2024年度甲方与乙方关于新能源汽车充电设施建设的合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度甲方与乙方关于新能源汽车充电设施建设的合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1甲方基本信息1.2乙方基本信息2.充电设施建设内容2.1项目名称2.2项目地点2.3充电设施类型2.4充电设施数量3.项目投资及资金安排3.1投资总额3.2资金来源3.3资金支付方式4.项目进度安排4.1项目立项时间4.2设计阶段4.3施工阶段4.4验收阶段5.设计与施工要求5.1设计要求5.2施工要求5.3施工质量标准6.材料与设备采购6.1材料采购6.2设备采购6.3供应商选择7.人员配置与培训7.1人员配置7.2培训内容7.3培训方式8.质量保证与验收8.1质量保证措施8.2验收标准8.3验收流程9.项目的运营与维护9.1运营管理9.2维护要求9.3维护周期10.运营收益分配10.1收益分配方式10.2收益分配比例10.3收益结算时间11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任13.合同解除13.1解除条件13.2解除程序14.合同生效及终止14.1合同生效时间14.2合同终止时间14.3合同续签第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1甲方基本信息甲方名称：科技有限公司法定代表人：地址：省市区路号1.2乙方基本信息乙方名称：新能源科技有限公司法定代表人：地址：省市区路号2.充电设施建设内容2.1项目名称：2024年度新能源汽车充电设施建设项目2.2项目地点：省市区街道2.3充电设施类型：快充站2.4充电设施数量：共计10个充电桩3.项目投资及资金安排3.1投资总额：人民币壹佰万元整（￥1,000,000.00）3.2资金来源：甲方自筹3.3资金支付方式：分阶段支付，具体支付时间及金额详见附件《资金支付计划表》4.项目进度安排4.1项目立项时间：2024年1月1日4.2设计阶段：2024年1月2日至2024年2月28日4.3施工阶段：2024年3月1日至2024年6月30日4.4验收阶段：2024年7月1日至2024年7月31日5.设计与施工要求5.1设计要求：乙方须按照甲方提供的项目需求进行设计，确保设计符合国家相关标准和规范。5.2施工要求：乙方在施工过程中应严格按照设计图纸和施工规范进行施工，确保施工质量。5.3施工质量标准：施工质量应符合国家相关标准和规范，具体标准详见附件《施工质量标准表》6.材料与设备采购6.1材料采购：乙方应选用符合国家标准和行业标准的充电设备材料，确保材料质量。6.2设备采购：乙方应采购符合项目要求的充电设备，确保设备性能稳定、安全可靠。6.3供应商选择：乙方应选择具有良好信誉和业绩的供应商，确保采购材料与设备的质量。7.人员配置与培训7.1人员配置：乙方应在项目实施过程中配置充足的技术人员和管理人员，确保项目顺利进行。7.2培训内容：乙方应对项目相关人员开展充电设施安装、维护、运营等方面的培训。7.3培训方式：培训可通过内部培训、外部培训或网络培训等多种方式进行。8.质量保证与验收8.1质量保证措施乙方应建立健全质量保证体系，确保充电设施的设计、施工、材料、设备等各个环节符合国家标准和合同约定。8.2验收标准验收标准应参照国家相关标准和规范，包括但不限于充电设施的安装质量、设备性能、安全性能等。8.3验收流程验收流程如下：1.乙方完成充电设施建设后，向甲方提交验收申请。2.甲方组织相关人员进行验收，包括现场检查、功能测试、安全测试等。3.验收合格后，双方签署验收报告；验收不合格，乙方应按照甲方要求进行整改。9.项目的运营与维护9.1运营管理乙方应负责充电设施的日常运营管理，包括设备维护、故障处理、数据统计等。9.2维护要求乙方应定期对充电设施进行维护保养，确保设施正常运行。9.3维护周期维护周期为每月一次，具体维护时间由乙方根据实际情况安排。10.运营收益分配10.1收益分配方式收益分配采用按比例分成的方式，具体比例为甲方50%，乙方50%。10.2收益分配比例收益分配比例按实际运营收入计算，每月结算一次。10.3收益结算时间收益结算时间为每月的一个工作日，双方应在此时间内完成收益结算。11.争议解决11.1争议解决方式双方发生争议时，应友好协商解决；协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。