2024年度荒山风力发电项目承包经营权协议3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度荒山风力发电项目承包经营权协议本合同目录一览1.项目概述1.1项目背景1.2项目目标1.3项目地点1.4项目规模2.承包方资质2.1承包方主体资格2.2承包方资信证明2.3承包方业绩证明3.项目投资3.1投资总额3.2投资构成3.3投资资金来源4.项目建设4.1项目建设进度4.2项目建设内容4.3项目建设质量标准5.项目运营5.1运营期限5.2运营管理模式5.3运营效益分配6.合作方式6.1合作期限6.2合作模式6.3合作双方权利义务7.专利与知识产权7.1专利申请权7.2知识产权归属7.3侵权责任8.保密条款8.1保密范围8.2保密期限8.3违约责任9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约争议解决10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同生效与解除11.1合同生效条件11.2合同解除条件11.3合同解除程序12.合同终止12.1合同终止条件12.2合同终止程序12.3合同终止后的权利义务13.其他约定13.1其他约定事项13.2其他约定条款13.3其他约定生效条件14.合同附件14.1附件一：项目可行性研究报告14.2附件二：项目投资计划14.3附件三：项目合作协议14.4附件四：其他相关文件第一部分：合同如下：1.项目概述1.1项目背景本合同所指项目为2024年度荒山风力发电项目，项目背景包括但不限于国家能源政策导向、地方发展规划、风力资源评估报告等。1.2项目目标项目目标为建设一座风力发电站，实现风力发电并网，提高地区能源利用率，降低能源消耗成本。1.3项目地点项目地点位于省市县，具体位置以项目可行性研究报告中的地理位置为准。1.4项目规模项目规模为兆瓦，共安装台风机，年发电量为万千瓦时。2.承包方资质2.1承包方主体资格承包方须具备独立法人资格，持有有效的企业法人营业执照。2.2承包方资信证明承包方须提供近三年内无重大违法、违规行为的证明文件。2.3承包方业绩证明承包方须提供近三年内类似风力发电项目建设的业绩证明文件。3.项目投资3.1投资总额项目总投资为亿元人民币。3.2投资构成投资构成包括设备购置、安装、调试、基础设施建设、土地费用等。3.3投资资金来源投资资金来源包括自筹资金、银行贷款、政府补贴等。4.项目建设4.1项目建设进度项目建设分为四个阶段，分别为：前期准备、主体工程、安装调试、验收投产。4.2项目建设内容项目建设内容包括风机基础建设、风机安装、电力线路架设、控制室建设等。4.3项目建设质量标准项目建设质量标准应符合国家相关法律法规、行业标准及合同约定。5.项目运营5.1运营期限项目运营期限为年。5.2运营管理模式项目运营采用自主运营模式，承包方负责项目的日常运营和维护。5.3运营效益分配项目运营效益分配按双方约定比例进行，具体比例在合同附件中明确。6.合作方式6.1合作期限合作期限为年，自合同生效之日起计算。6.2合作模式合作模式为承包经营权协议，承包方获得项目承包经营权。6.3合作双方权利义务合作双方权利义务详见合同附件。8.保密条款8.1保密范围本合同涉及的商业秘密包括但不限于技术参数、工艺流程、运营数据、财务信息、合同条款等。8.2保密期限保密期限自本合同生效之日起至项目运营期满后年止。8.3违约责任任何一方违反保密义务，泄露对方商业秘密的，应立即停止泄露行为，并承担相应的法律责任。9.违约责任9.1违约情形（1）一方未按照合同约定履行义务；（2）一方违反保密条款；（3）一方造成对方经济损失；（4）一方违反合同约定的争议解决方式。9.2违约责任承担违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿对方因此遭受的损失、支付违约金等。9.3违约争议解决因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.争议解决10.1争议解决方式争议解决方式为仲裁，仲裁地点为市仲裁委员会。10.2争议解决机构争议解决机构为市仲裁委员会。