2024年度内蒙古自治区呼和浩特市风电场建设劳务分包合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度内蒙古自治区呼和浩特市风电场建设劳务分包合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.项目基本情况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目投资总额2.5项目建设周期3.劳务分包内容3.1劳务分包范围3.2劳务分包方式3.3劳务分包工程量3.4劳务分包工程标准4.合同双方权利与义务4.1雇主的权利与义务4.2分包商的权利与义务5.工程进度与质量5.1工程进度计划5.2工程质量标准5.3工程验收6.劳务费用6.1劳务费用总额6.2劳务费用支付方式6.3劳务费用支付期限6.4劳务费用调整7.安全生产7.1安全生产责任7.2安全生产措施7.3安全生产事故处理8.环境保护8.1环境保护责任8.2环境保护措施8.3环境污染事故处理9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构11.合同变更与解除11.1合同变更11.2合同解除12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件13.合同附件13.1附件一：劳务分包工程量清单13.2附件二：劳务费用支付计划13.3附件三：安全生产措施13.4附件四：环境保护措施14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称（1）甲方：内蒙古自治区呼和浩特市风电场建设项目业主单位（2）乙方：内蒙古自治区呼和浩特市风电场建设劳务分包单位1.2合同双方法定代表人（1）甲方法定代表人：（2）乙方法定代表人：1.3合同双方联系方式2.项目基本情况2.1项目名称：内蒙古自治区呼和浩特市风电场建设项目2.2项目地点：内蒙古自治区呼和浩特市县镇2.3项目规模：装机容量100兆瓦2.4项目投资总额：人民币10亿元2.5项目建设周期：自合同签订之日起12个月内完成3.劳务分包内容3.1劳务分包范围：风电场土建工程、设备安装、调试等劳务作业3.2劳务分包方式：固定单价合同3.3劳务分包工程量：详见附件一：劳务分包工程量清单3.4劳务分包工程标准：符合国家及行业标准4.合同双方权利与义务4.1雇主的权利与义务（1）提供劳务作业所需的施工图纸、技术资料、施工场地等；（2）支付劳务费用；（3）监督乙方按合同要求完成工程；（4）确保工程质量和安全生产。4.2分包商的权利与义务（1）按照合同要求完成劳务作业；（2）遵守国家及行业标准，确保工程质量和安全生产；（3）按约定时间提交工程进度报告；（4）配合甲方进行工程验收。5.工程进度与质量5.1工程进度计划：详见附件二：劳务费用支付计划5.2工程质量标准：符合国家及行业标准5.3工程验收：乙方完成工程后，甲方组织验收，合格后支付相应劳务费用6.劳务费用6.1劳务费用总额：人民币1亿元6.2劳务费用支付方式：分阶段支付，详见附件二：劳务费用支付计划6.3劳务费用支付期限：按工程进度和验收合格情况支付6.4劳务费用调整：因不可抗力、政策调整等原因导致劳务费用发生变化时，双方协商解决7.安全生产7.1安全生产责任（1）甲方负责整个风电场项目的安全生产管理；（2）乙方负责劳务作业过程中的安全生产；7.2安全生产措施（1）乙方必须遵守国家及地方安全生产法律法规，加强安全生产教育；（2）乙方必须配备必要的安全生产设施，确保安全生产；（3）乙方必须严格执行安全生产操作规程，防止事故发生；7.3安全生产事故处理（1）发生安全生产事故时，乙方应及时上报甲方，并采取有效措施进行处理；（2）事故原因调查、责任认定及赔偿事宜，按照国家及地方安全生产法律法规执行。8.环境保护8.1环境保护责任（1）甲方负责整个风电场项目的环境影响评价及审批工作；（2）乙方在施工过程中，应遵守国家环境保护法规，采取有效措施，减少对环境的影响。8.2环境保护措施（1）乙方应采取合理的施工方案，减少扬尘、噪声等污染；（2）乙方应按规定进行废水、废气、固体废物的处理和处置；（3）乙方应定期对施工现场进行环境监测，确保环境达标。8.3环境污染事故处理（1）发生环境污染事故时，乙方应立即采取应急措施，防止污染扩大；（2）乙方应及时向甲方和环保部门报告事故情况；（3）事故原因调查、责任认定及赔偿事宜，按照国家及地方环保法律法规执行。9.违约责任9.1违约情形（1）乙方未按合同约定完成工程或未达到工程质量标准的；（2）乙方擅自改变工程范围或施工方案的；（3）乙方未按约定时间提交工程进度报告的；（4）乙方违反安全生产规定，导致安全事故的。