版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年城市综合体抹灰施工班组劳务分包合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方基本信息1.2发包方基本信息2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类别2.5工程工期3.施工内容与范围3.1施工内容3.2施工范围3.3施工标准4.劳务分包费用4.1分包费用总额4.2付款方式4.3付款进度5.施工材料供应5.1材料供应方式5.2材料质量要求5.3材料验收程序6.施工进度与质量6.1施工进度计划6.2质量控制要求6.3质量验收标准7.安全生产与文明施工7.1安全生产责任7.2文明施工要求7.3安全生产措施8.环境保护与文明施工8.1环境保护措施8.2文明施工责任8.3环境保护验收9.施工现场管理9.1现场管理制度9.2现场管理人员9.3施工现场纪律10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决期限11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约责任赔偿12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件12.3合同解除与终止程序13.合同生效与期限13.1合同生效条件13.2合同期限13.3合同续签14.其他约定事项14.1保密条款14.2解密条款14.3不可抗力条款14.4合同附件第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1分包方基本信息1.1.1分包方名称:___________1.1.2分包方法定代表人:___________1.1.3分包方住所:___________1.1.4分包方联系电话:___________1.1.5分包方开户银行及账号:___________1.2发包方基本信息1.2.1发包方名称:___________1.2.2发包方法定代表人:___________1.2.3发包方住所:___________1.2.4发包方联系电话:___________1.2.5发包方开户银行及账号:___________第二条工程概况2.1工程名称:___________2.2工程地点:___________2.3工程规模:___________(平方米/立方米)2.4工程类别:___________2.5工程工期:自___________至___________第三条施工内容与范围3.1施工内容:抹灰施工抹灰面层处理抹灰层厚度控制3.2施工范围:涉及所有楼面、墙面抹灰施工包含室内外抹灰工程3.3施工标准:符合国家相关施工规范及标准达到设计要求及质量标准第四条劳务分包费用4.1分包费用总额:___________元4.2付款方式:分阶段支付按工程进度支付4.3付款进度:预付款:合同签订后____个工作日内支付进度款:每完成___________百分比后支付结算款:工程验收合格后____个工作日内支付第五条施工材料供应5.1材料供应方式:由分包方自行采购材料品牌及型号由发包方指定5.2材料质量要求:符合国家标准及行业标准材料合格证明齐全5.3材料验收程序:分包方提交材料合格证明发包方组织验收验收合格后方可投入使用第六条施工进度与质量6.1施工进度计划:施工进度表阶段性进度目标6.2质量控制要求:严格执行国家及行业标准定期进行质量检查6.3质量验收标准:达到设计要求及质量标准验收合格后方可进入下一阶段施工第七条安全生产与文明施工7.1安全生产责任:分包方负责施工过程中的安全生产发包方提供必要的安全防护设施7.2文明施工要求:施工现场整洁有序防止噪音扰民7.3安全生产措施:定期进行安全教育培训制定安全事故应急预案第八条环境保护与文明施工8.1环境保护措施:8.1.1严格遵守国家及地方有关环境保护的法律法规8.1.2施工现场设置环境保护设施,如防尘网、围挡等8.1.3严格控制施工现场噪声、废水、废气排放,确保符合环保标准8.2文明施工责任:8.2.1施工现场保持整洁,及时清理施工垃圾8.2.2不得占用城市道路、绿化带等公共资源8.2.3施工过程中,合理规划施工路线,减少对周边环境的影响8.3环境保护验收:8.3.1工程完成后,进行环境保护验收8.3.2验收不合格的,分包方需整改至合格为止第九条施工现场管理9.1现场管理制度:9.1.1建立健全施工现场管理制度9.1.2明确现场管理人员职责9.1.3制定现场施工规范,确保施工安全9.2现场管理人员:9.2.1设立项目经理、技术负责人等岗位9.2.2项目经理负责全面管理工作9.2.3技术负责人负责技术指导和质量监督