2024年度石材装饰工程施工合同范本2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度石材装饰工程施工合同范本本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及全称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方地址及联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程性质3.工程内容3.1施工范围3.2施工内容3.3施工质量要求3.4施工工期4.工程报价4.1工程总价4.2工程结算方式4.3工程变更及增减工程处理4.4付款方式及期限5.施工组织与管理5.1施工组织架构5.2施工人员配备5.3施工现场管理5.4施工安全与文明施工6.材料供应6.1材料供应范围6.2材料质量要求6.3材料供应方式6.4材料验收及保管7.施工进度与质量保证7.1施工进度计划7.2施工质量保证措施7.3质量检测与验收8.施工现场协调与配合8.1施工现场协调机制8.2施工单位与建设单位之间的沟通8.3施工单位与相关部门的配合9.工程验收与交付9.1工程验收标准9.2工程验收程序9.3工程交付手续9.4竣工资料及档案10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约金计算及支付11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同生效、变更与终止12.1合同生效条件12.2合同变更程序12.3合同终止条件13.合同附件13.1合同附件清单13.2合同附件内容14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及全称甲方：石材装饰工程有限公司乙方：建筑工程有限公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3合同双方地址及联系方式甲方地址：省市区路号乙方地址：省市区路号2.工程概况2.1工程名称石材装饰工程2.2工程地点省市区路号2.3工程规模总面积：10000平方米2.4工程性质公共建筑工程3.工程内容3.1施工范围包含石材地面、墙面、柱面等装饰工程3.2施工内容石材切割、安装、打磨、清洁等3.3施工质量要求符合国家相关质量标准及设计要求3.4施工工期合同签订之日起60天内完成4.工程报价4.1工程总价人民币捌拾万元整（￥800,000）4.2工程结算方式按工程进度分期结算4.3工程变更及增减工程处理经双方协商一致后，按实际发生工程量及市场价格进行调整4.4付款方式及期限1.预付款：合同签订后5个工作日内支付合同总价的30%2.进度款：每完成20%的工程量支付一次，每次支付合同总价的5%3.结算款：工程验收合格后30日内支付合同总价的40%4.保修金：合同总价的5%，在保修期满无质量问题后无息退还5.施工组织与管理5.1施工组织架构甲方：项目经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人乙方：项目经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人、施工班组5.2施工人员配备甲方负责提供合格的技术人员及施工人员乙方负责提供合格的施工班组及管理人员5.3施工现场管理1.严格按照施工图纸及规范要求进行施工2.保持施工现场整洁有序3.遵守国家及地方有关施工现场管理的法律法规5.4施工安全与文明施工1.严格执行安全操作规程，确保施工安全2.加强文明施工管理，维护施工现场环境6.材料供应6.1材料供应范围包含石材、辅料、施工工具等6.2材料质量要求1.符合国家及行业标准2.有合格证明及质量检验报告3.材料品牌及规格应符合合同约定6.3材料供应方式甲方负责提供石材，乙方负责提供辅料及施工工具6.4材料验收及保管1.双方共同对材料进行验收2.验收合格后，由乙方负责保管及使用8.施工现场协调与配合8.1施工现场协调机制8.1.1甲方指定项目经理为现场协调负责人，乙方指定项目经理为现场协调负责人。8.1.2双方项目经理每周至少召开一次现场协调会议，解决施工过程中出现的问题。8.1.3现场协调会议纪要由双方签字确认，并作为后续工作的依据。8.2施工单位与建设单位之间的沟通8.2.1双方应保持顺畅的沟通渠道，确保信息及时传递。8.2.2乙方应每天向甲方汇报施工进度、质量及安全状况。8.2.3甲方对施工过程中的意见和建议应及时反馈给乙方。8.3施工单位与相关部门的配合8.3.1乙方应配合甲方与设计、监理、消防、环保等相关部门的沟通与协调。8.3.2乙方应遵守相关法律法规，确保施工符合相关部门的要求。9.工程验收与交付9.1工程验收标准9.1.1符合国家及行业相关质量标准。9.1.2符合设计图纸及合同约定的技术要求。9.1.3工程无质量问题，功能齐全，可以投入使用。9.2工程验收程序9.2.1乙方完成施工后，向甲方提交验收申请。