版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度环保型火力发电厂施工合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方注册地址1.4合同双方联系方式2.项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目建设内容3.项目合同双方责任3.1项目甲方责任3.1.1投资责任3.1.2设计责任3.1.3施工准备责任3.1.4施工监督责任3.2项目乙方责任3.2.1施工责任3.2.2质量责任3.2.3安全责任3.2.4进度责任4.项目合同双方义务4.1项目甲方义务4.1.1合同履行义务4.1.2付款义务4.1.3协助义务4.2项目乙方义务4.2.1合同履行义务4.2.2施工义务4.2.3质量保证义务4.2.4安全保证义务5.项目合同工期及进度5.1工期安排5.2进度控制5.3进度调整6.项目合同质量标准6.1质量要求6.2质量检测6.3质量保证7.项目合同安全标准7.1安全要求7.2安全措施7.3安全责任8.项目合同造价及支付方式8.1造价确定8.2付款方式8.3付款进度9.项目合同变更及终止9.1变更条件9.2变更程序9.3终止条件9.4终止程序10.项目合同争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序11.项目合同其他约定11.1保密条款11.2违约责任11.3不可抗力11.4合同附件12.合同生效及终止12.1生效条件12.2生效时间12.3终止条件12.4终止时间13.合同附件13.1项目合同附件一13.2项目合同附件二13.3项目合同附件三14.合同签署及日期14.1签署日期14.2签署地点14.3签署人员第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:X环保型火力发电厂项目投资有限责任公司乙方:X建筑工程有限公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人:乙方法定代表人:1.3合同双方注册地址甲方注册地址:省市区路号乙方注册地址:省市区路号1.4合同双方联系方式2.项目概述2.1项目名称2024年度环保型火力发电厂施工项目2.2项目地点省市区2.3项目规模总装机容量为万千瓦2.4项目建设内容包括主体工程、配套工程及辅助设施等3.项目合同双方责任3.1项目甲方责任3.1.1投资责任甲方负责项目的投资,确保项目资金到位。3.1.2设计责任甲方委托设计单位进行项目设计,并确保设计符合国家相关标准和规定。3.1.3施工准备责任甲方负责办理项目施工许可证等相关手续,确保施工条件具备。3.1.4施工监督责任甲方指派专人负责施工过程中的监督工作,确保工程质量、安全和进度。3.2项目乙方责任3.2.1施工责任乙方负责项目施工,确保按合同约定完成施工任务。3.2.2质量责任乙方保证工程质量,确保项目达到国家规定的质量标准。3.2.3安全责任乙方负责施工过程中的安全管理工作,确保施工安全。3.2.4进度责任乙方按照合同约定的工期完成施工任务,确保项目按期交付使用。4.项目合同双方义务4.1项目甲方义务4.1.1合同履行义务甲方按照合同约定支付工程款,确保合同顺利履行。4.1.2付款义务甲方按合同约定分阶段支付工程款,具体支付比例由双方另行约定。4.1.3协助义务甲方在项目施工过程中,积极配合乙方办理相关手续,提供必要的施工条件。4.2项目乙方义务4.2.1合同履行义务乙方严格按照合同约定进行施工,确保工程质量、安全和进度。4.2.2施工义务乙方按照设计文件和施工图纸进行施工,确保施工质量达到国家规定的标准。4.2.3质量保证义务乙方对施工过程中出现的问题进行整改,确保工程质量。4.2.4安全保证义务乙方加强施工现场安全管理,确保施工安全。5.项目合同工期及进度5.1工期安排项目总工期为个月,具体开工日期和竣工日期由双方另行约定。5.2进度控制乙方应按合同约定的时间节点完成施工任务,确保项目按期交付使用。5.3进度调整如因不可抗力等原因导致工期延误,双方应协商调整工期。6.项目合同质量标准6.1质量要求项目质量应达到国家规定的质量标准,具体要求由双方另行约定。6.2质量检测项目施工过程中,乙方应按合同约定进行质量检测,确保工程质量。6.3质量保证乙方对施工过程中出现的问题进行整改,确保工程质量达到合同要求。8.项目合同造价及支付方式8.1造价确定项目造价以施工图纸、工程量清单及国家现行定额为准,经双方协商确定。