2024版地下综合管廊安装施工合同2篇_第1页
2024版地下综合管廊安装施工合同2篇_第2页
2024版地下综合管廊安装施工合同2篇_第3页
2024版地下综合管廊安装施工合同2篇_第4页
2024版地下综合管廊安装施工合同2篇_第5页
已阅读5页,还剩32页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版地下综合管廊安装施工合同本合同目录一览1.合同基本信息1.1合同编号1.2合同签订日期1.3合同双方名称1.4合同签订地点1.5合同生效日期1.6合同终止日期2.项目概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容2.5工程总投资2.6工程质量要求3.双方权利义务3.1施工方权利义务3.1.1施工方责任3.1.2施工方义务3.1.3施工方权利3.2监理方权利义务3.2.1监理方责任3.2.2监理方义务3.2.3监理方权利4.施工组织设计4.1施工方案4.2施工进度计划4.3施工资源配置4.4施工安全管理4.5施工质量管理5.工程造价及支付5.1工程造价构成5.2工程款支付方式5.3工程款支付时间5.4工程款结算6.工程进度及验收6.1工程进度计划6.2工程验收标准6.3工程验收程序6.4工程验收时间7.保修与维修7.1保修期限7.2保修内容7.3维修责任7.4维修费用8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担8.3违约赔偿标准9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同解除10.1合同解除情形10.2合同解除程序10.3合同解除后的责任11.合同附件11.1施工图纸11.2技术规范11.3合同补充协议12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止后的处理13.其他约定13.1不可抗力13.2合同变更13.3合同保密13.4合同解释14.合同签署14.1签署时间14.2签署地点14.3签署代表14.4签署手续第一部分:合同如下:1.合同基本信息1.1合同编号:2024ZJGLLG1.2合同签订日期:2024年1月15日1.3合同双方名称1.3.1施工方:建筑工程有限公司1.3.2监理方:工程监理有限公司1.4合同签订地点:市区大厦1.5合同生效日期:合同签订之日起1.6合同终止日期:2026年12月31日2.项目概况2.1工程名称:市地下综合管廊建设工程2.2工程地点:市区2.3工程规模:总长度公里,覆盖区域2.4工程内容:包括管道敷设、设备安装、附属设施建设等2.5工程总投资:人民币亿元2.6工程质量要求:符合国家相关质量标准,达到优良等级3.双方权利义务3.1施工方权利义务3.1.1施工方责任:负责按照合同约定完成地下综合管廊的安装施工任务,确保工程质量和安全。3.1.2施工方义务:提供必要的施工设备、材料和人员,按照监理方的要求进行施工,接受监理方的监督检查。3.1.3施工方权利:在工程进度和成本控制方面享有一定的自主权,享有工程款支付的权益。3.2监理方权利义务3.2.1监理方责任:对施工方进行全过程监理,确保工程质量、进度和安全。3.2.2监理方义务:按照合同要求对施工方进行监督、检查和验收,提出合理化建议。3.2.3监理方权利:对施工方提出的问题和要求有否决权,对工程质量有验收权。4.施工组织设计4.1施工方案:采用分段施工、流水作业的方式,确保工程进度和质量。4.2施工进度计划:计划工期为24个月,分四个阶段进行。4.3施工资源配置:根据工程进度和施工需求,合理配置人力资源、机械设备和材料。4.4施工安全管理:建立健全安全管理制度,确保施工过程中人员安全和工程安全。4.5施工质量管理:严格执行国家相关质量标准和规范,确保工程质量。5.工程造价及支付5.1工程造价构成:包括直接费用、间接费用和利润。5.2工程款支付方式:分阶段支付,按月结算。5.3工程款支付时间:每月末前支付当月工程款。5.4工程款结算:合同履行完毕后,进行最终结算。6.工程进度及验收6.1工程进度计划:根据施工方案制定详细的进度计划,确保工程按期完成。6.2工程验收标准:符合国家相关质量标准和规范。6.3工程验收程序:分阶段验收,包括隐蔽工程验收、分项工程验收和竣工验收。6.4工程验收时间:每个阶段验收完成后,及时进行下一阶段验收。7.保修与维修7.1保修期限:自竣工验收合格之日起,保修期为5年。7.2保修内容:对因施工质量原因造成的工程缺陷进行维修和修复。7.3维修责任:由施工方负责维修和修复,维修费用由施工方承担。