版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年林地基础设施建设协议本合同目录一览1.1合同双方基本信息1.2合同签订日期及生效日期1.3林地基础设施项目概况1.4项目投资总额及资金来源1.5项目建设内容与规模1.6项目实施计划与进度安排1.7工程质量管理与验收标准1.8项目用地及资源保护措施1.9项目环境保护与污染防治措施1.10合作双方的权利与义务1.11争议解决方式与仲裁机构1.12合同变更与解除条件1.13合同终止后的处理事宜1.14合同附件及相关文件第一部分:合同如下:1.1合同双方基本信息1.1.1甲方:[甲方全称]1.1.2乙方:[乙方全称]1.1.3甲方地址:[甲方详细地址]1.1.4乙方地址:[乙方详细地址]1.1.5甲方联系人:[甲方联系人姓名]1.1.6乙方联系人:[乙方联系人姓名]1.1.7联系电话:[甲方联系电话]1.1.8电子邮箱:[甲方电子邮箱]1.1.9联系电话:[乙方联系电话]1.1.10电子邮箱:[乙方电子邮箱]1.2合同签订日期及生效日期1.2.1本合同签订日期:[合同签订日期]1.2.2本合同生效日期:[合同生效日期]1.3林地基础设施项目概况1.3.1项目名称:[项目名称]1.3.2项目地点:[项目具体地点]1.3.3项目总投资:[项目总投资金额]1.3.4项目建设规模:[项目具体建设规模]1.4项目投资总额及资金来源1.4.1项目投资总额:[项目投资总额金额]1.4.2资金来源:[资金来源方式,如:政府拨款、企业自筹等]1.5项目建设内容与规模1.5.1建设内容:[详细列出项目建设内容,如:道路建设、水利设施、电力设施等]1.5.2规模:[具体建设规模,如:道路长度、水利设施规模等]1.6项目实施计划与进度安排1.6.1项目总工期:[项目总工期时间]1.6.2分阶段进度安排:[分阶段的具体时间节点及进度要求]1.7工程质量管理与验收标准1.7.1质量管理:[详细说明质量管理体系和措施]1.7.2验收标准:[明确工程验收的具体标准和流程]1.8项目用地及资源保护措施1.8.1用地情况:[详细说明项目用地面积、性质及使用权取得方式]1.8.2资源保护:[列出具体资源保护措施,如:森林资源、水资源、生物多样性等]1.8.3用地手续:[明确甲方取得用地所需办理的手续及乙方配合义务]1.9项目环境保护与污染防治措施1.9.1环境影响评估:[说明环境影响评估报告的编制及审批情况]1.9.2污染防治措施:[列出具体污染防治措施,如:废水处理、废气处理、噪声控制等]1.9.3环境监测:[规定环境监测方案及监测频率]1.10合作双方的权利与义务1.10.1甲方权利与义务:[甲方权利][甲方义务]1.10.2乙方权利与义务:[乙方权利][乙方义务]1.11争议解决方式与仲裁机构1.11.1争议解决:[约定争议解决方式,如:协商、调解、仲裁、诉讼等]1.11.2仲裁机构:[如约定仲裁,应明确仲裁机构名称及仲裁规则]1.12合同变更与解除条件1.12.1变更条件:[列出合同变更的条件和程序]1.12.2解除条件:[列出合同解除的条件和程序]1.13合同终止后的处理事宜1.13.1项目移交:[明确项目移交的具体内容和时间]1.13.2费用结算:[规定合同终止后的费用结算方式和时间]1.13.3知识产权归属:[明确合同终止后相关知识产权的归属]1.14合同附件及相关文件1.14.1附件:[列出合同附件的名称和内容]1.14.2相关文件:[列出合同涉及的相关文件清单,如:环境影响评估报告、用地批文等]第二部分:第三方介入后的修正2.1第三方介入的定义2.1.1第三方介入:指在本合同执行过程中,甲方、乙方或双方共同邀请的具有专业能力、资质和信誉的第三方参与项目实施、管理、监督、咨询等活动的行为。2.2第三方介入的类型2.2.1中介方:为合同双方提供信息、沟通、协调、咨询等服务的第三方。2.2.2监理方:对项目实施过程进行监督、检查、验收的第三方。2.2.3咨询方:提供技术、管理、财务等咨询服务,协助合同双方解决项目实施过程中遇到问题的第三方。2.2.4承包方:直接参与项目施工、安装、调试等活动的第三方。2.3第三方介入的流程2.3.1甲方、乙方或双方共同协商确定第三方介入的需求。2.3.2甲方、乙方或双方共同对第三方进行筛选,包括但不限于资质审查、业绩评估、信誉调查等。