2024年度瓷砖铺贴工程设计变更合同2篇_第1页
2024年度瓷砖铺贴工程设计变更合同2篇_第2页
2024年度瓷砖铺贴工程设计变更合同2篇_第3页
2024年度瓷砖铺贴工程设计变更合同2篇_第4页
2024年度瓷砖铺贴工程设计变更合同2篇_第5页
已阅读5页,还剩32页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度瓷砖铺贴工程设计变更合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方法定代表人1.4合同双方联系方式2.项目背景及概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目业主2.4项目概况3.设计变更范围3.1变更原因3.2变更内容3.3变更部分及对应面积4.设计变更费用4.1变更费用计算方式4.2变更费用总额4.3付款方式5.设计变更实施5.1实施期限5.2实施单位5.3实施要求6.施工配合及协调6.1施工单位配合事项6.2施工单位协调责任6.3施工单位协调方式7.质量保证与验收7.1质量保证期限7.2质量保证责任7.3验收标准7.4验收程序8.安全生产及环保8.1安全生产责任8.2安全生产措施8.3环保要求9.违约责任及争议解决9.1违约责任9.2争议解决方式9.3争议解决地点10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除或终止后的处理11.合同生效及期限11.1合同生效条件11.2合同期限11.3合同续签12.其他约定事项12.1不可抗力12.2通知与送达12.3合同份数12.4合同附件13.合同签署13.1合同签署日期13.2合同签署地点13.3合同签署人14.合同附件清单第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:有限公司乙方:瓷砖铺贴工程公司1.2合同双方地址甲方:省市区路号乙方:省市区路号1.3合同双方法定代表人甲方:乙方:1.4合同双方联系方式2.项目背景及概述2.1项目名称2024年度住宅小区瓷砖铺贴工程设计变更2.2项目地点省市区住宅小区2.3项目业主住宅小区业主委员会2.4项目概况本项目涉及住宅小区内所有公共区域及部分业主自用区域的瓷砖铺贴工程。3.设计变更范围3.1变更原因因甲方需求调整,部分区域瓷砖铺贴设计需进行变更。3.2变更内容变更内容包括:瓷砖颜色、规格、图案及铺贴方式。3.3变更部分及对应面积变更部分及对应面积如下:1.客厅:20平方米2.餐厅:15平方米3.卫生间:10平方米4.过道:5平方米4.设计变更费用4.1变更费用计算方式变更费用按照实际变更部分及对应面积,以原设计费用为基准进行计算。4.2变更费用总额变更费用总额为人民币元整。4.3付款方式变更费用分两次支付:合同签订后支付50%,设计变更完成后支付剩余50%。5.设计变更实施5.1实施期限设计变更实施期限为自合同签订之日起30个工作日内。5.2实施单位设计变更实施单位为乙方指定的专业瓷砖铺贴施工单位。5.3实施要求1.施工单位须按照甲方要求及设计变更内容进行施工。2.施工过程中确保工程质量,不得出现质量问题。3.施工单位需遵守安全生产及环保规定。6.施工配合及协调6.1施工单位配合事项1.施工单位需按照甲方要求及设计变更内容进行施工。2.施工单位配合甲方进行现场协调及沟通。6.2施工单位协调责任施工单位负责与甲方、设计方及监理方进行协调,确保施工顺利进行。6.3施工单位协调方式施工单位通过电话、邮件、现场等方式与甲方、设计方及监理方进行沟通协调。8.质量保证与验收8.1质量保证期限设计变更部分的质量保证期限为自工程竣工验收合格之日起两年。8.2质量保证责任乙方保证设计变更部分的质量符合国家相关质量标准和设计要求,若出现质量问题,乙方应在接到甲方通知后及时进行修复,直至满足质量要求。8.3验收标准验收标准按照《建筑工程施工质量验收统一标准》和相关专业技术规范执行。8.4验收程序1.乙方完成设计变更部分的施工后,向甲方提出验收申请。2.