7.4维修费用:维修费用按照实际发生费用结算,并在工程款中扣除。8.违约责任8.1违约情形8.1.1施工方违约8.1.1.1工程进度延误8.1.1.2工程质量不符合约定8.1.1.3违反安全生产规定8.1.1.4工程款拖欠8.1.2监理方违约8.1.2.1监理不力8.1.2.2隐瞒工程质量问题8.1.2.3违反监理职责8.2违约责任承担8.2.1施工方违约责任8.2.1.1按照合同约定支付违约金8.2.1.2修复或更换不合格工程8.2.1.3承担因违约造成的损失8.2.2监理方违约责任8.2.2.1按照合同约定支付违约金8.2.2.2承担因违约造成的损失8.2.2.3负责恢复工程质量8.3违约赔偿标准8.3.1工程进度延误赔偿8.3.1.1按日支付延误工程款的千分之一作为违约金8.3.2工程质量不符合约定赔偿8.3.2.1修复费用8.3.2.2造成的损失赔偿8.3.3违反安全生产规定赔偿8.3.3.1按照国家相关法律法规承担相应责任8.3.4工程款拖欠赔偿8.3.4.1按日支付拖欠工程款的千分之一作为违约金9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1争议协商9.1.2争议调解9.1.3争议仲裁9.1.4争议诉讼9.2争议解决机构9.2.1争议协商:由双方协商解决9.2.2争议调解:由合同约定的调解机构进行调解9.2.3争议仲裁:由合同约定的仲裁机构进行仲裁9.2.4争议诉讼:向合同约定的法院提起诉讼9.3争议解决程序9.3.1争议协商:在争议发生后30日内提交9.3.2争议调解:在争议发生后60日内提交9.3.3争议仲裁:在争议发生后90日内提交9.3.4争议诉讼:在争议发生后6个月内提交10.合同解除10.1合同解除情形10.1.1双方协商一致解除合同10.1.2因不可抗力导致合同无法履行10.1.3一方违约导致合同无法履行10.2合同解除程序10.2.1提出解除合同:一方提出解除合同,另一方应在收到通知后15日内答复10.2.2确认解除合同:双方确认解除合同,签署解除合同文件10.3合同解除后的责任10.3.2双方应按照合同约定支付已完成的工程款10.3.3双方应承担因解除合同而产生的合理费用11.合同附件11.1施工图纸:包括但不限于基础图纸、结构图纸、设备安装图纸等11.2技术规范:包括国家、行业及地方的相关技术规范11.3合同补充协议:双方就合同内容达成一致后,签署的补充协议12.合同生效及终止12.1合同生效条件:双方签署合同,并按照合同约定完成相关手续12.2合同终止条件:合同约定的工程完成,且双方无争议13.其他约定13.1不可抗力:因不可抗力导致合同无法履行时,双方应协商解决13.2合同变更:经双方协商一致,可以对合同进行变更13.3合同保密:双方对本合同内容负有保密义务13.4合同解释:本合同如有歧义,按合同签订时的实际情况和双方意愿进行解释14.合同签署14.1签署时间:2024年1月15日14.2签署地点:市区大厦14.3签署代表:施工方:建筑工程有限公司法定代表人:;监理方:工程监理有限公司法定代表人:14.4签署手续:双方代表在合同上签字盖章,合同生效第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方概念:在履行本合同时,第三方指的是除合同双方(甲乙方)以外的,为合同履行提供专业服务、咨询、监督或其他辅助作用的独立法人或其他组织。15.2第三方介入目的:第三方介入旨在提高合同履行的效率、质量,确保工程顺利进行,同时为合同双方提供专业的技术支持和管理服务。16.第三方介入的类型16.1专业服务机构:如工程设计、工程咨询、监理、检验检测等。16.2技术顾问:为合同双方提供专业技术指导和建议。16.3供应链管理:为合同双方提供材料、设备采购、运输等服务。16.4争议解决机构:在合同履行过程中,为解决争议提供专业调解或仲裁服务。17.第三方介入的引入17.1引入方式:由合同双方协商一致,经合同签字盖章后,方可引入第三方。17.2引入程序:合同双方应与第三方签订合作协议,明确各方的权利、义务和责任。18.第三方与甲乙方的责权利18.1第三方责任:第三方应按照合作协议和本合同约定,履行相应的责任。18.1.1提供专业服务:第三方应提供符合行业标准的专业服务,确保服务质量。18.1.2遵守法律法规:第三方在履行职责过程中,应遵守国家相关法律法规。18.1.3保密义务:第三方对合同内容、工程信息负有保密义务。18.2第三方权利:第三方有权要求合同双方按照合作协议和本合同约定支付相关费用。18.2.1收取服务费用:第三方有权按照合作协议收取服务费用。