8.2付款方式8.2.1预付款:合同签订后5个工作日内,甲方支付乙方合同总价款的%作为预付款。8.2.2进度款:按工程进度分期支付,每个阶段完成后,乙方提交工程量清单及结算报告,甲方在收到后10个工作日内支付该阶段工程款。8.2.3验收款:项目竣工验收合格后,甲方在收到乙方提交的验收报告及结算资料后10个工作日内支付剩余工程款的%。8.2.4结算款:项目竣工结算完成后,甲方在收到乙方提交的竣工结算报告后30个工作日内支付结算款。8.3付款进度具体付款进度由双方根据工程进度和实际情况另行协商确定。9.项目合同变更及终止9.1变更条件任何一方因不可抗力、设计变更、工程量增减等合理原因,可向对方提出变更申请。9.2变更程序变更申请经双方协商一致后,由乙方提交变更通知书,甲方在收到后10个工作日内予以确认。9.3终止条件9.3.1一方严重违约,另一方书面通知并给予合理期限后,违约方仍未改正。9.3.2因不可抗力导致合同无法履行。9.4终止程序合同终止前,双方应完成已施工部分的结算工作。合同终止后,乙方应立即停止施工,并按照约定进行工程交接。10.项目合同争议解决10.1争议解决方式双方应友好协商解决合同争议。协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决程序争议解决过程中,双方应保持沟通,积极寻求解决方案。如协商不成,任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.项目合同其他约定11.1保密条款双方对本合同内容以及项目信息负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。11.2违约责任任何一方违反合同约定,应承担违约责任,赔偿对方因此遭受的损失。11.3不可抗力因不可抗力导致合同无法履行或履行不能的,双方互不承担责任。11.4合同附件合同附件包括但不限于施工图纸、工程量清单、技术规范、付款计划等。12.合同生效及终止12.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2生效时间本合同自2004年1月1日起生效,至项目竣工交付使用之日终止。13.合同附件13.1项目合同附件一施工图纸及技术规范13.2项目合同附件二工程量清单及造价确定依据13.3项目合同附件三付款计划及进度安排14.合同签署及日期14.1签署日期本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2签署地点合同签署地点:省市区路号14.3签署人员甲方代表签字:__________________乙方代表签字:__________________第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义在本合同中,第三方是指除甲乙双方以外的,参与合同履行、提供专业服务或进行监管的任何自然人和法人组织。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了确保合同的有效履行,提高项目质量,加强监督管理,以及提供专业咨询和服务。15.3第三方介入形式第三方介入的形式包括但不限于监理单位、咨询机构、检测机构、验收机构等。16.第三方责任限额16.1责任限额定义本合同中,第三方责任限额是指第三方在履行合同过程中因自身原因导致违约或损害甲乙双方利益时,应承担的最高赔偿金额。16.2责任限额确定第三方责任限额应根据第三方服务的性质、服务内容、服务期限等因素由双方协商确定,并在合同中明确。16.3责任限额条款本合同中,第三方责任限额不得超过合同总价的%,且不得超过第三方自身注册资本的%。17.甲乙方在第三方介入时的额外条款17.1甲方额外条款甲方在第三方介入时应:17.1.1明确第三方职责和权限,确保第三方在合同范围内行使职责。17.1.2对第三方提供必要的工作条件和支持,包括但不限于办公场所、通讯设备等。17.1.3对第三方的工作进行监督和评估,确保其履行合同义务。17.2乙方额外条款乙方在第三方介入时应:17.2.1按照合同约定与第三方合作,确保第三方提供的服务符合项目要求。17.2.2在第三方介入期间,乙方应配合第三方进行相关工作,不得无故阻挠。17.2.3对第三方提供的服务质量进行评估,并及时向甲方报告。18.第三方与其他各方的划分说明18.1职责划分18.2权限划分第三方的权限应与职责相对应,不得超越合同约定的权限范围。18.3责任划分第三方在履行合同过程中发生违约或损害甲乙双方利益时,应承担相应的责任。