2024商铺认筹协议书-智慧社区配套(3100字)3篇_第1页
2024商铺认筹协议书-智慧社区配套(3100字)3篇_第2页
2024商铺认筹协议书-智慧社区配套(3100字)3篇_第3页
2024商铺认筹协议书-智慧社区配套(3100字)3篇_第4页
2024商铺认筹协议书-智慧社区配套(3100字)3篇_第5页
已阅读5页,还剩44页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024商铺认筹协议书——智慧社区配套(3100字)本合同目录一览1.定义与解释1.1术语定义1.2上下文解释2.双方信息2.1认筹方信息2.2出让方信息3.商铺信息3.1商铺位置3.2商铺面积3.3商铺性质3.4商铺用途4.认筹条件4.1认筹金4.2认筹时间4.3认筹方式4.4认筹资格5.认筹流程5.1认筹申请5.2资料审核5.3认筹确认5.4合同签订6.智慧社区配套6.1配套设施6.2配套服务6.3配套使用条件7.付款方式7.1首付款7.2付款时间7.3付款方式8.交付与验收8.1交付时间8.2验收标准8.3验收流程9.合同期限9.1合同生效时间9.2合同终止条件9.3合同续签10.违约责任10.1认筹方违约责任10.2出让方违约责任10.3违约赔偿11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决费用12.不可抗力12.1不可抗力定义12.2不可抗力事件12.3不可抗力处理13.合同变更与解除13.1合同变更条件13.2合同解除条件13.3合同变更与解除流程14.其他约定14.1信息保密14.2合同附件14.3合同生效与通知第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1术语定义1.1.1“本合同”指本《2024商铺认筹协议书——智慧社区配套》。1.1.2“认筹方”指与本合同签订认筹协议的当事人。1.1.3“出让方”指拥有商铺产权并同意将商铺出让给认筹方的一方。1.1.4“商铺”指出让方同意出让给认筹方的具体商铺。1.1.5“智慧社区配套”指商铺所在智慧社区提供的各种设施和服务。1.2上下文解释1.2.1本合同中未定义的术语,应按照国家相关法律法规和行业惯例进行解释。1.2.2如出现歧义,应由双方协商解决,协商不成时,由合同签订地法院解释。2.双方信息2.1认筹方信息2.1.1认筹方全称:________________2.1.2认筹方法定代表人:________________2.1.3认筹方联系方式:________________2.2出让方信息2.2.1出让方全称:________________2.2.2出让方法定代表人:________________2.2.3出让方联系方式:________________3.商铺信息3.1商铺位置3.1.1商铺所在地址:________________3.1.2商铺所在区域:________________3.2商铺面积3.2.1商铺总面积:________________平方米3.3商铺性质3.3.1商铺用途:________________3.4商铺用途3.4.1商铺用途符合智慧社区规划要求。4.认筹条件4.1认筹金4.1.1认筹金金额:________________元4.1.2认筹金支付方式:________________4.2认筹时间4.2.1认筹开始时间:________________4.2.2认筹结束时间:________________4.3认筹方式4.3.1认筹方通过出让方指定的方式进行认筹。4.4认筹资格4.4.1认筹方须具备合法身份,具备支付认筹金的能力。5.认筹流程5.1认筹申请5.1.1认筹方需向出让方提交认筹申请及相关材料。5.2资料审核5.2.1出让方在收到认筹方提交的资料后进行审核。5.3认筹确认5.3.1出让方确认认筹方资格后,通知认筹方。5.4合同签订5.4.1认筹方与出让方在确认认筹资格后签订本合同。6.智慧社区配套6.1配套设施6.1.1配套设施包括但不限于:________________6.2配套服务6.2.1配套服务包括但不限于:________________6.3配套使用条件6.3.1认筹方需遵守智慧社区配套的使用规定。