2.3.3签订第三方介入协议,明确第三方的权利、义务、责任和费用。2.4第三方介入的责权利2.4.1第三方的权利:根据协议约定,获取项目相关信息和资料。在其职责范围内,独立开展工作,不受甲方、乙方或其他第三方干预。享有合同约定的报酬和费用。2.4.2第三方的义务:遵守国家法律法规、行业规范和合同约定。对项目实施过程中发现的问题提出建议和解决方案。完成合同约定的各项工作,确保工作质量。2.5第三方与其他各方的划分说明2.5.1甲方与第三方的划分:甲方负责与第三方签订介入协议,明确双方的权利、义务和责任。甲方负责支付第三方提供的服务的费用。甲方对第三方的服务质量进行监督和评估。2.5.2乙方与第三方的划分:乙方负责与第三方签订介入协议,明确双方的权利、义务和责任。乙方负责支付第三方提供的服务的费用。乙方对第三方的服务质量进行监督和评估。2.5.3第三方与承包方的划分:第三方对承包方的施工过程进行监督和验收。承包方负责按照合同约定完成施工任务,并接受第三方的监督和检查。2.6第三方责任限额第三方因自身原因造成项目损失的赔偿责任。第三方因违反合同约定造成的损失赔偿责任。第三方因不可抗力原因造成的损失赔偿责任。第三方的专业能力、资质和信誉。项目风险程度和规模。第三方提供的服务的性质和内容。2.7第三方介入协议的变更和解除2.7.1第三方介入协议的变更需经甲方、乙方和第三方协商一致,并签订书面变更协议。2.7.2第三方介入协议的解除需符合合同约定或法律规定,并签订书面解除协议。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.项目可行性研究报告2.项目环境影响评估报告3.项目用地批准文件4.项目投资计划书5.项目施工设计图纸6.项目施工合同7.项目监理合同8.项目采购合同9.项目验收报告10.项目结算报告11.项目资金使用证明12.项目工程质量检验报告13.项目安全生产管理计划14.项目应急预案15.项目合同变更记录16.项目档案资料清单附件详细要求和说明:1.项目可行性研究报告:需包含项目背景、市场分析、技术方案、经济效益、社会效益等。2.项目环境影响评估报告:需包含环境影响评价、污染防治措施、生态保护措施等。3.项目用地批准文件:需包含土地使用性质、土地面积、使用年限等。4.项目投资计划书:需包含投资来源、投资金额、投资进度等。5.项目施工设计图纸:需包含建筑结构、设备设施、施工工艺等。6.项目施工合同:需包含施工内容、施工期限、质量标准、合同价款等。7.项目监理合同:需包含监理内容、监理期限、监理费用等。8.项目采购合同:需包含采购内容、采购数量、采购价格、交货时间等。9.项目验收报告:需包含验收时间、验收内容、验收结论等。10.项目结算报告:需包含结算金额、结算依据、结算结果等。11.项目资金使用证明:需包含资金使用情况、使用金额、使用时间等。12.项目工程质量检验报告:需包含检验内容、检验结果、质量评价等。13.项目安全生产管理计划:需包含安全生产目标、安全生产措施、事故应急预案等。14.项目应急预案:需包含事故类型、应急措施、应急响应程序等。15.项目合同变更记录:需包含变更原因、变更内容、变更日期等。16.项目档案资料清单:需包含档案名称、档案内容、归档时间等。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方未按合同约定支付项目投资款项。乙方未按合同约定完成项目施工任务。第三方未按合同约定提供专业服务。任何一方未按合同约定履行环境保护和污染防治措施。2.责任认定标准:甲方未支付投资款项,应承担违约责任,并支付违约金。第三方未提供专业服务,应承担违约责任,并赔偿因此造成的损失。任何一方未履行环境保护和污染防治措施,应承担相应的法律责任。示例说明:甲方未按合同约定支付项目投资款项,导致项目进度延误,乙方因此产生额外费用10万元。甲方应承担违约责任,并支付乙方违约金及额外费用共计10万元。乙方未按合同约定完成项目施工任务,导致项目质量不达标,甲方因此产生维修费用5万元。乙方应承担违约责任,并赔偿甲方维修费用共计5万元。第三方未按合同约定提供专业服务,导致项目进度延误,甲方因此产生额外费用8万元。第三方应承担违约责任,并赔偿甲方额外费用共计8万元。全文完。