10.3争议解决程序仲裁程序按市仲裁委员会的仲裁规则进行。11.合同生效与解除11.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同解除条件（1）一方严重违约；（2）发生不可抗力事件，导致合同无法履行；（3）双方协商一致解除合同。11.3合同解除程序合同解除需书面通知对方，并经双方签字确认。12.合同终止12.1合同终止条件（1）合同约定的期限届满；（2）合同解除；（3）项目运营期满；（4）双方协商一致终止合同。12.2合同终止程序合同终止需书面通知对方，并经双方签字确认。12.3合同终止后的权利义务合同终止后，双方应按照合同约定处理剩余权利义务，包括但不限于项目移交、债权债务处理等。13.其他约定13.1其他约定事项本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。13.2其他约定条款其他约定条款详见合同附件。13.3其他约定生效条件其他约定条款自双方签字盖章之日起生效。14.合同附件14.1附件一：项目可行性研究报告14.2附件二：项目投资计划14.3附件三：项目合作协议14.4附件四：其他相关文件第二部分：第三方介入附加条款第二部分：第三方介入附加条款1.第三方定义1.1本合同中“第三方”指除甲方、乙方以外的任何个人或组织，包括但不限于政府机构、行业协会、技术服务机构等。2.第三方介入原则2.1甲方、乙方在履行本合同时，如需第三方介入，应遵循公平、公正、自愿的原则。3.第三方介入条件1.1第三方具有相应的资质和能力；2.1第三方介入不违反国家法律法规和本合同约定；3.1第三方介入需经甲方、乙方协商一致。4.第三方责任界定1.1按照本合同约定履行相关义务；2.1对其介入行为产生的后果承担相应的法律责任；3.1在介入过程中，确保不侵犯甲方、乙方的合法权益。5.第三方权益保障5.1甲方、乙方应保障第三方在介入本合同过程中的合法权益，包括但不限于：1.1第三方在介入过程中的费用支付；2.1第三方在介入过程中的工作成果保护；3.1第三方在介入过程中的知识产权保护。6.第三方变更及退出6.1第三方如需变更或退出本合同，应提前通知甲方、乙方，并经双方协商一致。6.2第三方变更或退出后，甲方、乙方应按照本合同约定继续履行相关义务。7.第三方责任追究7.1第三方在介入本合同过程中，如发生违约行为，应承担相应的法律责任。7.2甲方、乙方有权追究第三方的违约责任，并要求其承担相应的经济损失。8.第三方介入费用8.1第三方介入本合同所产生的费用，由甲方、乙方按照本合同约定分担。9.第三方介入争议解决9.1第三方介入本合同过程中产生的争议，应由甲方、乙方协商解决。9.2协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼或仲裁。10.第三方介入合同终止10.1第三方介入合同终止，应按照本合同约定办理相关手续。10.2合同终止后，甲方、乙方应按照本合同约定处理剩余权利义务。11.其他11.1本合同中未涉及第三方介入的相关条款，双方可根据实际情况另行协商补充。11.2本合同中有关第三方介入的约定，如与本合同其他条款冲突，以本部分条款为准。12.本部分条款的生效12.1本部分条款自本合同签订之日起生效，与本合同其他条款具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.项目可行性研究报告详细要求和说明：包含项目背景、目标、地点、规模、投资估算、经济效益分析、风险评估等内容。2.项目投资计划详细要求和说明：列出项目总投资、资金来源、分阶段投资计划、资金使用进度等内容。3.项目合作协议详细要求和说明：明确甲方、乙方在项目中的权利义务、合作方式、利益分配、争议解决等内容。4.专利与知识产权申请文件详细要求和说明：包括专利申请文件、著作权登记文件、商标注册文件等。5.保密协议详细要求和说明：明确保密范围、保密期限、违约责任等内容。6.项目合同履行记录详细要求和说明：记录项目合同履行过程中的各项活动、进展情况、变更事项等。7.项目验收报告详细要求和说明：包括项目验收时间、验收机构、验收结果、验收意见等内容。8.项目运营报告详细要求和说明：包括项目运营情况、运行数据、经济效益、存在问题及改进措施等内容。