8.付款方式8.1首付款8.1.1认筹方需在签订本合同之日起五个工作日内支付首付款,首付款金额为商铺总价的20%。8.2付款时间8.2.1第二期付款:合同签订之日起三个月内支付商铺总价的30%。8.2.2第三期付款:合同签订之日起六个月内支付商铺总价的30%。8.2.3尾款支付:商铺交付使用前,支付剩余的商铺总价20%作为尾款。8.3付款方式8.3.1付款方式为银行转账,认筹方需将款项转入出让方指定的银行账户。9.交付与验收9.1交付时间9.1.1出让方应在合同约定的商铺交付使用日期前,将商铺交付给认筹方。9.2验收标准9.2.1商铺交付时应符合合同约定的用途、面积、结构等条件。9.2.2商铺交付时,应具备水、电、燃气等基本生活设施。9.3验收流程9.3.1认筹方应在交付之日起七个工作日内对商铺进行验收。9.3.2验收不合格的,认筹方应在验收之日起五个工作日内向出让方提出书面整改要求。10.合同期限10.1合同生效时间10.1.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。10.2合同终止条件10.2.1合同期满。10.2.2双方协商一致解除合同。10.2.3因不可抗力导致合同无法履行。10.3合同续签10.3.1如双方同意,合同可续签一次,续签期限由双方协商确定。11.违约责任11.1认筹方违约责任11.1.1认筹方未按时支付款项,应向出让方支付违约金,违约金为未付款项的1%。11.2出让方违约责任11.2.1出让方未按时交付商铺,应向认筹方支付违约金,违约金为商铺总价的0.1%。11.3违约赔偿11.3.1双方违约行为给对方造成损失的,应承担赔偿责任。12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方应友好协商解决争议。12.2争议解决机构12.2.1协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。12.3争议解决费用12.3.1争议解决费用由败诉方承担,除非法律另有规定。13.不可抗力13.1不可抗力定义13.1.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。13.2不可抗力事件13.2.1不可抗力事件包括但不限于:自然灾害、政府行为、社会异常事件等。13.3不可抗力处理13.3.1发生不可抗力事件,双方应立即通知对方,并采取一切可能的措施减轻损失。14.其他约定14.1信息保密14.1.1双方对本合同内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。14.2合同附件14.2.1本合同附件与本合同具有同等法律效力。14.3合同生效与通知14.3.1本合同一式两份,双方各执一份,自双方签字(或盖章)之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方定义与范围1.1第三方指在本合同履行过程中,为协助甲乙双方完成合同目的而介入的任何个人或组织,包括但不限于中介方、监理方、咨询方、评估方等。2.第三方介入的条件2.1第三方介入需经甲乙双方协商一致,并签订相应的合作协议。3.第三方责任限额3.1第三方的责任限额由甲乙双方在合作协议中约定,最高不超过其收取服务费用的三倍。4.第三方责权利4.1第三方有权根据合作协议的要求,提供专业服务,协助甲乙双方完成合同目的。4.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料,以确保其服务质量和效率。4.3第三方有权按照合作协议的规定,收取相应的服务费用。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲乙双方的关系是独立的,第三方不承担甲乙双方之间的任何法律责任。5.2第三方对甲乙双方提供的服务,仅负责其专业领域内的责任,对甲乙双方之间的其他责任不承担责任。6.