2024年度建筑工程施工合同标的及职责划分2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度建筑工程施工合同标的及职责划分本合同目录一览第一条合同双方基本信息1.1双方名称及法定代表人1.2合同签订日期及地点1.3合同编号及签署人第二条工程概况2.1工程名称及地点2.2工程类型及规模2.3工程开工及竣工时间第三条合同标的及范围3.1施工内容3.2工程量清单3.3设计变更及增减工程第四条工程质量要求及验收标准4.1质量标准及规范4.2质量验收程序及方法4.3质量保证期第五条工程进度及工期要求5.1进度计划及节点5.2工期延误及违约责任5.3工期调整及确认第六条合同价款及支付方式6.1合同价款及支付条件6.2预付款及进度款支付6.3结算及竣工结算第七条材料设备供应及管理7.1材料设备供应责任7.2材料设备质量及验收7.3材料设备采购及管理第八条工程安全及环境保护8.1安全生产责任8.2安全生产措施及要求8.3环境保护及污染防治第九条合同变更及解除9.1合同变更程序及条件9.2合同解除条件及程序9.3合同变更及解除后的处理第十条违约责任10.1违约行为及认定10.2违约责任及赔偿10.3违约金的计算及支付第十一条争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构及程序11.3争议解决费用及责任第十二条合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止后的处理第十三条合同附件及补充协议13.1合同附件及清单13.2补充协议及修改13.3合同附件及补充协议的效力第十四条合同其他约定14.1合同未尽事宜及处理14.2合同解释及适用法律14.3合同的修订及补充第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1双方名称及法定代表人甲方：[甲方全称]法定代表人：[甲方法定代表人姓名]乙方：[乙方全称]法定代表人：[乙方法定代表人姓名]1.2合同签订日期及地点合同签订日期：2024年[具体日期]合同签订地点：[具体地点]1.3合同编号及签署人合同编号：[合同编号]签署人：甲方[姓名]，乙方[姓名]第二条工程概况2.1工程名称及地点工程名称：[工程名称]工程地点：[工程具体地址]2.2工程类型及规模工程类型：[工程类型，如住宅、商业、工业等]工程规模：[工程规模描述，如建筑面积、占地面积等]2.3工程开工及竣工时间开工时间：2024年[具体日期]竣工时间：2025年[具体日期]第三条合同标的及范围3.1施工内容[详细列出施工内容，包括但不限于土建、安装、装饰等]3.2工程量清单[提供详细的工程量清单，包括项目、数量、单位、单价、合价等]3.3设计变更及增减工程[约定设计变更的流程、审批权限及增减工程的处理方式]第四条工程质量要求及验收标准4.1质量标准及规范[明确工程应遵循的国家、行业及地方质量标准、规范]4.2质量验收程序及方法[详细描述工程验收的程序、方法及验收标准]4.3质量保证期[约定工程质量保证期，如保修期限、保修内容等]第五条工程进度及工期要求5.1进度计划及节点[提供详细的工程进度计划，包括各个阶段的节点时间]5.2工期延误及违约责任[明确工期延误的处理方式及违约责任]5.3工期调整及确认[约定工期调整的条件、程序及确认方式]第六条合同价款及支付方式6.1合同价款及支付条件[明确合同总价款及支付条件]6.2预付款及进度款支付[约定预付款的比例、时间及进度款的支付节点和比例]6.3结算及竣工结算[描述工程结算及竣工结算的流程、时间及款项支付]第七条材料设备供应及管理7.1材料设备供应责任[明确甲方、乙方在材料设备供应方面的责任和义务]7.2材料设备质量及验收[约定材料设备的质量标准、验收流程及不合格的处理]7.3材料设备采购及管理[规定材料设备的采购程序、管理方式及变更处理]第八条工程安全及环境保护8.1安全生产责任[明确甲方、乙方在安全生产中的责任，包括但不限于现场安全管理、