11.2争议解决机构争议解决机构为仲裁委员会，仲裁地点为市。12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。13.合同解除13.1解除条件13.2解除程序解除合同应书面通知对方，并按照法定程序办理相关手续。14.合同生效及终止14.1合同生效时间本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同终止时间1.项目验收合格后，合同终止。2.合同解除后，合同终止。3.合同约定的期限届满，合同终止。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义在本合同中，第三方是指除甲方、乙方以外的，因履行本合同需要介入合同关系的任何自然人、法人或其他组织。15.2第三方介入范围1.设计、施工、监理、审计等技术服务；2.设备、材料的采购与供应；3.项目的融资、担保、保险等金融服务；4.项目的运营、维护等管理服务。15.3第三方介入程序1.第三方介入前，甲方或乙方应向对方提出书面申请，并说明第三方介入的具体理由、范围和预期效果。2.双方同意后，甲方或乙方应与第三方签订相应的服务合同，明确双方的权利和义务。3.第三方介入后，甲方、乙方应与第三方保持沟通，确保第三方的工作符合本合同的要求。16.第三方责任16.1第三方责任限额第三方在本合同项下的责任限额，应根据第三方提供的担保或保险情况、服务合同的具体约定以及本合同的相关条款确定。16.2第三方责任承担1.第三方在履行本合同时，如因自身原因造成甲方或乙方的损失，应承担相应的赔偿责任。2.第三方在履行本合同时，如因不可抗力等原因导致损失，可根据法律法规和合同约定，部分或全部免除责任。17.第三方与其他各方的划分说明17.1职责划分1.甲方负责项目的整体规划、协调和管理，并负责与第三方进行沟通协调。2.乙方负责项目的具体实施，包括设计、施工、设备采购等。3.第三方负责提供相关服务，如设计、监理、审计等。17.2权利义务划分1.甲方有权要求第三方按照合同约定提供服务，并监督第三方的服务质量和进度。2.乙方有权要求第三方按照合同约定提供服务，并负责协调第三方与甲方的关系。3.第三方有权按照合同约定收取服务费用，并有权要求甲方或乙方履行合同约定的义务。18.第三方介入的合同变更18.1合同变更在第三方介入的情况下，如需对本合同进行变更，应经甲方、乙方和第三方协商一致，并以书面形式签订补充协议。19.第三方介入的争议解决19.1争议解决第三方介入过程中发生的争议，应由甲方、乙方和第三方协商解决；协商不成的，按本合同第11条“争议解决”条款处理。20.第三方介入的合同解除20.1合同解除在第三方介入的情况下，如出现合同解除的情形，应经甲方、乙方和第三方协商一致，并以书面形式解除合同。21.第三方介入的合同终止21.1合同终止在第三方介入的情况下，如合同终止，应经甲方、乙方和第三方协商一致，并以书面形式终止合同。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件《资金支付计划表》要求：详细列出项目各个阶段的资金需求、支付时间、支付金额及支付方式。说明：此表用于明确资金支付的具体安排，确保项目顺利进行。2.附件《施工质量标准表》要求：详细列出施工过程中的质量标准，包括材料、设备、工艺等方面的要求。说明：此表用于确保施工质量，符合国家相关标准和规范。3.附件《人员配置表》要求：详细列出项目实施过程中所需的技术人员、管理人员等人员配置情况。说明：此表用于明确项目团队的人员构成，确保项目团队的专业性和执行力。4.附件《培训计划表》要求：详细列出项目实施过程中的培训内容、培训对象、培训方式等。说明：此表用于明确项目团队成员的培训需求，提高团队的整体素质。5.附件《第三方服务合同》要求：详细列出第三方提供的服务内容、服务期限、服务费用、权利义务等。说明：此表用于明确第三方介入的具体内容，确保第三方服务符合项目需求。6.附件《验收报告》要求：详细列出项目验收过程中的检查项目、检查结果、验收结论等。说明：此表用于明确项目验收的标准和结果，确保项目质量。7.附件《运营收益分配表》要求：详细列出收益分配的具体方式、分配比例、分配时间等。说明：此表用于明确收益分配的规则，确保收益分配的公平性。