2024年交通设施人工费承包合同模板

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年交通设施人工费承包合同模板本合同目录一览1.合同概述1.1合同名称1.2合同双方1.3合同签订日期1.4合同生效日期1.5合同终止日期1.6合同变更及解除2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型2.5工程预算3.承包人资质3.1承包人资质证明文件3.2承包人资质等级3.3承包人业绩3.4承包人信誉4.承包人义务4.1按时完成工程4.2质量保证4.3安全生产4.4文明施工4.5遵守法律法规5.发包人义务5.1按时支付工程款项5.2提供施工图纸5.3协助承包人办理施工许可5.4保障施工环境5.5指导施工进度6.工程进度6.1工程进度计划6.2进度调整6.3进度违约责任7.工程质量7.1工程质量标准7.2质量检验7.3质量纠纷处理8.工程款项8.1款项支付方式8.2款项支付时间8.3款项支付条件8.4款项支付违约责任9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任10.3违约赔偿11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后的处理12.合同终止12.1合同终止条件12.2合同终止程序12.3合同终止后的处理13.合同附件13.1附件一：工程量清单13.2附件二：施工图纸13.3附件三：质量标准及检验方法14.其他约定14.1合同未尽事宜14.2合同解释14.3合同签订地点第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同名称：《2024年交通设施人工费承包合同》1.2合同双方1.2.1发包方：市交通设施管理有限公司1.2.2承包方：建筑工程有限公司1.3合同签订日期：2024年2月1日1.4合同生效日期：自合同双方签字盖章之日起生效1.5合同终止日期：根据工程进度及合同约定，预计2025年12月31日终止1.6合同变更及解除1.6.1合同变更需经双方协商一致，并签订书面变更协议1.6.2合同解除需按照合同约定的解除条件及程序进行2.工程概况2.1工程名称：市道路交通设施建设工程2.2工程地点：市区道路2.3工程规模：全长公里，包括座桥梁、个交叉口等2.4工程类型：道路、桥梁、交通设施等2.5工程预算：人民币万元3.承包人资质3.1承包人资质证明文件：具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包一级资质证书3.2承包人资质等级：一级3.3承包人业绩：近三年内完成类似工程业绩3项，包括市道路改造工程、市桥梁工程等4.承包人义务4.1按时完成工程：确保工程按合同约定的时间节点完成，不得延误工期4.2质量保证：严格按照国家及行业相关质量标准进行施工，确保工程质量合格4.3安全生产：遵守国家及行业安全生产规定，确保施工过程中无安全事故发生4.4文明施工：按照文明施工要求，做好施工现场管理，确保施工现场整洁、有序4.5遵守法律法规：严格遵守国家法律法规及地方政策，确保工程合法合规5.发包人义务5.1按时支付工程款项：按照合同约定的时间和比例支付工程款项5.2提供施工图纸：在合同签订后个工作日内，提供完整的施工图纸5.3协助承包人办理施工许可：协助承包人办理施工许可证等相关手续5.4保障施工环境：为承包人提供必要的施工条件，确保施工顺利进行5.5指导施工进度：对施工进度进行监督和指导，确保工程按期完成6.工程进度6.1工程进度计划：合同签订后个工作日内，承包人应提交详细的工程进度计划6.2进度调整：如因不可抗力或双方协商一致，可对进度计划进行调整6.3进度违约责任：如承包人未按计划完成工程，每延误一日，按合同金额的‰支付违约金8.工程款项8.1款项支付方式8.1.1预付款：合同签订后个工作日内，支付合同总价款的%8.1.2进度款：按月进度支付，每月支付上个月完成工程量的%，每月支付前需提交工程量清单及质量验收报告8.1.4保修金：合同工期结束后个月内，无质量问题时，支付保修金8.2款项支付时间8.2.1预付款支付时间：合同签订后个工作日内8.2.2进度款支付时间：每月日前8.2.3结算款支付时间：工程验收合格后个工作日内8.2.4保修金支付时间：质保期满无质量问题后个工作日内8.3款项支付条件8.3.1预付款支付条件：合同签订并完成银行资金到账确认8.3.2进度款支付条件：工程进度符合合同约定，且质量验收合格8.3.3结算款支付条件：工程验收合格，相关手续齐全8.3.4保修金支付条件：质保期满，无质量投诉8.4款项支付违约责任8.4.1发包人未按时支付款项，应向承包人支付违约金，违约金按每日千分之五计算8.4.2承包人未按时提交合格工程，发包人有权拒绝支付相应款项9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1争议发生后，双方应友好协商解决9.1.2协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼9.2争议解决机构9.2.1协商解决：由双方指定代表进行9.2.2诉讼解决：合同签订地人民法院9.3争议解决程序9.3.1协商解决：自争议发生后个工作日内提交协商方案9.3.2诉讼解决：自争议发生后个工作日内向人民法院提起诉讼10.