安全教育培训等]8.2安全生产措施及要求[详细列出安全生产的具体措施和要求，如现场安全防护、施工机械安全操作等]8.3环境保护及污染防治[规定环境保护措施，包括废水、废气、噪声、固体废弃物的处理和污染防治要求]第九条合同变更及解除9.1合同变更程序及条件[明确合同变更的申请、审批、通知等程序及变更条件]9.2合同解除条件及程序[列出合同解除的具体条件，以及解除合同的程序和通知方式]9.3合同变更及解除后的处理[规定合同变更或解除后的工程款结算、质量保证期处理、违约责任承担等]第十条违约责任10.1违约行为及认定[详细列举可能出现的违约行为，并定义违约认定的标准]10.2违约责任及赔偿[明确违约责任的承担方式和赔偿计算方法]10.3违约金的计算及支付[规定违约金的具体计算方式和支付时间]第十一条争议解决11.1争议解决方式[约定争议解决的方式，如协商、调解、仲裁或诉讼]11.2争议解决机构及程序[指定争议解决的机构，并描述具体的程序和流程]11.3争议解决费用及责任[明确争议解决过程中产生的费用及各方承担的责任]第十二条合同生效及终止12.1合同生效条件[规定合同生效的条件，如双方签字盖章、合同款项支付等]12.2合同终止条件[列出合同终止的条件，如工程完成、合同解除等]12.3合同终止后的处理[描述合同终止后的工程款结算、质量保证期处理、资料归档等]第十三条合同附件及补充协议13.1合同附件及清单[提供合同附件的清单，如工程图纸、技术规范、工程量清单等]13.2补充协议及修改[规定补充协议的签署程序、效力及对原合同的修改方式]13.3合同附件及补充协议的效力[明确合同附件及补充协议与主合同具有同等法律效力]第十四条合同其他约定14.1合同未尽事宜及处理[约定合同中未提及的条款，以及处理方式]14.2合同解释及适用法律[规定合同解释的原则和适用的法律、法规]14.3合同的修订及补充[明确合同修订和补充的程序、条件及效力]第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定义1.1本合同所称第三方，是指在本合同履行过程中，经甲乙双方同意，介入合同执行过程中的任何独立第三方，包括但不限于中介方、监理方、检测方、评估方、咨询方等。2.第三方介入的同意2.1甲乙双方同意，在任何一方认为有必要的情况下，可以引入第三方参与合同的执行和监督。2.2第三方的介入需经甲乙双方书面同意，并签订相应的合作协议或补充协议。3.第三方职责3.1第三方应根据合作协议或补充协议的约定，履行相应的职责，包括但不限于：3.1.1监督工程质量、进度和合同执行情况；3.1.2提供技术咨询服务；3.1.3对工程进行检测、评估和验收；3.1.4协助解决合同执行过程中的争议。4.第三方权利4.1.1要求甲乙双方提供必要的资料和信息；4.1.2对甲乙双方的行为提出意见和建议；4.1.3对违反合同的行为提出警告或建议采取相应措施。5.第三方义务5.1.1保守甲乙双方的商业秘密；5.1.2按照合作协议或补充协议的约定，公正、客观地履行职责；5.1.3对因自身原因造成的损失，承担相应的责任。6.第三方责任限额6.1第三方的责任限额应根据合作协议或补充协议的约定执行。6.2若第三方因自身原因造成甲乙双方的损失，其责任限额不得超过合作协议或补充协议中约定的金额。6.3第三方的责任限额不应影响甲乙双方根据本合同应承担的责任。7.第三方与其他方的划分7.1第三方与甲乙双方的关系是独立的，第三方不承担甲乙双方之间的任何责任。7.2第三方在履行职责过程中，应尊重甲乙双方的独立地位，不得干预甲乙双方的权利和义务。7.3第三方与其他方的划分如下：7.3.1第三方与甲方的关系：第三方根据合作协议或补充协议，对甲方负责；7.3.2第三方与乙方的关系：第三方根据合作协议或补充协议，对乙方负责；7.3.3第三方与合同其他相关方的关系：第三方在履行职责过程中，应与其他相关方保持沟通和协调。8.第三方变更8.1若第三方需要变更，甲乙双方应书面同意，并签订相应的变更协议。8.2第三方的变更不影响本合同的效力，但应确保变更后的第三方能够履行原第三方相同的职责。