18.2.2要求合同双方履行合同义务:第三方有权要求合同双方按照合作协议和本合同约定履行义务。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方的划分:第三方为甲方提供专业服务,甲方负责支付服务费用,并对第三方的工作进行监督。19.2第三方与乙方的划分:第三方为乙方提供专业服务,乙方负责支付服务费用,并对第三方的工作进行监督。19.3第三方与监理方的划分:第三方为监理方提供专业支持,监理方负责对第三方的工作进行监督和评价。20.第三方责任限额20.1责任限额定义:第三方在履行职责过程中,因自身原因导致合同履行受到影响,应承担相应的责任限额。20.2责任限额标准:第三方责任限额根据合作协议和本合同约定,一般不超过其收取的服务费用的总额。20.3责任限额履行:第三方在责任限额范围内承担责任,超出部分由合同双方另行协商解决。21.第三方介入后的额外条款21.1第三方介入后的合同履行:第三方介入后,合同双方应按照合作协议和本合同约定,继续履行各自的权利和义务。21.2第三方介入后的争议解决:第三方介入后,如发生争议,合同双方应协商解决,协商不成的,可按照本合同第9条的规定解决。21.3第三方介入后的合同变更:第三方介入后,如需对本合同进行变更,合同双方应协商一致,并签署书面变更协议。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.施工图纸详细要求:图纸应包括基础图纸、结构图纸、设备安装图纸等,符合国家相关标准和规范。说明:施工图纸是施工方进行施工的重要依据,必须准确、完整。2.技术规范详细要求:包括国家、行业及地方的相关技术规范,确保工程质量。说明:技术规范是指导施工方进行施工的标准,必须严格执行。3.合同补充协议详细要求:双方就合同内容达成一致后,签署的补充协议。说明:合同补充协议是对合同内容的补充和完善,具有同等法律效力。4.第三方合作协议详细要求:合同双方与第三方签订的协议,明确各方的权利、义务和责任。说明:第三方合作协议是第三方介入合同履行的重要文件,必须详细明确。5.施工组织设计详细要求:包括施工方案、施工进度计划、资源配置、安全管理和质量管理等。说明:施工组织设计是施工方进行施工的指导文件,必须科学合理。6.工程进度报告详细要求:包括施工进度、质量情况、安全生产情况等。说明:工程进度报告是合同双方了解工程进展情况的重要资料。7.工程款支付申请详细要求:包括工程量、工程款支付金额、支付依据等。说明:工程款支付申请是施工方申请支付工程款的重要文件。8.工程验收报告详细要求:包括验收时间、验收人员、验收结论等。说明:工程验收报告是确认工程是否合格的重要依据。9.工程保修书详细要求:包括保修期限、保修内容、保修责任等。说明:工程保修书是施工方对工程质量负责的承诺。10.争议解决文件详细要求:包括争议解决方式、解决机构、解决程序等。说明:争议解决文件是解决合同履行过程中发生争议的重要依据。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为1.1施工方违约1.1.1工程进度延误1.1.2工程质量不符合约定1.1.3违反安全生产规定1.1.4工程款拖欠2.违约责任认定标准2.1工程进度延误责任认定:按照合同约定支付延误工程款的千分之一作为违约金。示例:若工期延误10天,则需支付10天×1000元/天=10000元违约金。2.2工程质量不符合约定责任认定:修复或更换不合格工程,承担修复或更换费用。示例:若工程中发现一处不合格的管道,则施工方需承担修复或更换该管道的费用。2.3违反安全生产规定责任认定:按照国家相关法律法规承担相应责任。示例:若施工过程中发生安全事故,施工方需按照国家法律法规承担相应的法律责任。2.4工程款拖欠责任认定:按日支付拖欠工程款的千分之一作为违约金。示例:若拖欠工程款100万元,则需按日支付100万元×0.1%=1000元/天违约金。3.监理方违约3.1监理不力3.2隐瞒工程质量问题3.3违反监理职责4.违约责任认定标准4.1监理不力责任认定:按照合同约定支付违约金。示例:若监理方未能及时发现工程质量问题,则需支付相应的违约金。4.2隐瞒工程质量问题责任认定:承担因隐瞒工程质量问题造成的损失。示例:若监理方隐瞒一处严重质量问题,导致工程损坏,监理方需承担修复或更换该部分的费用。4.3违反监理职责责任认定:按照合同约定支付违约金。示例:若监理方未按照合同约定履行监理职责,则需支付相应的违约金。全文完。