2024年度工程承包合同：某水利公司与政府之间的水利工程承包2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度工程承包合同：某水利公司与政府之间的水利工程承包本合同目录一览1.合同双方的基本信息1.1双方名称及地址1.2法定代表人及联系方式1.3合同签订日期2.工程概况2.1工程名称及地点2.2工程规模及类型2.3工程投资及资金来源3.工程承包范围及内容3.1承包范围3.2承包内容4.工程质量要求及验收标准4.1质量标准4.2验收标准4.3质量保证期5.工程工期及进度安排5.1工期要求5.2进度安排6.工程费用及支付方式6.1工程费用构成6.2工程费用支付方式6.3付款节点及比例7.工程安全与环境保护7.1安全生产责任7.2环境保护措施7.3应急预案8.合同变更及解除8.1变更条件8.2变更程序8.3合同解除条件8.4合同解除程序9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任10.争议解决方式10.1争议解决途径10.2争议解决机构11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件12.合同附件12.1设计文件12.2施工图12.3技术规范13.合同其他约定事项14.合同签署及盖章第一部分：合同如下：1.合同双方的基本信息1.1双方名称及地址甲方法定代表人：甲方地址：省市区路号乙方名称：市政府乙方地址：省市区路号1.2法定代表人及联系方式甲方法定代表人：联系电话：1385678乙方法定代表人：联系电话：13956781.3合同签订日期本合同签订日期为2024年2月1日。2.工程概况2.1工程名称及地点工程名称：水利枢纽工程工程地点：省市区2.2工程规模及类型工程规模：中型水库工程类型：水利枢纽工程2.3工程投资及资金来源工程总投资：人民币10亿元资金来源：政府投资及银行贷款3.工程承包范围及内容3.1承包范围本合同承包范围包括：水利枢纽工程的设计、施工、安装、调试及验收等全过程。3.2承包内容（1）主体建筑物：大坝、溢洪道、泄洪洞、发电厂房等；（2）附属建筑物：泵房、开关站、排水沟、道路、桥梁等；（3）设备采购及安装：各类水利设备、电气设备、自动化控制系统等；（4）施工准备：施工图纸、施工方案、施工组织设计等；（5）施工期间的管理与维护：施工安全、质量、进度、环境保护等；（6）竣工验收：工程验收、资料整理、档案管理等。4.工程质量要求及验收标准4.1质量标准工程质量应符合国家及行业相关标准，确保工程质量达到优良等级。4.2验收标准（1）设计文件、施工图纸等资料齐全；（2）工程质量合格；（3）工程功能完善；（4）工程安全可靠；（5）环境保护措施到位；（6）工程档案完整。5.工程工期及进度安排5.1工期要求工程总工期为36个月，自合同生效之日起计算。5.2进度安排（1）设计阶段：3个月；（2）施工准备阶段：6个月；（3）主体工程阶段：18个月；（4）附属工程阶段：6个月；（5）竣工验收阶段：3个月。6.工程费用及支付方式6.1工程费用构成（1）设计费；（2）设备购置费；（3）施工费；（4）安装调试费；（5）其他费用。6.2工程费用支付方式甲方按工程进度支付工程款，具体支付比例及节点如下：（1）设计阶段：支付设计费的30%；（2）施工准备阶段：支付施工费的20%；（3）主体工程阶段：支付施工费的50%；（4）附属工程阶段：支付施工费的20%；（5）竣工验收阶段：支付施工费的10%。7.工程安全与环境保护7.1安全生产责任乙方应确保施工期间的安全生产，严格按照国家及行业相关安全法规执行，确保施工人员的人身安全和工程安全。7.2环境保护措施（1）防治施工噪声；（2）防治施工扬尘；（3）防治施工废水；（4）防治施工固体废弃物。7.3应急预案（1）自然灾害应急预案；（2）安全事故应急预案；（3）环境保护事故应急预案。8.合同变更及解除8.1变更条件（1）法律法规、政策调整；（2）工程规模、设计、技术标准发生变化；（3）不可抗力因素导致工程进度延误；（4）双方协商一致。8.2变更程序合同变更应经双方协商一致，并以书面形式签订变更协议，作为合同附件。