9.2违约责任承担（1）乙方未按合同约定完成工程或未达到工程质量标准的，甲方有权要求乙方返工或赔偿损失；（2）乙方擅自改变工程范围或施工方案的，甲方有权要求乙方恢复原状或赔偿损失；（3）乙方未按约定时间提交工程进度报告的，甲方有权扣除相应费用；（4）乙方违反安全生产规定，导致安全事故的，乙方应承担相应法律责任。10.争议解决10.1争议解决方式（1）双方应友好协商解决争议；（2）协商不成的，提交呼和浩特市仲裁委员会仲裁。10.2争议解决机构呼和浩特市仲裁委员会。11.合同变更与解除11.1合同变更（1）因不可抗力、政策调整等原因导致合同内容需变更的，双方应协商一致，签订补充协议；（2）合同变更内容应明确，并经双方签字盖章后生效。11.2合同解除（1）因甲方原因导致合同无法继续履行的，甲方应提前30日书面通知乙方，并支付乙方相应费用；（2）因乙方原因导致合同无法继续履行的，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方损失。12.合同生效与终止12.1合同生效条件（1）双方签署合同；（2）合同经双方盖章或签字后生效。12.2合同终止条件（1）合同约定的工程全部完成；（2）合同约定的其他终止条件成就。13.合同附件13.1附件一：劳务分包工程量清单13.2附件二：劳务费用支付计划13.3附件三：安全生产措施13.4附件四：环境保护措施14.其他约定事项（1）本合同未尽事宜，双方可另行协商解决；（2）本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1第三方的定义（1）第三方是指本合同签订后，因甲方或乙方业务需要，介入本合同履行的任何自然人或法人，包括但不限于监理单位、咨询机构、检测机构、保险公司等。15.2第三方介入的范围（1）第三方介入的范围包括但不限于工程质量监理、技术咨询、设备检测、风险评估、保险理赔等。16.第三方介入的程序16.1甲方或乙方需要第三方介入时，应提前30日书面通知对方，并说明介入的原因、目的和预期效果。16.2双方应共同确定第三方介入的具体事宜，包括介入时间、费用、工作内容等。17.第三方责任限额17.1第三方在履行职责过程中，因自身原因导致的损失，其责任限额由双方在合同中约定。17.2第三方责任限额包括但不限于：（1）因第三方提供的咨询、检测、评估等服务导致的损失；（2）因第三方在监理、保险理赔等过程中出现的失误导致的损失。18.第三方与其他各方的责权利划分18.1第三方与甲方的责任划分（1）甲方应向第三方支付服务费用，并负责协调第三方的工作；（2）第三方应按照合同约定履行职责，对因自身原因造成的损失承担相应责任。18.2第三方与乙方的责任划分（1）乙方应向第三方支付服务费用，并配合第三方进行相关工作；（2）第三方应按照合同约定履行职责，对因自身原因造成的损失承担相应责任。18.3第三方与其他各方的责任划分（1）第三方在履行职责过程中，如涉及与其他方的合作，应遵守相关法律法规和合同约定；（2）第三方应与其他方保持良好沟通，确保各项工作顺利进行。19.第三方介入的监督与评估19.1甲方或乙方有权对第三方的工作进行监督，并提出改进意见。19.2第三方应定期向甲方或乙方报告工作进展情况，包括但不限于工作内容、进度、存在问题等。20.第三方介入的合同变更20.1如第三方介入导致合同内容需变更，双方应协商一致，签订补充协议。20.2补充协议作为本合同的一部分，具有同等法律效力。21.第三方介入的争议解决21.1第三方介入过程中发生的争议，由第三方与甲方或乙方协商解决。21.2协商不成的，提交呼和浩特市仲裁委员会仲裁。22.第三方介入的合同终止22.1如第三方介入的原因消失或达到预期效果，双方应协商终止第三方介入。22.2第三方介入终止后，双方应按照合同约定结算相关费用。23.第三方介入的保密条款23.1第三方在介入过程中，应遵守保密义务，不得泄露本合同内容及甲乙双方的商业秘密。23.2第三方违反保密义务，应承担相应的法律责任。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：劳务分包工程量清单详细要求：包括工程名称、工程量、单位、单价、总价等，需按照国家及行业标准进行编制。说明：本清单作为合同附件，是劳务费用计算和支付的重要依据。2.附件二：劳务费用支付计划详细要求：包括支付节点、支付金额、支付条件等，需明确支付方式和期限。说明：本计划作为合同附件，是劳务费用支付管理的重要依据。3.附件三：安全生产措施详细要求：包括安全生产责任、安全操作规程、安全教育培训、应急预案等。说明：本措施作为合同附件，是确保安全生产的重要依据。