2024版地下综合管廊安装施工合同1本合同目录一览第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方地址1.4合同双方联系方式第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程建设内容2.5工程建设标准第三条合同工期3.1工程建设工期3.2工期延误责任及处理3.3验收合格标准第四条合同价款及支付方式4.1合同价款4.2工程进度款支付方式4.3结算方式4.4付款时间及条件第五条材料设备供应5.1材料设备供应商5.2材料设备质量要求5.3材料设备供应时间5.4材料设备验收及保管第六条施工组织与管理6.1施工组织设计6.2施工现场管理6.3施工安全与环境保护6.4施工进度管理第七条施工变更及签证7.1变更原因及处理7.2签证程序及内容7.3变更费用计算及结算第八条验收与保修8.1验收程序及标准8.2保修期限及内容8.3保修责任及处理第九条违约责任9.1违约情形及处理9.2违约赔偿标准9.3违约责任承担方式第十条合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除与终止的程序第十一条争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决费用第十二条合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同解除及终止后的处理第十三条合同附件13.1合同附件名称13.2合同附件内容13.3合同附件生效条件第十四条其他约定14.1法律适用14.2合同附件14.3其他约定事项第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称:甲方(建设单位)名称,乙方(施工单位)名称。1.2合同双方法定代表人:甲方法定代表人姓名,乙方法定代表人姓名。1.3合同双方地址:甲方地址,乙方地址。1.4合同双方联系方式:甲方联系电话,乙方联系电话;甲方电子邮箱,乙方电子邮箱。第二条工程概况2.1工程名称:2024版地下综合管廊安装施工工程。2.2工程地点:[具体地点]。2.3工程规模:[工程规模描述]。2.4工程建设内容:地下综合管廊的土建工程、管道安装工程、电气工程、通信工程等。2.5工程建设标准:按照国家及行业相关标准和规范执行。第三条合同工期3.1工程建设工期:自合同签订之日起[具体工期]天内完成。3.2工期延误责任及处理:因甲方原因造成工期延误,甲方应承担相应责任并支付延误工期损失;因乙方原因造成工期延误,乙方应承担相应责任,并按合同约定支付违约金。3.3验收合格标准:按照国家及行业相关标准和规范,工程验收合格。第四条合同价款及支付方式4.1合同价款:[合同总金额]元。4.2工程进度款支付方式:按工程进度分阶段支付,具体支付比例及时间节点由双方协商确定。4.3结算方式:工程竣工验收合格后,按合同约定进行结算。4.4付款时间及条件:甲方在收到乙方提交的结算报告及相关资料后[具体时间]内支付款项。第五条材料设备供应5.1材料设备供应商:[供应商名称]。5.2材料设备质量要求:符合国家及行业相关标准和规范。5.3材料设备供应时间:按照工程进度计划供应。5.4材料设备验收及保管:乙方负责材料设备的验收,验收合格后方可投入使用。第六条施工组织与管理6.1施工组织设计:乙方应编制详细的施工组织设计,经甲方审核同意后方可实施。6.2施工现场管理:乙方应负责施工现场的管理,确保施工安全、文明施工。6.3施工安全与环境保护:乙方应严格执行国家及行业相关安全与环境保护规定。6.4施工进度管理:乙方应按合同约定和工程进度计划组织施工,确保工程按期完成。第七条施工变更及签证7.1变更原因及处理:因设计变更、现场条件变化等原因导致的工程变更,经双方协商一致后可进行变更。7.2签证程序及内容:变更内容需经双方签证确认,签证内容包括变更原因、变更内容、变更费用等。7.3变更费用计算及结算:变更费用按照实际发生费用计算,并纳入工程结算。第八条验收与保修8.1验收程序及标准:工程验收分为分部分项工程验收和竣工验收。分部分项工程验收应在施工过程中按阶段进行,竣工验收应在工程全部完成后进行。验收标准应符合国家及行业相关规范和标准。8.2保修期限及内容:本工程自竣工验收合格之日起,提供[具体年限]年的质量保修服务。保修内容包括但不限于结构安全、管道畅通、电气设备正常运行等。8.3保修责任及处理:在保修期内,如因施工质量问题导致工程损坏,乙方应负责修复,并承担由此产生的费用。第九条违约责任9.1违约情形及处理:若一方未按合同约定履行义务,另一方有权要求违约方承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.2违约赔偿标准:违约金的计算标准根据违约情节和损失程度确定,最高不超过合同总价的[具体比例]%。