8.3合同解除条件（1）一方违约，经对方催告后仍未纠正；（2）不可抗力因素导致合同无法履行；（3）双方协商一致。8.4合同解除程序合同解除应书面通知对方，并说明解除原因。合同解除后，双方应按合同约定处理已履行和未履行的义务。9.违约责任9.1违约情形（1）甲方未按约定支付工程款；（2）乙方未按约定完成工程；（3）一方未按约定履行合同其他义务。9.2违约责任违约方应承担违约责任，包括但不限于：（1）赔偿对方因此遭受的损失；（2）支付违约金；（3）承担相应的法律责任。10.争议解决方式10.1争议解决途径双方应友好协商解决合同争议，如协商不成，可提交仲裁委员会仲裁。10.2争议解决机构争议解决机构为市仲裁委员会。11.合同生效及终止11.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同终止条件（1）工程按约定完成并验收合格；（2）合同约定的义务履行完毕；（3）合同解除或终止。12.合同附件12.1设计文件12.2施工图12.3技术规范12.4工程量清单12.5付款计划12.6其他相关文件13.合同其他约定事项13.1双方应遵守国家法律法规和政策；13.2本合同未尽事宜，由双方另行协商解决；13.3本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。14.合同签署及盖章本合同经甲乙双方签字盖章后生效。甲方（盖章）：乙方（盖章）：第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义本合同中所称的“第三方”是指除甲乙双方外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于监理单位、设计单位、咨询机构、检测机构、融资机构、保险机构等。15.2第三方介入的条件15.2.1监理单位甲方有权聘请具有相应资质的监理单位对工程进行监督管理，确保工程质量、进度和安全。15.2.2设计单位乙方需聘请具有相应资质的设计单位进行工程设计，并确保设计符合国家相关标准和甲方要求。15.2.3咨询机构在工程实施过程中，双方可邀请咨询机构提供专业咨询服务，协助解决工程中的技术难题。15.2.4检测机构为确保工程质量，双方可委托具有相应资质的检测机构对工程材料、设备、施工过程进行检测。15.2.5融资机构如工程需要融资，双方可邀请融资机构提供贷款或其他金融服务。15.2.6保险机构双方可共同投保相关保险，如工程保险、质量责任保险等，以降低风险。16.第三方责任限额16.1第三方责任界定第三方的责任范围应明确界定，包括但不限于：16.1.1监理单位负责对工程质量、进度和安全进行监督管理，对违反合同规定的行为提出整改意见。16.1.2设计单位负责按照合同约定提供设计文件，确保设计符合国家相关标准和甲方要求。16.1.3咨询机构负责提供专业咨询服务，对工程中的技术难题提出解决方案。16.1.4检测机构负责对工程材料、设备、施工过程进行检测，确保其符合相关标准和要求。16.1.5融资机构负责提供融资服务，协助解决工程资金问题。16.1.6保险机构负责在合同约定的保险范围内承担保险责任。16.2第三方责任限额16.2.1第三方责任限额第三方的责任限额应根据其提供的服务的性质、风险程度及合同约定进行确定。具体限额由双方协商一致后，在合同中予以明确。16.2.2超出责任限额的处理如第三方责任超出约定的限额，超出部分由第三方自行承担，甲方和乙方不承担连带责任。17.第三方介入的合同约定17.1第三方介入的合同第三方介入的合同应由第三方与甲方或乙方签订，明确双方的权利和义务。17.2第三方介入的合同与主合同的关联第三方介入的合同应与主合同相互关联，并作为主合同的附件。17.3第三方介入的合同生效第三方介入的合同经双方签字盖章后生效。18.第三方介入的变更与解除18.1第三方介入的变更如需变更第三方介入，双方应协商一致，并签订变更协议，作为主合同的附件。18.2第三方介入的解除如因第三方原因导致工程无法继续，或第三方违反合同约定，双方有权解除与第三方的合同。19.第三方介入的争议解决19.1第三方介入的争议如第三方介入过程中发生争议，双方应通过协商解决。