法定代表人：________住所地：________联系电话：________2.房屋基本情况2.1房屋坐落地址：________2.2房屋面积：________平方米（建筑面积/使用面积）2.3房屋结构：________2.4房屋用途：________3.交易价格及支付方式3.1交易价格：人民币________元整。3.2付款时间及方式：（1）首付款：________元，于________日内支付；（2）尾款：________元，于房屋交付后________日内支付；3.3付款凭证：买受人支付款项时，应提供银行转账凭证或现金支付凭证。4.房屋交付及验收4.1交付时间：________年________月________日。4.2验收标准：（1）房屋外观完好，无结构性损坏；（2）房屋设施设备齐全，符合合同约定；（3）房屋面积与合同约定相符；4.3验收程序：（1）买受人应在房屋交付后________日内进行验收；（2）验收合格后，双方签署验收报告。5.房屋产权过户手续5.1过户时间：________年________月________日。5.2过户费用：________元，买受人承担。5.3过户程序：（1）买受人提供相关材料；（2）出卖人协助办理过户手续；（3）过户手续办理完毕后，买受人取得房屋产权证书。6.房屋质量及保修责任6.1房屋质量标准：符合国家及地方相关质量标准。6.2质量保修期限：自房屋交付之日起________年。6.3质量保修责任：（1）出卖人应保证房屋在质量保修期内不存在质量问题；（2）如发生质量问题，出卖人应在________日内负责维修，维修费用由出卖人承担。7.违约责任7.1出卖人违约责任：（1）出卖人未按约定时间交付房屋，每延迟一日，应向买受人支付________元违约金；（2）出卖人提供的房屋质量不符合合同约定，买受人有权要求出卖人进行维修或减少房价款；（3）出卖人未按约定办理房屋产权过户手续，每延迟一日，应向买受人支付________元违约金。7.2买受人违约责任：（1）买受人未按约定时间支付款项，每延迟一日，应向出卖人支付________元违约金；（2）买受人单方解除合同，应向出卖人支付________元违约金；（3）买受人未按约定办理房屋产权过户手续，每延迟一日，应向出卖人支付________元违约金。8.争议解决方式8.1争议解决机构：双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。8.2争议解决程序：在争议解决过程中，双方应保持沟通，积极配合，共同寻找解决方案。9.合同解除条件9.1解除合同的条件：（1）因不可抗力导致合同无法履行；（2）一方严重违约，经对方书面通知后，在合理期限内仍未纠正；（3）法律法规规定的其他合同解除情形。9.2解除合同的通知：一方解除合同时，应提前________日以书面形式通知对方。10.合同生效及终止10.1合同生效条件：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。10.2合同终止条件：合同履行完毕或双方协商一致解除合同后，合同终止。11.合同附件11.1合同附件一：房屋买卖合同附件（1）房屋买卖合同附件包括但不限于房屋平面图、配套设施清单等；（2）附件一与本合同具有同等法律效力。11.2合同附件二：房屋产权证书复印件（1）买受人应在合同签订前向出卖人提供房屋产权证书复印件；（2）出卖人应在合同签订后________日内将房屋产权证书原件交付买受人。12.其他约定事项12.1不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或履行困难的，双方互不承担责任。12.2通知方式：除法律法规另有规定外，双方之间的通知应以书面形式进行，并送达至对方指定的地址。12.3合同变更：合同内容变更需经双方书面同意，并签订补充协议。13.合同签署13.1签署日期：________年________月________日。13.2签署地点：________13.3签署人员：出卖人（盖章）：________法定代表人（签字）：________买受人（盖章）：________法定代表人（签字）：________14.合同份数及效力14.1合同份数：本合同一式________份，双方各执________份，具有同等法律效力。