4.附件四：环境保护措施详细要求：包括环境保护责任、环保设施、环保措施、环保监测等。说明：本措施作为合同附件，是确保环境保护的重要依据。5.附件五：第三方介入协议详细要求：包括第三方名称、服务内容、费用、责任划分等。说明：本协议作为合同附件，是第三方介入的重要依据。6.附件六：争议解决协议详细要求：包括争议解决方式、争议解决机构、仲裁规则等。说明：本协议作为合同附件，是解决合同争议的重要依据。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：乙方未按合同约定完成工程或未达到工程质量标准。责任认定标准：甲方有权要求乙方返工或赔偿损失，损失金额包括但不限于返工费用、工期延误损失等。示例：乙方在施工过程中发现质量问题，甲方要求返工，乙方未按时返工，甲方有权要求赔偿工期延误损失。2.违约行为：乙方擅自改变工程范围或施工方案。责任认定标准：甲方有权要求乙方恢复原状或赔偿损失，损失金额包括但不限于恢复费用、工期延误损失等。示例：乙方在施工过程中，未经甲方同意擅自改变施工方案，导致工程质量下降，甲方有权要求乙方恢复原状并赔偿损失。3.违约行为：乙方未按约定时间提交工程进度报告。责任认定标准：甲方有权扣除相应费用，费用金额根据逾期时间及工程进度比例计算。示例：乙方未在规定时间内提交工程进度报告，甲方扣除相应费用，如每天扣除合同总价的千分之一。4.违约行为：乙方违反安全生产规定，导致安全事故。责任认定标准：乙方应承担相应法律责任，包括但不限于赔偿损失、支付罚款等。示例：乙方在施工过程中发生安全事故，导致人员伤亡，乙方应承担相应法律责任。5.违约行为：第三方在介入过程中泄露商业秘密。责任认定标准：第三方应承担相应的法律责任，包括但不限于赔偿损失、支付罚款等。示例：第三方在介入过程中泄露甲乙双方的商业秘密，甲方有权要求赔偿损失。全文完。2024年度内蒙古自治区呼和浩特市风电场建设劳务分包合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方地址1.4合同双方联系方式2.合同标的2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.劳务分包范围3.1分包工程内容3.2分包工程量3.3分包工程进度要求4.劳务分包价格及支付方式4.1分包工程单价4.2分包工程总价4.3付款方式4.4付款时间5.合同工期5.1工期安排5.2工期延误责任6.质量要求及验收标准6.1质量标准6.2验收标准6.3质量保证期7.安全生产要求7.1安全生产责任7.2安全生产措施7.3事故处理8.保密条款8.1保密内容8.2保密期限8.3违约责任9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任9.3违约赔偿10.争议解决方式10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后果12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同生效日期12.3合同终止条件12.4合同终止日期13.其他约定13.1不可抗力13.2合同附件13.3合同修改14.合同签署及附件14.1合同签署日期14.2合同附件清单第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：内蒙古自治区呼和浩特市风电场建设项目业主单位乙方：劳务分包单位1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3合同双方地址甲方地址：内蒙古自治区呼和浩特市区路号乙方地址：内蒙古自治区呼和浩特市区路号1.4合同双方联系方式2.合同标的2.1项目名称内蒙古自治区呼和浩特市风电场建设项目2.2项目地点内蒙古自治区呼和浩特市区2.3项目规模风电场装机容量兆瓦2.4项目工期自合同生效之日起，工期为个月3.劳务分包范围3.1分包工程内容包括但不限于风力发电机组安装、调试、验收等。3.2分包工程量具体工程量以乙方提交的施工方案为准。3.3分包工程进度要求按照甲方要求，确保按时完成各阶段工作。4.劳务分包价格及支付方式4.1分包工程单价根据乙方提交的施工方案及市场行情，双方协商确定单价。4.2分包工程总价根据分包工程量及单价计算得出。4.3付款方式甲方按照工程进度支付工程款，具体支付比例及时间由双方协商确定。5.合同工期5.1工期安排具体工期安排详见附件一。5.2工期延误责任如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应责任，并赔偿甲方因此造成的损失。