2024年分项工程承包商的合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年分项工程承包商的合同本合同目录一览1.合同概述1.1合同订立依据1.2合同目的1.3合同范围1.4合同生效条件2.承包商资质2.1承包商资格要求2.2资质证书及证明文件3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程内容3.5工程进度计划4.合同价款4.1工程总价4.2计价方式4.3付款方式及期限4.4价格调整机制5.施工组织设计5.1施工方案5.2施工进度计划5.3施工安全措施5.4施工质量保证措施6.施工材料及设备6.1材料设备要求6.2材料设备采购6.3材料设备验收7.施工现场管理7.1施工现场布置7.2施工现场安全7.3施工现场环境保护8.施工变更及索赔8.1变更程序8.2索赔条件8.3索赔处理程序9.施工质量及验收9.1质量标准9.2质量检验9.3验收程序9.4质量保证期10.施工工期及延误10.1工期要求10.2工期延误责任10.3工期调整程序11.合同解除及终止11.1解除条件11.2终止条件11.3解除或终止程序12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任承担13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决程序14.其他约定14.1合同附件14.2通知与送达14.3合同解释14.4合同生效及终止日期第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同订立依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规及政策制定。1.2合同目的本合同旨在明确承包商与业主之间的权利义务，确保分项工程按照约定的质量、进度和标准完成。1.3合同范围本合同范围包括但不限于施工图纸、技术规范、工程量清单所列明的分项工程。1.4合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效，合同附件作为合同不可分割的组成部分。2.承包商资质2.1承包商资格要求承包商应具备有效的营业执照、资质证书，具备相应的施工经验和业绩。2.2资质证书及证明文件承包商应在合同签订前提供相关资质证书、业绩证明等文件，经业主审核合格。3.工程概况3.1工程名称本工程名称为：______项目分项工程。3.2工程地点本工程地点位于：______。3.3工程规模本工程规模为：______。3.4工程内容本工程内容包括：______。3.5工程进度计划本工程进度计划详见附件。4.合同价款4.1工程总价本工程总价为：______元人民币。4.2计价方式本工程采用固定总价合同方式。4.3付款方式及期限业主按工程进度支付工程款，具体付款方式及期限详见附件。4.4价格调整机制在合同执行期间，如遇政策调整、材料价格波动等影响工程成本的因素，双方可协商调整合同价款。5.施工组织设计5.1施工方案承包商应编制详细的施工组织设计，包括施工方案、施工方法、施工工艺等。5.2施工进度计划承包商应制定合理的施工进度计划，确保工程按期完成。5.3施工安全措施承包商应采取有效措施确保施工安全，防止安全事故发生。5.4施工质量保证措施承包商应建立健全质量管理体系，确保工程质量符合国家及行业标准。6.施工材料及设备6.1材料设备要求施工材料及设备应满足设计及施工要求，符合国家及行业标准。6.2材料设备采购承包商负责材料设备的采购，确保采购材料及设备的质量和数量。6.3材料设备验收业主对材料设备进行验收，验收合格后方可投入使用。7.施工现场管理7.1施工现场布置承包商应合理布置施工现场，确保施工安全、文明施工。7.2施工现场安全承包商应采取有效措施确保施工现场安全，防止安全事故发生。7.3施工现场环境保护承包商应遵守国家及地方有关环境保护的规定，确保施工现场环境达标。8.施工变更及索赔8.1变更程序任何施工变更均需经双方协商一致，并签订书面变更协议。变更内容包括但不限于设计变更、工程量变更等。8.2索赔条件发生不可抗力、政策调整、市场价格波动等客观原因，导致工程成本增加或工期延误时，承包商有权提出索赔。8.3索赔处理程序承包商应在事件发生后______日内向业主提出索赔申请，并提供相关证明材料。业主应在______日内审核并答复。9.施工质量及验收9.1质量标准施工质量应符合国家及行业相关标准，满足设计要求。9.2质量检验承包商应按照施工规范进行质量检验，并做好记录。9.3验收程序工程完成后，承包商应组织自检，并向业主提交验收申请。业主应在______日内组织验收。9.4质量保证期本工程质量保证期为______年，自工程验收合格之日起计算。10.施工工期及延误10.1工期要求本工程总工期为______天，具体工期安排详见附件。10.2工期延误责任因承包商原因导致工期延误，承包商应承担相应责任，并支付违约金。10.3工期调整程序如遇不可抗力或其他特殊原因导致工期延误，双方应协商调整工期，并签订书面协议。11.合同解除及终止11.1解除条件发生合同约定的解除条件时，任何一方均有权解除合同。11.2终止条件发生合同约定的终止条件时，合同自动终止。11.3解除或终止程序合同解除或终止前，双方应就合同解除或终止事宜进行协商，并签订书面协议。12.违约责任12.1违约情形双方违反合同约定的义务，均应承担违约责任。