2024年度数据中心冷却系统上下水改造施工合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度数据中心冷却系统上下水改造施工合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称1.2法定代表人1.3联系方式1.4住所2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4施工期限3.工程内容3.1冷却系统改造范围3.2上下水改造内容3.3材料设备清单3.4施工方案4.投资估算及付款方式4.1投资估算4.2付款方式4.3付款时间4.4付款条件5.施工进度及验收5.1施工进度安排5.2施工验收标准5.3验收程序5.4验收时间6.施工质量保证措施6.1质量保证体系6.2施工人员资质要求6.3材料设备质量要求6.4施工过程质量控制7.安全生产及环境保护7.1安全生产责任7.2安全生产措施7.3环境保护措施7.4应急预案8.合同变更及解除8.1合同变更8.2合同解除8.3合同解除条件9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同解除条件12.合同附件12.1附件一：工程量清单12.2附件二：施工图纸12.3附件三：其他相关资料13.合同其他约定13.1合同保密13.2合同份数13.3合同生效日期13.4其他约定事项14.合同签署14.1双方签字盖章14.2合同生效日期14.3合同份数第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1双方名称甲方：数据中心乙方：建筑工程有限公司1.2法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3联系方式1.4住所甲方住所：市区路号乙方住所：市区路号第二条项目概况2.1项目名称2024年度数据中心冷却系统上下水改造施工项目2.2项目地点市区数据中心2.3项目规模改造冷却系统面积：500平方米上下水管道长度：1000米2.4施工期限自2024年1月1日起至2024年3月31日止第三条工程内容3.1冷却系统改造范围包括冷却塔、冷却水泵、管道及配套设施的改造3.2上下水改造内容包括冷却水进出水管、生活用水管及配套设施的改造3.3材料设备清单详见附件一：工程量清单3.4施工方案详见附件二：施工图纸第四条投资估算及付款方式4.1投资估算项目总投资：人民币壹佰万元整（￥100,000.00）4.2付款方式1.预付款：合同签订后5个工作日内支付合同总额的30%2.进度款：按月进度支付，每月支付合同总额的20%3.验收合格后支付合同总额的20%4.结算款：项目完工并验收合格后30日内支付剩余的30%4.3付款时间每月5日前支付上一个月的进度款4.4付款条件1.甲方确认乙方提交的进度款申请表2.乙方提供相关发票和支付凭证第五条施工进度及验收5.1施工进度安排详见附件二：施工图纸中的施工进度计划5.2施工验收标准1.符合国家及行业标准2.工程质量达到合格标准3.安全生产无事故5.3验收程序1.乙方在工程完成后7日内向甲方提交验收申请2.甲方在接到验收申请后3日内组织验收3.验收合格后，双方签字确认5.4验收时间项目完工后30日内第六条施工质量保证措施6.1质量保证体系1.乙方建立健全质量保证体系2.乙方对施工人员进行质量培训3.乙方对材料设备进行严格检验6.2施工人员资质要求1.乙方施工人员需具备相关资质证书2.乙方对施工人员进行定期考核6.3材料设备质量要求1.乙方使用的材料设备需符合国家及行业标准2.乙方对材料设备进行进场检验6.4施工过程质量控制1.乙方在施工过程中严格执行施工方案2.乙方对施工过程进行全程监控，确保工程质量第七条安全生产及环境保护7.1安全生产责任1.乙方负责施工现场的安全生产2.乙方建立健全安全生产责任制7.2安全生产措施1.乙方对施工现场进行安全检查，确保安全设施齐全2.乙方对施工人员进行安全教育和培训3.乙方制定应急预案，应对突发事件7.3环境保护措施1.乙方对施工现场进行环境保护，减少污染2.乙方对施工废弃物进行妥善处理3.乙方对施工噪音进行控制第八条合同变更及解除8.1合同变更1.双方协商一致，可对合同内容进行变更，变更内容应以书面形式签字盖章后生效。