甲方组织相关人员对设计变更部分进行验收,验收合格后签署验收报告。3.若验收不合格,乙方应在规定时间内整改,直至合格。9.安全生产及环保9.1安全生产责任乙方负责施工过程中的安全生产,确保施工人员的人身安全及工程安全。9.2安全生产措施1.乙方应制定安全生产管理制度,对施工人员进行安全教育和培训。2.乙方应配备必要的安全防护设施,确保施工现场的安全。3.乙方应遵守国家及地方的安全生产法规。9.3环保要求乙方在施工过程中应遵守国家环保法规,采取有效措施减少施工对环境的影响。10.违约责任及争议解决10.1违约责任1.若乙方未按合同约定的时间和质量完成设计变更,应向甲方支付违约金。2.若甲方未按合同约定支付款项,应向乙方支付违约金。10.2争议解决方式双方发生争议时,应通过友好协商解决;协商不成的,可提交合同签订地人民法院诉讼解决。10.3争议解决地点争议解决地点为合同签订地。11.合同解除与终止11.1合同解除条件1.双方协商一致解除合同。2.一方违约,另一方有权解除合同。11.2合同终止条件1.设计变更部分施工完成,且甲方验收合格。2.双方约定的合同终止条件成就。11.3合同解除或终止后的处理1.合同解除或终止后,双方应按照合同约定结算剩余款项。2.双方应相互归还提供的资料和物品。12.其他约定事项12.1不可抗力因不可抗力导致合同无法履行时,双方互不承担责任,但应及时通知对方。12.2通知与送达1.通知应以书面形式发送,自发送之日起生效。2.通知送达地址为合同双方约定的地址。12.3合同份数本合同一式四份,甲乙双方各执两份,具有同等法律效力。12.4合同附件合同附件包括但不限于:设计变更图纸、施工方案、验收报告等。13.合同签署13.1合同签署日期本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。13.2合同签署地点本合同在省市区签署。13.3合同签署人甲方代表:乙方代表:14.合同附件清单1.设计变更图纸2.施工方案3.验收报告4.付款凭证5.其他相关文件第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念本合同所称第三方,包括但不限于监理单位、检测机构、评估机构、咨询机构、仲裁机构等,其介入旨在保证合同的履行,提高工程质量,解决争议等。15.2第三方责任限额1.监理单位:监理单位对工程质量进行监督,其责任限额为监理合同约定的金额。2.检测机构:检测机构对工程质量进行检测,其责任限额为检测合同约定的金额。3.评估机构:评估机构对工程质量进行评估,其责任限额为评估合同约定的金额。4.咨询机构:咨询机构提供专业咨询服务,其责任限额为咨询合同约定的金额。5.仲裁机构:仲裁机构对争议进行仲裁,其责任限额为仲裁费用。15.3第三方职责1.监理单位:负责监督施工过程,确保工程质量符合合同约定和国家标准。2.检测机构:负责对施工材料、施工工艺、工程质量进行检测,出具检测报告。3.评估机构:负责对工程质量进行评估,提出改进建议。4.咨询机构:负责为甲方和乙方提供专业咨询服务,协助解决施工中的问题。5.仲裁机构:负责对合同履行过程中产生的争议进行公正、公平的仲裁。15.4第三方与其他各方的划分说明1.第三方与甲方:第三方作为甲方委托的监督、检测、评估、咨询等机构,其工作成果应向甲方负责。2.第三方与乙方:第三方作为乙方施工的监督、检测、评估、咨询等机构,其工作成果应向乙方负责。3.第三方与合同履行:第三方介入的目的是为了保障合同履行,其工作成果应作为合同履行的依据。16.甲乙方根据本合同有第三方介入时的额外条款16.1甲方责任1.甲方应向第三方提供必要的资料和条件,支持其履行职责。2.甲方应支付第三方合理的费用。3.甲方应保证第三方在履行职责过程中的人身安全。16.2乙方责任1.乙方应配合第三方履行职责,提供必要的施工条件。2.乙方应接受第三方对其施工过程的监督和检查。3.乙方应承担因施工质量引起的第三方责任。16.3第三方责任1.第三方应按照合同约定履行职责,保证工作成果的客观、公正。2.第三方应保守合同双方的商业秘密。3.第三方因自身原因导致工作失误,应承担相应的责任。