9.项目变更申请文件详细要求和说明：包括变更原因、变更内容、变更后的合同条款等内容。10.项目终止报告详细要求和说明：包括项目终止原因、终止程序、双方权利义务处理等内容。11.第三方评估报告详细要求和说明：包括第三方介入的评估结果、建议措施、风险评估等内容。12.其他相关文件详细要求和说明：包括但不限于政府批文、土地使用权证、环境影响评价报告等。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1甲方未按照合同约定履行投资义务；1.2乙方未按照合同约定履行建设义务；1.3甲方、乙方未按照合同约定履行运营义务；1.4任何一方未按照合同约定履行保密义务；1.5任何一方违反合同约定的争议解决方式；1.6任何一方造成对方经济损失。2.责任认定标准：2.1违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿对方因此遭受的损失、支付违约金等。2.2违约责任认定标准如下：1.1按照合同约定的违约金比例计算；2.1按照实际损失赔偿；3.1按照法律规定的赔偿标准。3.违约示例说明：3.1甲方未按照合同约定按时足额投资，导致项目进度延误，乙方有权要求甲方支付违约金。3.2乙方未按照合同约定完成项目建设，导致项目无法按期投入使用，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失。3.3任何一方泄露对方商业秘密，造成对方经济损失，泄露方应承担相应的法律责任。全文完。2024年度荒山风力发电项目承包经营权协议1本合同目录一览1.协议双方基本信息1.1项目名称1.2承包人信息1.3承包人代表1.4发包人信息1.5发包人代表2.项目概况2.1项目地点2.2项目规模2.3项目内容2.4项目总投资2.5项目建设周期3.承包经营权范围3.1项目建设范围3.2项目运营范围3.3项目维护范围4.承包费用及支付方式4.1承包费用总额4.2分期支付方式4.3支付时间节点4.4违约责任5.项目建设管理5.1工程设计5.2工程施工5.3工程验收5.4工程监理5.5工程变更6.项目运营管理6.1运营维护责任6.2运营维护标准6.3运营维护费用6.4运营维护期限7.项目收益分配7.1收益分配方式7.2收益分配比例7.3收益分配时间7.4收益分配争议解决8.项目保险8.1保险种类8.2保险金额8.3保险责任8.4保险期限9.知识产权保护9.1技术秘密保护9.2知识产权归属9.3知识产权纠纷解决10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约责任赔偿11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决期限12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同生效时间12.3合同终止条件12.4合同终止程序13.其他约定事项13.1不可抗力13.2法律变更13.3通知与送达13.4合同份数14.合同附件第一部分：合同如下：1.协议双方基本信息1.1项目名称：2024年度荒山风力发电项目1.2承包人信息：1.2.1承包人名称：风力发电有限公司1.2.2注册地址：省市区街道号1.2.3法定代表人：1.2.4联系电话：138xxxx56781.3承包人代表：1.3.1姓名：1.3.2职务：项目经理1.3.3联系电话：139xxxx1.4发包人信息：1.4.1发包人名称：能源开发有限公司1.4.2注册地址：省市区街道号1.4.3法定代表人：1.4.4联系电话：137xxxx87651.5发包人代表：1.5.1姓名：赵六1.5.2职务：项目总监1.5.3联系电话：136xxxx56782.项目概况2.1项目地点：省市县乡村荒山2.2项目规模：装机容量为100兆瓦的风力发电项目2.3项目内容：风力发电机组安装、电力线路建设、变电站建设等2.4项目总投资：预计总投资为5亿元人民币2.5项目建设周期：预计建设周期为24个月3.承包经营权范围3.1项目建设范围：包括但不限于风力发电机组的安装、电力线路建设、变电站建设等3.2项目运营范围：风力发电项目的运营管理，包括发电、输电、售电等3.3项目维护范围：风力发电机组的定期维护、电力线路的巡检、变电站的日常维护等4.