2024年林地基础设施建设协议1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称1.2法定代表人1.3联系方式2.合同标的2.1林地基础设施建设项目概况2.2项目地点2.3项目规模3.项目建设内容3.1建设目标3.2主要建设内容3.3建设标准4.项目实施进度4.1项目总体进度安排4.2各阶段具体进度要求5.质量要求5.1工程质量标准5.2质量检测与验收6.项目资金6.1项目资金来源6.2资金拨付方式6.3资金使用监督7.工程承包方式7.1承包方式7.2承包人资质要求7.3合同签订8.施工组织与管理8.1施工组织机构8.2施工现场管理8.3施工人员管理9.项目变更与调整9.1变更程序9.2变更内容9.3变更费用10.知识产权保护10.1知识产权归属10.2技术保密11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构13.合同生效、终止与解除13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同解除条件14.其他约定事项14.1通知送达14.2合同附件14.3合同解释权第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1双方名称(1)甲方:林业集团有限公司(2)乙方:建筑工程有限公司1.2法定代表人(1)甲方法定代表人:(2)乙方法定代表人:1.3联系方式2.合同标的2.1林地基础设施建设项目概况(1)项目名称:林区基础设施建设(2)项目地点:省市县(3)项目规模:占地平方公里2.2项目地点(1)具体地址:省市县镇村2.3项目规模(1)建设总面积:平方米(2)总投资:人民币万元3.项目建设内容3.1建设目标(1)提高林业资源利用率(2)改善林区基础设施条件(3)促进林区经济发展3.2主要建设内容(1)道路建设:新建道路公里,改建道路公里(2)水利设施建设:新建水库座,改建水库座(3)电力设施建设:新建变电站座,改建变电站座3.3建设标准(1)道路:按照国家二级公路标准建设(2)水利设施:按照国家中型水库标准建设(3)电力设施:按照国家110千伏变电站标准建设4.项目实施进度4.1项目总体进度安排(1)开工时间:2024年3月1日(2)竣工时间:2025年12月31日4.2各阶段具体进度要求(1)基础工程建设:2024年3月1日至2024年6月30日(2)主体工程建设:2024年7月1日至2024年12月31日(3)配套设施建设:2025年1月1日至2025年6月30日(4)竣工验收:2025年7月1日至2025年12月31日5.质量要求5.1工程质量标准(1)道路:符合国家二级公路质量标准(2)水利设施:符合国家中型水库质量标准(3)电力设施:符合国家110千伏变电站质量标准5.2质量检测与验收(1)工程验收:按照国家相关标准进行验收(2)质量保证:承包方提供工程保修期为3年6.项目资金6.1项目资金来源(1)甲方自筹资金(2)银行贷款6.2资金拨付方式(1)按工程进度拨付(2)每月拨付一次6.3资金使用监督(1)甲方设立项目资金监管小组(2)定期对资金使用情况进行审计7.工程承包方式7.1承包方式(1)公开招标(2)招标文件发布时间:2024年2月1日(3)投标截止时间:2024年2月28日7.2承包人资质要求(1)具备国家相关资质(2)有类似工程经验7.3合同签订(1)中标通知书发出后,双方应在15个工作日内签订合同(2)合同签订地点:省市县(3)合同签订日期:2024年3月15日8.施工组织与管理8.1施工组织机构(1)成立项目指挥部,负责项目的全面管理(2)设立项目经理部,负责日常施工管理(3)项目经理部下设施工、质量、安全、物资、财务等部门8.2施工现场管理(1)施工现场实行封闭式管理,设置明显的施工标志(2)施工现场道路、排水、照明等设施齐全(3)施工现场环境整洁,防止污染8.3施工人员管理(1)施工人员需持证上岗,进行岗前培训(2)施工人员应遵守劳动纪律和操作规程(3)施工人员发生意外事故,按国家相关法律法规处理9.项目变更与调整9.1变更程序(1)变更申请需经双方同意(2)变更内容需经项目经理部审核(3)变更费用由变更责任方承担9.2变更内容(1)设计变更(2)施工条件变更(3)工期变更9.3变更费用(1)变更费用计算依据(2)变更费用支付方式(3)变更费用结算10.