19.2第三方介入的争议解决机构如协商不成，争议可提交仲裁委员会仲裁，或依法向人民法院提起诉讼。20.第三方介入的保密义务20.1第三方保密义务第三方在介入过程中，对甲方和乙方的商业秘密、技术秘密负有保密义务，不得泄露给任何第三方。20.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后三年。21.第三方介入的合同生效及终止21.1合同生效条件第三方介入的合同经双方签字盖章后生效。21.2合同终止条件第三方介入的合同终止条件与主合同终止条件一致。22.第三方介入的附件22.1监理合同22.2设计合同22.3咨询合同22.4检测合同22.5融资合同22.6保险合同23.第三方介入的其他约定事项23.1第三方介入的费用第三方介入的费用由甲方或乙方承担，具体由双方在合同中约定。23.2第三方介入的期限第三方介入的期限由双方在合同中约定，但不得超过工程工期。24.合同签署及盖章本合同经甲乙双方及第三方签字盖章后生效。甲方（盖章）：乙方（盖章）：第三方（盖章）：第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.设计文件要求：设计文件应包含工程图纸、设计说明书、设计计算书等，并符合国家相关标准和规范。说明：设计文件是工程实施的重要依据，应保证其准确性和完整性。2.施工图要求：施工图应详细标注施工工艺、材料规格、尺寸等信息，确保施工顺利进行。说明：施工图是施工人员施工的直接依据，应保证其清晰、准确。3.技术规范要求：技术规范应明确工程的技术要求、质量标准、安全规定等。说明：技术规范是保证工程质量的重要手段，应严格遵守。4.工程量清单要求：工程量清单应详细列明工程项目的工程量、单价、总价等。说明：工程量清单是工程结算的依据，应保证其准确性。5.付款计划要求：付款计划应明确工程进度与付款节点的关系，确保工程款的合理分配。说明：付款计划是工程资金管理的依据，应保证其合理性和可执行性。6.其他相关文件要求：包括但不限于合同变更协议、工程验收报告、质量检测报告等。说明：其他相关文件是合同履行过程中的重要文件，应妥善保管。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定违约行为：未按约定支付工程款。责任认定：甲方应向乙方支付违约金，并赔偿乙方因此遭受的损失。示例：若甲方未按合同约定支付工程款，乙方有权要求甲方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。2.乙方违约行为及责任认定违约行为：未按约定完成工程。责任认定：乙方应承担违约责任，包括但不限于完成工程、赔偿损失、支付违约金。示例：若乙方未按合同约定完成工程，甲方有权要求乙方完成工程，并赔偿因此造成的损失。3.第三方违约行为及责任认定违约行为：第三方未履行合同约定的义务。责任认定：第三方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金。示例：若监理单位未履行合同约定的监督管理义务，甲方有权要求监理单位赔偿损失，并支付违约金。4.违约责任认定标准违约责任认定应根据合同约定、法律法规及实际情况进行。示例：若乙方未按约定完成工程，甲方有权要求乙方承担违约责任，具体责任认定需结合合同条款及实际情况。全文完。2024年度工程承包合同：某水利公司与政府之间的水利工程承包1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方注册地址1.4合同双方联系电话1.5合同双方开户银行及账号2.合同标的及工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型2.5工程建设内容2.6工程建设工期3.工程设计、施工及验收3.1设计单位3.2施工单位3.3验收标准3.4验收程序3.5验收时间4.工程造价及付款方式4.1工程造价构成4.2付款方式4.3付款进度4.4付款期限4.5逾期付款违约责任5.施工单位责任和义务5.1施工单位资质要求5.2施工现场管理5.3质量保证5.4安全生产5.5施工资料整理与归档6.