第三方介入的具体条款6.1第三方介入的具体事宜,包括但不限于服务内容、服务期限、服务费用等,应在合作协议中详细约定。6.2第三方介入的服务内容应与本合同目的相符,不得损害甲乙双方的合法权益。7.第三方介入的流程7.1甲乙双方协商一致后,选定第三方并提供相关信息。7.2第三方与甲乙双方签订合作协议,明确双方的权利义务。7.3第三方开始提供相关服务,甲乙双方配合第三方的工作。7.4第三方完成服务后,甲乙双方对第三方的服务进行评价。8.第三方介入的终止8.1第三方介入服务完成后,甲乙双方应根据合作协议的约定进行结算。8.2如第三方在服务过程中出现重大失误,导致甲乙双方利益受损,甲乙双方有权终止第三方介入,并要求第三方承担相应的责任。9.第三方介入的争议解决9.1第三方介入过程中发生的争议,由甲乙双方协商解决。9.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.第三方介入的保密条款10.1第三方对本合同内容及甲乙双方的商业秘密负有保密义务。10.2第三方不得泄露或使用甲乙双方的商业秘密,否则应承担相应的法律责任。11.第三方介入的其他约定11.1第三方介入的费用,由甲乙双方按照合作协议的约定承担。11.2本合同中未涉及第三方介入的其他事宜,由甲乙双方在合作协议中另行约定。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:认筹方身份证明文件要求:提供有效的身份证、营业执照等证明文件。说明:用于证明认筹方的合法身份。2.附件二:商铺信息确认书要求:详细列明商铺的位置、面积、性质等信息。说明:用于确认商铺的基本情况。3.附件三:智慧社区配套清单要求:详细列明智慧社区配套的设施和服务内容。说明:用于明确智慧社区配套的具体内容。4.附件四:付款计划表要求:详细列明各期付款的时间和金额。说明:用于明确付款的具体安排。5.附件五:商铺交付验收标准要求:详细列明商铺交付时的验收标准和流程。说明:用于确保商铺交付的质量。6.附件六:第三方合作协议要求:详细列明第三方的服务内容、责任限额等。说明:用于明确第三方介入的具体事宜。7.附件七:合同履行情况记录要求:记录合同履行过程中的重要事项。说明:用于证明合同履行情况。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:认筹方未按时支付款项责任认定标准:认筹方每逾期一日,应向出让方支付未付款项的1%作为违约金。示例说明:若认筹方应在合同签订之日起五个工作日内支付首付款,但逾期七天,则应支付首付款总额的0.5%作为违约金。2.违约行为:出让方未按时交付商铺责任认定标准:出让方每逾期一日,应向认筹方支付商铺总价的0.1%作为违约金。示例说明:若出让方应在合同签订之日起六个月内交付商铺,但逾期一个月,则应支付商铺总价0.5%的违约金。3.违约行为:第三方服务不符合约定责任认定标准:第三方服务不符合合作协议的约定,应根据协议约定承担相应责任。示例说明:若第三方提供的服务未达到约定的质量标准,应根据协议约定进行赔偿。4.违约行为:信息泄露或滥用责任认定标准:任何一方泄露或滥用对方的商业秘密,应承担相应的法律责任。示例说明:若一方泄露了对方的商业秘密,造成对方损失,应赔偿对方损失。5.违约行为:不可抗力导致合同无法履行责任认定标准:发生不可抗力事件导致合同无法履行,双方互不承担违约责任。示例说明:若发生自然灾害导致商铺无法交付,双方互不承担违约责任。全文完。2024商铺认筹协议书——智慧社区配套(3100字)1本合同目录一览1.定义与解释1.1合同术语定义1.2术语解释1.3合同适用范围2.认筹条件2.1认筹资格2.2认筹时间2.3认筹流程3.认筹金额及支付方式3.1认筹金额3.2付款方式3.3逾期付款责任4.认筹权益4.1认筹人权益4.2认筹人义务4.3认筹人权利保障5.智慧社区配套说明5.1配套设施内容5.2配套设施标准5.3配套设施交付时间6.合同解除与终止6.1合同解除条件6.2合同终止条件6.3合同解除与终止程序7.违约责任7.1违约情形7.2违约责任承担7.3违约金计算方式8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决费用9.