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：未按约定时间完成项目进度责任认定标准：根据合同约定的进度要求，每延迟一天，违约方应支付甲方/乙方合同金额的1%作为违约金。示例：若合同约定项目竣工时间为2024年6月30日，实际竣工时间为2024年7月15日，则乙方应支付甲方合同金额的5%作为违约金。2.违约行为：未达到约定质量标准责任认定标准：根据国家相关标准和合同约定，若项目质量不符合要求，违约方应负责返工、维修或更换，并承担由此产生的费用。示例：若充电设施在实际使用中发现存在安全隐患，乙方应立即进行整改，并承担由此产生的所有费用。3.违约行为：未按约定支付款项责任认定标准：根据合同约定的付款时间，每延迟一天，违约方应向对方支付合同金额的0.5%作为滞纳金。示例：若合同约定某笔款项应在2024年3月1日支付，实际支付时间为2024年3月10日，则违约方应支付对方合同金额的2%作为滞纳金。4.违约行为：泄露商业秘密责任认定标准：违约方应承担相应的法律责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。示例：若乙方在项目实施过程中泄露了甲方的商业秘密，乙方应承担相应的法律责任。全文完。2024年度甲方与乙方关于新能源汽车充电设施建设的合同1本合同目录一览1.充电设施建设项目的概述1.1项目名称1.2项目地点1.3项目规模1.4项目背景1.5项目目标2.双方权利与义务2.1甲方权利与义务2.2乙方权利与义务3.项目进度安排3.1项目启动阶段3.2项目设计阶段3.3项目施工阶段3.4项目验收阶段3.5项目交付阶段4.充电设施的技术标准与要求4.1设备选型标准4.2设备质量要求4.3安全性能要求4.4环保要求5.充电设施的资金投入5.1甲方投资5.2乙方投资5.3投资比例5.4投资方式6.充电设施的建设与管理6.1施工单位6.2施工进度6.3质量管理6.4安全管理6.5环境保护7.充电设施的费用结算7.1结算方式7.2结算周期7.3结算标准8.充电设施的运营与维护8.1运营方式8.2维护责任8.3维护费用8.4故障处理9.充电设施的收费与利润分配9.1收费标准9.2收费方式9.3利润分配10.合同期限与续约10.1合同期限10.2续约条件10.3续约程序11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任11.3违约赔偿12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同生效、解除与终止13.1合同生效条件13.2合同解除条件13.3合同终止条件13.4合同解除程序13.5合同终止程序14.其他约定事项14.1法律适用14.2通知方式14.3合同附件14.4合同份数14.5合同签署日期第一部分：合同如下：1.充电设施建设项目的概述1.1项目名称：2024年度新能源汽车充电设施建设项目1.2项目地点：甲方指定区域1.3项目规模：共计建设充电桩个，其中快充桩个，慢充桩个1.4项目背景：为响应国家节能减排政策，提升新能源汽车使用便利性，满足市场对充电设施的需求1.5项目目标：确保项目按时完成，满足用户充电需求，提升甲方在新能源汽车领域的竞争力2.双方权利与义务2.1甲方权利与义务：2.1.1提供项目用地及相关审批手续2.1.2负责项目所需的资金投入2.1.3指定项目负责人及监督项目实施2.1.4确保项目符合国家相关法律法规及行业标准2.2乙方权利与义务：2.2.1负责充电设施的设计、施工、安装和调试2.2.2保证充电设施的质量和安全性2.2.3按照甲方要求提供相关技术支持和服务2.2.4在项目完成后，对充电设施进行维护和保养3.项目进度安排3.1项目启动阶段：自合同签订之日起，乙方在一个月内完成项目启动工作3.2项目设计阶段：自项目启动之日起，乙方在两个月内完成充电设施设计工作3.3项目施工阶段：自设计工作完成之日起，乙方在三个月内完成充电设施施工3.4项目验收阶段：施工完成后，甲方组织验收，乙方在一个月内完成验收工作3.5项目交付阶段：验收合格后，乙方在一个月内完成充电设施交付工作4.充电设施的技术标准与要求4.1设备选型标准：选用符合国家相关标准的新能源汽车充电设备4.2设备质量要求：设备质量应符合国家相关质量标准，确保使用寿命不低于5年4.3安全性能要求：充电设施应具备防雷、防触电、防过载、防短路等安全功能4.4环保要求：充电设施应满足国家环保要求，减少对环境的影响5.