2.任何一方未经对方同意，不得擅自变更合同内容。8.2合同解除1.在合同履行期间，如因不可抗力导致合同无法履行，双方均可解除合同。2.如一方违约，另一方有权解除合同，并要求违约方承担相应责任。8.3合同解除条件1.甲方未按约定支付款项，乙方有权解除合同。2.乙方未按约定完成施工任务，甲方有权解除合同。3.双方协商一致，决定解除合同。第九条违约责任9.1违约情形1.乙方未按合同约定时间完成施工任务。2.乙方施工质量不符合合同约定标准。3.乙方违反合同约定的安全生产规定。4.甲方未按合同约定支付款项。9.2违约责任承担1.违约方应承担违约责任，赔偿守约方因此遭受的损失。2.违约方应支付违约金，违约金按合同金额的5%计算。9.3违约赔偿1.违约方赔偿守约方因违约造成的直接经济损失。2.违约方赔偿守约方因违约造成的间接经济损失。第十条争议解决10.1争议解决方式1.双方应友好协商解决合同争议。2.协商不成，提交合同约定的仲裁机构仲裁。10.2争议解决机构1.争议解决机构为市仲裁委员会。10.3争议解决程序1.争议发生后，双方应提交仲裁申请书及有关证据。2.仲裁委员会受理仲裁申请后，依法进行仲裁。第十一条合同生效及终止11.1合同生效条件1.双方签字盖章。2.甲方支付预付款。11.2合同终止条件1.合同履行完毕。2.双方协商一致解除合同。3.合同约定的其他终止条件。11.3合同解除条件1.甲方未支付预付款。2.乙方未按合同约定开始施工。3.双方协商一致解除合同。第十二条合同附件12.1附件一：工程量清单12.2附件二：施工图纸12.3附件三：其他相关资料第十三条合同其他约定13.1合同保密1.双方对本合同内容及履行情况负有保密义务。2.未经对方同意，不得向任何第三方泄露合同内容。13.2合同份数本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。13.3合同生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。13.4其他约定事项1.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。2.本合同未尽事宜，以中华人民共和国法律法规为准。第二部分：第三方介入后的修正第十四条第三方介入概述14.1第三方定义在本合同中，“第三方”是指除甲乙双方以外的，为履行本合同提供相关服务、咨询、监督、检测等作用的独立法人或其他组织。14.2第三方介入范围1.技术咨询与方案评审2.施工监督与监理3.质量检测与认证4.环境保护与安全评估5.合同纠纷调解与仲裁第十五条第三方责任限额15.1责任限额设定第三方因履行本合同而产生的任何责任，其责任限额不得超过本合同总金额的10%。15.2责任赔偿若第三方因自身原因导致合同无法履行或造成损失，应承担相应的赔偿责任，但赔偿总额不得超过其责任限额。第十六条第三方选聘与委托16.1第三方选聘16.2委托关系第三方接受甲乙双方的委托后，应与委托方签订书面委托协议，明确双方的权利义务。第十七条第三方权利与义务17.1第三方权利1.第三方有权根据委托协议，独立开展相关工作。2.第三方有权要求甲乙双方提供必要的工作条件与信息。17.2第三方义务1.第三方应严格按照委托协议履行职责，确保工作质量。2.第三方应遵守国家法律法规，保护甲乙双方的合法权益。第十八条第三方与其他各方的划分说明18.1责任划分1.第三方在履行职责过程中，因自身原因造成损失，由第三方自行承担。2.第三方在履行职责过程中，因甲乙双方的原因造成损失，由责任方承担。18.2沟通协调1.第三方应与甲乙双方保持良好沟通，及时反馈工作进展。2.甲乙双方应积极配合第三方工作，提供必要的支持。第十九条第三方介入的具体条款19.1第三方介入程序1.甲乙双方确定第三方介入的必要性。2.双方协商确定第三方介入的具体事项及责任。3.甲乙双方与第三方签订委托协议，明确双方的权利义务。19.2第三方介入的监督与评估1.甲乙双方有权对第三方的工作进行监督和评估。2.第三方应定期向甲乙双方汇报工作进展。19.3第三方介入的费用承担1.第三方介入的费用由委托方承担。2.费用包括但不限于咨询费、监理费、检测费等。第二十条第三方介入的变更与解除20.1第三方介入的变更1.若第三方介入的内容或方式需变更，甲乙双方应协商一致，并书面通知第三方。