合同生效与变更9.1合同生效条件9.2合同变更程序9.3合同变更内容10.通知与送达10.1通知方式10.2送达地址10.3送达方式11.合同解除与终止后的处理11.1合同解除后的处理11.2合同终止后的处理11.3合同解除与终止后的债权债务处理12.合同附件12.1附件一:智慧社区配套设施清单12.2附件二:付款凭证12.3附件三:其他相关文件13.合同解除与终止后的保密条款13.1保密内容13.2保密期限13.3违约责任14.其他约定14.1本合同未尽事宜,双方可另行协商解决14.2本合同一式两份,双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效14.3本合同未尽事宜,以国家法律法规为准第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1合同术语定义1.1.1“认筹人”指愿意认筹商铺的自然人、法人或其他组织。1.1.2“商铺”指位于智慧社区内的商业经营场所。1.1.3“智慧社区”指具备智能化管理和服务功能的住宅社区。1.1.4“认筹金额”指认筹人支付的用于购买商铺的款项。1.1.5“智慧社区配套”指与商铺相配套的智能化设施和服务。1.2术语解释1.2.1本合同中未定义的术语,应按照国家相关法律法规及行业惯例进行解释。2.认筹条件2.1认筹资格2.1.1认筹人须具备完全民事行为能力,并持有有效身份证明。2.2认筹时间2.2.1认筹时间自本合同签订之日起至2024年12月31日止。2.3认筹流程2.3.1认筹人需向开发商提交认筹申请,并提供相关证明材料。2.3.2开发商收到申请后,对认筹人资格进行审核。2.3.3审核通过后,开发商与认筹人签订本合同。3.认筹金额及支付方式3.1认筹金额3.1.1认筹金额为商铺总价的20%。3.2付款方式3.2.1认筹人应在签订合同之日起5个工作日内支付认筹金额。3.2.2付款方式为银行转账,具体账户信息由开发商提供。3.3逾期付款责任3.3.1认筹人逾期付款,每逾期一日应向开发商支付逾期付款金额的千分之五作为违约金。4.认筹权益4.1认筹人权益4.1.1认筹人享有优先购买商铺的权利。4.1.2认筹人享有商铺装修方案的优先选择权。4.2认筹人义务4.2.1认筹人应按照合同约定支付认筹金额。4.2.2认筹人应遵守智慧社区管理规定。4.3认筹人权利保障4.3.1开发商应保障认筹人优先购买商铺的权利。4.3.2开发商应确保认筹人装修方案的选择权。5.智慧社区配套说明5.1配套设施内容5.1.1智慧社区配套设施包括但不限于:智能门禁、智能停车系统、智能监控系统、社区APP等。5.2配套设施标准5.2.1配套设施应符合国家相关标准和规范。5.3配套设施交付时间5.3.1智慧社区配套设施应在商铺交付前完成建设并投入使用。6.合同解除与终止6.1合同解除条件6.1.1双方协商一致解除合同。6.1.2出现不可抗力致使合同无法履行。6.2合同终止条件6.2.1合同约定的期限届满。6.2.2双方履行完毕合同约定的权利义务。6.3合同解除与终止程序6.3.1双方书面通知对方解除或终止合同。6.3.2双方应妥善处理合同解除或终止后的善后事宜。8.违约责任8.1违约情形8.1.1认筹人未按照约定时间支付认筹金额。8.1.2开发商未按照约定时间交付商铺或配套设施。8.1.3双方违反合同约定的其他行为。8.2违约责任承担8.2.1发生违约情形时,违约方应承担相应的违约责任。8.3违约金计算方式8.3.1违约金按实际损失计算,但最高不超过合同总金额的10%。9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应友好协商解决争议。9.2争议解决机构9.2.1协商不成,可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.3争议解决费用9.3.1争议解决费用由败诉方承担。10.合同生效与变更10.1合同生效条件10.1.1双方签字盖章。10.1.2支付认筹金额。10.2合同变更程序10.2.1双方协商一致。