承包费用及支付方式4.1承包费用总额：根据项目实际情况，经双方协商确定，总额为5亿元人民币4.2分期支付方式：4.2.1首付款：合同签订后10个工作日内支付，金额为总投资的20%4.2.2进度款：按项目进度支付，每次支付金额为总投资的10%4.2.3验收款：项目验收合格后支付，金额为总投资的30%4.2.4运营收益分成：项目运营后，按年收益的一定比例分成4.3支付时间节点：具体支付时间节点详见附件一4.4违约责任：若因承包人原因导致项目延期，每延期一天，承包人应支付违约金总额的0.1%5.项目建设管理5.1工程设计：承包人负责项目的工程设计，确保设计方案符合国家相关标准和要求5.2工程施工：承包人负责项目的工程施工，确保工程质量和进度5.3工程验收：项目验收合格后，发包人应在收到验收报告后10个工作日内支付验收款5.4工程监理：发包人委托监理单位对项目进行监理，确保工程质量和进度5.5工程变更：工程变更需经双方协商一致，并签订变更协议6.项目运营管理6.1运营维护责任：承包人负责项目的运营维护，确保设备正常运行6.2运营维护标准：按国家相关标准和行业规范执行6.3运营维护费用：运营维护费用由承包人承担，具体费用详见附件二6.4运营维护期限：自项目验收合格之日起，运营维护期限为10年8.项目保险8.1保险种类：8.1.1工程保险：包括建筑安装工程一切险、工程第三者责任险等8.1.2机器损坏保险：保障风力发电机组的机器设备损坏8.1.3人员意外伤害保险：保障项目施工和运营期间的人员意外伤害8.2保险金额：根据项目实际情况，经双方协商确定，保险金额应不低于项目总投资的110%8.3保险责任：保险责任范围应包括但不限于自然灾害、意外事故、设备故障等8.4保险期限：保险期限应覆盖项目建设期和运营维护期9.知识产权保护9.1技术秘密保护：双方应保护对方的技术秘密，未经对方同意，不得向任何第三方泄露9.2知识产权归属：项目所涉及的技术、设计、专利等知识产权归双方共有，具体使用和收益分配另行协商9.3知识产权纠纷解决：如发生知识产权纠纷，应通过友好协商解决，协商不成可提交仲裁机构仲裁10.违约责任10.1违约情形：10.1.1承包人未按约定时间完成项目建设的10.1.2承包人未按约定质量标准完成项目建设的10.1.3发包人未按约定支付费用的10.1.4任何一方违反合同约定的其他行为10.2违约责任承担：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等10.3违约责任赔偿：违约金的具体数额由双方协商确定，最高不超过合同总金额的10%11.争议解决11.1争议解决方式：发生争议时，双方应友好协商解决11.2争议解决机构：协商不成，任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼11.3争议解决期限：自争议发生之日起，双方应在60日内协商解决争议12.合同生效及终止12.1合同生效条件：双方签字盖章后，合同自生效12.2合同生效时间：自合同生效之日起，合同期限为25年12.3合同终止条件：12.3.1合同期限届满12.3.2双方协商一致解除合同12.3.3因不可抗力导致合同无法履行12.4合同终止程序：合同终止前，双方应进行项目验收，并办理相关手续13.其他约定事项13.1不可抗力：因自然灾害、战争、政府行为等不可抗力因素导致合同无法履行时，双方互不承担违约责任13.2法律变更：如国家法律、法规、政策发生变更，影响合同履行时，双方应协商调整合同内容13.3通知与送达：双方应以书面形式进行通知和送达，通知和送达以实际收到为准13.4合同份数：本合同一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力14.合同附件14.1附件一：项目分期支付时间节点表14.2附件二：项目运营维护费用明细表14.3附件三：保险条款及相关文件第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的定义与范围1.1定义：本合同所指的第三方，是指除甲乙双方外的任何独立第三方，包括但不限于中介方、咨询方、监理方、检测方、评估方、保险代理方等。