14.2合同效力：本合同自签署之日起生效，对双方具有法律约束力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义：本合同中的第三方是指中介机构、评估机构、律师事务所、鉴定机构等在合同履行过程中提供专业服务的机构或个人。15.2第三方介入条件：在合同履行过程中，如需第三方介入，双方应协商一致，并明确第三方的职责和权限。15.3第三方介入程序：（1）双方共同确定需要介入的第三方；（2）双方与第三方签订书面协议，明确第三方的职责、权限和责任；（3）第三方根据协议内容履行职责。16.甲乙双方额外条款16.1甲方额外条款：（1）甲方应确保第三方的资质和信誉，并承担因第三方原因导致的合同履行风险；（2）甲方应配合第三方的工作，提供必要的资料和信息；（3）甲方应在第三方介入期间，按照合同约定履行义务。16.2乙方额外条款：（1）乙方应配合第三方的调查和评估工作，提供必要的资料和信息；（2）乙方应按照第三方提出的建议或要求，履行相关义务；（3）乙方应在第三方介入期间，按照合同约定履行付款义务。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额：第三方在履行职责过程中，因自身原因导致合同无法履行或造成损失，其责任限额不得超过________元。17.2责任划分：（1）第三方在履行职责过程中，因故意或重大过失造成损失的，由第三方承担全部责任；（2）第三方在履行职责过程中，因一般过失造成损失的，由第三方承担相应责任；（3）第三方在履行职责过程中，因不可抗力或甲方、乙方原因造成损失的，第三方不承担责任。18.第三方保密义务18.1第三方在合同履行过程中，应遵守保密义务，不得泄露甲乙双方的商业秘密和合同内容。19.第三方变更19.1如需更换第三方，双方应协商一致，并重新签订相关协议。20.第三方终止20.1如第三方在履行职责过程中，出现重大违约行为，经甲方或乙方书面通知后，有权终止与第三方的合作。21.第三方纠纷解决21.1第三方在履行职责过程中，如与甲乙双方发生纠纷，应通过协商解决；协商不成的，可向合同签订地的人民法院提起诉讼。22.第三方介入后的合同变更22.1第三方介入后，如需对合同内容进行变更，双方应协商一致，并签订书面协议。23.第三方介入后的争议解决23.1第三方介入后的争议解决，仍适用本合同第8条关于争议解决方式的规定。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.房屋买卖合同附件详细要求：包括房屋平面图、配套设施清单、房屋权属证明、房屋验收报告等。说明：该附件用于详细描述房屋的具体情况，包括结构、面积、配套设施等，以及房屋产权的证明文件。2.房屋产权证书复印件详细要求：提供房屋产权证书的清晰复印件。说明：该附件用于证明出卖人对房屋拥有合法的处分权，是房屋买卖合同生效的重要依据。3.付款凭证详细要求：提供银行转账凭证或现金支付凭证的复印件。说明：该附件用于证明买受人已按照合同约定支付了相应的款项。4.验收报告详细要求：由第三方或双方共同签署的房屋验收报告。说明：该附件用于证明房屋在交付时符合合同约定的质量标准。5.第三方协议详细要求：与第三方签订的书面协议，明确第三方的职责、权限和责任。说明：该附件用于规范第三方在合同履行过程中的行为，确保其服务的质量和效果。6.不可抗力证明详细要求：证明不可抗力事件的文件，如自然灾害、战争等。说明：该附件用于证明因不可抗力导致合同无法履行的情况，以减轻相关方的责任。7.违约金支付凭证详细要求：证明违约金已支付的文件。说明：该附件用于证明违约方已按照合同约定支付了违约金。8.争议解决文件详细要求：涉及争议解决的所有书面文件，包括协商记录、仲裁裁决等。说明：该附件用于记录争议解决的过程和结果，是后续法律程序的重要依据。说明二：违约行为及责任认定：1.出卖人违约行为：违约行为：未按约定时间交付房屋。责任认定标准：每延迟一日，向买受人支付________元违约金。示例说明：如出卖人未在合同约定的交付时间前交付房屋，则每延迟一日，需向买受人支付________元违约金。2.买受人违约行为：违约行为：未按约定时间支付款项。责任认定标准：每延迟一日，向出卖人支付________元违约金。示例说明：如买受人未在合同约定的付款时间内支付款项，则每延迟一日，需向出卖人支付________元违约金。3.第三方违约行为：违约行为：第三方在履行职责过程中出现重大过失，导致合同无法履行。