知识产权保护10.1知识产权归属(1)甲方提供的图纸、技术文件等知识产权归甲方所有(2)乙方在施工过程中形成的知识产权归乙方所有10.2技术保密(1)双方应保守对方的技术秘密(2)未经对方同意,不得泄露、使用或转让技术秘密11.违约责任11.1违约情形(1)未按合同约定履行义务(2)质量不合格(3)工期延误(4)造成安全事故11.2违约责任(1)违约方应承担相应的违约责任(2)违约方应支付违约金(3)因违约造成的损失,违约方应承担赔偿责任12.争议解决12.1争议解决方式(1)友好协商(2)仲裁(3)诉讼12.2争议解决机构(1)争议解决机构为仲裁委员会(2)仲裁地点:市13.合同生效、终止与解除13.1合同生效条件(1)合同双方签字盖章(2)合同内容符合法律法规(3)合同签订后,双方按约定履行13.2合同终止条件(1)项目竣工验收合格(2)合同约定的终止条件实现(3)双方协商一致解除合同13.3合同解除条件(1)一方严重违约(2)不可抗力导致合同无法履行(3)合同约定的解除条件实现14.其他约定事项14.1通知送达(1)通知以书面形式发送(2)通知送达地址为合同双方签字盖章的合同副本地址(3)通知送达后视为对方已收到14.2合同附件(1)施工图纸(2)技术文件(3)合同专用条款14.3合同解释权(1)合同解释权归甲方所有(2)合同解释应遵循公平、公正、诚实信用的原则第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义(1)第三方是指除合同双方外的任何个人、法人或其他组织,包括但不限于监理单位、咨询公司、评估机构、金融机构、法律顾问等。(2)第三方介入是指合同执行过程中,为了确保合同履行、提高工作效率或解决争议,由合同双方共同邀请或指定的第三方参与合同相关活动。15.2第三方介入的目的(1)确保工程质量与安全(2)提高项目管理水平(3)促进合同双方沟通协调(4)解决合同执行过程中出现的争议16.第三方介入程序16.1第三方选择(1)第三方选择需经合同双方协商一致(2)第三方应具备相应的资质和能力(3)第三方选择后,双方应签署相关合作协议16.2第三方职责(1)第三方应根据协议履行相应职责(2)第三方应遵守国家相关法律法规和行业标准(3)第三方应保守合同双方的商业秘密17.第三方介入的合同条款17.1第三方责任(1)第三方在履行职责过程中,因自身原因造成损失,应承担相应责任(2)第三方在履行职责过程中,如违反法律法规,应承担相应法律责任(3)第三方在履行职责过程中,如违反合同约定,应承担违约责任17.2第三方责任限额(1)第三方责任限额由合同双方在合作协议中约定(2)第三方责任限额不得低于合同总价的10%(3)如第三方责任限额不足以赔偿损失,合同双方可共同追索18.第三方介入与其他各方的划分18.1第三方与甲方的关系(1)第三方在履行职责过程中,对甲方负责(2)第三方应配合甲方的工作,接受甲方监督(3)第三方在履行职责过程中,如涉及甲方利益,应优先考虑甲方利益18.2第三方与乙方的关系(1)第三方在履行职责过程中,对乙方负责(2)第三方应配合乙方的工作,接受乙方监督(3)第三方在履行职责过程中,如涉及乙方利益,应优先考虑乙方利益18.3第三方与合同双方的关系(1)第三方应公平、公正地履行职责,维护合同双方的合法权益(2)第三方在履行职责过程中,如遇到合同双方意见分歧,应及时沟通协商(3)第三方在履行职责过程中,如发现合同存在问题,应及时通知合同双方19.第三方介入的争议解决19.1第三方介入争议的解决方式(1)友好协商(2)仲裁(3)诉讼19.2第三方介入争议的解决机构(1)争议解决机构为仲裁委员会(2)仲裁地点:市20.第三方介入的合同变更20.1第三方介入的合同变更程序(1)合同变更需经合同双方协商一致(2)合同变更内容涉及第三方时,需征得第三方同意(3)合同变更后,各方应按变更后的合同履行义务20.2第三方介入的合同变更生效(1)合同变更经合同双方签字盖章后生效(2)合同变更生效后,各方应按变更后的合同履行义务21.