甲乙双方应根据合同约定,对第三方的责任进行界定。18.4沟通协调甲乙双方应与第三方保持良好沟通,及时解决合同履行过程中的问题,确保项目顺利进行。19.第三方介入的监督与评估19.1监督机构甲方或乙方可指定监督机构对第三方的工作进行监督。19.2评估机构合同履行结束后,甲乙双方可委托评估机构对第三方的工作进行评估。19.3监督与评估结果监督与评估结果作为第三方责任承担的依据,如第三方存在违约行为,应承担相应的法律责任。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.项目合同附件一:施工图纸及技术规范详细要求:包含项目的设计图纸、施工图纸、技术规范、材料清单等,确保施工过程中遵循的标准和规范。说明:施工图纸及技术规范是施工过程中的重要依据,必须详细、准确。2.项目合同附件二:工程量清单及造价确定依据详细要求:列出所有工程项目的工程量清单,以及确定工程造价的依据,包括国家现行定额、市场价格等。说明:工程量清单及造价确定依据是计算工程款和结算的基础。3.项目合同附件三:付款计划及进度安排详细要求:明确各阶段付款的时间节点、金额和条件,确保付款进度与工程进度相匹配。说明:付款计划及进度安排是保障工程顺利进行的重要条件。4.项目合同附件四:第三方资质证明文件详细要求:第三方介入方的相关资质证明文件,如监理单位、咨询机构等。说明:资质证明文件是确保第三方服务能力的依据。5.项目合同附件五:第三方服务协议详细要求:明确第三方介入方的服务内容、职责、权限、责任等。说明:服务协议是第三方介入方履行职责的依据。6.项目合同附件六:工程质量检测报告详细要求:对施工过程中的关键部位和关键工序进行质量检测,确保工程质量。说明:质量检测报告是判断工程质量是否合格的重要依据。7.项目合同附件七:工程验收报告详细要求:对竣工工程进行验收,确保工程符合设计要求和合同约定。说明:工程验收报告是确认工程竣工的重要文件。8.项目合同附件八:合同变更及终止协议详细要求:记录合同变更及终止的相关事宜,包括变更原因、变更内容、终止原因等。说明:合同变更及终止协议是处理合同变更和终止事宜的依据。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方未按合同约定支付工程款责任认定标准:甲方未按合同约定时间支付工程款,应向乙方支付违约金,违约金按每日千分之X计算。示例说明:若甲方应在2024年1月1日前支付万元工程款,但实际支付时间为2024年2月1日,则甲方应向乙方支付万元违约金。2.违约行为:乙方未按合同约定完成施工任务责任认定标准:乙方未按合同约定时间完成施工任务,应承担违约责任,赔偿甲方因此遭受的损失。示例说明:若乙方应在2024年6月30日前完成全部施工任务,但实际完成时间为2024年8月15日,则乙方应承担延期施工的责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。3.违约行为:第三方未按合同约定履行职责责任认定标准:第三方未按合同约定履行职责,应承担违约责任,赔偿甲乙双方因此遭受的损失。示例说明:若监理单位未按合同约定对施工质量进行监督,导致工程质量不合格,则监理单位应承担违约责任,并赔偿甲乙双方因此遭受的损失。4.违约行为:任何一方泄露合同保密信息责任认定标准:泄露合同保密信息的一方应承担违约责任,赔偿对方因此遭受的损失。示例说明:若甲方泄露了乙方在合同中约定的商业秘密,则甲方应承担违约责任,并赔偿乙方因此遭受的损失。全文完。2024年度环保型火力发电厂施工合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式1.4合同双方注册地址2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.项目合同金额3.1总合同金额3.2预付款金额3.3进度款金额3.4结算款金额4.工程质量要求4.1质量标准4.2质量检验4.3质量保证期5.施工进度5.1施工计划5.2进度监控5.3进度调整6.投资控制6.1投资预算6.2投资使用6.3投资变更7.施工安全管理7.1安全责任7.2安全措施7.3安全培训8.环保要求8.1环保标准8.2环保设施8.3环保验收9.沟通协调9.1沟通方式9.2协调机制9.3冲突解决10.付款方式10.1付款时间10.2付款比例10.3付款程序11.