9.2.2甲方组织相关人员对工程进行验收。9.2.3验收合格后，双方签署验收报告。9.3工程交付手续9.3.1验收合格后，乙方应协助甲方办理工程交付手续。9.3.2乙方应提供完整的工程资料，包括施工图纸、质量检验报告等。9.3.3双方应共同签署工程交付确认书。9.4竣工资料及档案9.4.1乙方应在工程竣工后30日内，将竣工资料及档案整理完毕，提交甲方。9.4.2竣工资料应包括施工图纸、设计变更、施工记录、质量检验报告等。10.违约责任10.1违约情形10.1.1乙方未按合同约定完成工程或质量不达标。10.1.2乙方未按合同约定时间完成工程。10.1.3乙方未按合同约定支付工程款。10.1.4甲方未按合同约定提供施工条件或支付工程款。10.2违约责任承担10.2.1乙方违约，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。10.2.2甲方违约，乙方有权要求甲方承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。10.3违约金计算及支付10.3.1违约金按合同总价的一定比例计算，具体比例由双方在合同中约定。10.3.2违约金应在违约行为发生后10日内支付。11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应友好协商解决争议。11.1.2如协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决机构11.2.1本合同争议解决机构为省市仲裁委员会。11.3争议解决程序11.3.1双方应在争议发生后30日内向争议解决机构提起申请。11.3.2争议解决机构应在收到申请后60日内作出裁决。12.合同生效、变更与终止12.1合同生效条件12.1.1双方签字盖章。12.1.2合同签订后5个工作日内，乙方应向甲方支付预付款。12.2合同变更程序12.2.1双方应书面同意变更合同内容。12.2.2变更后的合同应作为原合同的补充部分。12.3合同终止条件12.3.1工程按合同约定完成且验收合格。12.3.2双方协商一致解除合同。12.3.3因不可抗力导致合同无法履行。13.合同附件13.1合同附件清单13.1.1施工图纸13.1.2设计变更文件13.1.3材料清单13.1.4付款计划13.1.5其他相关文件13.2合同附件内容合同附件应与合同具有同等法律效力。14.其他约定事项14.1本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。14.2本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。14.3本合同如有未尽事宜，按照中华人民共和国有关法律法规执行。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1第三方是指在合同履行过程中，经甲乙双方同意，介入合同关系中的独立第三方主体，包括但不限于监理单位、设计单位、检测机构、仲裁机构、调解机构等。2.第三方介入的同意2.1任何第三方介入合同关系，均需经甲乙双方书面同意。2.2双方应在合同中明确第三方介入的条件、方式及职责。3.第三方责任限额3.1第三方的责任限额应根据其介入合同关系的目的、职责和风险进行评估，并在合同中明确。3.2第三方的责任限额应包括但不限于因其服务导致的工程延误、质量不合格、安全事故等。4.第三方职责说明4.1第三方应按照合同约定，履行其职责，包括但不限于：4.1.1监理单位：对工程质量、进度、安全进行监督，确保工程符合相关法律法规和设计要求。4.1.2设计单位：根据合同要求，提供设计图纸和技术支持。4.1.3检测机构：对工程材料、施工过程、竣工工程进行检测，确保符合质量标准。4.1.4仲裁机构或调解机构：在双方发生争议时，提供仲裁或调解服务。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的关系5.1.1第三方对甲方负责，应按照合同约定，向甲方提供真实、准确的服务报告。5.1.2甲方对第三方的服务有权提出意见和建议。5.2第三方与乙方的关系5.2.1第三方对乙方负责，应按照合同约定，协助乙方完成工程任务。5.2.2乙方应配合第三方的工作，提供必要的条件和信息。5.3第三方与合同双方的关系5.3.1第三方与合同双方均应保持独立、客观、公正的态度。5.3.2第三方在合同履行过程中，应遵守法律法规，维护合同双方的合法权益。6.第三方介入后的额外条款及说明6.1第三方介入费用6.1.1第三方介入费用应由甲乙双方承担，具体费用由双方在合同中约定。6.1.2第三方介入费用应包含在工程总报价或结算款中。6.2第三方介入的期限6.2.1第三方介入的期限应在合同中明确，一般不超过工程总工期。6.2.2第三方介入的期限可根据实际情况进行调整，但需经甲乙双方书面同意。6.3第三方介入的变更6.3.1第三方介入的内容、方式或期限的变更，需经甲乙双方书面同意。