12.2违约责任承担违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。13.争议解决13.1争议解决方式发生争议时，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。13.2争议解决程序双方应在争议发生后______日内提交争议解决申请，并配合法院进行审理。14.其他约定14.1合同附件本合同附件包括但不限于施工图纸、技术规范、工程量清单、付款计划、施工组织设计等。14.2通知与送达除非另有约定，所有通知应以书面形式送达至双方约定的地址。14.3合同解释本合同解释权归业主所有。14.4合同生效及终止日期本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程验收合格并结清所有款项后终止。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方概念本合同所称第三方，包括但不限于中介方、监理方、检测机构、咨询机构等，其为合同履行的辅助或服务提供者。15.2第三方介入条件第三方介入需经甲乙双方书面同意，并签订相应的合作协议。16.第三方责任16.1责任限额第三方在履行其职责过程中，因自身原因导致合同履行出现问题的，应承担相应的责任，责任限额由甲乙双方在合作协议中约定。16.2责任划分第三方责任应与甲乙双方各自责任相区分，第三方仅对其直接履行的职责负责。17.第三方权利17.1权利行使第三方在履行其职责时，有权获取必要的信息和资料，甲乙双方应予以配合。17.2权利限制第三方在行使权利时，应遵守国家法律法规、合同约定以及职业道德。18.第三方介入程序18.1介入申请第三方介入需向甲乙双方提出书面申请，经双方同意后，方可介入。18.2介入协议第三方介入前，甲乙双方应与第三方签订合作协议，明确双方的权利义务。18.3介入监督甲乙双方应对第三方的介入工作进行监督，确保其履行职责。19.第三方介入后的合同条款调整19.1合同条款调整第三方介入后，甲乙双方可对合同部分条款进行调整，以适应第三方介入的需要。19.2调整程序合同条款调整需经甲乙双方书面同意，并签订书面协议。20.第三方介入后的争议解决20.1争议解决原则第三方介入后的争议解决，仍遵循本合同的争议解决方式。20.2争议解决程序第三方介入后的争议解决，仍按照本合同的争议解决程序进行。21.第三方介入后的合同履行21.1合同履行责任第三方介入后，甲乙双方仍需履行各自在合同中的义务，第三方不替代甲乙双方的权利义务。21.2合同履行监督甲乙双方应对第三方的介入工作及合同履行情况进行监督，确保合同目的实现。22.第三方介入后的合同终止22.1终止条件发生合同约定的终止条件时，合同可终止，包括但不限于第三方不再介入、合同目的实现等。22.2终止程序合同终止需经甲乙双方书面同意，并签订书面协议。23.第三方介入后的合同解除23.1解除条件发生合同约定的解除条件时，任何一方均有权解除合同，包括但不限于第三方不再介入、合同目的无法实现等。23.2解除程序合同解除需经甲乙双方书面同意，并签订书面协议。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.施工图纸及技术规范详细要求：包含工程各阶段的施工图纸、设计说明、技术规范等。说明：施工图纸及技术规范是施工的依据，需清晰、完整。2.工程量清单详细要求：包含工程各分项工程量、单价、合价等。说明：工程量清单是计算工程价款的基础。3.付款计划详细要求：包含各阶段付款金额、时间节点、支付方式等。说明：付款计划是确保工程顺利进行的重要保障。4.施工组织设计详细要求：包含施工方案、进度计划、安全措施、质量保证措施等。说明：施工组织设计是施工过程中的指导文件。5.材料设备清单详细要求：包含材料设备名称、规格、数量、品牌、产地等。说明：材料设备清单是材料设备采购的依据。6.质量检验记录详细要求：包含质量检验项目、检验结果、检验日期等。说明：质量检验记录是确保工程质量的重要依据。7.施工进度记录详细要求：包含施工进度、实际完成情况、存在问题等。说明：施工进度记录是监督施工进度的重要手段。8.争议解决协议详细要求：包含争议解决方式、程序、期限等。说明：争议解决协议是解决争议的依据。9.合同附件详细要求：包含合同未尽事宜的补充说明、变更协议等。说明：合同附件是合同不可分割的组成部分。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为详细要求：包括但不限于未按时完成工程、质量不合格、未按时付款等。说明：违约行为是指合同当事人未履行合同约定的义务。2.责任认定标准详细要求：根据违约行为的性质、程度、影响等确定责任。说明：责任认定标准是判断违约责任的重要依据。3.违约责任认定示例示例一：承包商未按时完成工程，导致工期延误，需支付违约金。示例二：业主未按时付款，导致承包商资金周转困难，需支付违约金。示例三：施工过程中发现质量问题，承包商需承担修复费用及违约金。全文完。2024年分项工程承包商的合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1承包商信息1.2业主信息2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型3.工程承包范围3.1主要工程内容3.2辅助工程内容3.3特殊工程要求4.