充电设施的资金投入5.1甲方投资：甲方负责投入项目建设资金，总额为人民币万元5.2乙方投资：乙方负责投入设备采购及安装费用，总额为人民币万元5.3投资比例：甲方投资占总投资的60%，乙方投资占总投资的40%5.4投资方式：甲方以现金方式支付，乙方以设备款方式支付6.充电设施的建设与管理6.1施工单位：乙方负责选择具备相应资质的施工单位进行充电设施建设6.2施工进度：按照项目进度安排，确保充电设施按时完成建设6.3质量管理：乙方应严格按照国家相关标准进行施工，确保充电设施质量6.4安全管理：乙方应制定安全管理措施，确保施工安全6.5环境保护：乙方在施工过程中应采取措施，减少对环境的影响7.充电设施的费用结算7.1结算方式：采用分阶段结算方式，按项目进度进行结算7.2结算周期：每完成一个阶段的工作后，甲方在七个工作日内完成结算7.3结算标准：按实际完成的工作量及合同约定的价格进行结算8.充电设施的运营与维护8.1运营方式：充电设施建成后，由乙方负责运营管理，甲方有权对运营情况进行监督8.2维护责任：乙方负责充电设施的日常维护和保养，确保设施正常运行8.3维护费用：维护费用由乙方承担，但甲方需支付乙方合理的服务费用8.4故障处理：充电设施出现故障，乙方应在接到通知后24小时内进行修复9.充电设施的收费与利润分配9.1收费标准：充电服务收费标准参照当地市场行情及政府相关规定执行9.2收费方式：采用预付费或后付费方式，具体方式由双方协商确定9.3利润分配：充电设施运营产生的利润，甲方和乙方按投资比例分成10.合同期限与续约10.1合同期限：本合同期限为年，自双方签订之日起生效10.2续约条件：合同期满前三个月，双方可协商决定是否续约10.3续约程序：如双方同意续约，应在本合同期满前一个月内签订续约协议11.违约责任11.1违约情形：任何一方违反本合同约定，均构成违约11.2违约责任：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等11.3违约赔偿：违约金按合同总金额的%计算，赔偿金额根据实际损失确定12.争议解决12.1争议解决方式：双方发生争议，应通过友好协商解决12.2争议解决机构：如协商不成，任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼12.3争议解决程序：诉讼过程中，双方应积极配合法院调查取证，尊重法院判决13.合同生效、解除与终止13.1合同生效条件：本合同经双方签字盖章后生效13.2合同解除条件：出现合同约定的解除条件或不可抗力因素13.3合同终止条件：合同期限届满或双方协商一致解除合同13.4合同解除程序：任何一方要求解除合同，应提前天书面通知对方14.其他约定事项14.1法律适用：本合同适用中华人民共和国法律14.2通知方式：双方间的通知应以书面形式进行，发送至对方指定的地址14.3合同附件：本合同附件包括但不限于项目设计文件、施工图纸、验收报告等14.4合同份数：本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力14.5合同签署日期：本合同于年月日签订第二部分：第三方介入后的修正1.第三方的定义及范围1.1第三方是指在甲乙双方签订的《2024年度甲方与乙方关于新能源汽车充电设施建设的合同》中，除甲乙双方外的任何第三方实体或个人。1.2第三方包括但不限于设计单位、施工单位、监理单位、设备供应商、技术服务提供商、财务顾问、法律顾问等。2.第三方的责任及义务2.1第三方应根据其专业领域和合同约定，对甲乙双方提供的服务或产品承担相应的责任和义务。2.2第三方的责任包括但不限于：2.2.1按照合同约定的时间、质量、标准完成工作；2.2.2对其工作结果负责，保证不因第三方原因导致合同无法履行；2.2.3对其工作中产生的任何损失或损害承担赔偿责任。3.第三方的权利3.1第三方享有合同中约定的权利，包括但不限于：3.1.1获取合同约定的服务或报酬；3.1.2在其工作范围内独立开展工作；3.1.3享有合同约定的保密权利。4.第三方的责任限额4.1第三方的责任限额应根据其专业领域、合同约定和可能承担的风险进行确定。4.2第三方的责任限额应在合同中明确约定，并在合同附件中详细列明。4.3若第三方责任限额不足以覆盖其可能产生的损失，甲乙双方应共同承担超出部分的责任。5.第三方介入的程序5.1第三方介入需经甲乙双方同意，并由双方共同签署补充协议或变更协议。5.2补充协议或变更协议应明确第三方的责任、义务、权利和责任限额。