6.3.2变更后的内容、方式或期限应作为原合同的补充部分。7.第三方介入的争议解决7.1第三方介入过程中，如发生争议，应由甲乙双方协商解决。7.2协商不成的，可依法向合同签订地人民法院提起诉讼或向合同约定的仲裁机构申请仲裁。8.第三方介入的保密条款8.1第三方在合同履行过程中，对甲方和乙方的商业秘密、技术秘密等信息负有保密义务。8.2第三方未经甲乙双方同意，不得泄露任何保密信息。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.施工图纸及说明要求：提供完整的施工图纸，包括平面图、立面图、剖面图等，并附有详细的施工说明。说明：施工图纸是施工过程中的重要依据，必须准确无误。2.材料清单及合格证明要求：列出所有使用的材料名称、规格、型号、品牌及数量，并提供材料的合格证明。说明：材料清单和合格证明是确保工程质量的重要文件。3.施工组织设计及进度计划要求：提供详细的施工组织设计和进度计划，包括施工顺序、时间安排、资源分配等。说明：施工组织设计和进度计划是确保施工顺利进行的重要文件。4.质量保证体系及措施要求：建立完善的质量保证体系，包括质量目标、质量责任、检验方法等。说明：质量保证体系是确保工程质量的重要手段。5.安全生产措施及预案要求：制定安全生产措施和应急预案，确保施工安全。说明：安全生产措施和应急预案是保障施工人员生命财产安全的重要文件。6.施工记录及日志要求：记录施工过程中的各项数据和情况，包括施工进度、质量、安全等。说明：施工记录和日志是施工过程的重要记录，有助于后期查证。7.验收报告及保修证书要求：工程验收合格后，提供验收报告和保修证书。说明：验收报告和保修证书是工程交付的重要文件。8.工程变更及洽商记录要求：记录工程变更及洽商过程，包括变更原因、内容、费用等。说明：工程变更及洽商记录是工程变更管理的重要依据。9.付款凭证及结算单要求：提供付款凭证及结算单，包括付款时间、金额、方式等。说明：付款凭证及结算单是工程款支付的重要证明。10.其他相关文件要求：根据工程实际情况，提供其他相关文件。说明：其他相关文件包括但不限于合同附件、法律法规、标准规范等。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：乙方未按合同约定时间完成工程。乙方施工质量不符合合同约定。乙方未按合同约定支付工程款。甲方未按合同约定提供施工条件或支付工程款。第三方服务不符合合同约定。2.违约责任认定标准：违约行为发生后，由违约方承担违约责任。违约责任包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。违约金按合同总价的一定比例计算，具体比例由双方在合同中约定。3.违约责任示例说明：乙方未按合同约定时间完成工程，导致工期延误。甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为每日工期延误总价的0.5%。乙方施工质量不符合合同约定，导致工程返工。甲方有权要求乙方承担返工费用，并支付违约金，违约金为返工费用总额的10%。乙方未按合同约定支付工程款，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为未支付工程款总额的1%。全文完。2024年度石材装饰工程施工合同范本2本合同目录一览1.合同订立与生效1.1合同双方基本信息1.2合同签订时间与地点1.3合同生效条件与时间2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模与结构2.4工程建设内容3.工程设计要求3.1设计依据与标准3.2设计文件提供3.3设计变更程序4.施工准备4.1施工现场准备4.2施工组织设计4.3人员配备与培训4.4施工设备与材料5.施工进度与工期5.1施工进度计划5.2工期延误处理5.3竣工验收时间6.施工质量要求6.1质量标准与规范6.2质量检查与验收6.3质量保证措施7.施工安全与环保7.1安全生产责任7.2安全生产措施7.3环境保护要求8.材料供应与验收8.1材料采购与供应8.2材料验收与检验8.3材料储存与保管9.合同价格与支付9.1合同价款确定9.2支付方式与时间9.3付款条件与期限10.争议解决与违约责任10.1争议解决方式10.2违约责任认定10.3违约金计算与赔偿11.合同变更与解除11.1变更程序11.2解除条件11.3解除程序12.附件与补充条款12.1附件清单12.2补充条款13.合同解除与终止13.1解除条件13.2解除程序13.3终止条件14.合同争议解决与法律适用14.1争议解决方式14.2法律适用与管辖第一部分：合同如下：1.合同订立与生效1.1合同双方基本信息1.1.1甲方（建设单位）名称：____________________1.1.2甲方（建设单位）地址：____________________1.1.3甲方（建设单位）法定代表人：____________________1.1.4乙方（施工单位）名称：____________________1.1.5乙方（施工单位）地址：____________________1.1.6乙方（施工单位）法定代表人：____________________1.2合同签订时间与地点1.2.1合同签订时间：____年____月____日1.2.2合同签订地点：____________________1.3合同生效条件与时间1.3.1合同自双方签字盖章之日起生效。