政府单位责任和义务6.1政府单位资质要求6.2工程审批手续办理6.3配合施工单位工作6.4工程验收与移交6.5工程保修7.争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决机构7.3争议解决期限8.合同生效及终止8.1合同生效条件8.2合同终止条件8.3合同解除条件9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿标准10.合同附件10.1设计文件10.2施工图10.3工程量清单10.4技术规范10.5其他相关文件11.合同变更及解除11.1合同变更程序11.2合同解除程序11.3合同变更及解除后的处理12.合同解除后的结算12.1工程结算原则12.2工程结算方式12.3工程结算期限13.合同保密13.1保密内容13.2保密期限13.3违约责任14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.1.1某水利公司1.1.2政府单位1.2合同双方法定代表人1.2.1某水利公司：1.2.2政府单位：1.3合同双方注册地址1.3.1某水利公司：省市区路号1.3.2政府单位：省市区人民政府1.4合同双方联系电话1.4.1某水利公司：02156781.4.2政府单位：021876543211.5合同双方开户银行及账号1.5.1某水利公司：银行分行，账号：01.5.2政府单位：银行分行，账号：09876543212.合同标的及工程概况2.1工程名称2.1.1水利枢纽工程2.2工程地点2.2.1省市县镇2.3工程规模2.3.1总投资：10亿元人民币2.3.2总库容：1亿立方米2.3.3年发电量：1000万千瓦时2.4工程类型2.4.1水利枢纽工程2.5工程建设内容2.5.1大坝建设2.5.2引水隧洞建设2.5.3水电站建设2.5.4输电线路建设2.6工程建设工期2.6.1总工期：48个月3.工程设计、施工及验收3.1设计单位3.1.1设计研究院3.2施工单位3.2.1某水利公司3.3验收标准3.3.1国家及行业相关标准3.3.2政府单位验收标准3.4验收程序3.4.1施工单位自检3.4.2政府单位验收3.4.3验收合格后签署验收报告3.5验收时间3.5.1工程完工后30天内4.工程造价及付款方式4.1工程造价构成4.1.1设计费4.1.2施工费4.1.3设备费4.1.4材料费4.1.5其他费用4.2付款方式4.2.1分阶段付款4.2.2验收合格后支付4.3付款进度4.3.1工程开工前支付20%4.3.2工程完工后支付60%4.3.3验收合格后支付20%4.4付款期限4.4.1付款期限为合同签订后30天内4.5逾期付款违约责任4.5.1逾期付款每日按工程造价的千分之五支付违约金5.施工单位责任和义务5.1施工单位资质要求5.1.1具有水利工程施工总承包一级资质5.2施工现场管理5.2.1严格按照施工图纸进行施工5.2.2保证施工现场的安全、文明施工5.3质量保证5.3.1确保工程质量达到国家及行业相关标准5.3.2对工程进行全程质量监控5.4安全生产5.4.1严格执行安全生产法规5.4.2确保施工安全无事故5.5施工资料整理与归档5.5.1按时整理施工资料5.5.2对施工资料进行归档6.政府单位责任和义务6.1政府单位资质要求6.1.1具有相应的工程审批资质6.2工程审批手续办理6.2.1协助施工单位办理工程审批手续6.3配合施工单位工作6.3.1为施工单位提供必要的施工条件6.4工程验收与移交6.4.1组织验收小组对工程进行验收6.4.2验收合格后办理工程移交手续6.5工程保修6.5.1在工程保修期内，负责维修保养工程设施8.争议解决8.1争议解决方式8.1.1双方协商解决8.1.2协商不成，提交仲裁委员会仲裁8.1.3仲裁不成，依法向有管辖权的人民法院提起诉讼8.2争议解决机构8.2.1仲裁委员会8.2.2有管辖权的人民法院8.3争议解决期限8.3.1争议发生后30日内提交争议解决机构9.合同生效及终止9.1合同生效条件9.1.1双方签字盖章9.1.2政府单位审批通过9.2合同终止条件9.2.1工程验收合格9.2.2合同约定的终止条件9.3合同解除条件9.3.1双方协商一致解除9.3.2发生不可抗力导致合同无法履行9.3.3违约行为导致合同无法履行10.