机场工程模板施工合同_第1页
机场工程模板施工合同_第2页
机场工程模板施工合同_第3页
机场工程模板施工合同_第4页
机场工程模板施工合同_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

机场工程模板施工合同合同编号:__________地址:联系电话:地址:联系电话:鉴于:2.施工方愿意承担该工程的施工任务;3.双方本着平等互利的原则,经充分协商,达成一致,特订立本合同,以便共同遵守。第一条工程内容1.1本工程包括但不限于:(1)机场跑道建设;(2)机场航站楼建设;(3)机场停车场建设;(4)机场配套设施建设;(5)其他双方约定的工程内容。1.2施工方应按照业主提供的施工图纸、施工方案和技术规范进行施工。第二条合同价格2.1本合同的价格为人民币(大写):____元整(小写):_____元。2.2施工方完成工程后,业主应按本合同约定的付款方式及时支付合同价款。第三条施工期限3.1本工程的施工期限为____个月,自双方签订本合同之日起计算。3.2施工方如因自身原因导致工程延期,应承担相应的违约责任。第四条质量保证4.1施工方应保证工程质量符合国家相关法律法规、行业标准和业主要求。4.2工程验收合格后,施工方应按约定提供保质期内的售后服务。第五条付款方式5.1业主按照工程进度分阶段支付合同价款。5.2施工方完成工程后,业主应及时支付剩余合同价款。第六条违约责任6.1双方应严格履行本合同的约定,如一方违约,应承担相应的违约责任。6.2施工方如违反国家法律法规、行业标准和业主要求,造成工程质量问题,应承担相应责任。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份,双方各执一份。8.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期至工程验收合格之日止。甲方(业主):乙方(施工方):签订日期:____年____月____日一、附件列表:1.施工图纸2.施工方案3.技术规范4.工程量清单5.付款凭证6.验收报告7.售后服务协议二、违约行为及认定:1.施工方未按照约定的施工图纸、施工方案和技术规范进行施工,导致工程质量不符合要求的,属于违约行为。2.施工方未按照约定的期限完成工程的,属于违约行为。3.业主未按照约定的付款方式及时支付合同价款的,属于违约行为。4.双方未履行合同约定的其他义务的,属于违约行为。三、法律名词及解释:1.甲方:指承担机场工程建设任务的法人或其他组织。2.乙方:指承担机场工程建设的施工任务的法人或其他组织。3.施工图纸:指用于指导施工的图纸,包括平面图、立面图、剖面图等。4.施工方案:指用于指导施工的具体施工方法、工艺和程序。5.技术规范:指用于指导施工的技术要求、标准和安全规定。6.工程量清单:指列出工程所需材料、工程量和价格的清单。7.付款凭证:指用于证明付款的凭证,包括银行转账凭证、现金支付凭证等。8.验收报告:指工程完成后,由业主或其委托的第三方机构出具的验收报告。9.售后服务:指施工方在工程验收合格后,按照约定提供的后续服务。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.工程进度延误:解决办法:双方协商确定合理的工程进度计划,并对施工方采取进度奖金或违约金等措施。2.工程质量问题:解决办法:及时停工,由施工方负责整改,并承担相应的整改费用;严重质量问题可能导致合同解除。3.付款纠纷:解决办法:按照合同约定的付款方式和时间进行支付,如有争议,可协商解决或通过法律途径解决。4.变更工程内容:解决办法:双方协商一致后,签订变更协议,并明确变更后的工程价款和施工期限。五、所有应用场景:1.适用于机场跑道、航站楼、停车场和

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论