10.2.2以书面形式签订变更协议。10.3合同变更内容10.3.1变更内容应明确、具体。11.通知与送达11.1通知方式11.1.1以书面形式通知对方。11.2送达地址11.2.1双方约定的送达地址。11.3送达方式11.3.1邮寄、快递或直接送达。12.合同解除与终止后的处理12.1合同解除后的处理12.1.1双方应按照合同约定处理合同解除后的事宜。12.2合同终止后的处理12.2.1双方应按照合同约定处理合同终止后的事宜。12.3合同解除与终止后的债权债务处理12.3.1合同解除与终止后,双方原有的债权债务关系自行终止。13.合同附件13.1附件一:智慧社区配套设施清单13.1.1详细列出智慧社区配套设施的内容和标准。13.2附件二:付款凭证13.2.1认筹人支付认筹金额的凭证。13.3附件三:其他相关文件13.3.1与合同履行相关的其他文件。14.其他约定14.1本合同未尽事宜,双方可另行协商解决。14.2本合同一式两份,双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。14.3本合同未尽事宜,以国家法律法规为准。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的定义与范围1.1定义1.1.1“第三方”指在合同履行过程中,由甲乙双方一致同意介入合同关系的其他自然人、法人或其他组织。1.2范围1.2.1第三方介入的范围包括但不限于:中介服务、技术服务、咨询服务、监理服务等。2.第三方介入的条件2.1.1甲乙双方书面同意。2.1.2第三方具备相应的资质和能力。2.1.3第三方介入的内容不违反法律法规和合同约定。3.第三方介入的程序3.1第三方介入程序如下:3.1.1甲乙双方共同与第三方签订合作协议。3.1.2第三方提供相关服务,并接受甲乙双方的监督。3.1.3第三方服务完成后,甲乙双方进行验收。4.第三方介入的责任4.1第三方的责任如下:4.1.1第三方应按照合作协议履行服务义务。4.1.2第三方因自身原因导致服务不合格,应承担相应的违约责任。5.第三方责任限额5.1第三方责任限额如下:5.1.1第三方因自身原因导致服务不合格,造成甲乙双方损失的,赔偿金额最高不超过合作协议约定的金额。5.1.2第三方责任限额由甲乙双方在合作协议中约定。6.第三方与其他各方的划分说明6.1划分说明如下:6.1.1第三方与甲乙双方之间的关系,由合作协议约定。6.1.2第三方对甲乙双方的责任,仅限于合作协议约定的内容。6.1.3第三方不承担本合同中甲乙双方之间的权利义务。7.第三方介入时的额外条款7.1.1甲乙双方应确保第三方介入的内容不违反本合同约定。7.1.2甲乙双方应监督第三方履行合作协议,确保服务质量。7.1.3甲乙双方应承担第三方介入产生的相关费用。8.第三方介入的终止8.1第三方介入的终止条件如下:8.1.1合作协议约定的服务期限届满。8.1.2第三方完成服务任务,经甲乙双方验收合格。8.1.3因不可抗力等原因导致第三方无法继续履行协议。9.第三方介入的争议解决9.1第三方介入产生的争议,应通过协商解决。9.2协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.第三方介入的保密条款10.1第三方应遵守保密义务,不得泄露甲乙双方的商业秘密。11.第三方介入的变更与解除11.1第三方介入的变更或解除,应经甲乙双方书面同意,并通知第三方。12.第三方介入的生效12.1第三方介入协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:智慧社区配套设施清单详细列出智慧社区配套设施的内容,包括但不限于:智能门禁、智能停车系统、智能监控系统、社区APP等。列出每项配套设施的技术参数、功能描述和使用说明。2.附件二:付款凭证认筹人支付认筹金额的银行转账或现金支付凭证。付款凭证应包含付款时间、金额、收款人信息等。3.附件三:本合同签订证明双方签字盖章的合同原件。4.附件四:第三方合作协议甲乙双方与第三方签订的服务协议,包括服务内容、费用、期限、违约责任等。5.附件五:第三方资质证明第三方提供的营业执照、资质证书等证明文件。