9.第三方退出9.1若第三方因故退出，甲乙双方应书面确认，并协商处理后续事宜。9.2第三方的退出不影响本合同的效力，但应确保退出后的合同执行不受影响。10.第三方介入的记录10.1甲乙双方应记录第三方介入的相关事项，包括但不限于第三方名称、职责、协议内容、变更记录等。10.2记录应妥善保存，作为合同执行过程中的重要依据。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程量清单详细列出工程项目的名称、规格、数量、单位、单价、合价等。要求附件中包含工程量清单的编制依据和计算方法。2.工程图纸及技术规范包含工程项目的平面图、立面图、剖面图、构造图等。要求图纸及技术规范符合国家及行业标准。3.施工组织设计包含施工方案、施工进度计划、施工工艺流程等。要求施工组织设计合理可行，符合工程实际情况。4.材料设备清单列出工程所需材料、设备的名称、规格、型号、数量、产地等。要求材料设备符合工程质量和安全要求。5.安全生产措施包括施工现场安全防护、安全教育培训、应急预案等。要求安全生产措施符合国家及行业标准。6.环境保护措施包括废水、废气、噪声、固体废弃物的处理和污染防治要求。要求环境保护措施有效，符合国家及地方法规。7.质量验收报告包含工程质量验收的记录、结论等。要求质量验收报告真实、完整。8.工程进度报告包括工程进度、完成情况、存在问题等。要求工程进度报告及时、准确。9.结算资料包含工程结算的依据、计算方法、结算金额等。要求结算资料真实、完整。10.争议解决协议包括争议解决的方式、机构、程序等。要求争议解决协议合法、有效。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为1.1甲方违约行为：未按时支付工程款项；未按时提供施工图纸及技术资料；未按时提供材料设备；干扰施工，导致工程进度延误；违反合同约定，擅自改变工程设计。1.2乙方违约行为：未按时完成工程；工程质量不符合约定；违反安全生产规定，导致安全事故；违反环境保护规定，造成环境污染；擅自变更工程设计，未经甲方同意。2.责任认定标准2.1违约责任的认定应根据合同约定、事实情况和法律规定进行。2.2甲方违约责任：未按时支付工程款项，应支付违约金；未按时提供图纸及技术资料，应赔偿因延误造成的损失；干扰施工，应赔偿因延误造成的损失。2.3乙方违约责任：未按时完成工程，应支付违约金；工程质量不符合约定，应修复或赔偿；违反安全生产规定，应承担相应责任；违反环境保护规定，应承担相应责任。3.违约责任示例说明3.1甲方违约示例：甲方未按时支付工程款项，应支付违约金，违约金按每日万分之五计算。3.2乙方违约示例：乙方未按时完成工程，应支付违约金，违约金按每日千分之三计算；工程质量不符合约定，乙方应修复不合格部分，修复费用由乙方承担。全文完。2024年度建筑工程施工合同标的及职责划分1本合同目录一览1.合同概述1.1合同双方基本信息1.2合同标的概述1.3合同签订时间及生效日期2.工程概况2.1工程名称及地点2.2工程规模及结构类型2.3工程建设内容3.工程施工范围及内容3.1施工范围划分3.2施工内容详细说明3.3施工工序及方法4.施工进度安排4.1施工阶段划分4.2各阶段施工时间节点4.3施工进度调整机制5.工程质量标准及要求5.1质量标准依据5.2质量检测方法5.3质量责任划分6.材料供应与设备管理6.1材料供应责任6.2设备管理责任6.3材料及设备验收标准7.工程造价及支付方式7.1工程造价确定方式7.2工程款项支付方式7.3预付款及进度款支付比例8.施工现场管理8.1施工现场布置要求8.2现场安全及环保措施8.3现场施工人员管理9.施工变更及索赔9.1变更程序及审批流程9.2索赔条件及处理方式9.3变更及索赔时效10.合同解除及终止10.1合同解除条件10.2合同终止程序10.3合同解除后的责任承担11.违约责任11.1违约行为及认定11.2违约责任承担方式11.3违约赔偿计算方法12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决费用承担13.