2.第三方应根据变更后的委托协议履行职责。20.2第三方介入的解除1.若甲乙双方或第三方提出解除第三方介入，应提前通知对方，并书面确认。2.解除第三方介入后，甲乙双方应就相关事宜进行结算。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程量清单详细要求：包含所有施工项目的工程量，单位、数量、单价和总价。说明：工程量清单是计算工程量和确定合同价款的基础。2.附件二：施工图纸详细要求：提供施工所需的详细图纸，包括平面图、立面图、剖面图等。说明：施工图纸是施工过程中不可或缺的技术文件。3.附件三：材料设备清单详细要求：列出所有需使用的材料设备的名称、规格、型号、数量和品牌。说明：材料设备清单是确保施工质量的重要依据。4.附件四：施工方案详细要求：包括施工顺序、施工工艺、安全措施、环境保护措施等。说明：施工方案是指导施工全过程的重要文件。5.附件五：安全生产管理制度详细要求：规定施工现场的安全生产制度，包括安全操作规程、应急预案等。说明：安全生产管理制度是保障施工人员生命财产安全的重要保障。6.附件六：环境保护措施详细要求：规定施工现场的环保措施，包括废水、废气、噪声等污染物的处理。说明：环境保护措施是遵守国家环保法规、减少环境污染的重要措施。7.附件七：合同变更记录详细要求：记录合同履行过程中发生的变更事项及双方协商结果。说明：合同变更记录是维护合同效力的重要文件。8.附件八：验收报告详细要求：记录施工完成后的验收情况，包括验收时间、验收人员、验收意见等。说明：验收报告是确认工程质量和完成情况的依据。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方未按时支付款项。乙方未按时完成施工任务。乙方施工质量不符合合同约定标准。乙方违反合同约定的安全生产规定。第三方未能履行委托协议。2.责任认定标准：甲方未按时支付款项：每逾期一天，应向乙方支付合同金额的1‰作为违约金。乙方未按时完成施工任务：每逾期一天，应向甲方支付合同金额的1‰作为违约金。乙方施工质量不符合合同约定标准：乙方应承担修复费用，并赔偿甲方因此遭受的损失。乙方违反合同约定的安全生产规定：乙方应承担相应的法律责任，并赔偿由此造成的损失。第三方未能履行委托协议：第三方应承担违约责任，赔偿由此造成的损失。示例说明：若甲方未按时支付乙方款项，乙方有权要求甲方支付违约金，每逾期一天，违约金为合同金额的1‰。若乙方在施工过程中发生安全事故，导致人员伤亡，乙方应承担相应的法律责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。全文完。2024年度数据中心冷却系统上下水改造施工合同2本合同目录一览1.合同概述1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同双方信息1.5合同生效条件2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容2.5项目周期3.施工范围3.1冷却系统改造范围3.2上下水改造范围3.3施工区域划分3.4施工内容4.施工图纸与技术规范4.1施工图纸要求4.2技术规范要求4.3施工图纸提供方4.4技术规范来源5.施工进度安排5.1施工阶段划分5.2各阶段时间安排5.3施工进度控制措施5.4施工进度调整程序6.施工质量要求6.1质量标准6.2质量检验方法6.3质量保证措施6.4质量责任划分7.施工安全与环境保护7.1安全生产责任制7.2安全防护措施7.3环境保护措施7.4应急预案8.施工材料与设备8.1材料与设备清单8.2材料与设备质量要求8.3材料与设备供应方式8.4材料与设备验收标准9.施工合同价款9.1合同价款总额9.2工程量清单9.3付款方式9.4付款时间9.5付款条件10.施工合同变更10.1变更程序10.2变更内容10.3变更影响10.4变更审批权限11.施工合同解除与终止11.1解除条件11.2解除程序11.3终止条件11.4终止程序12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任12.3违约赔偿12.4违约解除13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构13.3争议解决程序13.4争议解决期限14.