工程合同工期4.1计划工期4.2实际工期4.3延期处理5.工程费用及支付方式5.1合同总价5.2工程进度款支付5.3预付款支付5.4结算及竣工付款6.工程质量标准6.1设计质量要求6.2施工质量要求6.3质量验收标准7.工程进度管理7.1进度计划编制7.2进度控制措施7.3进度调整及处理8.工程安全与环境保护8.1安全生产要求8.2环境保护要求8.3事故处理及责任划分9.工程变更与索赔9.1变更程序9.2索赔程序9.3变更及索赔处理10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除及终止后的处理11.违约责任11.1承包商违约责任11.2业主违约责任11.3违约责任追究及赔偿12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3争议解决机构13.合同生效与解除13.1合同生效条件13.2合同解除条件13.3合同解除后的处理14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1承包商信息1.1.1承包商名称：_____________________1.1.2承包商法定代表人：________________1.1.3承包商注册地址：___________________1.1.4承包商联系方式：__________________1.2业主信息1.2.1业主名称：______________________1.2.2业主法定代表人：_______________1.2.3业主注册地址：___________________1.2.4业主联系方式：__________________2.工程概况2.1工程名称：_____________________________2.2工程地点：_____________________________2.3工程规模：_____________________________2.4工程类型：_____________________________3.工程承包范围3.1主要工程内容：3.1.1土建工程：_______________________3.1.2安装工程：_______________________3.1.3装修工程：_______________________3.2辅助工程内容：3.2.1水电安装：_______________________3.2.2照明工程：_______________________3.2.3防水工程：_______________________3.3特殊工程要求：3.3.1保温材料要求：___________________3.3.2隔音材料要求：___________________3.3.3防腐材料要求：___________________4.工程合同工期4.1计划工期：_____________________________4.2实际工期：_____________________________4.3延期处理：在合同工期基础上，每延期一日，承包商应支付业主______元/日的违约金。5.工程费用及支付方式5.1合同总价：_____________________________5.2工程进度款支付：5.2.1首付款：合同总价款的_____%，合同签订后____日内支付。5.2.2进度款：根据工程进度按月支付，每月支付合同总价款的_____%。5.3预付款支付：5.3.1预付款金额：合同总价款的_____%，合同签订后____日内支付。5.3.2预付款退还：工程竣工并验收合格后，预付款余额应一次性退还承包商。5.4结算及竣工付款：5.4.1结算时间：工程竣工后____日内提交结算报告。5.4.2竣工付款：结算报告经双方确认后____日内支付合同总价款的_____%。6.工程质量标准6.1设计质量要求：6.1.1设计文件应符合国家及行业相关规范标准。6.1.2设计文件应满足工程使用功能和质量要求。6.2施工质量要求：6.2.1施工过程应符合设计文件和相关规范标准。6.2.2施工质量应达到国家及行业规定的合格标准。6.3质量验收标准：6.3.1质量验收应以设计文件、规范标准和合同约定为准。6.3.2质量验收应由双方共同组织，邀请第三方机构参与。7.工程进度管理7.1进度计划编制：7.1.1承包商应在合同签订后____日内提交详细的工程进度计划。7.1.2业主应在收到进度计划后____日内提出意见或要求修改。7.2进度控制措施：7.2.1承包商应严格按照进度计划组织施工。7.2.2业主应提供必要的施工条件，确保工程进度。7.3进度调整及处理：7.3.1因不可抗力或双方协商一致的原因，可调整工程进度计划。7.3.2调整后的进度计划应经双方确认，并按调整后的计划执行。8.工程安全与环境保护8.1安全生产要求：8.1.1承包商应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准。8.1.2承包商应建立健全安全生产管理制度，落实安全生产责任。8.2环境保护要求：8.2.1工程施工过程中应采取措施，减少对环境的影响。8.2.2工程竣工后，承包商应负责清理施工场地，恢复原状。8.3事故处理及责任划分：8.3.1发生安全事故时，承包商应立即采取措施，防止事故扩大。8.3.2事故原因调查、责任划分及赔偿处理按照国家有关法律法规执行。9.工程变更与索赔9.1变更程序：9.1.1业主或承包商提出工程变更，应书面提出变更申请。