第三方介入的合同解除21.1第三方介入的合同解除条件(1)第三方严重违约(2)不可抗力导致合同无法履行(3)合同双方协商一致解除合同21.2第三方介入的合同解除程序(1)合同解除需经合同双方协商一致(2)合同解除后,各方应按合同约定处理相关事宜(3)合同解除后,第三方责任按合同约定承担第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:施工图纸要求:图纸应详细标注项目地点、规模、建设内容、建设标准等。说明:施工图纸为项目实施的重要依据,应确保其准确性和完整性。2.附件二:技术文件要求:技术文件应包括施工方案、施工工艺、质量标准、安全措施等。说明:技术文件为施工过程中各项工作的指导性文件,应确保其科学性和可操作性。3.附件三:合同专用条款要求:合同专用条款应根据项目具体情况制定,包括双方权利义务、违约责任、争议解决等。说明:合同专用条款为合同的重要组成部分,应确保其符合法律法规和双方意愿。4.附件四:第三方合作协议要求:合作协议应明确第三方职责、权利、义务及责任限额等。说明:第三方合作协议为第三方介入合同执行的重要文件,应确保其合法性和有效性。5.附件五:项目进度计划要求:进度计划应详细列出各阶段工作内容、时间节点、责任人等。6.附件六:质量保证文件要求:质量保证文件应包括质量标准、检测报告、验收报告等。说明:质量保证文件为项目质量控制的重要依据,应确保其真实性和完整性。7.附件七:安全措施文件要求:安全措施文件应包括安全管理制度、安全措施、应急预案等。说明:安全措施文件为项目安全管理的重要依据,应确保其科学性和实用性。8.附件八:合同变更文件要求:合同变更文件应详细记录变更内容、原因、双方意见等。说明:合同变更文件为合同执行过程中的重要记录,应确保其真实性和有效性。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:未按合同约定的时间完成工程建设责任认定标准:延误工期超过合同约定时间,按每日延误工程总价的万分之五支付违约金。示例说明:如合同约定工期为一年,实际延误工期为两个月,则乙方需支付违约金为工程总价的1%。2.违约行为:工程质量不符合约定标准责任认定标准:经检测,工程质量不合格,乙方需返工或修复,并承担相关费用。示例说明:项目验收时发现道路铺设质量不合格,乙方需进行返工,并承担返工产生的所有费用。3.违约行为:未按合同约定支付工程款责任认定标准:逾期支付工程款,按逾期金额的每日万分之五支付违约金。示例说明:乙方应在每月底前支付工程款,如逾期支付,则甲方有权按每日万分之五收取违约金。4.违约行为:泄露合同双方商业秘密责任认定标准:泄露商业秘密,造成对方损失的,泄露方应承担赔偿责任。示例说明:甲方发现乙方泄露其商业秘密,导致甲方遭受损失,乙方需承担相应赔偿责任。5.违约行为:第三方违约责任认定标准:第三方违约,造成合同双方损失的,第三方应承担赔偿责任。示例说明:监理单位未能按约定履行职责,导致项目进度延误,监理单位需承担相应赔偿责任。全文完。2024年林地基础设施建设协议2本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.双方主体信息2.1甲方信息2.2乙方信息3.林地基础设施建设范围3.1建设地点3.2建设内容3.3建设规模4.建设工期4.1总工期4.2各阶段工期5.投资与资金筹措5.1投资总额5.2资金来源5.3资金使用6.工程质量要求6.1质量标准6.2质量检验6.3质量保证7.工程进度管理7.1进度计划7.2进度检查7.3进度调整8.安全生产管理8.1安全责任8.2安全措施8.3安全培训9.环境保护9.1环境保护责任9.2环境保护措施9.3环境监测10.甲方权利与义务10.1甲方权利10.2甲方义务11.乙方权利与义务11.1乙方权利11.2乙方义务12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同变更与解除13.1变更条件13.2解除条件13.3变更与解除程序14.其他约定14.1违约责任14.2不可抗力14.3合同生效与终止14.4合同附件第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1定义1.1.1本合同中“林地”指甲方拥有或管理的用于林业生产的土地。1.1.2本合同中“基础设施建设”指为提高林地生产能力和生态环境质量而进行的道路、水利、电力等基础设施建设。