6.附件六:争议解决文件双方协商或诉讼过程中产生的相关文件,如协商记录、诉讼文书等。7.附件七:合同变更协议双方签订的合同变更协议,包括变更内容、生效日期等。8.附件八:合同解除与终止协议双方签订的合同解除与终止协议,包括解除或终止原因、处理方式等。9.附件九:其他相关文件与合同履行相关的其他文件,如通知、证明、授权委托书等。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:认筹人未按照约定时间支付认筹金额。开发商未按照约定时间交付商铺或配套设施。第三方未按照合作协议提供合格服务。双方违反合同约定的其他行为。2.责任认定标准:违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于:2.1支付违约金。2.2恢复或赔偿损失。2.3承担诉讼费用。3.违约责任示例说明:3.1认筹人逾期付款:认筹人每逾期一日,应向开发商支付逾期付款金额的千分之五作为违约金。3.2开发商未按时交付商铺:开发商每逾期一日,应向认筹人支付违约金,并承担认筹人因此遭受的损失。3.3第三方未提供合格服务:第三方应承担因服务不合格造成的损失,并支付违约金。全文完。2024商铺认筹协议书——智慧社区配套(3100字)2本合同目录一览1.合同订立的基本原则1.1合同的合法性1.2合同的自愿性1.3合同的真实性1.4合同的公平性2.合同双方的基本情况2.1出让方的基本信息2.2承受方的基本信息3.认筹商铺的基本情况3.1商铺的具体位置3.2商铺的面积3.3商铺的用途3.4商铺的装修情况4.认筹费用的支付4.1认筹费用的金额4.2认筹费用的支付方式4.3认筹费用的支付期限5.认筹商铺的权利和义务5.1出让方的权利和义务5.2承受方的权利和义务6.智慧社区配套的基本情况6.1智慧社区配套的内容6.2智慧社区配套的使用方式6.3智慧社区配套的维护责任7.合同的变更与解除7.1合同变更的条件7.2合同解除的条件7.3合同变更与解除的程序8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任的承担方式8.3违约责任的赔偿标准9.争议解决方式9.1争议解决的原则9.2争议解决的途径9.3争议解决的机构10.合同的生效与终止10.1合同生效的条件10.2合同终止的条件10.3合同终止的程序11.其他约定事项11.1合同附件11.2合同解释11.3合同的签订与生效日期12.合同份数12.1合同的份数12.2合同的保管13.合同的签订与生效13.1合同的签订13.2合同的生效14.合同附件清单第一部分:合同如下:1.合同订立的基本原则1.1合同的合法性:本合同内容及履行应遵守中华人民共和国相关法律法规,符合国家政策导向,不得违反社会公共利益。1.2合同的自愿性:双方在平等、自愿的基础上达成本合同,任何一方不得强迫或诱骗对方签订本合同。1.3合同的真实性:双方提供的信息应当真实、准确、完整,不得隐瞒或虚假陈述。1.4合同的公平性:本合同条款对双方具有公平性,双方应本着公平、诚信的原则履行合同。2.合同双方的基本情况2.1出让方的基本信息:名称、法定代表人、住所、联系电话、身份证号码等。2.2承受方的基本信息:名称、法定代表人、住所、联系电话、身份证号码等。3.认筹商铺的基本情况3.1商铺的具体位置:所在区域、具体地址、楼层、门牌号等。3.2商铺的面积:使用面积、建筑面积等。3.3商铺的用途:明确商铺的用途,如零售、餐饮、办公等。3.4商铺的装修情况:是否已装修,装修标准及装修材料等。4.认筹费用的支付4.1认筹费用的金额:明确认筹费用的具体金额。4.2认筹费用的支付方式:银行转账、现金支付等。4.3认筹费用的支付期限:明确认筹费用的支付期限,如合同签订之日起X日内。5.认筹商铺的权利和义务5.1出让方的权利和义务:5.1.1出让方享有商铺的所有权,有权决定商铺的使用方式。5.1.2出让方有义务按照合同约定提供商铺及相关配套设施。5.1.3出让方有义务按照合同约定承担违约责任。5.2承受方的权利和义务:5.2.1承受方享有商铺的使用权,有权按照合同约定使用商铺。