6.质量要求及验收标准6.1质量标准严格按照国家及行业相关标准执行。6.2验收标准以甲方提供的验收标准为准。6.3质量保证期自工程验收合格之日起，质量保证期为个月。8.保密条款8.1保密内容本合同涉及的技术、商业秘密以及甲方提供的任何文件、资料、数据等信息，均属保密范围。8.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后年。8.3违约责任任何一方违反保密义务，应承担相应的法律责任，并赔偿对方因此遭受的损失。9.违约责任9.1违约情形乙方未能按照合同约定完成工程；乙方提供的材料或设备不符合合同要求；乙方违反保密条款；甲方未按约定支付工程款。9.2违约责任违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.3违约赔偿违约赔偿金额由双方协商确定，并在合同中明确。10.争议解决方式10.1争议解决方式发生争议时，双方应通过友好协商解决。10.2争议解决机构协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.3争议解决程序诉讼过程中，双方应积极配合，提供必要的证据和资料。11.合同解除11.1合同解除条件乙方严重违约；甲方未按约定支付工程款；不可抗力事件导致合同无法履行。11.2合同解除程序合同解除需书面通知对方，并说明解除原因。11.3合同解除后果合同解除后，双方应按照约定处理剩余工程及款项。12.合同生效及终止12.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同生效日期合同生效日期为年月日。12.3合同终止条件合同履行完毕或双方协商一致解除合同。13.其他约定13.1不可抗力因不可抗力导致合同无法履行时，双方互不承担责任。13.2合同附件乙方施工方案；甲方提供的验收标准；付款计划表。13.3合同修改本合同如有修改，应以书面形式进行，经双方签字盖章后生效。14.合同签署及附件14.1合同签署日期本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同附件清单附件一：乙方施工方案附件二：甲方提供的验收标准附件三：付款计划表本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1第三方是指在合同履行过程中，由甲乙双方共同邀请或选择，参与合同相关事宜的个人或机构。中介机构：如工程监理公司、造价咨询公司等；技术咨询机构：如设计咨询公司、设备咨询公司等；法务机构：如律师事务所、仲裁机构等；其他参与合同履行的第三方。2.第三方责权利2.1第三方责任第三方应按照合同约定和甲乙双方的要求，履行相应的职责。第三方在履行职责过程中，因自身原因造成损失的，应承担相应的责任。2.2第三方权利第三方有权获得合同约定的报酬。第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料。2.3第三方义务第三方应遵守国家法律法规和行业规范。第三方应保守合同秘密，不得泄露给无关第三方。3.第三方与其他各方的划分说明3.1第三方与甲方的关系第三方接受甲方的委托，对合同履行进行监督、咨询或服务。第三方与甲方之间的权利义务关系，由双方另行签订协议约定。3.2第三方与乙方的关系第三方接受乙方的委托，协助乙方完成合同约定的工程。第三方与乙方之间的权利义务关系，由双方另行签订协议约定。3.3第三方与甲乙双方的关系第三方作为甲乙双方的共同参与者，应维护双方合法权益。第三方应协助甲乙双方解决合同履行过程中出现的问题。4.第三方责任限额4.1第三方责任限额的设定第三方责任限额根据第三方提供的专业服务类型、合同约定及市场行情等因素确定。第三方责任限额应不低于合同总价的%。4.2第三方责任限额的执行第三方责任限额在合同中明确约定，并作为合同生效的条件之一。若发生第三方责任事件，甲乙双方应按照合同约定和第三方责任限额进行赔偿。5.第三方介入的额外条款及说明5.1第三方介入的程序甲乙双方应共同确定第三方介入的具体事宜，包括第三方选择、职责划分等。第三方介入前，甲乙双方应签订第三方参与协议，明确各方权利义务。5.2第三方介入的监督甲方或乙方有权对第三方介入过程进行监督，确保第三方履行职责。第三方介入过程中，甲乙双方应保持沟通，及时解决问题。5.3第三方介入的终止若第三方未能履行合同约定或违反法律法规，甲乙双方有权终止第三方介入。第三方介入终止后，甲乙双方应根据合同约定处理相关事宜。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：乙方施工方案详细要求：包括施