责任认定标准：由第三方承担全部责任。示例说明：如第三方在房屋验收过程中出现重大过失，导致房屋无法交付，则由第三方承担全部责任。4.不可抗力导致的违约：违约行为：因不可抗力导致合同无法履行。责任认定标准：双方互不承担责任。示例说明：如因自然灾害导致房屋无法交付，双方互不承担责任。全文完。2024年度房地产买卖合同：购房者与开发商就房屋买卖达成合同协议1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1购房者基本信息1.2开发商基本信息2.房屋基本信息2.1房屋坐落2.2房屋面积2.3房屋户型2.4房屋用途3.交易价格及支付方式3.1交易价格3.2付款方式3.3付款时间节点4.房屋交付及验收4.1交付时间4.2验收标准4.3验收程序5.房屋产权及登记5.1房屋产权5.2房屋登记6.交付前费用承担6.1水电费6.2物业费6.3其他费用7.交付后费用承担7.1物业费7.2水电费7.3其他费用8.保修责任及期限8.1保修范围8.2保修期限9.违约责任9.1购房者违约责任9.2开发商违约责任10.争议解决方式10.1争议解决途径10.2争议解决机构11.合同解除条件11.1合同解除条件11.2合同解除程序12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件13.其他约定事项13.1其他约定事项14.合同附件第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1购房者基本信息1.1.1购房者姓名：1.1.2身份证号码：1.1.3联系电话：1.1.4通讯地址：1.2开发商基本信息1.2.1开发商名称：1.2.2法定代表人：1.2.3营业执照号码：1.2.4联系电话：1.2.5通讯地址：2.房屋基本信息2.1房屋坐落：2.1.1所在地区：2.1.2详细地址：2.2房屋面积：2.2.1建筑面积：2.2.2使用面积：2.3房屋户型：2.3.1房间数量：2.3.2厨房数量：2.3.3卫生间数量：2.4房屋用途：2.4.1主要用途：2.4.2其他用途：3.交易价格及支付方式3.1交易价格：3.1.1总交易价格：3.1.2分期付款金额：3.1.3分期付款时间节点：3.2付款方式：3.2.1首付款：3.2.2首付款支付时间：3.2.3主体款项：3.2.4主体款项支付时间：3.3付款时间节点：3.3.1首付款支付时间：3.3.2主体款项支付时间：4.房屋交付及验收4.1交付时间：4.1.1房屋交付日期：4.1.2房屋交付时间：4.2验收标准：4.2.1验收项目：4.2.2验收标准：4.3验收程序：4.3.1验收时间：4.3.2验收方式：4.3.3验收结果处理：5.房屋产权及登记5.1房屋产权：5.1.1房屋所有权：5.1.2房屋使用权：5.2房屋登记：5.2.1房屋产权登记：5.2.2房屋土地使用权登记：6.交付前费用承担6.1水电费：6.1.1水电费承担方式：6.1.2水电费结算时间：6.2物业费：6.2.1物业费承担方式：6.2.2物业费结算时间：6.3其他费用：6.3.1其他费用承担方式：6.3.2其他费用结算时间：7.交付后费用承担7.1物业费：7.1.1物业费承担方式：7.1.2物业费结算时间：7.2水电费：7.2.1水电费承担方式：7.2.2水电费结算时间：7.3其他费用：7.3.1其他费用承担方式：7.3.2其他费用结算时间：8.保修责任及期限8.1保修范围8.1.1基础设施保修：8.1.2房屋主体结构保修：8.1.3供水供电设施保修：8.1.4电梯等特种设备保修：8.2保修期限8.2.1基础设施保修期限：8.2.2房屋主体结构保修期限：8.2.3供水供电设施保修期限：8.2.4电梯等特种设备保修期限：9.违约责任9.1购房者违约责任9.1.1未按约定付款的违约责任：9.1.2非法转售或出租房屋的违约责任：9.2开发商违约责任9.2.1未按约定交付房屋的违约责任：9.2.2房屋质量不符合约定的违约责任：9.2.3逾期交付物业费的违约责任：10.争议解决方式10.1争议解决途径10.1.1协商解决：10.1.2仲裁解决：10.1.3诉讼解决：10.2争议解决机构10.2.1仲裁委员会：10.2.2人民法院：11.