1.2范围：第三方介入的范围包括但不限于项目咨询、项目管理、工程监理、质量检测、风险评估、保险代理等。2.第三方介入的程序与条件2.1程序：2.1.1甲乙双方协商确定需要第三方介入的事项；2.1.2甲乙双方共同选择合适的第三方；2.1.3甲乙双方与第三方签订相应的合作协议或服务合同；2.1.4第三方根据协议或合同的要求履行相应职责。2.2条件：2.2.1第三方具备相应的资质和专业技术能力；2.2.2第三方能够独立承担法律责任；2.2.3第三方的介入不违反国家法律法规和本合同的约定。3.第三方的责任与义务3.1责任：3.1.1第三方应按照协议或合同的规定，独立、客观、公正地履行职责；3.1.2第三方对在履行职责过程中知悉的甲乙双方商业秘密和技术秘密负有保密义务；3.1.3第三方因自身原因导致服务不合格或造成损失的，应承担相应的法律责任。3.2义务：3.2.1第三方应按照约定的时间、质量、标准提供服务；3.2.2第三方应及时向甲乙双方报告工作进展情况；3.2.3第三方应配合甲乙双方进行项目协调和管理工作。4.第三方的责任限额4.1责任限额：4.1.1第三方因自身原因造成损失的，其责任限额由甲乙双方在合作协议或服务合同中约定；4.1.2若第三方责任限额不足以覆盖损失，甲乙双方有权要求第三方提供相应的担保；4.1.3第三方的责任限额不适用于因不可抗力或甲乙双方共同过错导致的损失。5.第三方与其他各方的划分说明5.1划分说明：5.1.1第三方与甲乙双方的关系：第三方与甲乙双方是合作关系，各自独立承担法律责任；5.1.2第三方与项目的关系：第三方是项目的一部分，其职责范围明确，不得超越；5.1.3第三方与承包人的关系：第三方对承包人进行监督管理，但不得干预承包人的正常施工和运营活动。6.第三方介入的变更与解除6.1变更：6.1.1甲乙双方可协商变更第三方的介入事项、服务内容或服务期限；6.1.2变更后的协议或合同应经双方签字确认。6.2解除：6.2.1如第三方违反协议或合同约定，甲乙双方有权解除合同；6.2.2如因不可抗力导致第三方无法履行合同，合同自动解除。7.第三方介入的争议解决7.1争议解决方式：7.1.1第三方与其他方发生争议时，应通过协商解决；7.1.2协商不成，任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：项目分期支付时间节点表详细要求：详细列出每个支付阶段的具体金额、支付时间以及付款条件。说明：此附件用于明确项目分期付款的时间节点和金额，确保项目资金的合理分配。2.附件二：项目运营维护费用明细表详细要求：详细列出项目运营维护费用的构成、预算金额以及费用结算方式。说明：此附件用于明确项目运营维护费用的预算和结算，确保项目运营的财务透明。3.附件三：保险条款及相关文件详细要求：包括保险合同、保险单、保险责任范围等文件。说明：此附件用于明确项目的保险责任和保障范围，确保项目的风险可控。4.附件四：第三方合作协议详细要求：包括第三方的基本信息、服务内容、服务期限、费用、责任等。说明：此附件用于明确第三方介入的具体细节，确保第三方服务的质量和效率。5.附件五：工程变更记录详细要求：记录工程变更的原因、内容、影响、处理措施等。说明：此附件用于记录项目实施过程中的变更情况，确保变更的合理性和可追溯性。6.附件六：争议解决记录详细要求：记录争议发生的时间、原因、双方沟通情况、解决方案等。说明：此附件用于记录争议解决的过程，确保争议的及时解决。7.附件七：项目验收报告详细要求：包括项目验收的时间、地点、参与人员、验收结果等。说明：此附件用于记录项目验收的情况，确保项目符合合同要求。8.附件八：项目运营报告详细要求：包括项目运营的数据、分析、结论等。说明：此附件用于记录项目运营情况，确保项目运营的稳定性和可持续性。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1承包人未按约定时间完成项目建设1.2承包人未按约定质量标准完成项目建设1.3发包人未按约定支付费用1.4第三方未按协议或合同规定履行职责1.5任何一方违反合同约定的其他行为2.责任认定标准：2.1违约责任承担：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。