9.3违约责任承担方式:违约责任承担方式包括但不限于支付违约金、赔偿损失、承担相应法律责任等。第十条合同解除与终止10.2合同终止条件:合同履行完毕或达到合同约定的终止条件时,合同自行终止。10.3合同解除与终止的程序:合同解除或终止前,双方应协商一致,并签订书面协议。第十一条争议解决11.1争议解决方式:双方应友好协商解决合同争议,协商不成的,提交[具体仲裁机构或法院]仲裁或诉讼。11.2争议解决程序:仲裁或诉讼程序按相关法律法规及仲裁规则或诉讼程序进行。11.3争议解决费用:争议解决费用由败诉方承担,除非仲裁庭或法院另有裁决。第十二条合同生效及终止12.1合同生效条件:本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。12.2合同终止条件:合同履行完毕或达到合同约定的终止条件时,合同终止。12.3合同解除及终止后的处理:合同解除或终止后,双方应按照合同约定和法律规定妥善处理相关事宜。第十三条合同附件13.1合同附件名称:包括但不限于施工图纸、工程量清单、材料设备清单、施工组织设计等。13.2合同附件内容:合同附件是合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力。13.3合同附件生效条件:合同附件随本合同同时生效。第十四条其他约定14.1法律适用:本合同适用中华人民共和国法律。14.2合同附件:本合同附件与本合同具有同等法律效力。14.3其他约定事项:双方在本合同中未明确约定的事项,可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1本合同所称第三方,是指除甲方、乙方以外的,为合同履行提供专业服务、咨询、监理、检测、评估等服务的自然人、法人或其他组织。第二条第三方介入的范围和条件2.1第三方介入的范围:第三方介入主要包括但不限于工程监理、质量检测、造价咨询、法律咨询等。2.2第三方介入的条件:第三方介入需经甲方、乙方协商一致,并签订相应的服务合同。第三条第三方责任限额3.1第三方责任限额:第三方在履行服务合同过程中,因自身原因造成的损失,其责任限额由服务合同约定,且不得超过该服务合同的总金额。3.2第三方责任免除:因不可抗力或甲方、乙方原因造成的损失,第三方不承担责任。第四条第三方与其他各方的责任划分4.1第三方与甲方责任划分:第三方应按照服务合同约定,对甲方提供的服务进行监督和评估,确保工程质量和进度符合合同要求。4.2第三方与乙方责任划分:第三方应按照服务合同约定,对乙方施工过程中的质量、进度、安全等方面进行监督和指导。4.3第三方与合同其他方责任划分:第三方对合同其他方的责任,按照服务合同约定执行。第五条第三方介入的程序5.1第三方介入程序:甲方、乙方协商一致后,选择合适的第三方,并签订服务合同。5.2第三方介入的审核:甲方、乙方对第三方提供的资质、能力等进行审核,确保其具备履行服务合同的能力。5.3第三方介入的监督:甲方、乙方对第三方的服务进行监督,确保其按照合同约定履行职责。第六条第三方介入的费用承担6.1第三方介入费用:第三方介入的费用按照服务合同约定,由甲方、乙方分摊。6.2第三方介入费用的支付:第三方介入费用按服务合同约定的支付方式和时间节点支付。第七条第三方介入的变更和终止7.1第三方介入的变更:在服务合同履行过程中,如需变更第三方介入的内容、方式等,需经甲方、乙方协商一致,并签订补充协议。7.2第三方介入的终止:在服务合同履行过程中,如需终止第三方介入,需经甲方、乙方协商一致,并签订终止协议。第八条第三方介入的争议解决8.1第三方介入的争议解决:第三方介入过程中产生的争议,由甲方、乙方协商解决;协商不成的,提交[具体仲裁机构或法院]仲裁或诉讼。8.2第三方介入争议解决费用的承担:第三方介入争议解决费用,按照服务合同约定或争议解决结果承担。第九条第三方介入的保密义务9.1第三方介入的保密义务:第三方在履行服务合同过程中,对甲方、乙方提供的信息负有保密义务,未经甲方、乙方同意,不得泄露给任何第三方。9.2第三方介入保密责任的承担:如第三方违反保密义务,导致甲方、乙方利益受损,第三方应承担相应责任。第十条本合同其他条款的适用10.1本合同其他条款的适用:第三方介入后的合同履行,仍适用本合同其他条款的约定。10.2第三方介入的特别约定:本合同对第三方介入的特

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论