建筑工程分包劳务条约

建筑工程分包劳务条约合同编号：__________分包合同书根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经协商一致，就甲方向乙方提供劳务分包事宜，签订本合同，双方共同遵照执行。一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程性质：__________1.5甲方项目经理：__________1.6乙方项目经理：__________二、劳务分包范围及内容2.1乙方负责完成本合同约定的分包工程范围内的全部施工任务，并确保分包工程的质量和安全。2.2分包工程范围包括：__________2.3分包工程的质量要求：__________2.4分包工程的工期要求：__________三、劳务费用及支付3.1乙方向甲方支付的分包劳务费用为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。（1）预付款：甲方在合同签订后七个工作日内向乙方支付分包劳务费用的30%；（2）进度付款：乙方完成分包工程进度达到70%时，甲方应支付分包劳务费用的30%；（3）竣工验收合格后，甲方应在验收合格之日起七个工作日内支付分包劳务费用的剩余40%。3.3乙方开具正规增值税发票，甲方按国家税收政策规定支付税金。四、劳务施工及管理4.1乙方应按照甲方的要求，组织具备相应资格的施工人员、管理人员和技术人员参与分包工程的施工。4.2乙方应保证施工人员的安全教育、培训和管理，确保施工过程中的安全。4.3乙方应严格按照国家及地方有关法律法规、规范标准、设计文件和甲方的要求组织施工，确保分包工程的质量。4.4乙方应遵守施工现场的规章制度，服从甲方的管理和协调。五、材料供应及保管5.1甲方负责供应分包工程所需的全部材料，并保证材料的质量。5.2乙方负责对甲方提供的材料进行妥善保管，防止材料损失、损坏或被盗。5.3乙方应按照甲方的要求进行材料的验收、使用和退料。六、工程变更及索赔6.1因设计变更、工程量增减等导致分包工程量变化的，双方应按照实际情况进行调整，并签订补充协议。6.2乙方在施工过程中遇到不可抗力等因素，造成分包工程损失的，乙方应及时通知甲方，并按照相关法律法规和合同约定办理索赔。6.3乙方在施工过程中，因自身原因导致分包工程质量问题、安全事故等，由乙方承担全部责任和费用。七、违约责任7.1甲方未按照约定支付劳务费用的，应向乙方支付违约金，违约金为未支付劳务费用的每日2%。7.2乙方未按照约定完成分包工程的，应向甲方支付违约金，违约金为分包工程总价的每日2%。7.3双方违反合同约定的其他条款的，应承担相应的违约责任。八、争议解决8.1本合同在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决。8.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至分包工程竣工验收合格之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.分包合同协议书2.工程概况资料3.乙方施工组织设计4.乙方施工人员名单及相关资质证明5.材料供应清单及相关质量证明6.工程变更通知单7.索赔申请及相关证明材料8.违约金计算公式及相关依据9.争议解决协议10.合同履行报告二、违约行为及认定：1.甲方未按照约定支付劳务费用的，视为违约。2.乙方未按照约定完成分包工程的，视为违约。3.乙方未按照甲方要求施工，导致分包工程质量问题，视为违约。4.乙方未按照法律法规和合同约定进行施工，导致安全事故的，视为违约。5.双方未按照约定履行合同其他条款的，视为违约。三、法律名词及解释：1.合同法：《中华人民共和国合同法》2.建筑法：《中华人民共和国建筑法》3.分包工程：指在总包工程范围内，由总包单位将其中的部分工程发包给具有相应资质条件的单位或个人施工的活动。4.劳务分包：指分包单位将其承担的工程中的劳务作业发包给其他单位或个人施工的活动。5.违约金：指一方未履行合同约定义务，按照约定向对方支付的赔偿金。6.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方延迟支付劳务费用：乙方应与甲方沟通，催促甲方按时支付，必要时可依法申请仲裁或诉讼。2.乙方施工进度滞后：乙方应与甲方沟通，调整施工计划，增加施工人员或延长工期。3.工程变更导致分包工程量变化：双方应签订补充协议，明确工程量变化后的分包费用和工期。4.材料损失或损坏：乙方应立即报告甲方，共同查明原因，按照约定承担相应责任。5.发生争议：双方应协商解决，协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.建筑工程总包单位将部分工程分包给具有相应资质的分包单位。2.分包单位需要向总包单位提供劳务分