违约责任10.1违约情形10.1.1未按时付款10.1.2未按约定完成工程10.1.3工程质量不达标10.1.4未能履行合同约定的其他义务10.2违约责任承担10.2.1按照合同约定承担违约责任10.2.2支付违约金10.2.3恢复或赔偿损失10.3违约赔偿标准10.3.1违约金为违约金额的千分之五10.3.2损失赔偿按实际损失计算11.合同附件11.1设计文件11.1.1工程设计图纸11.1.2设计说明书11.2施工图11.2.1施工详图11.2.2施工技术要求11.3工程量清单11.3.1分部分项工程量清单11.3.2工程量计算规则11.4技术规范11.4.1国家及行业相关技术规范11.4.2政府单位制定的技术规范11.5其他相关文件11.5.1合同签订批准文件11.5.2工程招标文件11.5.3政府单位发布的其他文件12.合同变更及解除12.1合同变更程序12.1.1双方协商一致12.1.2以书面形式进行变更12.2合同解除程序12.2.1双方协商一致解除12.2.2按照合同约定或法律规定解除12.3合同变更及解除后的处理12.3.1变更或解除合同后，双方应立即停止相关活动12.3.2按照变更或解除后的约定进行结算13.合同解除后的结算13.1工程结算原则13.1.1按实际完成工程量进行结算13.1.2按合同约定的价格和费用进行结算13.2工程结算方式13.2.1分阶段结算13.2.2终结算13.3工程结算期限13.3.1合同解除后30日内完成结算14.合同保密14.1保密内容14.1.1合同内容14.1.2工程技术秘密14.1.3财务信息14.2保密期限14.2.1合同有效期内及之后3年内14.3违约责任14.3.1违反保密义务，赔偿对方损失第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中，为协助甲乙双方完成合同目的而介入的独立法人或其他组织。15.1.2第三方包括但不限于设计单位、监理单位、检验检测机构、审计机构、金融机构、保险公司等。15.2第三方介入目的15.2.1提高工程质量和效率15.2.2保证工程安全15.2.3促进合同履行16.第三方介入程序16.1第三方介入前16.1.1甲乙双方应共同确定第三方的资质和资格16.1.2第三方应向甲乙双方提供相关资质证明文件16.1.3第三方应与甲乙双方签订合作协议，明确各自的权利和义务16.2第三方介入中16.2.1第三方应按照合作协议和合同约定，独立、公正地履行职责16.2.2第三方应及时向甲乙双方报告工作进展和发现的问题16.3第三方介入后16.3.1第三方应完成合同约定的工作，并提供相关报告和资料16.3.2第三方应协助甲乙双方解决合同履行过程中出现的问题17.甲乙双方的权利和义务17.1甲方的权利和义务17.1.1甲方有权要求第三方按照合同约定履行职责17.1.2甲方应配合第三方的工作，提供必要的信息和资料17.1.3甲方应承担第三方因履行职责而产生的合理费用17.2乙方的权利和义务17.2.1乙方有权要求第三方按照合同约定履行职责17.2.2乙方应配合第三方的工作，提供必要的信息和资料17.2.3乙方应承担第三方因履行职责而产生的合理费用18.第三方的责任限额18.1第三方的责任18.1.1第三方对其提供的咨询、评估、检验、检测等服务负责18.1.2第三方对其提供的意见、建议、结论负责18.1.3第三方对其在履行职责过程中发生的疏忽、过失负责18.2责任限额18.2.1第三方的责任限额为合同总价的千分之五18.2.2超出责任限额的部分，由第三方自行承担18.2.3第三方的责任限额不包括因故意或重大过失造成的损失19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方的关系19.1.1第三方与甲方之间的关系基于合作协议和合同约定19.1.2第三方对甲方承担相应的责任19.2第三方与乙方的关系19.2.1第三方与乙方之间的关系基于合作协议和合同约定19.2.2第三方对乙方承担相应的责任19.3第三方与其他第三方的关系19.3.1第三方与其他第三方之间的关系基于各自的合作协议和合同约定19.3.2各第三方应相互尊重，独立履行职责