1.1.3本合同中“乙方”指承担本合同林地基础设施建设任务的施工单位。1.2解释1.2.1本合同中的解释以本合同为准,如有不一致之处,以本合同为准。2.双方主体信息2.1甲方信息2.1.1甲方名称:[甲方全称]2.1.2甲方地址:[甲方详细地址]2.1.3甲方联系人:[甲方联系人姓名]2.1.4甲方联系电话:[甲方联系电话号码]2.2乙方信息2.2.1乙方名称:[乙方全称]2.2.2乙方地址:[乙方详细地址]2.2.3乙方联系人:[乙方联系人姓名]2.2.4乙方联系电话:[乙方联系电话号码]3.林地基础设施建设范围3.1建设地点3.1.1建设地点位于[具体地点]3.1.2建设范围包括[具体范围描述]3.2建设内容3.2.1道路建设:[道路长度、宽度、等级等]3.2.2水利设施建设:[水库、灌溉渠、排洪渠等]3.2.3电力设施建设:[线路长度、电压等级等]3.3建设规模3.3.1总投资:[总投资金额]3.3.2建设面积:[建设总面积]4.建设工期4.1总工期4.1.1总工期为[具体工期,如:24个月]4.2各阶段工期4.2.1道路建设阶段:[具体工期,如:6个月]4.2.2水利设施建设阶段:[具体工期,如:8个月]4.2.3电力设施建设阶段:[具体工期,如:10个月]5.投资与资金筹措5.1投资总额5.1.1投资总额为[总投资金额]5.2资金来源5.2.1甲方自筹资金:[自筹资金金额]5.2.2乙方垫资:[垫资金额]5.3资金使用5.3.1资金使用计划:[详细资金使用计划]6.工程质量要求6.1质量标准6.1.1遵循国家及行业相关质量标准6.1.2工程质量验收标准:[详细质量验收标准]6.2质量检验6.2.1乙方应进行自检,并在施工过程中接受甲方或第三方监督检验6.2.2工程质量检验报告:[详细质量检验报告要求]6.3质量保证6.3.1乙方应保证工程质量和安全,并对因乙方原因造成的质量问题承担全部责任7.工程进度管理7.1进度计划7.1.1乙方应编制详细的工程进度计划,并在施工前提交甲方审核7.1.2甲方应在收到进度计划后[具体审核时间]内给予回复7.2进度检查7.2.1甲方应定期或不定期对工程进度进行检查7.2.2乙方应积极配合甲方进行进度检查,并提供相关资料7.3进度调整7.3.1因不可抗力或其他原因导致工程进度滞后时,双方应协商调整进度计划8.合同履行与监督8.1合同履行8.1.1乙方应按照合同约定的工期、质量标准、技术规范等要求,全面履行合同义务。8.1.2甲方应按照合同约定提供必要的施工条件,包括但不限于土地使用、材料供应、施工用水用电等。8.2监督检查8.2.1甲方有权对乙方施工过程进行监督检查,乙方应予以配合。8.2.2甲方应定期或不定期组织现场巡查,发现问题及时通知乙方整改。9.付款方式与进度9.1付款方式9.1.1本合同工程款的支付采用分期付款方式。9.1.2乙方提交竣工验收报告并经甲方验收合格后,甲方应在[具体时间]内支付工程款的[具体比例]。9.2付款进度9.2.1工程开工后,乙方提交开工报告并经甲方确认,甲方支付工程款的[具体比例]。9.2.2工程主体结构完成并经验收合格后,甲方支付工程款的[具体比例]。9.2.3工程竣工并经甲方验收合格后,甲方支付剩余工程款。10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方发生争议,应友好协商解决。10.1.2协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决程序10.2.1争议发生后,双方应在[具体时间]内书面提出争议事项。10.2.2双方应指定专人负责争议解决事宜,并及时交换意见。11.合同解除11.1合同解除条件11.1.1甲方有正当理由认为乙方严重违约的,可以解除合同。11.1.2乙方有正当理由认为甲方严重违约的,可以解除合同。11.2合同解除程序11.2.1一方提出解除合同,应书面通知另一方。11.2.2双方应自收到解除合同通知之日起[具体时间]内,协商解决合同解除后的有关事宜。12.违约责任12.1违约责任承担12.1.1任何一方违反本合同约定,应承担相应的违约责任。12.1.2违约金计算方式:[具体计算方法]。13.合同生效与终止13.1合同生效13.