保险责任11.1工程保险11.2人员保险11.3财产保险12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件12.3合同解除与终止程序13.违约责任13.1违约情形13.2违约责任13.3违约赔偿14.争议解决14.1争议解决方式14.2争议解决机构14.3争议解决程序第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:X环保型火力发电厂有限公司乙方:X建筑工程有限公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人:乙方法定代表人:1.3合同双方联系方式甲方联系电话:0215678乙方联系电话:021876543211.4合同双方注册地址甲方注册地址:上海市浦东新区路号乙方注册地址:上海市浦东新区路号2.项目概况2.1项目名称2024年度环保型火力发电厂施工项目2.2项目地点上海市浦东新区2.3项目规模总装机容量为200万千瓦2.4项目工期自合同签订之日起至2025年12月31日止3.项目合同金额3.1总合同金额人民币叁亿元整3.2预付款金额人民币伍佰万元整3.3进度款金额根据工程进度分阶段支付,具体比例见附件一3.4结算款金额项目完成后,根据实际完成工程量及合同约定进行结算4.工程质量要求4.1质量标准按照国家及行业标准执行,确保工程质量达到优良等级4.2质量检验甲方委托有资质的第三方检测机构进行质量检验4.3质量保证期自工程竣工验收合格之日起,质量保证期为2年5.施工进度5.1施工计划详见附件二5.2进度监控甲方将定期对施工进度进行监控,乙方应积极配合5.3进度调整如因不可抗力等原因导致施工进度延误,经双方协商一致后可调整施工进度6.投资控制6.1投资预算详见附件三6.2投资使用严格按照投资预算执行,如有超出预算情况,需经甲方同意6.3投资变更如需变更投资,应经双方协商一致,并签订补充协议8.环保要求8.1环保标准乙方在施工过程中必须遵守国家和地方的环保法律法规,确保施工过程不造成环境污染。8.2环保设施乙方应配备必要的环境保护设施,如噪声控制设备、粉尘收集器、废水处理系统等,并确保其正常运行。8.3环保验收工程竣工后,乙方应协助甲方完成环保部门的验收工作,并提供所有必要的环保验收文件。9.沟通协调9.1沟通方式双方应通过定期会议、书面报告、电话沟通等方式保持有效沟通。9.2协调机制设立项目协调小组,负责处理施工过程中的各类问题,协调双方关系。9.3冲突解决如发生争议,双方应通过协商解决;协商不成的,可提交相关仲裁机构仲裁。10.付款方式10.1付款时间预付款于合同签订后5个工作日内支付;进度款根据工程进度分期支付;结算款于工程验收合格后30日内支付。10.2付款比例预付款比例为合同总额的10%;进度款比例为合同总额的30%;结算款比例为合同总额的60%。10.3付款程序乙方提交付款申请及相关证明文件,甲方审核无误后支付相应款项。11.保险责任11.1工程保险乙方应为其施工的工程投保建筑工程一切险,并将保险单复印件提交甲方。11.2人员保险乙方应为其施工人员投保意外伤害保险,并确保每位施工人员均持有保险单。11.3财产保险甲方应为其财产投保财产保险,包括但不限于火灾险、盗窃险等。12.合同解除与终止12.1合同解除条件如一方违反合同约定,另一方有权解除合同,并要求赔偿损失。12.2合同终止条件合同履行完毕或双方协商一致解除合同。12.3合同解除与终止程序合同解除或终止,双方应书面通知对方,并按照合同约定处理后续事宜。13.违约责任13.1违约情形包括但不限于延期交工、工程质量不合格、未履行环保责任等。13.2违约责任违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。13.3违约赔偿违约赔偿金额根据实际情况和合同约定确定。14.争议解决14.1争议解决方式争议解决方式为协商、调解或仲裁。14.2争议解决机构协商不成的,双方可向合同签订地人民法院提起诉讼。14.3争议解决程序争议解决程序按照相关法律法规和合同约定执行。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义本合同中所述的第三方,包括但不限于监理单位、检测机构、评估机构、咨询机构、仲裁机构等,其具体定义和职责将在附件四中详细说明。15.2第三方介入条件1.合同履行过程中出现重大技术、质量、安全或环保问题;2.双方协商解决争议时需要第三方提供专业意见;3.法律法规或合同约定需要第三方介入的情况。15.3第三方选择与指定第三方由甲乙双方共同选定,或由一方指定后经另一方同意。