合同附件及补充协议13.1合同附件清单13.2补充协议的签订程序13.3补充协议的效力14.合同生效及其他14.1合同生效条件14.2合同解除及终止后的处理14.3合同其他未尽事宜处理第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同双方基本信息甲方：[甲方全称]乙方：[乙方全称]甲方地址：[甲方地址]乙方地址：[乙方地址]甲方联系人：[甲方联系人姓名]乙方联系人：[乙方联系人姓名]联系电话：[联系电话]电子邮箱：[电子邮箱]1.2合同标的概述工程名称：[工程名称]工程地点：[工程地点]工程规模：[工程规模]工程结构类型：[工程结构类型]1.3合同签订时间及生效日期合同签订时间：[签订合同日期]合同生效日期：[合同生效日期]2.工程概况2.1工程名称及地点工程名称：[具体工程名称]工程地点：[具体工程地点]2.2工程规模及结构类型工程规模：[具体工程规模]结构类型：[具体结构类型]2.3工程建设内容主要建设内容：[具体建设内容]辅助设施：[辅助设施内容]3.工程施工范围及内容3.1施工范围划分土建工程：[土建工程具体内容]安装工程：[安装工程具体内容]装修工程：[装修工程具体内容]3.2施工内容详细说明土建工程：[土建工程详细说明]安装工程：[安装工程详细说明]装修工程：[装修工程详细说明]3.3施工工序及方法施工工序：[具体施工工序]施工方法：[具体施工方法]4.施工进度安排4.1施工阶段划分阶段一：基础工程阶段二：主体工程阶段三：装饰工程4.2各阶段施工时间节点阶段一：[预计完成时间]阶段二：[预计完成时间]阶段三：[预计完成时间]4.3施工进度调整机制因不可抗力导致进度延误：[调整机制]因甲方原因导致进度延误：[调整机制]因乙方原因导致进度延误：[调整机制]5.工程质量标准及要求5.1质量标准依据依据国家标准依据行业标准依据甲方要求5.2质量检测方法材料检测：[检测方法]施工过程检测：[检测方法]验收检测：[检测方法]5.3质量责任划分乙方对工程质量全权负责甲方对工程质量进行监督6.材料供应与设备管理6.1材料供应责任乙方负责材料采购、运输及保管6.2设备管理责任乙方负责施工设备的采购、维护及保养6.3材料及设备验收标准材料验收标准：[具体标准]设备验收标准：[具体标准]7.工程造价及支付方式7.1工程造价确定方式采用固定总价合同方式工程造价包括：[具体内容]7.2工程款项支付方式预付款：[比例及金额]进度款：[比例及金额]结算款：[比例及金额]7.3预付款及进度款支付比例预付款比例：[比例]进度款比例：[比例]8.施工现场管理8.1施工现场布置要求施工区域划分：明确施工区域，划分安全区域、材料堆场等。施工现场标识：设置明显的施工现场标识，包括警示标志、施工标识等。施工材料堆放：合理堆放施工材料，保持现场整洁有序。8.2现场安全及环保措施安全防护设施：设置必要的安全防护设施，如安全网、防护栏杆等。环保措施：采取有效措施控制施工现场的噪音、粉尘、废水等污染。8.3现场施工人员管理人员资质：施工人员必须具备相应的资质证书。安全培训：对施工人员进行安全培训，提高安全意识。人员考勤：建立施工人员考勤制度，确保人员到岗到位。9.施工变更及索赔9.1变更程序及审批流程变更申请：乙方提出变更申请，并提供变更原因及方案。审批流程：甲方审核变更申请，必要时组织专家论证。变更实施：经审批同意的变更，乙方应立即实施。9.2索赔条件及处理方式索赔条件：因不可抗力、甲方原因或其他合同约定事项导致的损失。索赔程序：乙方提出索赔申请，并提供相关证明材料。索赔处理：甲方在接到索赔申请后，应及时核实并处理。9.3变更及索赔时效变更时效：变更申请应在变更发生之日起7日内提出。索赔时效：索赔申请应在损失发生之日起30日内提出。10.合同解除及终止10.1合同解除条件甲方原因：如甲方违约，可解除合同。乙方原因：如乙方严重违约，可解除合同。不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行，可解除合同。