合同解除条件11.1合同解除条件11.1.1双方协商一致解除合同：11.1.2因不可抗力导致合同无法履行的：11.1.3违约行为致使合同无法履行的：11.2合同解除程序11.2.1提出解除合同的书面通知：11.2.2接收解除合同通知：11.2.3合同解除生效：12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.1.1双方签字盖章：12.1.2付款完成：12.2合同终止条件12.2.1房屋交付并验收合格：12.2.2保修期满：12.2.3合同解除：13.其他约定事项13.1其他约定事项13.1.1合同附件：13.1.2通知方式及送达地址：13.1.3合同变更及补充：13.1.4合同的附件及补充协议与本合同具有同等法律效力：14.合同附件14.1合同附件一：房屋买卖合同附件14.2合同附件二：付款计划表14.3合同附件三：房屋产权证书复印件14.4合同附件四：其他相关文件第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的概念及定义1.1本合同中“第三方”是指除甲乙双方之外的任何自然人、法人或其他组织，包括但不限于中介机构、担保公司、评估机构、律师事务所等。1.2第三方介入是指甲乙双方在履行本合同时，根据合同约定或经双方同意，引入第三方参与合同相关事宜。2.第三方介入的适用范围2.1第三方介入适用于本合同中涉及房屋买卖、产权转移、融资担保、法律咨询、评估鉴定等环节。3.第三方介入的同意及通知3.1甲乙双方同意引入第三方介入时，应提前书面通知对方，并取得对方的同意。4.第三方的责任及权利4.1第三方在本合同中的责任限于其职责范围，并对甲乙双方不承担连带责任。4.2第三方的权利包括：4.2.1根据合同约定或甲乙双方的要求，提供专业服务；4.2.2收取合理的服务费用；4.2.3在履行职责过程中，享有必要的知情权和便利条件。5.第三方的责任限额5.1第三方的责任限额为本合同交易价格的X%。5.2除非合同另有约定，第三方的责任限额不因任何原因而增加。6.第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与甲乙双方之间的关系为委托代理关系，第三方仅代表甲乙双方履行合同相关事宜。6.2第三方与甲乙双方之间不构成合伙、联营或其他形式的合作关系。6.3第三方对甲乙双方不承担任何形式的连带责任。7.第三方介入的程序7.1第三方介入前，甲乙双方应就第三方的职责、权利和义务达成一致。7.2第三方介入后，甲乙双方应向第三方提供必要的资料和协助，确保第三方能够顺利履行职责。7.3第三方在履行职责过程中，如发现甲乙双方存在违约行为，应立即通知甲乙双方，并采取必要措施。8.第三方介入的费用承担8.1第三方的服务费用由甲乙双方按照合同约定或实际发生费用承担。8.2如合同未约定具体费用，由甲乙双方协商确定。8.3第三方介入产生的其他费用，如交通费、住宿费等，由甲乙双方根据实际情况分担。9.第三方介入的终止9.1.1甲乙双方同意终止；9.1.2第三方无法继续履行职责；9.1.3本合同解除或终止。9.2第三方介入终止后，甲乙双方应就第三方的职责、权利和义务进行结算，并退还已支付的费用。10.第三方介入的争议解决10.1第三方介入过程中产生的争议，由甲乙双方协商解决。10.2协商不成时，可提交合同约定的争议解决机构或人民法院解决。10.3第三方介入争议的解决，不影响甲乙双方之间争议的解决。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.房屋买卖合同附件详细要求：包括房屋买卖合同的具体条款、双方签字盖章、日期等。说明：此附件为本合同的核心内容，明确了甲乙双方的权利和义务。2.付款计划表详细要求：列明每期付款金额、付款时间节点、付款方式等。说明：此附件用于明确甲乙双方的付款责任和权利。3.房屋产权证书复印件详细要求：提供房屋产权证书的清晰复印件，包括房屋所有权人、产权性质、面积等。说明：此附件用于证明房屋产权的合法性。4.其他相关文件详细要求：包括但不限于土地使用证明、房屋规划许可证、建筑许可证等。说明：此附件用于证明房屋的合法性、合规性。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为购房者违约行为：1.1未按约定付款1.2非法转售或出租房屋1.3未按约定接收房屋开发商违约行为：2.1未按约定交付房屋2.2房屋质量不符合约定2.3逾期交付物业费2.责任认定标准购房者违约责任认定：2.1.1未按约定付款：按照未付款金额的X%支付违约金。