17.第三方介入的程序17.1第三方介入前,甲方和乙方应达成一致意见,确定第三方介入的事项和方式。17.2第三方介入后,甲方和乙方应与第三方保持密切沟通,及时解决问题。17.3第三方介入结束后,甲方和乙方应共同对第三方的工作成果进行评估和验收。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.设计变更图纸详细要求:包含变更部分的平面图、立面图、剖面图,以及变更部分的详细尺寸和材料规格。说明:图纸应清晰、准确,以便施工单位按照变更要求进行施工。2.施工方案详细要求:包括施工工艺、施工顺序、施工进度、质量保证措施、安全生产措施等。说明:施工方案应确保施工质量,同时兼顾安全、环保和工期要求。3.验收报告详细要求:记录验收过程、验收结果、验收意见,以及验收合格或不合格的结论。说明:验收报告是合同履行的重要依据,应详细记录验收的各个方面。4.付款凭证详细要求:包括付款金额、付款日期、付款方式、收款人信息等。说明:付款凭证是合同履行中资金流转的证明,应确保真实、完整。5.检测报告详细要求:记录检测项目、检测方法、检测结果、检测结论等。说明:检测报告是确保工程质量的重要文件,应客观、真实地反映检测结果。6.安全生产记录详细要求:包括安全生产会议记录、安全教育培训记录、安全事故记录等。说明:安全生产记录是保障施工人员安全的重要依据,应详实记录安全生产相关活动。7.环保监测报告详细要求:记录施工过程中的环保监测数据、监测结果、监测结论等。说明:环保监测报告是评估施工对环境影响的依据,应真实反映环保监测情况。8.争议解决文件详细要求:包括争议解决会议记录、仲裁裁决书、法院判决书等。说明:争议解决文件是解决合同履行过程中争议的重要证据,应确保其合法性和有效性。说明二:违约行为及责任认定:1.甲方违约行为及责任认定违约行为:未按合同约定支付款项。责任认定:甲方应向乙方支付违约金,违约金按未付款项的%计算。示例:若甲方应支付万元,但未支付,则应支付万元违约金。2.乙方违约行为及责任认定违约行为:未按合同约定的时间和质量完成施工。责任认定:乙方应向甲方支付违约金,违约金按延误工期或质量问题的比例计算。示例:若因乙方原因导致工期延误天,则应支付万元违约金。3.第三方违约行为及责任认定违约行为:第三方未按合同约定履行职责,导致工程质量问题。责任认定:第三方应承担相应的赔偿责任,赔偿金额根据工程质量问题的严重程度确定。示例:若第三方检测报告存在重大失误,导致工程质量不合格,第三方应承担全部修复费用。4.其他违约行为及责任认定违约行为:任何一方违反合同约定的行为。责任认定:违约方应承担相应的违约责任,赔偿对方因此遭受的损失。示例:若一方泄露对方商业秘密,泄露方应承担相应的法律责任。全文完。2024年度瓷砖铺贴工程设计变更合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1.双方名称1.2.法定代表人或授权代表1.3.联系方式1.4.注册地址2.项目背景及目的2.1.项目名称2.2.项目地点2.3.项目规模2.4.项目目的3.工程变更内容3.1.变更原因3.2.变更范围3.3.变更内容3.4.变更后的工程量4.变更工程量计算方法4.1.工程量计算依据4.2.工程量计算方法4.3.工程量计算结果5.变更工程款计算5.1.变更工程款计算依据5.2.变更工程款计算方法5.3.变更工程款计算结果6.工程变更实施6.1.实施时间6.2.实施地点6.3.实施内容6.4.实施责任7.质量要求7.1.瓷砖铺贴质量标准7.2.工程验收标准7.3.质量保证措施8.工程进度要求8.1.工程进度计划8.2.进度调整及责任8.3.违约责任9.付款方式及期限9.1.付款比例9.2.付款方式9.3.付款期限9.4.逾期付款责任10.风险承担10.1.自然灾害风险10.2.不可抗力事件10.3.其他风险10.4.风险承担方式11.违约责任11.1.违约情形11.2.违约责任承担方式11.3.违约赔偿12.争议解决12.1.争议解决方式12.2.争议解决机构12.3.争议解决程序13.