第三方应具备相应的资质和经验,能够独立、公正地履行其职责。16.第三方责任16.1责任范围第三方应根据合同约定和其职责范围,对相关事项进行监督、检查、评估和鉴定,并出具书面报告。16.2责任限额第三方的责任限额根据其提供的服务的性质、范围和合同约定确定。具体限额如下:1.监理单位:责任限额为合同总额的1%;2.检测机构:责任限额为合同总额的0.5%;3.评估机构:责任限额为合同总额的0.5%;4.咨询机构:责任限额为合同总额的0.3%;5.仲裁机构:责任限额根据仲裁费用确定。16.3责任免除第三方在履行职责过程中,因不可抗力、甲方或乙方提供的信息错误等原因导致的损失,第三方不承担责任。17.第三方与其他各方的关系17.1第三方与甲方的关系第三方应向甲方提供真实、准确的服务,并对甲方负责。17.2第三方与乙方的关系第三方应协助乙方完成工程任务,并对乙方提供的服务进行监督和检查。17.3第三方与甲乙双方的关系第三方应独立于甲乙双方,公正、客观地履行其职责,不得偏袒任何一方。18.第三方介入程序18.1提出申请甲乙双方任何一方均可向对方提出引入第三方的申请,并说明理由。18.2协商确定甲乙双方应在收到申请后5个工作日内协商确定第三方。18.3签订协议甲乙双方与第三方应签订协议,明确各自的权利、义务和责任。18.4协同工作甲乙双方应与第三方保持良好沟通,共同推进工程进度。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:付款进度计划要求:详细列出每个付款阶段的时间节点、金额和支付条件。2.附件二:施工进度计划要求:详细列出每个施工阶段的时间节点、工作内容和预期完成时间。3.附件三:投资预算明细要求:详细列出项目各个部分的预算金额,包括材料、人工、设备、运输等费用。4.附件四:第三方介入协议要求:详细规定第三方介入的条件、职责、权利、责任限额以及与其他各方的协议内容。5.附件五:工程质量标准要求:详细列出工程各个部分的质量标准,包括材料、施工工艺、验收标准等。6.附件六:安全管理制度要求:详细规定施工过程中的安全管理制度,包括人员培训、安全防护措施、应急预案等。7.附件七:环保措施及验收标准要求:详细规定施工过程中的环保措施,包括噪声控制、粉尘处理、废水处理等,以及验收标准。8.附件八:争议解决机制要求:详细规定争议解决的方式、程序和仲裁机构等信息。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按合同约定的施工进度完成工程。责任认定标准:乙方应承担违约责任,赔偿甲方因延误造成的损失,包括但不限于工期延误的违约金。示例说明:如乙方未按计划完成某阶段施工,导致工程整体进度延误,乙方应支付甲方合同总额的0.1%作为违约金。2.违约行为:乙方提供的工程质量不合格。责任认定标准:乙方应承担违约责任,返工、修复或更换不合格部分,并赔偿甲方因此遭受的损失。示例说明:若乙方施工的某部分工程经检验不合格,乙方需负责返工至合格,并赔偿甲方因此产生的额外费用。3.违约行为:乙方未按合同约定进行环保措施的实施。责任认定标准:乙方应承担违约责任,立即改正,并赔偿甲方因环保措施不到位造成的损失。示例说明:若乙方在施工过程中未采取有效措施控制粉尘排放,导致环境受到污染,乙方需支付相应的环保罚款并赔偿损失。4.违约行为:甲方未按合同约定支付款项。责任认定标准:甲方应承担违约责任,支付乙方因未按时付款造成的利息损失。示例说明:若甲方未按约定支付进度款,乙方有权要求甲方支付自逾期之日起按银行同期贷款利率计算的利息。全文完。2024年度环保型火力发电厂施工合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1发包方信息1.2承包方信息2.合同标的2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模3.项目概况3.1项目建设内容3.2项目工期3.3工程质量要求4.合同价款及支付方式4.1合同价款4.2付款进度4.3付款方式5.合同工期及进度5.1工期安排5.2进度节点5.3工期延误及处理6.施工组织与人员6.1施工组织机构6.2人员配备6.3人员培训7.施工材料与设备7.1材料供应7.2设备采购7.3质量要求8.施工安全与环境保护8.1施工安全8.2环境保护8.3应急预案9.技术文件与资料9.1设计文件9.2施工图纸9.3技术资料10.