2.1.2非法转售或出租房屋：承担法律责任，并赔偿开发商因此遭受的损失。2.1.3未按约定接收房屋：承担违约责任，并赔偿开发商因此遭受的损失。开发商违约责任认定：2.2.1未按约定交付房屋：按照逾期天数支付违约金，并承担因延迟交付造成的购房者损失。2.2.2房屋质量不符合约定：承担修复费用，并赔偿购房者因此遭受的损失。2.2.3逾期交付物业费：按照逾期天数支付违约金。3.违约责任示例说明购房者未按约定付款：假设购房合同约定首付款为100万元，购房者未在约定时间内支付，则应支付违约金100万元×X%。开发商逾期交付房屋：假设购房合同约定房屋交付时间为2024年12月31日，开发商实际交付时间为2025年3月1日，则开发商应支付违约金（3个月×X%×100万元）。全文完。2024年度房地产买卖合同：购房者与开发商就房屋买卖达成合同协议2本合同目录一览1.合同双方的基本信息1.1购房者姓名、身份证号码1.2开发商名称、营业执照号2.房屋的基本信息2.1房屋坐落地址2.2房屋产权证号2.3房屋建筑面积2.4房屋套内面积3.买卖合同标的3.1买卖合同标的房屋3.2买卖合同标的房屋的交付方式4.买卖价格及支付方式4.1买卖合同标的房屋的价格4.2付款方式及时间4.3逾期付款的违约责任5.房屋交付及验收5.1房屋交付时间5.2房屋验收标准5.3验收不合格的处理6.房屋产权过户及税费6.1房屋产权过户时间6.2房屋产权过户费用6.3税费承担7.违约责任7.1购房者违约责任7.2开发商违约责任8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构9.合同解除9.1合同解除条件9.2合同解除程序10.合同的生效及终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件11.其他约定事项11.1不可抗力11.2合同附件12.合同签订日期及地点13.合同份数及保管14.合同附件第一部分：合同如下：1.合同双方的基本信息1.1购房者姓名：1.2购房者身份证号码：1101011990030765321.3开发商名称：房地产开发有限公司1.4开发商营业执照号：91110108MA00YYYY2.房屋的基本信息2.1房屋坐落地址：北京市朝阳区路号2.2房屋产权证号：京房权证字第X号2.3房屋建筑面积：100平方米2.4房屋套内面积：80平方米3.买卖合同标的3.1买卖合同标的房屋：位于北京市朝阳区路号，建筑面积100平方米，套内面积80平方米的房屋3.2买卖合同标的房屋的交付方式：购房者按约定支付全部购房款后，开发商应在合同约定的交付日期前将房屋交付给购房者4.买卖价格及支付方式4.1买卖合同标的房屋的价格：人民币壹佰万元整（￥1,000,000.00）4.2付款方式及时间：4.2.1购房者应在签订本合同之日起30日内支付定金人民币伍拾万元整（￥500,000.00）4.2.2购房者应在交付房屋前支付剩余购房款人民币玖拾万元整（￥900,000.00）4.3逾期付款的违约责任：4.3.1若购房者逾期支付定金，每逾期一日应向开发商支付定金金额的万分之五作为违约金4.3.2若购房者逾期支付剩余购房款，每逾期一日应向开发商支付剩余购房款金额的万分之五作为违约金5.房屋交付及验收5.1房屋交付时间：自购房者支付全部购房款之日起60日内5.2房屋验收标准：5.2.1房屋应达到规划设计要求，并符合国家有关建筑工程质量标准5.2.2房屋应具备入住条件，包括供水、供电、供气、供暖等基础设施5.3验收不合格的处理：5.3.1若购房者对房屋验收不合格，应在验收之日起3日内向开发商提出书面整改要求5.3.2开发商应在接到整改要求之日起15日内进行整改，直至房屋符合验收标准6.房屋产权过户及税费6.1房屋产权过户时间：购房者支付全部购房款并验收合格后，双方应在30日内办理房屋产权过户手续6.2房屋产权过户费用：6.2.1产权过户手续费：按照国家相关规定执行6.2.2其他税费：购房者自行承担6.3税费承担：6.3.1购房者应按照国家相关规定，自行承担房屋交易过程中产生的所有税费7.违约责任7.1购房者违约责任：7.1.1购房者未按约定支付购房款的，除应支付违约金外，还应承担因开发商因此造成的损失7.1.2购房者未按时验收房屋的，应承担因延误验收而造成的损失7.2开发商违约责任：7.2.1开发商未按约定交付房屋的，应向购房者支付违约金，违约金金额为房价款的万分之五7.2.2开发商交付的房屋不符合约定的，应承担因房屋质量问题造成的购房者损失第一部分：合同如下：8.