合同生效及终止13.1.合同生效条件13.2.合同生效日期13.3.合同终止条件13.4.合同终止日期14.其他约定事项14.1.保密条款14.2.通知方式14.3.合同附件14.4.合同份数及效力第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1.双方名称甲方:建筑有限公司乙方:瓷砖铺贴工程设计有限公司1.2.法定代表人或授权代表甲方法定代表人:乙方法定代表人:1.3.联系方式甲方联系人:联系电话:138xxxx5678乙方联系人:赵六联系电话:139xxxx1.4.注册地址甲方注册地址:省市区路号乙方注册地址:省市区路号2.项目背景及目的2.1.项目名称住宅小区瓷砖铺贴工程设计2.2.项目地点省市区住宅小区2.3.项目规模总计铺设瓷砖面积:10000平方米2.4.项目目的确保瓷砖铺贴工程的质量和进度,达到甲方满意的使用效果3.工程变更内容3.1.变更原因因甲方需求调整,需要对原设计方案进行局部修改3.2.变更范围仅涉及住宅小区瓷砖铺贴工程的设计部分3.3.变更内容将原设计方案中的部分瓷砖款式更换为新型瓷砖款式3.4.变更后的工程量变更后的瓷砖铺贴工程量为:500平方米4.变更工程量计算方法4.1.工程量计算依据依据国家相关瓷砖铺贴工程量计算规范4.2.工程量计算方法按照实际铺设面积计算4.3.工程量计算结果变更后的工程量为:500平方米5.变更工程款计算5.1.变更工程款计算依据依据双方签订的原瓷砖铺贴工程设计合同及市场价格5.2.变更工程款计算方法按照实际工程量乘以单价计算5.3.变更工程款计算结果变更后的工程款为:人民币伍万元整(¥50,000.00)6.工程变更实施6.1.实施时间自合同签订之日起30日内完成变更工程6.2.实施地点住宅小区瓷砖铺贴工程现场6.3.实施内容更换部分瓷砖款式,包括瓷砖采购、铺设等6.4.实施责任乙方负责变更工程的实施,确保工程质量和进度符合要求8.工程进度要求8.1.工程进度计划乙方应按照合同约定的变更工程量,制定详细的施工进度计划,包括各阶段的工作内容、时间节点等。8.2.进度调整及责任如遇不可抗力或甲方要求调整进度的情况,乙方应提前5个工作日向甲方提出书面申请,经双方协商一致后调整进度计划。若因乙方原因导致进度延误,乙方应承担相应的责任。8.3.违约责任若乙方未按约定的进度完成变更工程,每延误一天,应向甲方支付合同变更款总额的1%作为违约金。9.付款方式及期限9.1.付款比例变更工程款支付分三个阶段:签订合同后5个工作日内支付30%预付款;变更工程完成50%后支付30%;变更工程全部完成后5个工作日内支付剩余的40%。9.2.付款方式付款方式为银行转账,乙方应提供收款账户信息。9.3.付款期限各阶段付款期限自约定的付款日期起10个工作日内完成支付。9.4.逾期付款责任若甲方未按时支付款项,每逾期一天,应向乙方支付逾期付款金额的0.5%作为违约金。10.风险承担10.1.自然灾害风险因自然灾害导致工程延误或损失,双方应协商解决,如协商不成,按相关法律法规处理。10.2.不可抗力事件发生不可抗力事件导致工程延误或损失,双方互不承担责任,但应尽快通知对方,并提供相关证明。10.3.其他风险因乙方原因导致工程出现质量问题或安全事故,乙方应承担全部责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。10.4.风险承担方式双方应采取必要措施,预防风险的发生,如发生风险,应按照合同约定和法律规定承担相应责任。11.违约责任11.1.违约情形包括但不限于:乙方未按约定时间完成工程;乙方提供的材料或工程不符合约定质量标准;甲方未按约定时间付款等。11.2.违约责任承担方式违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。11.3.违约赔偿违约赔偿金额根据实际损失和双方协商确定,如协商不成,可依法向人民法院提起诉讼。12.争议解决12.1.争议解决方式双方应友好协商解决合同争议,协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。