5.3第三方介入后，甲乙双方应保持与第三方的良好沟通，确保项目顺利进行。6.第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与甲方的关系：6.1.1第三方应向甲方提供其工作范围内的服务或产品；6.1.2甲方有权对第三方的工作进行监督和评估；6.1.3甲方应支付第三方合同约定的服务或报酬。6.2第三方与乙方的关系：6.2.1第三方应向乙方提供其工作范围内的服务或产品；6.2.2乙方有权对第三方的工作进行监督和评估；6.2.3乙方应支付第三方合同约定的服务或报酬。6.3第三方与甲乙双方的关系：6.3.1第三方应同时向甲乙双方提供服务或产品；6.3.2第三方应遵守甲乙双方共同约定的合同条款；6.3.3第三方对甲乙双方承担连带责任。7.第三方的更换与替换7.1若第三方因故无法继续履行合同，甲乙双方应协商确定更换或替换的第三方。7.2更换或替换的第三方应符合原第三方在合同中的职责和标准。7.3甲乙双方应就更换或替换的第三方与原第三方之间的权利义务进行明确约定。8.第三方的保密义务8.1第三方应遵守甲乙双方之间的保密协议，对项目信息、商业秘密等予以保密。8.2第三方违反保密义务，应承担相应的法律责任。9.第三方的退出与合同解除9.1第三方在合同履行期间，如需退出，应提前天通知甲乙双方。9.2第三方退出后，甲乙双方应协商确定退出后的责任承担及后续工作安排。9.3若第三方退出导致合同无法履行，甲乙双方可协商解除合同。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.项目设计文件：要求：包含项目总体设计、详细设计图纸、设备选型报告、安全评估报告等。说明：设计文件应满足国家相关标准和规范，并经过双方确认。2.施工图纸及说明书：要求：详细标注施工工艺、材料规格、施工顺序等。说明：施工图纸应清晰、准确，便于施工人员理解和实施。3.验收报告：要求：详细记录项目验收过程、验收结果、存在问题及整改措施。说明：验收报告应经甲乙双方共同签署，作为项目完成的依据。4.充电设施使用说明书：要求：详细说明充电设施的安装、使用、维护和故障排除方法。说明：使用说明书应通俗易懂，便于用户操作。5.质量保证书：要求：证明充电设施符合国家相关质量标准，并保证在质保期内正常使用。说明：质量保证书应由设备供应商出具，并经甲乙双方确认。6.技术服务协议：要求：明确技术服务的内容、方式、费用及服务期限。说明：技术服务协议应保障甲乙双方在技术服务方面的权益。7.运营管理手册：要求：详细说明充电设施的运营管理流程、操作规范、应急预案等。说明：运营管理手册应有助于乙方进行日常运营管理。8.合同变更记录：要求：记录合同履行过程中发生的变更事项及双方协商结果。说明：合同变更记录应作为合同附件，与主合同具有同等法律效力。9.付款凭证：要求：记录甲乙双方在合同履行过程中的付款情况。说明：付款凭证应作为合同附件，证明付款的真实性和合法性。10.争议解决协议：要求：明确争议解决方式、机构及程序。说明：争议解决协议应有助于解决合同履行过程中的争议。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方未按时提供项目用地及相关审批手续。甲方未按时支付项目资金。乙方未按时完成设计、施工、安装和调试工作。乙方提供的充电设施质量不符合合同约定。第三方未按时履行合同义务，导致项目延误或损失。2.责任认定标准：甲方未按时提供项目用地及相关审批手续，每延误一天，应支付乙方元违约金。甲方未按时支付项目资金，每延误一天，应支付乙方%的滞纳金。乙方未按时完成设计、施工、安装和调试工作，每延误一天，应支付甲方元违约金。乙方提供的充电设施质量不符合合同约定，乙方应负责更换或修复，并赔偿甲方因此遭受的损失。第三方未按时履行合同义务，每延误一天，应支付甲乙双方各元违约金。3.示例说明：若甲方未按时提供项目用地，导致乙方无法按时完成设计工作，甲方应支付乙方元违约金。若乙方提供的充电设施存在质量问题，导致充电桩无法正常使用，乙方应负责更换或修复，并赔偿甲方因此遭受的损失，如维修费用、用户损失等。全文完。2024年度甲方与乙方关于新能源汽车充电设施建设的合同2本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.当事人信息2.1甲方信息2.2乙方信息3.项目概述3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目进度4.