合同附件14.1合同附件清单14.2合同附件说明第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同名称：2024年度数据中心冷却系统上下水改造施工合同1.2合同编号：DS2024CL0011.3合同签订日期：2024年1月1日1.4合同双方信息1.4.1承包方：建设有限公司1.4.2甲方：数据中心管理有限公司1.4.3乙方：数据中心管理有限公司1.5合同生效条件：合同双方签字盖章后生效2.项目概况2.1项目名称：数据中心冷却系统上下水改造工程2.2项目地点：市区路号数据中心2.3项目规模：改造冷却系统容量KW，上下水管道总长度米2.4项目内容：包括冷却塔、冷却水泵、循环水泵、上下水管道、阀门、控制系统等改造工程2.5项目周期：自合同生效之日起，共计60日历天3.施工范围3.1冷却系统改造范围：包括冷却塔、冷却水泵、循环水泵、控制系统等设备的拆除、更换、安装和调试3.2上下水改造范围：包括上下水管道、阀门、接头等设备的拆除、更换、安装和调试3.3施工区域划分：分为设备拆除、管道改造、电气调试三个施工区域3.4施工内容：按照设计图纸和施工规范要求，完成冷却系统上下水改造施工4.施工图纸与技术规范4.1施工图纸要求：提供完整、准确的施工图纸，图纸应包含设备选型、安装位置、连接方式、尺寸等详细信息4.2技术规范要求：遵循国家相关标准和行业规范，确保施工质量和安全4.3施工图纸提供方：数据中心管理有限公司4.4技术规范来源：国家相关标准和行业规范5.施工进度安排5.1施工阶段划分：分为设备拆除、管道改造、电气调试三个阶段5.2各阶段时间安排5.2.1设备拆除阶段：15日5.2.2管道改造阶段：20日5.2.3电气调试阶段：15日5.3施工进度控制措施：严格按照施工进度计划执行，确保工程按时完成5.4施工进度调整程序：如遇特殊情况导致进度延误，双方协商调整进度计划6.施工质量要求6.1质量标准：符合国家相关标准和行业规范，确保施工质量达到设计要求6.2质量检验方法：按照国家标准和行业标准进行质量检验6.3质量保证措施：建立质量管理体系，确保施工过程质量受控6.4质量责任划分：承包方对施工质量负责，甲方对施工质量进行监督和验收7.施工安全与环境保护7.1安全生产责任制：承包方负责施工过程中的安全管理工作，确保施工安全7.2安全防护措施：制定安全防护措施，包括现场安全防护、设备安全防护等7.3环境保护措施：遵守国家环保法规，采取措施减少施工过程中的环境污染7.4应急预案：制定应急预案，应对可能发生的突发事件8.施工材料与设备8.1材料与设备清单：详见附件一《材料与设备清单》8.2材料与设备质量要求：所有材料与设备必须符合国家标准和行业规范，且应有合格证明8.3材料与设备供应方式：由承包方负责采购，并提供供应商资质证明8.4材料与设备验收标准：按照国家标准和行业规范进行验收，验收合格后方可使用9.施工合同价款9.1合同价款总额：人民币捌拾万元整（￥8,000,000.00）9.2工程量清单：详见附件二《工程量清单》9.3付款方式：分阶段付款，具体如下：9.3.1签订合同后5个工作日内，支付合同总价款的20%作为预付款9.3.2施工完成50%后，支付合同总价款的30%9.3.3施工完成80%后，支付合同总价款的30%9.3.4工程竣工验收合格后，支付合同总价款的20%9.4付款时间：按照付款方式规定的日期支付9.5付款条件：每阶段付款前，承包方需提交相应的付款申请、进度报告和验收报告10.施工合同变更10.1变更程序：任何一方提出变更，需提前5个工作日书面通知对方，并经双方协商一致10.2变更内容：包括但不限于工程量、工程内容、工程期限、合同价款等10.3变更影响：变更可能导致工程进度、质量、成本等方面的变化10.4变更审批权限：变更需经双方法定代表人或授权代表签字确认11.施工合同解除与终止11.1解除条件：包括但不限于违约、不可抗力等因素11.2解除程序：一方提出解除合同，需书面通知对方，并经双方协商一致11.3终止条件：合同期满，双方无异议11.4终止程序：合同期满或解除后，双方需办理合同终止手续，并进行工程结算12.