1.3.2合同生效前，双方应按照国家相关法律法规办理合同备案手续。2.工程概况2.1工程名称2.1.1工程名称：____________________2.2工程地点2.2.1工程地点：____________________2.3工程规模与结构2.3.1工程规模：____________________2.3.2工程结构：____________________2.4工程建设内容2.4.1工程建设内容：____________________3.工程设计要求3.1设计依据与标准3.1.1设计依据：____________________3.1.2设计标准：____________________3.2设计文件提供3.2.1乙方应在合同签订后____日内提供完整的设计文件。3.2.2设计文件应满足甲方要求，并符合国家相关法律法规。3.3设计变更程序3.3.1任何设计变更均需经甲方同意后方可实施。3.3.2设计变更应按照甲方要求进行，并签订设计变更协议。4.施工准备4.1施工现场准备4.1.1乙方应在合同签订后____日内完成施工现场的准备工作。4.1.2施工现场应满足施工要求，并符合国家相关法律法规。4.2施工组织设计4.2.1乙方应在合同签订后____日内提交施工组织设计。4.2.2施工组织设计应详细说明施工方案、进度安排、质量保证措施等。4.3人员配备与培训4.3.1乙方应按照合同要求配备施工人员，并确保其具备相应的资质和技能。4.3.2乙方应对施工人员进行安全教育和技能培训。4.4施工设备与材料4.4.1乙方应按照合同要求提供施工设备与材料。4.4.2施工设备与材料应满足施工要求，并符合国家相关法律法规。5.施工进度与工期5.1施工进度计划5.1.1乙方应在合同签订后____日内提交施工进度计划。5.1.2施工进度计划应详细说明各阶段的施工内容、时间安排等。5.2工期延误处理5.2.1因不可抗力等原因导致的工期延误，双方应协商解决。5.2.2乙方应采取措施加快施工进度，尽量减少工期延误。5.3竣工验收时间5.3.1工程竣工后，乙方应在____日内通知甲方进行竣工验收。5.3.2竣工验收合格后，甲方应按合同约定支付尾款。6.施工质量要求6.1质量标准与规范6.1.1施工质量应符合国家相关质量标准与规范。6.1.2乙方应严格按照设计文件和施工图纸进行施工。6.2质量检查与验收6.2.1乙方应定期进行质量检查，确保施工质量符合要求。6.2.2甲方有权对施工质量进行检查和验收。6.3质量保证措施6.3.1乙方应采取有效措施保证施工质量，包括但不限于材料采购、施工工艺、人员管理等。6.3.2乙方应对施工过程中的质量问题负责，并采取措施予以整改。7.施工安全与环保7.1安全生产责任7.1.1双方应按照国家相关法律法规和行业标准，落实安全生产责任。7.1.2乙方应制定安全生产措施，确保施工安全。7.2安全生产措施7.2.1乙方应建立健全安全生产管理制度，加强施工现场安全管理。7.2.2乙方应定期进行安全教育和培训，提高施工人员的安全意识。7.3环境保护要求7.3.1乙方应遵守国家环境保护法律法规，采取措施减少施工过程中的环境污染。7.3.2乙方应按照甲方要求，做好施工现场的环境保护工作。8.材料供应与验收8.1材料采购与供应8.1.1乙方负责工程所需的石材等装饰材料的采购和供应。8.1.2材料采购应符合国家相关标准和规范，确保材料质量。8.2材料验收与检验8.2.1甲方应在材料进场后____日内对材料进行验收。8.2.2验收合格的材料方可投入使用，不合格的材料应立即退场。8.3材料储存与保管8.3.1乙方应负责材料的储存与保管，确保材料在储存期间不受损坏。8.3.2储存材料应分类存放，标明品种、规格、数量等信息。9.合同价格与支付9.1合同价款确定9.1.1合同价款根据工程量清单、市场价格和双方协商确定。9.1.2合同价款包括材料费、人工费、机械使用费、管理费等。9.2支付方式与时间9.2.1甲方应按照合同约定的时间和方式支付工程款。9.2.2工程款支付比例和节点根据工程进度和质量进行确定。9.3付款条件与期限9.3.1甲方应在工程验收合格后____日内支付合同价款的____%。9.3.2工程竣工结算后，甲方应在____日内支付剩余合同价款。10.争议解决与违约责任10.1争议解决方式10.1.1双方发生争议时，应友好协商解决。10.1.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2违约责任认定10.2.1任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。10.2.2违约责任包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。