2.2违约金：违约金的具体数额由双方协商确定，最高不超过合同总金额的10%。2.3赔偿损失：赔偿损失应根据实际损失计算，包括但不限于直接经济损失和间接经济损失。3.示例说明：3.1承包人未按约定时间完成项目建设，导致项目延期一个月，承包人应支付违约金总额的0.1%。3.2发包人未按约定支付费用，导致承包人工程款拖欠，发包人应支付违约金总额的0.1%，并赔偿承包人因此造成的损失。全文完。2024年度荒山风力发电项目承包经营权协议2本合同目录一览第一条项目概况1.1项目名称1.2项目地点1.3项目规模1.4项目投资方1.5项目合作方第二条合作期限2.1合作起始时间2.2合作终止时间2.3合作期限变更第三条项目承包经营权3.1承包经营权范围3.2承包经营权内容3.3承包经营权期限3.4承包经营权变更第四条项目投资及资金4.1投资总额4.2投资方式4.3资金来源4.4投资进度第五条项目建设及施工5.1建设内容5.2施工单位5.3施工进度5.4施工质量第六条项目运营及维护6.1运营方式6.2运营期限6.3运营费用6.4维护责任第七条项目收益及分配7.1收益计算方式7.2收益分配比例7.3收益分配时间7.4收益分配方式第八条争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决期限第九条违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿第十条合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同解除后果第十一条合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同生效日期11.3合同终止条件11.4合同终止日期第十二条合同附件12.1附件一：项目可行性研究报告12.2附件二：项目投资协议12.3附件三：项目施工合同12.4附件四：项目运营维护合同第十三条合同履行13.1履行主体13.2履行义务13.3履行期限13.4履行方式第十四条其他约定14.1法律适用14.2合同解释14.3通知与送达14.4合同解除14.5合同生效第一部分：合同如下：第一条项目概况1.1项目名称：2024年度荒山风力发电项目1.2项目地点：省市县镇村荒山1.3项目规模：装机容量兆瓦，预计年发电量亿千瓦时1.4项目投资方：能源集团有限公司1.5项目合作方：电力开发有限公司第二条合作期限2.1合作起始时间：2024年1月1日2.2合作终止时间：2044年12月31日2.3合作期限变更：经双方协商一致，可对合作期限进行调整，但需书面通知对方。第三条项目承包经营权3.1承包经营权范围：包括风力发电场的建设、运营、维护和拆除等全过程的经营权3.2承包经营权内容：负责项目的设计、施工、调试、运行、维护及拆除等工作3.3承包经营权期限：与合同期限一致3.4承包经营权变更：未经对方同意，任何一方不得擅自变更承包经营权。第四条项目投资及资金4.1投资总额：亿元人民币4.2投资方式：由投资方以现金方式投入4.3资金来源：投资方自有资金4.4投资进度：按项目进度分阶段投入，具体进度双方另行约定。第五条项目建设及施工5.1建设内容：风力发电场及相关配套设施建设5.2施工单位：经双方协商确定，由建筑工程有限公司承建5.3施工进度：按照项目可行性研究报告和施工组织设计进行，确保按时完成5.4施工质量：符合国家及行业标准，确保工程质量。第六条项目运营及维护6.1运营方式：项目建成并验收合格后，由承包方负责运营6.2运营期限：与合同期限一致6.3运营费用：包括但不限于人员工资、设备折旧、维修保养、运行维护等费用6.4维护责任：承包方负责项目的日常维护和保养，确保项目正常运行。第七条项目收益及分配7.1收益计算方式：按照实际发电量乘以电价计算7.2收益分配比例：投资方得%，合作方得%7.3收益分配时间：每季度末进行一次收益分配7.4收益分配方式：以现金形式支付给各方。第八条争议解决8.1争议解决方式：发生争议时，双方应友好协商解决；协商不成的，提交省市仲裁委员会仲裁。8.2争议解决机构：省市仲裁委员会8.3争议解决期限：自争议发生之日起六十日内提交仲裁，仲裁机构应在收到仲裁申请之日起九十日内作出裁决。