5.2.2承受方有义务按照合同约定支付认筹费用。5.2.3承受方有义务遵守合同约定的使用规则,不得擅自改变商铺用途。6.智慧社区配套的基本情况6.1智慧社区配套的内容:明确智慧社区配套的具体内容,如安防监控、智能门禁、物业管理系统等。6.2智慧社区配套的使用方式:明确智慧社区配套的使用方式,如居民通过手机APP进行操作等。6.3智慧社区配套的维护责任:明确智慧社区配套的维护责任,如由物业负责维护或由专业公司负责维护。8.违约责任8.1违约情形:8.1.1承受方未按时支付认筹费用;8.1.2出让方未按约定提供商铺或配套设施;8.1.3承受方擅自改变商铺用途;8.1.4双方其他违反合同约定的事项。8.2违约责任的承担方式:8.2.1对于未按时支付认筹费用的违约情形,应向出让方支付违约金,违约金为认筹费用总额的X%;8.2.2对于未按约定提供商铺或配套设施的违约情形,应承担相应的赔偿责任;8.2.3对于擅自改变商铺用途的违约情形,应恢复原状或赔偿出让方损失;8.2.4对于其他违约情形,应根据具体情况协商解决,协商不成的,可向合同约定的争议解决机构申请解决。8.3违约责任的赔偿标准:8.3.1赔偿标准应参照合同约定或市场同类赔偿标准确定;8.3.2赔偿金额应包括直接经济损失和合理的间接经济损失。9.争议解决方式9.1争议解决的原则:9.1.1公平原则;9.1.2诚实信用原则;9.1.3及时原则。9.2争议解决的途径:9.2.1协商解决;9.2.2仲裁解决;9.2.3诉讼解决。9.3争议解决的机构:9.3.1双方协商确定的仲裁机构;9.3.2人民法院。10.合同的生效与终止10.1合同生效的条件:10.1.1双方签字或盖章;10.1.2合同内容完整、条款明确;10.1.3合同符合法律法规的要求。10.2合同终止的条件:10.2.1合同约定的期限届满;10.2.2合同解除;10.2.3合同被依法撤销。10.3合同终止的程序:10.3.1双方书面通知对方;10.3.2协商确定终止后的善后事宜;10.3.3办理合同终止手续。11.其他约定事项11.1合同附件:11.1.1双方签字或盖章的合同副本;11.1.2合同相关法律法规;11.1.3合同签订过程中双方交换的文件。11.2合同解释:11.2.1合同条款如有歧义,应以有利于维护非违约方权益的原则进行解释;11.2.2本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。11.3合同的签订与生效日期:11.3.1本合同自双方签字或盖章之日起生效;11.3.2合同签订日期为X年X月X日。12.合同份数12.1合同的份数:12.1.1本合同一式X份,双方各执X份;12.1.2本合同副本与正本具有同等法律效力。13.合同的签订与生效13.1合同的签订:13.1.1出让方签字或盖章;13.1.2承受方签字或盖章。13.2合同的生效:13.2.1本合同自双方签字或盖章之日起生效。14.合同附件清单14.1附件一:商铺租赁合同;14.2附件二:智慧社区配套使用协议;14.3附件三:合同签订过程中的文件清单。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方的定义1.1第三方是指在合同履行过程中,因甲乙双方约定或法律规定,介入合同关系,对合同履行具有影响作用的自然人、法人或其他组织。2.第三方的介入条件2.1第三方的介入必须符合法律规定,并经甲乙双方同意;2.2第三方的介入不得损害甲乙双方的合法权益;2.3第三方的介入应书面通知甲乙双方,并经甲乙双方确认。3.第三方的权利和义务3.1第三方有权要求甲乙双方按照合同约定履行合同义务;3.2第三方有权监督甲乙双方履行合同情况;3.3第三方有义务按照合同约定,协助甲乙双方履行合同;3.4第三方在履行合同过程中,应遵守国家法律法规,不得违反公序良俗。4.第三方的责任限额4.1.1合同约定;4.1.2法律规定;4.1.3第三方实际承担责任的能力。4.2第三方的责任限额包括:4.2.1第三方在履行合同过程中直接造

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论