争议解决8.1争议解决方式：双方应友好协商解决合同履行过程中的任何争议；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.合同解除9.1合同解除条件：9.1.1任何一方违约，另一方有权解除合同，并要求违约方承担相应的违约责任。9.1.2因不可抗力导致合同无法履行，双方均可解除合同，并互不承担违约责任。9.2合同解除程序：9.2.1一方提出解除合同时，应以书面形式通知另一方。9.2.2合同解除后，双方应立即停止履行合同约定的权利和义务。10.合同的生效及终止10.1合同生效条件：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。10.2合同终止条件：10.2.1房屋交付并完成产权过户手续后，本合同终止。10.2.2因本合同约定的其他原因导致合同解除时，本合同终止。11.其他约定事项11.1不可抗力：本合同所指的不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因，导致合同不能履行或者不能按约定履行。11.2.1房屋买卖合同11.2.2房屋产权证复印件11.2.3付款凭证11.2.4其他双方认为需要附在本合同中的文件。12.合同签订日期及地点12.1合同签订日期：2024年3月15日12.2合同签订地点：北京市朝阳区路号大厦会议室13.合同份数及保管13.1本合同一式四份，购房者、开发商各执两份，具有同等法律效力。13.2双方应妥善保管合同原件，如有遗失或损坏，应及时通知对方，并协商解决。14.合同附件14.1房屋买卖合同附件清单：14.1.1房屋买卖合同14.1.2房屋产权证复印件14.1.3付款凭证14.1.4不可抗力事件证明（如有）14.1.5其他双方认为需要附在本合同中的文件第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的概述15.1第三方的定义：本合同所指的第三方包括但不限于中介机构、评估机构、律师事务所、监理公司等，其介入合同的目的在于提供专业服务、协助合同履行或解决合同争议。15.2第三方的选择：甲乙双方均有权选择第三方介入，但应提前通知对方，并取得对方的书面同意。16.第三方的责任和权利16.1第三方的责任：16.1.1第三方应按照甲乙双方的要求，提供专业、公正的服务。16.1.2第三方在提供服务的过过程中，应遵守国家法律法规和行业规范。16.1.3第三方对因自身过错导致的损失，应承担相应的法律责任。16.2第三方的权利：16.2.1第三方有权根据合同约定和要求，独立开展业务活动。16.2.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和信息。16.2.3第三方有权获得甲乙双方支付的合理服务费用。17.第三方的责任限额17.1第三方的责任限额：第三方因提供专业服务导致的损失，其责任限额由甲乙双方在合同中约定，并应在第三方介入前明确告知第三方。17.2责任限额的约定：17.2.1责任限额应根据第三方的专业能力和服务内容确定。17.2.2责任限额应不低于第三方因提供服务可能造成的直接经济损失。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的划分：18.1.1第三方应直接向甲方提供服务，甲方应按约定支付服务费用。18.1.2第三方在提供服务过程中，应遵守甲方的要求，不得损害甲方的合法权益。18.2第三方与乙方的划分：18.2.1第三方应直接向乙方提供服务，乙方应按约定支付服务费用。18.2.2第三方在提供服务过程中，应遵守乙方的要求，不得损害乙方的合法权益。18.3第三方与甲乙双方的共同责任：18.3.1若第三方在提供服务过程中，因自身原因导致甲乙双方遭受损失，甲乙双方均有权要求第三方承担相应责任。18.3.2若第三方在提供服务过程中，因甲乙双方的原因导致损失，甲乙双方应各自承担相应的责任。19.第三方的介入程序19.1第三方的介入程序应按照甲乙双方在合同中的约定进行。19.2介入程序包括：19.2.1第三方介入的申请和批准。19.2.2第三方服务的具体内容和方式。19.2.3第三方服务费用的支付方式和时间。20.第三方的退