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同终止13.2.1合同履行完毕,合同终止。13.2.2合同解除后,合同终止。14.其他约定14.1法律适用14.1.1本合同适用中华人民共和国法律。14.2争议解决法律适用14.2.1争议解决过程中,适用中华人民共和国法律。14.3合同附件14.3.1本合同附件与本合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同中“第三方”指在本合同履行过程中,经甲乙双方同意,介入本合同关系并提供专业服务的机构或个人。15.1.2第三方包括但不限于监理单位、设计单位、审计单位、检测机构、咨询顾问等。15.2第三方介入条件15.2.1甲乙双方应在本合同中明确约定第三方介入的条件和方式。15.2.2第三方介入前,甲乙双方应就第三方的工作范围、职责、权利和义务达成一致。15.3第三方介入程序15.3.1甲乙双方应共同确定第三方介入的具体事宜,包括但不限于第三方资质审查、合同签订、工作安排等。15.3.2第三方介入后,甲乙双方应就第三方的工作成果和意见进行协商和确认。16.甲乙双方额外条款16.1第三方责任16.1.1第三方在履行合同过程中,应按照本合同约定和双方的要求,承担相应的责任。16.1.2第三方责任包括但不限于工作质量、工作效率、工作成果等。16.2第三方权利16.2.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的工作条件和信息。16.2.2第三方有权在合同约定的范围内,独立开展工作。16.3第三方义务16.3.1第三方应遵守国家法律法规和行业标准,确保工作质量。16.3.2第三方应按时提交工作成果,并接受甲乙双方的监督检查。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额17.1.1第三方在本合同项下的责任限额,由甲乙双方在合同中约定。17.1.2第三方责任限额包括但不限于直接经济损失、违约金等。17.1.3若第三方责任超过约定的限额,超出部分由甲乙双方按比例分担。18.第三方与其他各方的划分18.1第三方与甲方的关系18.1.1第三方与甲方的关系为委托代理关系,甲方为委托人,第三方为代理人。18.1.2第三方在执行本合同时,应维护甲方的合法权益。18.2第三方与乙方的关系18.2.1第三方与乙方的关系为服务提供关系,乙方为服务接受方,第三方为服务提供方。18.2.2第三方在执行本合同时,应尊重乙方的自主权。18.3第三方与其他方的关系18.3.1第三方与其他方的关系根据具体情况确定,包括但不限于合作、竞争、监督等。18.3.2第三方在与其他方交往中,应遵守相关法律法规和商业道德。19.第三方变更19.1第三方变更条件19.1.1第三方变更应经甲乙双方同意,并签订补充协议。19.1.2第三方变
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 《特色小吃调研报告》课件
- 2023年河北省保定市公开招聘警务辅助人员(辅警)笔试自考练习卷二含答案
- 《石氏中风胡雨华》课件
- 2022年湖北省孝感市公开招聘警务辅助人员(辅警)笔试必刷测试卷(2)含答案
- 2024年江西省景德镇市公开招聘警务辅助人员(辅警)笔试模拟自测题(B)卷含答案
- 《基于任务驱动模式的软件工程与UML建模技术》课件项目一
- 2022年广西壮族自治区北海市公开招聘警务辅助人员(辅警)笔试模拟自测题(C)卷含答案
- 《计算机辅助电路设计》课件第8章
- 2024年度绿色能源买卖合同第三方担保服务合同3篇
- 2024年版企业内部承包合同范本版B版
- 河道清理工程环境影响评价报告书
- GB/T 2831-2009光学零件的面形偏差
- 小学生金融与理财课程-课件
- 人教版小学数学三年级 上册 期末总复习-解决问题专项
- 稻虾种养技术及生态效应(20161201)课件
- (国开电大)可编程控制器应用 课程实验
- 实用标准化仓储建设要求规范书
- 社区家庭教育:隔代教育和亲子教育
- 河北省邯郸市药品零售药店企业药房名单目录
- 低温烫伤参考课件
- 中药塌渍疗法操作评分标准
评论
0/150
提交评论