施工验收与移交10.1验收标准10.2验收程序10.3验收资料10.4移交手续11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任11.3违约赔偿12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同解除13.1合同解除条件13.2合同解除程序13.3合同解除后的处理14.其他约定事项14.1合同生效14.2合同变更14.3合同终止14.4合同附件第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1发包方信息1.1.1发包方名称:环保能源有限公司1.1.2发包方地址:省市区路号1.1.3发包方联系人:1.1.4发包方联系电话:138xxxx56781.2承包方信息1.2.1承包方名称:建筑工程有限公司1.2.2承包方地址:省市区路号1.2.3承包方联系人:1.2.4承包方联系电话:139xxxx56782.合同标的2.1项目名称:2024年度环保型火力发电厂施工项目2.2项目地点:省市县镇2.3项目规模:装机容量万千瓦,占地面积亩3.项目概况3.1项目建设内容:包括但不限于土建、安装、调试等3.2项目工期:自合同签订之日起个月内完成3.3工程质量要求:符合国家及行业相关质量标准,达到优良工程水平4.合同价款及支付方式4.1合同价款:人民币万元整4.2付款进度:4.2.1签订合同后5个工作日内,支付合同总价款的20%作为预付款;4.2.2达到工程形象进度%时,支付合同总价款的30%;4.2.3达到工程形象进度%时,支付合同总价款的30%;4.2.4工程竣工验收合格后,支付合同总价款的20%,剩余2%作为质保金,质保期为工程验收合格之日起年;4.3付款方式:银行转账5.合同工期及进度5.1工期安排:详见附件《施工进度计划表》5.2进度节点:详见附件《施工进度计划表》5.3工期延误及处理:5.3.1因发包方原因导致工期延误,承包方有权要求延长工期;5.3.2因承包方原因导致工期延误,承包方应承担违约责任,按合同总价款的%支付违约金。6.施工组织与人员6.1施工组织机构:详见附件《施工组织机构图》6.2人员配备:详见附件《人员配备表》6.3人员培训:承包方负责对施工人员进行相关技术培训,确保施工人员具备相应技能。7.施工材料与设备7.1材料供应:承包方负责材料采购、运输、保管等工作,确保材料质量符合要求;7.2设备采购:承包方负责设备采购、安装、调试等工作,确保设备运行正常;7.3质量要求:材料与设备质量符合国家及行业相关标准,并满足工程实际需求。8.施工安全与环境保护8.1施工安全8.1.1承包方应严格按照国家有关安全生产的法律法规和标准,建立健全安全生产管理制度。8.1.2施工现场应设置安全警示标志,确保施工人员的人身安全。8.1.3承包方应定期对施工人员进行安全教育和培训,提高安全意识。8.2环境保护8.2.1施工过程中应采取有效措施,减少对周围环境的影响。8.2.2对施工过程中产生的固体废物、废水、废气等污染物,承包方应进行处理,确保符合环保要求。8.2.3施工结束后,承包方应恢复施工场地原貌,并清理所有废弃物。9.技术文件与资料9.1设计文件9.1.1承包方应按照设计文件要求进行施工,确保工程质量。9.1.2设计文件变更需经发包方确认,并由承包方执行。9.2施工图纸9.2.1施工图纸应由具有相应资质的设计单位提供,并由发包方审核批准。9.2.2施工图纸如有变更,承包方应及时调整施工方案。9.3技术资料9.3.1承包方应按照施工要求,收集、整理并保存施工过程中的技术资料。9.3.2技术资料应真实、完整,并符合国家及行业相关标准。10.施工验收与移交10.1验收标准10.1.1施工质量应符合国家及行业相关标准。10.1.2工程验收应按国家及行业规定的程序进行。10.2验收程序10.2.1承包方应提前通知发包方进行验收。10.2.2验收应由发包方组织,承包方配合。10.3验收资料10.3.1验收资料应包括施工图纸、施工记录、检验报告等。10.3.2验收资料应真实、完整,并由双方签字确认。10.4移交手续10.4.1验收合格后,承包方应在规定时间内完成工程移交。10.4.2工程移交应包括工程实体移交和技术资料移交。11.违约责任11.1违约情形11.1.1承包方未按合同约定完成工程;11.1.2承包方未按合同约定支付工程款;11.1.3发包方未按合同约定提供施工条件。11.2违约责任11.2.1承包方违约的,应承担违约责任,赔偿发包方因此遭受的损失。11.2.2发包方违约的,应承担违约责任,赔偿承包方因此遭受的损失。12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方应友好协商解决争议。