12.2.争议解决机构仲裁委员会12.3.争议解决程序按照仲裁委员会的仲裁规则进行。13.合同生效及终止13.1.合同生效条件双方签字盖章后生效。13.2.合同生效日期自合同签订之日起生效。13.3.合同终止条件合同约定的工程完成且款项结清后,合同自动终止。13.4.合同终止日期以实际完成工程和结清款项的日期为准。14.其他约定事项14.1.保密条款双方对本合同内容及项目信息负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。14.2.通知方式除非另有约定,所有通知应以书面形式,通过挂号信、快递或电子邮件等方式发送至对方指定的联系人。14.3.合同附件本合同附件作为合同不可分割的一部分,与本合同具有同等法律效力。14.4.合同份数及效力本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1.第三方概念在本合同中,“第三方”指除甲乙双方以外的,为履行本合同而提供专业服务或协助的任何个人、组织或实体,包括但不限于监理单位、审计机构、法律顾问、评估机构等。15.2.第三方介入方式第三方介入应经甲乙双方书面同意,并以书面形式明确第三方的职责、权限和责任。15.3.第三方职责15.3.1.监理单位负责监督本合同的履行,确保工程质量和进度符合合同约定。15.3.2.审计机构负责对工程变更款进行审计,确保支付金额的合理性。15.3.3.法律顾问负责提供法律咨询,协助解决合同履行过程中的法律问题。15.3.4.评估机构15.4.第三方权利15.4.1.监理单位有权要求甲乙双方提供相关资料,有权对施工过程进行监督检查。15.4.2.审计机构有权对变更工程款进行审计,并提出审计报告。15.4.3.法律顾问有权根据甲乙双方的要求,提供法律意见和解决方案。15.4.4.评估机构有权根据甲乙双方的要求,进行工程价值评估,并提出评估报告。15.5.第三方责任15.5.1.监理单位若因监理单位失职导致工程质量和进度不符合要求,监理单位应承担相应责任。15.5.2.审计机构若审计机构提供的审计报告存在虚假信息,审计机构应承担相应责任。15.5.3.法律顾问若法律顾问提供的法律意见导致甲乙双方遭受损失,法律顾问应承担相应责任。15.5.4.评估机构若评估机构提供的评估报告存在虚假信息,评估机构应承担相应责任。16.第三方责任限额16.1.责任限额确定第三方的责任限额应根据其提供的服务类型、服务内容、行业惯例及合同约定等因素综合考虑。16.2.责任限额方式第三方的责任限额可以采用固定金额、按比例赔偿或根据损失大小赔偿等方式确定。16.3.责任限额条款在合同中应明确约定第三方的责任限额,并在合同附件中列明。16.4.超出责任限额处理若第三方责任导致损失超出责任限额,甲乙双方应协商解决超出部分的责任承担。17.第三方与其他各方的划分说明17.1.第三方与甲方第三方作为甲乙双方的共同合作方,应遵守合同约定,对甲方承担相应的责任。17.2.第三方与乙方第三方作为乙方履行合同的重要辅助,应与乙方共同承担合同履行责任。17.3.第三方与监理单位若第三方为监理单位,其与甲乙双方及监理单位之间的关系应遵循监理合同的相关规定。17.4.第三方与其他第三方第三方之间应相互尊重,各自独立承担责任,除非合同另有约定。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:合同双方基本信息表详细要求:包含甲乙双方的全称、法定代表人或授权代表姓名、联系方式、注册地址等信息。附件说明:用于确认合同双方的基本信息,确保合同执行的准确性。2.附件二:项目背景及目的说明详细要求:详细描述项目名称、地点、规模、目的等信息。附件说明:用于明确项目的基本情况和双方合作的目的。3.附件三:工程变更内容及工程量计算明细表详细要求:详细列出变更原因、变更范围、变更内容、工程量计算方法及结果等。附件说明:用于明确工程变更的具体细节和工

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论