9.3施工现场纪律:9.3.1严禁酒后作业、违章操作9.3.2严格遵守劳动纪律,按时上下班9.3.3保持施工现场秩序,确保施工安全第十条争议解决10.1争议解决方式:10.1.1优先通过友好协商解决10.1.2协商不成的,提交仲裁机构仲裁10.1.3仲裁不成的,依法向人民法院起诉10.2争议解决程序:10.2.1发生争议后,双方应在____个工作日内协商解决10.2.2协商不成的,提交仲裁机构仲裁10.2.3仲裁机构应在____个工作日内作出仲裁裁决10.3争议解决期限:10.3.1仲裁机构应在收到仲裁申请之日起____个工作日内作出裁决10.3.2人民法院应在受理之日起____个工作日内作出一审判决第十一条违约责任11.1违约情形:11.1.1分包方未按时完成工程进度11.1.2分包方施工质量不合格11.1.3分包方违反施工现场管理制度11.1.4分包方未按时支付相关费用11.2违约责任承担:11.2.1分包方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等11.2.2发包方有权解除合同,并要求分包方承担违约责任11.3违约责任赔偿:11.3.1赔偿金额根据实际情况确定11.3.2赔偿金支付方式及期限由双方协商确定第十二条合同解除与终止12.1合同解除条件:12.1.1发包方或分包方严重违约12.1.2因不可抗力导致合同无法履行12.1.3双方协商一致解除合同12.2合同终止条件:12.2.1工程竣工验收合格12.2.2合同约定的终止条件成就12.3合同解除与终止程序:12.3.1解除合同需提前____个工作日通知对方12.3.2合同终止后,双方应进行工程结算第十三条合同生效与期限13.1合同生效条件:13.1.1双方签字盖章13.1.2合同符合法律法规规定13.2合同期限:13.2.1合同自双方签字盖章之日起生效13.2.2合同有效期为____年13.3合同续签:13.3.1合同到期前,双方可协商续签合同13.3.2续签合同条款参照本合同执行第十四条其他约定事项14.1保密条款:14.1.1双方对本合同内容及商业秘密负有保密义务14.1.2未经对方同意,不得向任何第三方泄露14.2解密条款:a.公开于公众b.法律法规要求公开c.未经对方同意,擅自泄露14.3不可抗力条款:14.3.1因不可抗力导致合同无法履行,双方互不承担责任14.3.2不可抗力包括自然灾害、政府行为等14.3.3发生不可抗力后,双方应在____个工作日内通知对方14.4合同附件:14.4.1本合同附件作为合同不可分割的一部分14.4.2附件包括但不限于:a.工程施工图纸b.材料清单c.施工进度计划第二部分:第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1第三方是指在本合同履行过程中,经甲乙双方同意,参与合同相关事务的独立第三方机构或个人,包括但不限于监理单位、检测机构、咨询顾问、评估机构等。2.第三方介入的范围与方式2.1第三方介入的范围包括但不限于工程质量监督、进度控制、成本管理、合同纠纷调解等。2.2第三方介入的方式:2.2.1第三方作为监理单位,对施工过程进行监督和检查;2.2.2第三方作为检测机构,对施工材料、工程质量进行检测;2.2.3第三方作为咨询顾问,提供专业意见和建议;2.2.4第三方作为评估机构,对项目进行评估和验收。3.第三方责任与权利3.1第三方在履行职责过程中,应遵守国家法律法规、行业标准及本合同约定。3.2第三方的权利:3.2.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和条件;3.2.2第三方有权对甲乙双方的行为进行监督和检查;3.2.3第三方有权对施工过程中出现的问题提出整改意见。3.3第三方的责任:3.3.1第三方应对其提供的专业意见和建议承担相应责任;3.3.2第三方应对其检测、评估结果的真实性、准确性负责;3.3.3第三方应保证其工作不损害甲乙双方的合法权益。4.第三方责任限额4.1第三方的责任限额由甲乙双方根据实际情况协商确定,并在合同中明确。4.2第三方责任限额包括:4.2.1第三方因自身原因导致甲乙双方损失的赔偿;4.2.2第三方违反法律法规、行业标准或合同约定导致甲乙双方损失的赔偿。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的划分:5.1.1第三方与甲方的关系为委托与被委托,甲方为委托方;5.1.2第三方应按照甲方的要求和标准履行职责;5.1.3第三方对甲方负责,甲方对第三方的工作成果负责。5.2第三方与乙方的划分:5.2.1第三方与乙方的关系为服务与接受服务,乙方为接受服务方;5.2.2第三方应按照乙方的施工标准和进度要求履行职责;5.2.3第三方对乙方的工作成果负责,乙方对第三方的服务质量负责。