充电设施建设内容4.1充电桩类型4.2充电桩数量4.3充电桩技术参数4.4充电站布局5.项目实施5.1设计与施工5.2材料与设备5.3工程进度5.4质量标准6.付款与结算6.1付款方式6.2付款时间6.3结算方式6.4付款条件7.甲方权利与义务7.1甲方权利7.2甲方义务8.乙方权利与义务8.1乙方权利8.2乙方义务9.项目的变更与调整9.1变更条件9.2变更程序9.3变更内容9.4变更影响10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任10.3违约处理11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决地点12.合同解除12.1解除条件12.2解除程序12.3解除后果13.合同终止13.1终止条件13.2终止程序13.3终止后果14.其他约定14.1法律适用14.2通知方式14.3合同生效14.4合同附件第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1定义a)“甲方”指本合同中指明的甲方，即承担充电设施建设项目的主体。b)“乙方”指本合同中指明的乙方，即承担充电设施建设项目的施工单位。c)“充电设施”指用于新能源汽车充电的各类设备，包括但不限于充电桩、变压器、配电柜等。d)“合同”指本合同及其附件。e)“项目”指2024年度甲方与乙方共同合作建设的充电设施建设项目。1.2解释a)本合同中涉及的专业术语、缩写词等，均按照行业惯例进行解释。b)如对本合同中的任何条款有疑问，双方应协商解决，协商不成的，按照国家相关法律法规执行。2.当事人信息2.1甲方信息a)甲方名称：_____________________b)甲方法定代表人：_____________________c)甲方地址：_____________________d)甲方联系电话：_____________________e)甲方电子邮箱：_____________________2.2乙方信息a)乙方名称：_____________________b)乙方法定代表人：_____________________c)乙方地址：_____________________d)乙方联系电话：_____________________e)乙方电子邮箱：_____________________3.项目概述3.1项目名称：2024年度甲方与乙方关于新能源汽车充电设施建设的合同3.2项目地点：_____________________3.3项目规模：_____________________3.4项目进度：_____________________4.充电设施建设内容4.1充电桩类型：_____________________4.2充电桩数量：_____________________4.3充电桩技术参数：_____________________4.4充电站布局：_____________________5.项目实施5.1设计与施工a)乙方负责项目的整体设计工作，包括但不限于充电设施的设计、施工图绘制等。b)甲方负责提供项目所需的相关资料和条件。5.2材料与设备a)乙方负责提供项目所需的各类材料和设备，并保证其符合国家相关标准。b)甲方对乙方提供的材料和设备进行验收，验收合格后方可使用。5.3工程进度a)乙方按照合同约定的进度进行施工，确保项目按期完成。b)甲方负责监督工程进度，如发现进度滞后，应及时与乙方协商解决。5.4质量标准a)乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。b)甲方对工程质量进行监督，如发现质量问题，应及时与乙方协商解决。6.付款与结算6.1付款方式a)甲方按照合同约定的时间和比例向乙方支付工程款项。b)乙方在收到款项后，应向甲方开具相应的发票。6.2付款时间a)项目完工验收合格后，甲方在收到乙方提交的验收报告之日起15日内支付工程款项的80%。b)项目验收合格并投入使用后，甲方在收到乙方提交的投入使用证明之日起15日内支付工程款项的20%。6.3结算方式a)甲方通过银行转账方式向乙方支付工程款项。b)乙方在收到款项后，应及时向甲方出具收款确认书。6.4付款条件a)乙方按照合同约定的时间、质量和进度完成项目。b)甲方在收到乙方提交的验收报告和发票后，无异议的情况下支付款项。8.