9.1.2双方应在接到变更申请后____日内协商确定变更内容。9.2索赔程序：9.2.1承包商提出索赔，应提供相关证明材料。9.2.2业主应在接到索赔申请后____日内进行审核。9.3变更及索赔处理：9.3.1变更后的工程内容、费用及工期应经双方协商一致。9.3.2索赔经审核属实，业主应按照合同约定予以赔偿。10.合同解除与终止10.1合同解除条件：10.1.1合同双方协商一致，可以解除合同。10.1.2发生不可抗力，致使合同无法履行。10.2合同终止条件：10.2.1工程竣工并验收合格。10.2.2合同约定的解除条件成就。10.3合同解除及终止后的处理：10.3.1合同解除或终止后，双方应按照合同约定进行结算。10.3.2双方应互相配合，完成合同解除或终止后的相关工作。11.违约责任11.1承包商违约责任：11.1.1迟工违约：每延迟一日，承包商应支付业主______元/日的违约金。11.1.2质量违约：因承包商原因导致工程质量不合格，承包商应承担修复或重新施工的责任。11.2业主违约责任：11.2.1逾期付款违约：每延迟一日，业主应向承包商支付______元/日的违约金。11.2.2未按时提供施工条件违约：业主应承担由此造成的工期延误和损失。11.3违约责任追究及赔偿：11.3.1违约方应承担违约责任，赔偿守约方因此遭受的损失。11.3.2违约责任追究程序按照合同约定或国家有关法律法规执行。12.争议解决12.1争议解决方式：12.1.1双方应友好协商解决争议。12.1.2协商不成，提交仲裁或诉讼解决。12.2争议解决程序：12.2.1争议发生后，双方应在____日内提出解决争议的请求。12.2.2争议解决过程中，双方应保持合作态度，积极协商。12.3争议解决机构：12.3.1争议解决机构由双方共同选定。12.3.2争议解决机构应按照相关法律法规和合同约定进行处理。13.合同生效与解除13.1合同生效条件：13.1.1双方代表签字盖章。13.1.2合同经双方法定代表人或授权代表签字盖章后生效。13.2合同解除条件：13.2.1合同约定的解除条件成就。13.2.2发生不可抗力，致使合同无法履行。13.3合同解除后的处理：13.3.1合同解除后，双方应按照合同约定进行结算。13.3.2双方应互相配合，完成合同解除后的相关工作。14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。14.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。14.3本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方概念15.1.1本合同中所称第三方，是指除合同双方之外的，为履行本合同提供专业服务、监督、咨询或其他协助的自然人、法人或其他组织。15.1.2第三方包括但不限于监理单位、检测机构、评估机构、设计单位、咨询公司等。15.2第三方介入目的15.2.1第三方介入旨在确保工程质量和进度，维护合同双方的合法权益，提高工程管理水平。15.2.2第三方介入的具体目的应根据第三方介入的类型和双方约定而定。16.第三方介入的类型与职责16.1监理单位16.1.1职责：负责对工程进度、质量、安全、环境保护等方面进行监督管理。16.1.2责任限额：监理单位对因自身原因造成的工程质量问题，应承担相应的责任，但责任限额不得超过合同总价款的_____%。16.2检测机构16.2.1职责：负责对工程材料、施工过程、工程质量等进行检测。16.2.2责任限额：检测机构对检测结果的真实性负责，对因检测错误导致的工程质量问题，应承担相应的责任，但责任限额不得超过合同总价款的_____%。16.3评估机构16.3.1职责：负责对工程项目的可行性、投资效益等进行评估。16.3.2责任限额：评估机构对评估结果的真实性和完整性负责，对因评估错误导致的投资损失，应承担相应的责任，但责任限额不得超过合同总价款的_____%。16.4设计单位16.4.1职责：负责工程的设计工作，确保设计方案的合理性和可行性。16.4.2责任限额：设计单位对设计质量负责，对因设计错误导致的工程质量问题，应承担相应的责任，但责任限额不得超过合同总价款的_____%。16.5咨询公司16.5.1职责：为合同双方提供咨询服务，包括但不限于项目管理、合同管理、风险管理等。16.5.2责任限额：咨询公司对提供的咨询服务负责，对因咨询错误导致的损失，应承担相应的责任，但责任限额不得超过合同总价款的_____%。17.第三方介入的程序17.1第三方介入的选定17.1.1合同双方应共同选定第三方，并签订相应的委托协议。17.1.2第三方选定后，应向合同双方提交资质证明和相关资格证书。17.2第三方介入的职责履行17.2.1第三方应根据委托协议和本合同的规定，履行相应的职责。17.2.2第三方应定期向合同双方报告工作进展情况。18.第三方与其他各方的责任划分18.1第三方与承包商的责任划分18.1.1第三方对承包商的施工过程、工程质量等进行监督管理，但不直接参与施工。18.1.2承包商对施工过程中的质量问题负责，但应配合第三方进行检查和整改。18.2第三方与业主的责任划分18.2.1第三方对业主的工程投资、进度、质量等进行监督，但不直接参与工程投资决策。18.2.2业主对工程投资决策负责，但应配合第三方进行检查和验收。18.3第三方与其他第三方的责任划分18.3.1各第三方之间应相互协作