6.第三方变更与退出6.1第三方变更:6.1.1如需变更第三方,甲乙双方应协商一致,并签订补充协议;6.1.2变更后的第三方应继续履行原有合同约定的职责。6.2第三方退出:6.2.1第三方因故退出,甲乙双方应协商一致,并签订终止协议;6.2.2第三方退出后,其工作成果的交接和责任承担由甲乙双方协商确定。7.第三方费用7.1第三方费用由甲乙双方协商确定,并在合同中明确。7.2第三方费用包括:7.2.1第三方的服务费用;7.2.2第三方的检测、评估费用;7.2.3第三方的其他合理费用。7.3第三方费用支付方式及期限由甲乙双方协商确定,并在合同中明确。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.施工图纸与技术规范详细要求和说明:提供完整的施工图纸,包括平面图、立面图、剖面图等,并附上相应的技术规范和施工要求。2.材料清单与质量保证书详细要求和说明:列出所有施工所需材料的名称、规格、型号、数量和质量标准,并附上供应商提供的质量保证书。3.施工进度计划与变更记录详细要求和说明:制定详细的施工进度计划,包括各阶段的工作内容和时间节点,并记录施工过程中的任何变更。4.工程量清单与结算书详细要求和说明:编制详细的工程量清单,包括各项工程量的计算方法和依据,并附上结算书。5.质量检验报告与验收报告详细要求和说明:提供施工过程中进行的各项质量检验报告,以及工程竣工验收报告。6.安全生产记录与安全事故报告详细要求和说明:记录施工现场的安全生产情况,包括安全教育培训、安全检查和安全事故的预防和处理。7.环境保护措施与验收报告详细要求和说明:制定环境保护措施,包括噪声控制、废水处理等,并附上验收报告。8.付款凭证与发票详细要求和说明:提供所有付款凭证和发票,确保费用的合法性和准确性。9.合同变更协议与补充协议详细要求和说明:记录合同执行过程中的任何变更,包括变更内容、变更原因和变更后的合同条款。10.争议解决记录与仲裁裁决书详细要求和说明:记录合同执行过程中发生的争议,包括争议解决过程和最终仲裁裁决书。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:违约行为一:分包方未按时完成工程进度。责任认定标准:根据合同约定的工期,分包方未按时完成工程进度的,视为违约。示例说明:若合同约定工期为90天,分包方实际完成工期为120天,则构成违约。违约行为二:分包方施工质量不合格。责任认定标准:根据国家及行业标准,分包方的施工质量不符合要求,视为违约。示例说明:抹灰层厚度不符合设计要求,经检测不合格,则构成违约。违约行为三:分包方违反施工现场管理制度。责任认定标准:分包方违反施工现场管理制度,导致安全事故或环境污染,视为违约。示例说明:分包方在施工过程中发生安全事故,未及时报告和处理,则构成违约。违约行为四:分包方未按时支付相关费用。责任认定标准:分包方未按时支付材料费、人工费等费用,视为违约。示例说明:分包方未按合同约定支付材料费,逾期支付,则构成违约。违约行为五:发包方未按时支付工程款。责任认定标准:发包方未按合同约定支付工程款,视为违约。示例说明:发包方未按合同约定支付工程款,逾期支付,则构成违约。全文完。2024年城市综合体抹灰施工班组劳务分包合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包单位名称及法定代表人1.2总包单位名称及法定代表人1.3合同签订日期及地点2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程合同总价2.5工程质量要求2.6工期要求3.分包工程内容3.1抹灰工程范围3.2抹灰材料及标准3.3抹灰工艺及要求4.劳务分包合同价款4.1分包工程款总额4.2分包工程款支付方式及时间4.3预付款比例及支付时间4.4结算方式及时间4.5付款条件及违约责任5.材料供应5.1材料供应方式5.2材料质量要求5.3材料供应责任及费用6.施工组织与管理6.1施工组织设计6.2施工现场管理6.3安全生产责任6.4环境保护责任7.工程验收7.1验收标准及程序7.2验收时间及地点7.3验收不合格的处理8.违约责任8.1违约情形及处理8.2违约金的计算及支付8.3违约责任的承担9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构及程序9.3争议解决费用10.合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同解除后的责任11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同终止后的处理12.其他约定12.1不可抗力12.2保密条款12.3合同附件13.