10.3违约金计算与赔偿10.3.1违约金按合同价款的____%计算。10.3.2双方另有约定的，从其约定。11.合同变更与解除11.1变更程序11.1.1合同变更应经双方协商一致，并以书面形式签订变更协议。11.1.2变更协议作为合同附件，与本合同具有同等法律效力。11.2解除条件11.2.1合同解除应符合法律规定或双方约定的解除条件。11.2.2合同解除后，双方应按照约定处理合同关系。11.3解除程序11.3.1合同解除应提前____日通知对方。11.3.2解除合同后，双方应按照约定处理合同解除后的相关事宜。12.附件与补充条款12.1附件清单12.1.1.1工程量清单12.1.1.2设计文件12.1.1.3材料清单12.1.1.4施工组织设计12.2补充条款12.2.1本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议。13.合同解除与终止13.1解除条件13.1.1合同解除应符合法律规定或双方约定的解除条件。13.1.2合同解除后，双方应按照约定处理合同关系。13.2终止条件13.2.1合同终止应符合法律规定或双方约定的终止条件。13.2.2合同终止后，双方应按照约定处理合同关系。13.3终止程序13.3.1合同终止应提前____日通知对方。13.3.2终止合同后，双方应按照约定处理合同终止后的相关事宜。14.合同争议解决与法律适用14.1争议解决方式14.1.1双方发生争议时，应友好协商解决。14.1.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。14.2法律适用与管辖14.2.1本合同适用中华人民共和国法律。14.2.2合同争议的解决，适用合同签订地人民法院管辖。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1定义15.1.1本合同所称第三方，是指除甲乙双方以外的任何个人或单位，包括但不限于监理单位、设计单位、咨询机构、检测机构、材料供应商等。15.1.2第三方介入的范围包括但不限于：工程监理、设计咨询、质量检测、材料供应、施工管理等。16.第三方介入的程序与条件16.1介入程序16.1.1第三方介入应经甲乙双方同意，并签订书面协议。16.1.2第三方介入协议应明确第三方的责任、权利和义务。16.1.2介入条件16.1.1第三方应具备相应的资质和条件，能够独立承担相应责任。16.1.2第三方介入的内容应符合国家相关法律法规和行业标准。17.第三方的责任与权利17.1责任17.1.1第三方应按照合同约定和相关规定，履行其职责，保证工程质量、安全、进度等。17.1.2第三方应对其提供的咨询、检测、监理等服务承担相应的法律责任。17.1.2权利17.1.1第三方有权根据合同约定和相关规定，获取报酬。17.1.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的协助和支持。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方18.1.1第三方应直接向甲方负责，接受甲方的监督和指导。18.1.2第三方应按照甲方的要求，完成相关任务，并及时向甲方汇报工作进展。18.1.2第三方与乙方18.1.1第三方应协助乙方完成施工任务，并对施工质量、安全、进度等进行监督。18.1.2第三方应与乙方保持良好沟通，共同确保工程顺利进行。18.1.2第三方与合同双方18.1.1第三方应遵守合同约定，维护合同双方的合法权益。18.1.2第三方应积极配合合同双方解决合同履行过程中出现的问题。19.第三方责任限额的明确19.1责任限额19.1.1第三方责任限额应根据第三方介入协议和相关法律法规确定。19.1.2责任限额应明确第三方在履行职责过程中可能承担的最高赔偿责任。19.1.2责任承担19.1.1第三方在履行职责过程中，如因自身原因造成损失，应承担相应的赔偿责任。19.1.2第三方责任赔偿范围、计算方法等应在第三方介入协议中明确。20.第三方介入合同的变更与解除20.1变更程序20.1.1第三方介入合同的变更应经甲乙双方和第三方协商一致。20.1.2变更后的合同内容应作为原合同附件，与本合同具有同等法律效力。20.1.2解除条件20.1.1第三方介入合同解除应符合法律规定或合同约定。20.1.2合同解除后，甲乙双方和第三方应按照约定处理合同解除后的相关事宜。21.第三方介入合同的争议解决21.1争议解决方式21.1.1第三方介入合同的争议解决方式与合同争议解决方式一致。21.1.2双方应友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。21.1.2法律适用与管辖21.1.1第三方介入合同适用中华人民共和国法律。21.1.2合同争议的解决，适用合同签订地人民法院管辖。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：