违约责任12.1违约情形：包括但不限于延期完工、质量不合格、违反安全规定等12.2违约责任：违约方需承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等12.3违约赔偿：赔偿金额根据实际情况和损失程度确定12.4违约解除：违约严重时，非违约方有权解除合同13.争议解决13.1争议解决方式：通过友好协商解决，协商不成则提交市仲裁委员会仲裁13.2争议解决机构：市仲裁委员会13.3争议解决程序：按照仲裁规则进行13.4争议解决期限：自争议发生之日起，双方应在3个月内达成和解或提交仲裁14.合同附件14.1合同附件清单：详见附件清单14.2合同附件说明：所有附件均为合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力第二部分：第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1第三方：在本合同中，指除甲乙双方以外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于监理方、审计方、咨询方、检测方、评估方等。2.第三方介入的适用范围2.1第三方介入适用于合同执行过程中，需要专业第三方提供咨询、监督、检测、评估等服务的情况。3.第三方介入的引入程序3.1第三方介入需经甲乙双方协商一致，并由甲方提出具体需求。3.2甲方应向乙方提供第三方的资质证明、服务内容、费用预算等相关信息。3.3乙方对第三方资质和服务内容进行审核，确认无误后，双方共同签订第三方服务协议。4.第三方责任限额4.1第三方在执行服务过程中，因自身原因导致的服务失误或损害，应承担相应的法律责任。4.2第三方的责任限额由甲乙双方在第三方服务协议中约定，最高不超过合同总价款的%。5.第三方权利与义务5.1第三方有权根据合同约定，独立开展服务，并享有相应的服务费用。5.2第三方应遵守国家法律法规、行业规范和合同约定，确保服务质量。5.3第三方应积极配合甲乙双方的工作，及时反馈服务情况。6.第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与甲乙双方的关系为独立服务关系，第三方不参与甲乙双方的内部决策。6.2第三方在服务过程中，应尊重甲乙双方的合法权益，不得泄露任何商业秘密。6.3第三方与甲乙双方之间产生的争议，应通过友好协商或法律途径解决。7.第三方介入的合同条款调整7.1本合同中，如涉及第三方介入的条款，应进行如下调整：7.1.1在“合同双方信息”部分，增加第三方信息；7.1.2在“施工图纸与技术规范”部分，明确第三方在技术规范提供和审查中的职责；7.1.3在“施工进度安排”部分，增加第三方参与进度监督的条款；7.1.4在“施工质量要求”部分，增加第三方质量检测和验收的条款；7.1.5在“施工安全与环境保护”部分，增加第三方在安全管理和环境保护方面的职责；7.1.6在“施工合同价款”部分，增加第三方服务费用的支付条款；7.1.7在“争议解决”部分，增加第三方介入争议解决的条款。8.第三方介入的合同终止8.1.1第三方服务完成，甲乙双方确认服务合格；8.1.2第三方因自身原因无法继续履行服务；8.1.3合同双方协商一致终止第三方介入；8.1.4出现不可抗力事件导致第三方无法继续履行服务。9.第三方介入的后续处理9.1第三方介入合同终止后，甲乙双方应组织人员进行工程验收，确保工程符合合同约定；9.2第三方介入合同终止后，甲乙双方应与第三方进行结算，支付应付款项；9.3第三方介入合同终止后，甲乙双方应将第三方介入的相关资料归档保存。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.《材料与设备清单》要求：详细列明所有施工所需的材料与设备名称、规格、型号、数量、供应商及价格等信息。说明：该清单为合同附件，用于明确双方在材料与设备采购方面的权利和义务。2.《工程量清单》要求：按照国家相关规范，详细列明各项工程量，包括单位工程、分部工程、分项工程等。说明：该清单为合同附件，用于明确工程量计算方法，便于双方进行工程结算。3.《第三方服务协议》要求：详细列明第三方服务内容、服务期限、费用、责任限额、保密条款等。说明：该协议为合同附件，用于明确第三方在合同执行过程中的职责和权利。4.《施工图纸》要求：提供完整、准确的施工图纸，包含设备选