合同签署13.1双方签署13.2合同份数及保管14.合同附件14.1施工图纸14.2技术规范14.3其他相关文件第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1分包单位名称:抹灰施工班组1.1.1法定代表人:1.2总包单位名称:房地产开发有限公司1.2.1法定代表人:1.3合同签订日期:2024年3月15日1.4合同签订地点:市区街道第二条工程概况2.1工程名称:城市综合体抹灰工程2.2工程地点:市区街道2.3工程规模:总建筑面积约10万平方米2.4工程合同总价:人民币伍佰万元整(¥500,000.00)2.5工程质量要求:符合国家相关质量标准和设计要求2.6工期要求:自合同签订之日起60日内完成全部抹灰工程第三条分包工程内容3.1抹灰工程范围:包括主体结构墙面、天棚抹灰及室内外楼梯、电梯间抹灰3.2抹灰材料及标准:使用符合国家标准的抹灰砂浆,厚度为20mm,强度等级为M103.3抹灰工艺及要求:采用分层施工,确保抹灰层平整、密实、无裂缝第四条劳务分包合同价款4.1分包工程款总额:人民币伍佰万元整(¥500,000.00)4.2分包工程款支付方式及时间:按工程进度分期支付,具体支付节点及比例由双方协商确定4.3预付款比例及支付时间:合同签订后5个工作日内支付预付款,金额为合同总价的10%4.4结算方式及时间:工程验收合格后,双方在10个工作日内完成结算4.5付款条件及违约责任:如总包单位未按时支付工程款,应向分包单位支付违约金,违约金比例为每日万分之五第五条材料供应5.1材料供应方式:由总包单位负责材料采购及供应5.2材料质量要求:所有材料必须符合国家标准,并提供合格证明文件5.3材料供应责任及费用:总包单位负责材料的运输、储存及保管,费用由总包单位承担第六条施工组织与管理6.1施工组织设计:分包单位需在开工前10日内向总包单位提交详细的施工组织设计6.2施工现场管理:分包单位负责施工现场的日常管理,确保施工安全、文明、有序6.3安全生产责任:分包单位需严格遵守国家安全生产法规,确保施工过程中无安全事故发生6.4环境保护责任:分包单位需采取有效措施,减少施工对环境的影响,确保符合国家环保要求第七条工程验收7.1验收标准及程序:按照国家相关质量标准和设计要求进行验收,验收程序包括自检、互检、专检和综合验收7.2验收时间及地点:工程完工后,双方应约定验收时间,并在施工现场进行验收7.3验收不合格的处理:如验收不合格,分包单位应按照验收意见进行整改,直至合格为止第八条违约责任8.1违约情形及处理8.1.1分包单位未按合同约定时间完成工程,每延误一日,应向总包单位支付合同总价1%的违约金。8.1.2分包单位在施工过程中出现重大安全事故,导致人员伤亡或财产损失,分包单位应承担全部责任,并赔偿总包单位因此遭受的损失。8.1.3总包单位未按合同约定支付工程款,每延误一日,应向分包单位支付合同总价1%的违约金。8.2违约金的计算及支付8.2.1违约金应按实际延误天数或损失金额计算,由违约方在接到对方书面通知后5个工作日内支付。8.2.2违约金支付后,不影响双方根据合同约定的其他权利和追究违约责任。第九条争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应通过友好协商解决合同执行中产生的争议。9.1.2如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构及程序9.2.1争议解决机构应遵循公正、公平、公开的原则。9.2.2诉讼程序应遵循我国《民事诉讼法》及相关法律法规的规定。第十条合同解除10.1合同解除条件10.1.1双方协商一致,决定解除合同。10.1.2发生不可抗力事件,导致合同无法履行。10.2合同解除程序10.2.1双方应书面通知对方解除合同。10.2.2合同解除后,双方应尽快进行结算,处理善后事宜。10.3合同解除后的责任10.3.1双方应按照合同约定承担相应的责任,包括但不限于已完成工程款的支付、违约责任的承担等。第十一条合同生效及终止11.1合同生效条件11.1.1双方签署并加盖公章或合同专用章。11.1.2合同已按约定支付预付款。11.2合同终止条件11.2.1工程验收合格,合同约定的工程内容全部完成。11.2.2双方协商一致解除合同。11.3合同终止后的处理11.3.1双方应进行工程结算,结算完成后,合同终止。第十二条其他约定12.1不可抗力12.1.1不可抗力事件包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。12.1.2发生不可抗力事件,双方应互相协商,尽力减轻损失。12.2保密条款12.2.1双方对本合同内容以及与合同执行相关的技术、商业信息负有保密义务。12.2.2保密期限自合同签订之日起至合同终止后三年。