12.1.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。12.2争议解决机构12.2.1争议解决机构为合同签订地人民法院。12.3争议解决程序12.3.1争议解决程序按照《中华人民共和国民事诉讼法》及相关司法解释执行。13.合同解除13.1合同解除条件13.1.1合同双方协商一致;13.1.2发生不可抗力,致使合同无法履行;13.1.3一方违约,经协商无法达成赔偿协议。13.2合同解除程序13.2.1双方应书面通知对方解除合同;13.2.2合同解除后,双方应按照约定处理合同未履行部分。13.3合同解除后的处理13.3.1合同解除后,双方应按照合同约定处理已履行部分;13.3.2合同解除后,双方应按照法律规定处理合同解除产生的其他事宜。14.其他约定事项14.1合同生效14.1.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。14.2合同变更14.2.1合同变更需经双方协商一致,并以书面形式签订补充协议。14.3合同终止14.3.1合同履行完毕或双方协商一致解除合同,合同终止。14.4合同附件14.4.1本合同附件包括但不限于施工进度计划表、施工组织机构图、人员配备表等。附件与本合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的定义15.1.1本合同所称第三方,是指除合同双方之外的,为合同履行提供专业服务、技术支持、资金保障或其他辅助服务的独立法人、自然人或其他组织。15.2第三方介入的情形15.2.1.1提供工程设计、监理、咨询等技术服务;15.2.1.2提供项目融资、担保等资金支持;15.2.1.3提供设备、材料供应等物资保障;15.2.1.4提供人力资源、劳务派遣等人力资源服务。15.3第三方的责任15.3.1第三方应按照合同约定,履行其职责,保证服务质量。15.3.2第三方在履行职责过程中,如因自身原因导致合同无法履行或造成损失,应承担相应的法律责任。15.4第三方的权利15.4.1第三方有权根据合同约定,收取相应的服务费用。15.4.2第三方有权要求合同双方提供必要的协助和支持。15.5第三方的划分15.5.1第三方与合同双方的关系为独立服务关系,第三方不参与合同双方的直接权利义务关系。15.5.2第三方在合同履行过程中,应遵守国家法律法规、行业标准及合同约定。16.甲乙方与第三方的关系16.1甲乙方与第三方的关系为合作关系,双方应本着平等、自愿、诚实信用的原则,共同推进合同履行。16.2甲乙方应向第三方提供必要的资料和信息,协助第三方履行职责。16.3甲乙方应监督第三方履行合同约定的义务,确保第三方服务质量。17.第三方责任限额17.1第三方的责任限额由合同双方在合同中约定,并在合同附件中明确。17.2.1直接经济损失;17.2.2因第三方原因导致合同无法履行而产生的间接经济损失;17.2.3因第三方原因导致合同双方遭受的其他损失。18.第三方变
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 《PMAC插补技术》课件
- 二年级上册《太空生活趣事多》课件
- 三年级上册科学教科版课件第8课 天气预报是怎样制作出来的
- 《石油和煤重要的烃》课件
- 2022年贵州省黔东南自治州公开招聘警务辅助人员(辅警)笔试冲刺自测题二卷含答案
- 《腹部切口选择》课件
- 2024年内蒙古自治区鄂尔多斯市公开招聘警务辅助人员(辅警)笔试专项训练卷(2)含答案
- 2023年河南省焦作市公开招聘警务辅助人员(辅警)笔试专项训练卷(1)含答案
- 2021年浙江省丽水市公开招聘警务辅助人员(辅警)笔试必刷经典测试卷(2)含答案
- 现代造船中的精度控制技术培训课件
- 毛概课件第六章
- 2024年度跨国业务代理合同3篇
- 内科危重患者的护理
- 【MOOC】城市生态学-华东师范大学 中国大学慕课MOOC答案
- 期末试题-2024-2025学年六年级上册语文统编版
- 【MOOC】寄生人体的恶魔-医学寄生虫学-南方医科大学 中国大学慕课MOOC答案
- 国家开放大学2024年12月《思想道德与法治试卷2-版本1》大作业参考答案
- 海水的性质【知识精研】高三地理一轮复习
- 学前儿童科学教育与活动指导学习通超星期末考试答案章节答案2024年
- 《课堂管理方法与技巧》课件
- 铸牢中华民族共同体意识-形考任务2-国开(NMG)-参考资料
评论
0/150
提交评论