10.2合同终止程序解除通知：一方解除合同，应提前通知对方。合同终止：合同解除后，双方应办理合同终止手续。10.3合同解除后的责任承担乙方应按照合同约定完成剩余工作。双方应按照合同约定处理未支付款项。11.违约责任11.1违约行为及认定违约行为：包括但不限于未按时完成工程、质量不合格等。违约认定：根据合同约定和实际情况进行认定。11.2违约责任承担方式赔偿损失：违约方应赔偿对方因违约造成的损失。惩罚性赔偿：根据合同约定，违约方可能需支付惩罚性赔偿。11.3违约赔偿计算方法按实际损失计算：根据实际损失计算赔偿金额。按合同约定比例计算：根据合同约定比例计算赔偿金额。12.争议解决12.1争议解决方式协商解决：双方应友好协商解决争议。仲裁解决：协商不成，可提交仲裁机构仲裁。法院诉讼：协商和仲裁不成，可向人民法院提起诉讼。12.2争议解决机构仲裁机构：[具体仲裁机构名称]法院：[具体法院名称]12.3争议解决费用承担仲裁费用：由败诉方承担。法院诉讼费用：由败诉方承担。13.合同附件及补充协议13.1合同附件清单附件一：工程图纸附件二：工程量清单附件三：施工组织设计13.2补充协议的签订程序双方协商一致，签订补充协议。补充协议作为合同附件，具有同等法律效力。13.3补充协议的效力补充协议与合同具有同等法律效力，但不得与合同内容相抵触。14.合同生效及其他14.1合同生效条件双方签字盖章。合同附件齐全。合同内容符合法律法规要求。14.2合同解除及终止后的处理双方应按照合同约定处理合同解除及终止后的相关事宜。包括但不限于工程验收、款项结算、资料移交等。14.3合同其他未尽事宜处理合同未尽事宜，由双方协商解决。如协商不成，按照法律法规规定处理。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义第三方是指在合同履行过程中，由甲乙双方同意介入，提供咨询、监理、检测、评估、仲裁等服务的独立法人或其他组织。15.2第三方介入范围第三方介入范围包括但不限于项目咨询、施工监理、工程检测、造价咨询、合同纠纷仲裁等。16.第三方介入程序16.1第三方选定甲乙双方协商确定第三方，并签订相应的服务协议。第三方应具备相应的资质和经验，能够胜任介入工作。16.2第三方介入时间第三方介入时间应在合同签订后，施工前或施工过程中。17.第三方职责与权利17.1第三方职责按照服务协议的约定，提供专业、客观、公正的服务。对合同履行情况进行监督，确保工程质量、进度和造价符合合同要求。发现合同履行中的问题，及时向甲乙双方报告并提出建议。17.2第三方权利获取合同履行所需的相关资料和信息。对甲乙双方违反合同的行为提出警告或建议采取纠正措施。在必要时，根据服务协议的约定，对合同履行进行仲裁或调解。18.第三方责任限额18.1责任限额定义责任限额是指第三方在履行服务过程中，对甲乙双方可能产生的损失承担的最高赔偿责任。18.2责任限额约定第三方责任限额应在服务协议中明确约定，包括但不限于赔偿金额上限、赔偿方式等。责任限额应与第三方的资质、经验和服务内容相匹配。19.第三方与其他各方的关系19.1与甲方的关系第三方应积极配合甲方的工作，提供必要的服务和协助。甲方有权对第三方的服务进行监督，并提出改进意见。19.2与乙方的关系第三方应尊重乙方的施工计划和管理，提供客观、公正的监理意见。乙方应接受第三方的监理，并积极配合其工作。19.3与合同其他各方的划分说明第三方与甲乙双方在合同履行中的责任划分，应遵循各自的服务协议和合同约定。第三方在履行服务过程中，不应介入甲乙双方的内部事务，除非合同约定。20.第三方介入的合同变更20.1合同变更程序如因第三方介入导致合同内容需要变更，甲乙双方应协商一致，签订合同变更协议。20.2合同变更内容合同变更协议应包括但不限于第三方介入的具体内容、服务期限、费用及责任限额等。21.第三方介入的争议解决21.1争议解决方式第三方介入产生的争议，应通过协商解决。协商不成，可提交仲裁或诉讼。21.2争议解决机构第三方介入争议的仲裁机构或