第十三条合同签署13.1双方签署13.1.1本合同一式肆份,双方各执贰份,具有同等法律效力。13.1.2双方代表应在合同上签字或盖章。13.2合同份数及保管13.2.1本合同共肆份,每份均具有同等法律效力。13.2.2双方应妥善保管合同文本,防止遗失或损坏。第十四条合同附件14.1施工图纸14.1.1本合同附件包括工程图纸,具体要求详见图纸。14.2技术规范14.2.1本合同附件包括相关技术规范,具体要求详见技术规范。14.3其他相关文件14.3.1本合同附件包括其他相关文件,如工程量清单、材料清单等,具体要求详见相关文件。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指在合同履行过程中,由甲乙双方共同认可的,提供专业服务、咨询、监理、检验、鉴定、调解等服务的独立法人或其他组织。1.2第三方的介入应在合同签订前经甲乙双方协商一致,并在合同中明确约定。第二条第三方责任限额2.1第三方的责任限额应根据其提供服务的内容、范围和质量要求进行约定,具体限额由甲乙双方协商确定。2.2第三方的责任限额应在合同中明确约定,并在提供服务的合同或协议中予以体现。第三条第三方责任界定3.1第三方的责任限于其提供服务的范围内,对于因第三方服务不当导致的损失,由第三方承担相应责任。3.2第三方在提供服务过程中,如因自身原因造成损失,甲乙双方有权要求第三方承担赔偿责任。第四条第三方权利和义务4.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的工作条件、资料和信息,以确保其能够顺利完成服务任务。4.2第三方应遵守国家法律法规、行业规范和职业道德,确保其提供的服务质量。4.3第三方在提供服务过程中,应尊重甲乙双方的合法权益,不得泄露甲乙双方的商业秘密。第五条第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲乙双方在合同履行过程中的权利义务划分如下:5.1.1第三方对甲乙双方提供的服务负责,甲乙双方对第三方提供的服务负责。5.1.2第三方与甲乙双方在合同履行过程中的争议,由第三方承担责任。5.2第三方与其他各方的关系如下:5.2.1第三方与总包单位、分包单位、供应商等各方的关系,按照各自合同约定执行。5.2.2第三方在提供服务过程中,如需与其他各方进行沟通协调,应遵守相关法律法规和合同约定。第六条第三方介入的具体条款6.1.1第三方介入的服务内容、范围和质量要求。6.1.2第三方介入的期限和进度安排。6.1.3第三方介入的收费标准和支付方式。6.1.4第三方介入的违约责任和争议解决方式。6.2第三方介入的合同或协议应经甲乙双方签字盖章后生效。第七条第三方介入后的合同履行7.1第三方介入后,甲乙双方应按照原合同约定继续履行各自的权利义务。7.2第三方介入的服务内容,如需变更,应经甲乙双方协商一致,并在合同或协议中予以调整。7.3第三方介入的服务内容,如与原合同约定不一致,应以原合同约定为准。第八条第三方介入后的争议解决8.1第三方介入后的争议,应由甲乙双方协商解决。8.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条第三方介入后的合同终止9.1第三方介入的服务完成后,甲乙双方应按照原合同约定进行结算。9.2合同终止后,甲乙双方应按照合同约定处理善后事宜。第十条本条款的适用范围10.1本条款适用于合同履行过程中,甲乙双方同意引入的第三方服务。10.2本条款的适用范围不限于中介方,包括但不限于监理、检验、鉴
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 《市场营销岗位介绍》课件
- 《创造创新方法概论》课件
- 护理服务全过程案例运用
- 《胃炎胃溃疡》课件
- 三年级上册科学教科版课件《天气预报是怎样制作出来的》
- 外贸合同范本(2篇)
- 《石油和天然气》课件
- 2024年辽宁省葫芦岛市公开招聘警务辅助人员(辅警)笔试必刷经典测试卷(2)含答案
- 2021年黑龙江省黑河市公开招聘警务辅助人员(辅警)笔试专项训练卷(1)含答案
- 2024-2025学年山东省济宁市梁山县人教版四年级上册期中考试数学试卷(原卷版)-A4
- 中国式现代化成功推进和拓展的内在逻辑PPT课件(带内容)
- 七氟丙烷灭火系统产品出厂检验报告
- IGCSE经济学课件(英文版)
- 施工现场临时用电安全检查要点
- 考研准考证模板word
- 社区获得性肺炎指南
- GB/T 33336-2016高纯工业品三氯氧磷
- FZ/T 07019-2021针织印染面料单位产品能源消耗限额
- 舌尖上的台州课件
- 全国硕士研究生入学统一考试英语(二)模拟卷
- 拆除、报废记录表
评论
0/150
提交评论