8.4仲裁费用：由败诉方承担，仲裁费用计算方式及支付方式另行约定。第九条违约责任9.1违约情形：包括但不限于未按时支付款项、未按合同规定完成项目、未履行维护保养义务等。9.2违约责任承担：违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。9.3违约赔偿：赔偿金额根据实际损失计算，包括直接损失和可得利益损失。9.4违约金：如合同中有约定违约金，违约方应支付违约金；如无约定，违约金由仲裁机构根据实际情况确定。第十条合同解除10.1合同解除条件：包括但不限于一方违约、不可抗力、项目无法继续实施等。10.2合同解除程序：任何一方提出合同解除要求时，应提前三十日书面通知对方，经双方协商一致后解除合同。10.3合同解除后果：合同解除后，双方应立即停止履行合同义务，并按照约定处理已履行部分和未履行部分。10.4合同解除通知：解除合同的通知应以书面形式发送，自发出之日起生效。第十一条合同生效及终止11.1合同生效条件：合同经双方签字盖章后生效。11.2合同生效日期：合同签署之日起生效。11.3合同终止条件：包括合同期限届满、双方协商一致解除、法定终止情形等。11.4合同终止日期：合同终止日期以一种终止条件发生的时间为准。第十二条合同附件12.1附件一：项目可行性研究报告12.2附件二：项目投资协议12.3附件三：项目施工合同12.4附件四：项目运营维护合同12.5附件五：双方签署的其他相关文件第十三条合同履行13.1履行主体：合同约定的投资方和合作方为履行主体。13.2履行义务：双方应按照合同约定履行各自的义务，包括资金投入、项目建设、运营维护等。13.3履行期限：合同约定的合作期限为履行期限。13.4履行方式：按照合同约定的方式、程序和标准履行。第十四条其他约定14.1法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。14.2合同解释：本合同条款如有歧义，应按照有利于合同目的实现的原则进行解释。14.3通知与送达：除合同另有约定外，通知应以书面形式发送，自发送之日起生效。14.4合同解除：本合同解除条款适用于本合同的所有解除情况。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方是指在本合同履行过程中，由甲乙双方共同选定或依法指定的，非甲乙双方当事人，但与本合同履行有直接关联关系的个人或法人。1.2第三方包括但不限于中介方、监理方、评估机构、设计单位、施工单位、维护保养单位等。第二条第三方介入的情形2.1项目建设、运营、维护等过程中，需要专业第三方提供技术、管理、咨询等服务。2.2甲乙双方协商一致，认为有必要引入第三方参与合同履行的其他情形。第三条第三方责任限额3.1第三方的责任限额应根据其提供服务的性质、范围和内容确定。3.2第三方的责任限额应在合同中明确约定，并在其服务合同中予以体现。3.3第三方的责任限额不得超过其服务合同约定的赔偿金额。第四条第三方责任界定4.1第三方在履行职责过程中，因故意或重大过失造成甲乙双方损失的，应承担相应的赔偿责任。4.2第三方在履行职责过程中，因不可抗力、甲方或乙方原因造成的损失，不承担赔偿责任。4.3第三方的责任界定以法律、法规、行业标准及合同约定为准。第五条第三方权利义务5.1第三方应按照合同约定和甲方、乙方的要求，履行其职责。5.2第三方有权要求甲方、乙方提供必要的工作条件和支持。5.3第三方应保守甲方、乙方商业秘密，不得泄露。第六条第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与甲方、乙方之间的关系是服务与被服务的关系，双方应明确各自的权责。6.2第三方在履行职责过程中，应遵守国家法律法规和行业标准。6.3第三方与甲方、乙方之间的争议，应通过协商或仲裁方式解决。第七条第三方介入的程序7.1甲乙双方共同选定第三方，并签订相关服务合同。7.2第三方应向甲方、乙方提交其资质证明文件和相关服务方案。7.3第三方应按照合同约定履行职责，并及时向甲方、乙方报告工作进展。7.4甲方、乙方对第三方的服务有监督权，有权要求第三方改进工作。第八条第三方变更与替换8.1第三方在履行职责过程中，如因故不能继续履行，甲方、乙方有