违约责任10.1违约情形10.1.1承包人未按合同约定时间完成工程10.1.2承包人工程质量不符合约定标准10.1.3承包人未按合同约定进行文明施工10.1.4发包人未按合同约定支付款项10.2违约责任10.2.1承包人违约，应承担违约金、赔偿损失等责任10.2.2发包人违约，应承担违约金、赔偿损失等责任10.3违约赔偿10.3.1违约赔偿金额根据实际损失和合同约定计算11.合同解除11.1合同解除条件11.1.1承包人严重违约，经催告后仍未纠正11.1.2发包人严重违约，经催告后仍未纠正11.1.3发生不可抗力事件，致使合同无法履行11.2合同解除程序11.2.1任何一方提出解除合同，应提前个工作日书面通知对方11.2.2双方协商一致解除合同，签订书面解除协议11.3合同解除后的处理11.3.2双方应结算已发生的款项，并处理质保金事宜12.合同终止12.1合同终止条件12.1.1合同约定的工程完成期限届满12.1.2合同因解除而终止12.1.3双方协商一致终止合同12.2合同终止程序12.2.2双方应结算已发生的款项，并处理质保金事宜12.3合同终止后的处理12.3.2双方应结算已发生的款项，并处理质保金事宜13.合同附件13.1附件一：工程量清单13.2附件二：施工图纸13.3附件三：质量标准及检验方法13.4附件四：合同双方法定代表人签字及加盖公章的合同文本14.其他约定14.1合同未尽事宜，由双方另行协商解决14.2合同解释权归发包方所有14.3合同签订地点：市区街道号第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中，经甲乙双方同意，介入合同关系中的独立第三方，包括但不限于监理单位、咨询机构、检测机构、审计机构等。15.1.2第三方介入目的15.1.1保证工程质量和进度15.1.2提高合同履行的透明度15.1.3协助解决合同争议16.第三方介入程序16.1第三方选择16.1.1甲乙双方共同选择第三方，并签订第三方服务合同。16.1.2第三方服务合同应明确服务内容、费用、期限、责任等。16.2第三方介入时间16.2.1第三方介入时间应与合同工期同步，并在合同签订后个工作日内开始工作。17.第三方责任限额17.1第三方责任17.1.1第三方在履行服务过程中，应遵守国家相关法律法规和行业标准。17.1.2第三方对其提供的服务承担相应的责任。17.2第三方责任限额17.2.1第三方责任限额应在其服务合同中明确，最高不超过合同总价的%。17.2.2第三方责任限额不包括因甲乙双方违约行为导致的损失。18.第三方与其他各方的责任划分18.1第三方与甲方的责任划分18.1.1第三方对甲方提供的服务负责，甲方对第三方的服务承担监督管理责任。18.1.2第三方服务不符合要求时，甲方有权要求第三方进行整改或更换。18.2第三方与乙方的责任划分18.2.1第三方对乙方施工过程进行监督管理，确保施工质量符合合同要求。18.2.2第三方对乙方违反合同约定的行为，有权提出整改要求。18.3第三方与其他第三方的责任划分18.3.1不同第三方之间应相互配合，共同履行各自的服务职责。18.3.2各第三方之间发生争议时，应通过协商解决。19.第三方介入时的额外条款19.1第三方介入费用19.1.1第三方介入费用由甲乙双方共同承担。19.1.2第三方介入费用应在第三方服务合同中明确。19.2第三方介入期限19.2.1第三方介入期限应根据工程进度和合同要求确定。19.2.2第三方介入期限届满后，如需继续介入，应重新签订服务合同。19.3第三方介入期间的变更19.3.1第三方介入期间，如需对服务内容、费用等进行变更，应经甲乙双方同意，并签订书面变更协议。20.第三方介入后的合同修改20.1合同修改20.1.1第三方介入后，如需对合同条款进行修改，应经甲乙双方和第三方协商一致。20.1.2合同修改后，应重新签订书面合同。20.2合同修改后的生效20.2.1合同修改后的生效时间，以双方签字盖章之日起计算。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程量清单详细要求：包括工程名称、工程量、单价、合价等，需详细列出所有工程项目的数量和费用。附件说明：作为工程款项支付的重要依据，需由承包方编制，经发包方审核确认。2.附件二：施工图纸详细要求：包括设计图纸、施工图纸、技术规范等，需符合国家及行业相关标准。附件说明：施工图纸是施工过程中必须遵守的技术文件，由设计单位提供。3.附件三：质量标准及检验方法详细要求：包括工程质量标准、检验项目、检验方法等，需详细列出所有质量检验标准。附件说明：质量标准及检验方法是确保工程质量的重要依据，由甲方提供。4.附件四：合同双方法定代表人签字及加盖公章的合同文本详细要求：合同文本需由双方法定代表人签字并加盖公章，作为合同生效的证明。附件说明：合同文本是合同生效的重要凭证，需妥善保管。5.附件五：第三方服务合同详细要求：包括服务内容、费用、期限、责任等，需明确第三方服务条款。附件说明：第三方服务合同是第三方介入的重要依据，需由甲乙双方与第三方共同签订。6.附件六：工程进度计划详细要求：包括工程名称、进度节点、完成时间等，需详细列出工程进度计划。附件说明：工程进度计划是监控工程进度的重要依据，由承包