公司停工合同范例_第1页
公司停工合同范例_第2页
公司停工合同范例_第3页
公司停工合同范例_第4页
公司停工合同范例_第5页
已阅读5页,还剩3页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

公司停工合同范例第一篇范文:合同编号:__________

甲方(停工方):____________________

乙方(停工接受方):___________________

鉴于甲方因下列原因需要停工:

一、项目资金不到位;

二、施工材料供应中断;

三、施工环境发生变化;

四、其他不可抗力因素。

经双方友好协商,达成以下协议:

一、停工时间:

甲方同意自____年__月__日起至____年__月__日止,对项目进行停工。

二、停工期间费用承担:

1.甲方应承担停工期间乙方的人工、机械、材料等费用,具体费用由双方另行协商确定。

2.乙方应承担停工期间因甲方原因造成的损失。

三、停工期间双方责任:

1.甲方应确保停工期间乙方的人工、机械、材料等费用得到妥善处理,不得拖欠。

2.乙方应保证停工期间设备的安全,防止安全事故的发生。

3.甲方应积极协调解决停工期间的问题,尽快恢复施工。

四、停工期间合同解除:

1.甲方如需解除合同,应提前__天书面通知乙方,并承担因解除合同给乙方造成的损失。

2.乙方如需解除合同,应提前__天书面通知甲方,并承担因解除合同给甲方造成的损失。

五、争议解决:

1.双方在履行本合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

2.本合同自双方签字盖章之日起生效。

六、其他:

1.本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。

2.本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

附件:

1.项目基本情况说明;

2.停工原因及证据;

3.乙方费用明细表;

4.甲方承诺书;

5.乙方承诺书。

甲方(盖章):____________________

乙方(盖章):___________________

签订日期:____年__月__日

第二篇范文:第三方主体+甲方权益主导

合同编号:__________

甲方(停工方):____________________

乙方(停工接受方):___________________

丙方(第三方担保方):___________________

鉴于甲方因项目资金不到位、施工材料供应中断、施工环境发生变化或其他不可抗力因素导致项目停工,为保障甲方权益,经三方友好协商,达成以下协议:

一、停工时间

1.甲方同意自____年__月__日起至____年__月__日止,对项目进行停工。

2.停工期间,丙方作为担保方,应确保甲方在停工期间享有以下权益。

二、丙方责任与权利

1.丙方应向甲方支付一定金额的保证金,用于保障甲方在停工期间的费用支出。

2.丙方有权监督乙方在停工期间的履约行为,确保乙方按照约定履行义务。

3.丙方在甲方要求下,有权要求乙方提供停工期间的详细费用支出报告。

三、甲方权利与义务

1.甲方有权要求乙方在停工期间提供必要的材料、设备,确保停工期间的正常维护。

2.甲方有权要求乙方在停工期间对施工现场进行安全巡查,防止安全事故发生。

3.甲方有权要求乙方在停工期间对项目进行必要的数据备份,确保项目信息安全。

4.甲方有权要求乙方在停工期间对项目进行必要的环境保护措施,减少对周边环境的影响。

5.甲方在停工期间有权要求乙方提供停工期间的详细费用支出报告。

四、乙方责任与义务

1.乙方应按照约定,在停工期间对施工现场进行必要的维护和保养。

2.乙方应按照约定,在停工期间对项目进行必要的数据备份,确保项目信息安全。

3.乙方应按照约定,在停工期间对项目进行必要的环境保护措施,减少对周边环境的影响。

4.乙方在停工期间应配合甲方和丙方的监督检查,如实提供停工期间的费用支出报告。

五、违约及限制条款

1.乙方在停工期间如出现以下情况,视为违约:

a.未按照约定进行施工现场维护和保养;

b.未按照约定提供停工期间的费用支出报告;

c.未按照约定进行数据备份和环境保护措施。

2.乙方违约,甲方有权要求丙方承担违约责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。

3.乙方在停工期间不得擅自转让、出租或以其他方式处置项目相关资产。

六、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

2.本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。

七、合同生效及附件

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.本合同一式三份,甲乙丙三方各执一份,具有同等法律效力。

附件:

1.项目基本情况说明;

2.停工原因及证据;

3.丙方保证金支付凭证;

4.乙方费用明细表;

5.甲方承诺书;

6.乙方承诺书。

第三方介入的意义和目的:

丙方作为担保方介入,旨在保障甲方在停工期间的权益,确保项目在恢复施工后能够顺利进行。

甲方为主导的目的和意义:

甲方作为项目业主,通过主导合同条款,确保在停工期间能够维护自身权益,降低项目风险,为项目恢复施工奠定坚实基础。

第三篇范文:第三方主体+甲方权益主导

合同编号:__________

甲方(施工方):____________________

乙方(材料供应商):___________________

丙方(第三方监管方):___________________

鉴于甲方因项目资金周转困难导致材料供应出现延误,为保障乙方权益,经三方友好协商,达成以下协议:

一、材料供应时间

1.乙方同意自____年__月__日起至____年__月__日止,向甲方提供项目所需材料。

2.因甲方原因导致材料供应延误,丙方作为监管方,应确保乙方在供应期间享有以下权益。

二、丙方责任与权利

1.丙方应监督甲方按照约定支付材料费用,保障乙方的资金安全。

2.丙方有权对甲方的资金情况进行审核,确保资金专用于材料采购。

3.丙方在甲方要求下,有权要求乙方提供材料供应的详细清单和质量保证文件。

三、乙方权利与义务

1.乙方有权要求甲方在材料供应前提供详细的采购计划和资金支付计划。

2.乙方有权要求甲方在材料供应过程中提供必要的运输和仓储条件。

3.乙方有权要求甲方在材料供应完成后提供验收报告。

4.乙方应保证所供材料的质量符合合同约定。

5.乙方应在合同约定的时间内完成材料供应。

四、甲方责任与义务

1.甲方应按照约定支付材料费用,不得拖欠。

2.甲方应按照约定提供运输和仓储条件,确保材料安全。

3.甲方应在材料供应完成后进行验收,并在验收合格后支付剩余款项。

4.甲方应在乙方要求下提供项目进度和资金使用情况的报告。

五、违约及限制条款

1.甲方在材料供应过程中如出现以下情况,视为违约:

a.未按照约定支付材料费用;

b.未按照约定提供运输和仓储条件;

c.未按照约定提供项目进度和资金使用情况的报告。

2.甲方违约,乙方有权要求丙方介入调解,并赔偿乙方因此遭受的损失。

3.甲方在材料供应期间不得擅自变更材料规格或数量。

六、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向丙方所在地人民法院提起诉讼。

2.本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。

七、合同生效及附件

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.本合同一式三份,甲乙丙三方各执一份,具有同等法律效力。

附件:

1.项目基本情况说明;

2.材料供应清单及质量保证文件;

3.甲方资金支付计划;

4.乙方费用明细表;

5.丙方监管报告;

6.甲方承诺书;

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论