甲方权利与义务8.1甲方权利a)甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量和进度完成项目。b)甲方有权对项目进行监督，确保乙方遵守合同约定。c)甲方有权在项目实施过程中对设计方案提出合理建议。8.2甲方义务a)甲方应按照合同约定的时间向乙方支付工程款项。b)甲方应提供项目所需的相关资料和条件，确保乙方顺利施工。c)甲方应积极配合乙方的工作，解决施工过程中出现的问题。9.乙方权利与义务9.1乙方权利a)乙方有权要求甲方按照合同约定的时间支付工程款项。b)乙方有权在施工过程中因不可抗力等原因导致项目延误的情况下，要求甲方延长工期。c)乙方有权在项目验收合格后，要求甲方支付剩余的工程款项。9.2乙方义务a)乙方应按照合同约定的时间、质量和进度完成项目。b)乙方应确保项目符合国家相关标准和规范。c)乙方应保证施工过程中的安全，防止事故发生。10.项目的变更与调整10.1变更条件a)任何一方提出项目变更，应提前书面通知对方。b)变更内容应包括但不限于项目规模、工程进度、费用等。10.2变更程序a)变更请求经双方协商一致后，以书面形式确认。b)变更内容应纳入原合同或形成补充协议。10.3变更内容a)变更内容不影响合同主体、核心条款的，可以调整。b)变更内容涉及合同核心条款的，应重新签订合同。10.4变更影响a)变更导致项目进度延后的，应相应调整工期。b)变更导致项目费用增加的，应按照合同约定进行调整。11.违约责任11.1违约情形a)乙方未按照合同约定的时间、质量和进度完成项目。b)甲方未按照合同约定的时间支付工程款项。c)双方未按照合同约定履行其他义务。11.2违约责任a)违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。b)违约金的具体数额由双方在合同中约定。11.3违约处理a)违约发生后，双方应协商解决。b)协商不成的，可向合同约定的争议解决机构申请解决。12.争议解决12.1争议解决方式a)双方应友好协商解决争议。b)协商不成的，可提交仲裁或诉讼解决。12.2争议解决程序a)仲裁或诉讼应按照相关法律法规和程序进行。b)争议解决过程中，双方应继续履行合同义务。12.3争议解决地点a)争议解决地点为合同签订地或双方约定的地点。13.合同解除13.1解除条件a)合同履行完毕或达到合同约定的解除条件。b)因不可抗力导致合同无法履行。13.2解除程序a)双方协商一致后，以书面形式解除合同。b)解除合同应通知对方，并采取必要的措施。13.3解除后果a)合同解除后，双方应按照合同约定处理剩余款项和事务。b)合同解除不影响双方已履行的合同义务。14.其他约定14.1法律适用a)本合同适用中华人民共和国法律法规。14.2通知方式a)通知应以书面形式进行，并按照合同约定的地址送达。b)通知送达后，视为对方已收到。14.3合同生效a)本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。14.4合同附件a)本合同附件与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义a)“第三方”指在本合同履行过程中，因甲方或乙方的请求或委托，介入合同相关事务的任何个人或实体，包括但不限于监理方、审计方、咨询方、供应商、服务商等。b)第三方不参与合同的签订，但其介入行为需得到甲方和乙方的同意。15.2第三方介入目的a)第三方介入旨在提高合同履行的效率、保证工程质量、提供专业意见或服务。15.3第三方介入方式a)第三方介入可以通过提供服务、进行监督、提供技术支持等方式实现。15.4第三方选择与替换a)甲方或乙方有权选择第三方，并有权在必要时替换第三方。b)选择第三方时，应考虑其资质、经验和信誉。16.第三方责任限额16.1第三方责任a)第三方应根据其提供的服务或产品承担相应的责任。b)第三方的责任范围应在合同中明确，包括但不限于质量保证、服务承诺等。16.2第三方责任限额a)第三方责任限额由甲方和乙方在合同中约定，可根据第三方提供的服务或产品的性质和重要性确定。b)第三方责任限额不得超过合同总价的一定比例，具体比例由双方协商确定。16.3超出责任限额的处理a)若第三方责任超出合同约定的限额，超出部分由甲方和乙方按比例分担。b)双方分担的具体比例由合同约定，或由双方协商确定。17.第三方与其他各方的关系17.1第三方与甲方的关系a)第三方应遵守与甲方签订的协议或合同条款，向甲方提供满意的服务或产品。b)第三方在执行任务