版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度城市基础设施建设项目合同工程内容及建设标准本合同目录一览1.工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程类型1.5工程建设周期2.工程内容2.1水利工程2.1.1河道整治2.1.2水库建设2.1.3水闸建设2.2公路工程2.2.1桥梁建设2.2.2路面铺设2.2.3交通设施2.3供水工程2.3.1水源工程2.3.2水厂建设2.3.3水管网建设2.4排水工程2.4.1排水泵站2.4.2排水管网2.4.3排水设施2.5供电工程2.5.1电网建设2.5.2变电站建设2.5.3输电线路2.6燃气工程2.6.1燃气管道建设2.6.2燃气调压站2.6.3燃气设施2.7环保工程2.7.1废水处理2.7.2固废处理2.7.3噪音治理3.工程建设标准3.1水利工程标准3.1.1河道整治标准3.1.2水库建设标准3.1.3水闸建设标准3.2公路工程标准3.2.1桥梁建设标准3.2.2路面铺设标准3.2.3交通设施标准3.3供水工程标准3.3.1水源工程标准3.3.2水厂建设标准3.3.3水管网建设标准3.4排水工程标准3.4.1排水泵站标准3.4.2排水管网标准3.4.3排水设施标准3.5供电工程标准3.5.1电网建设标准3.5.2变电站建设标准3.5.3输电线路标准3.6燃气工程标准3.6.1燃气管道建设标准3.6.2燃气调压站标准3.6.3燃气设施标准3.7环保工程标准3.7.1废水处理标准3.7.2固废处理标准3.7.3噪音治理标准4.工程质量要求4.1水利工程质量要求4.2公路工程质量要求4.3供水工程质量要求4.4排水工程质量要求4.5供电工程质量要求4.6燃气工程质量要求4.7环保工程质量要求5.工程进度要求5.1水利工程进度要求5.2公路工程进度要求5.3供水工程进度要求5.4排水工程进度要求5.5供电工程进度要求5.6燃气工程进度要求5.7环保工程进度要求6.工程投资估算6.1水利工程投资估算6.2公路工程投资估算6.3供水工程投资估算6.4排水工程投资估算6.5供电工程投资估算6.6燃气工程投资估算6.7环保工程投资估算7.工程资金来源7.1水利工程资金来源7.2公路工程资金来源7.3供水工程资金来源7.4排水工程资金来源7.5供电工程资金来源7.6燃气工程资金来源7.7环保工程资金来源8.工程合同双方责任8.1承包方责任8.2发包方责任8.3合同双方责任9.工程验收9.1验收程序9.2验收标准9.3验收结果处理10.工程变更及索赔10.1工程变更程序10.2索赔处理程序10.3索赔标准11.合同争议解决方式11.1争议解决程序11.2争议解决方式12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件13.合同附件13.1工程图纸13.2技术规范13.3质量检验标准13.4进度安排表13.5资金使用计划表14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.工程概况1.1工程名称:2024年度城市基础设施建设项目1.2工程地点:[具体地点]1.3工程规模:[具体规模描述,如:总长度公里,总面积平方公里]1.4工程类型:综合市政基础设施工程1.5工程建设周期:自合同生效之日起个月内完成2.工程内容2.1水利工程2.1.1河道整治:包括河道疏浚、护岸工程等,确保河道畅通,提高防洪标准。2.1.2水库建设:新建水库一座,库容万立方米,用于城市供水和防洪。2.1.3水闸建设:建设水闸座,用于调节水位,保障下游农田灌溉和城市供水。2.2公路工程2.2.1桥梁建设:新建桥梁座,桥梁总长度公里,连接城市各个区域。2.2.2路面铺设:铺设城市主干道公里,采用级路面结构,提高交通流畅度。2.2.3交通设施:设置交通信号灯套,标志标线公里,确保交通安全。2.3供水工程2.3.1水源工程:新建水源地一座,确保城市供水水源的稳定。2.3.2水厂建设:新建水厂一座,日处理能力万吨,提高城市供水能力。2.3.3水管网建设:铺设供水管网公里,覆盖城市各个区域。2.4排水工程2.4.1排水泵站:建设排水泵站座,提高城市排水能力。2.4.2排水管网:铺设排水管网公里,确保城市雨水和污水的有效排放。2.4.3排水设施:建设排水设施套,包括检查井、雨水口等。2.5供电工程2.5.1电网建设:建设高压输电线路公里,提高城市供电能力。2.5.2变电站建设:新建变电站座,提高城市供电稳定性。2.5.3输电线路:铺设输电线路公里,确保电力供应。2.6燃气工程2.6.1燃气管道建设:铺设燃气管道公里,覆盖城市各个区域。2.6.2燃气调压站:建设燃气调压站座,保障燃气供应安全。2.6.3燃气设施:建设燃气设施套,包括燃气表、阀门等。2.7环保工程2.7.1废水处理:建设废水处理厂一座,处理能力万吨/日,达标排放。2.7.2固废处理:建设固废处理设施座,提高固废处理能力。2.7.3噪音治理:对噪声污染源进行治理,降低噪声污染。3.工程建设标准3.1水利工程标准:按照国家水利行业标准执行。3.2公路工程标准:按照国家公路行业标准执行。3.3供水工程标准:按照国家供水行业标准执行。3.4排水工程标准:按照国家排水行业标准执行。3.5供电工程标准:按照国家供电行业标准执行。3.6燃气工程标准:按照国家燃气行业标准执行。3.7环保工程标准:按照国家环保行业标准执行。4.工程质量要求5.工程进度要求5.1水利工程进度要求:河道整治工程于年内完成,水库建设于年内完成,水闸建设于年内完成。5.2公路工程进度要求:桥梁建设于年内完成,路面铺设于年内完成,交通设施于年内完成。5.3供水工程进度要求:水源地建设于年内完成,水厂建设于年内完成,水管网建设于年内完成。5.4排水工程进度要求:排水泵站建设于年内完成,排水管网建设于年内完成,排水设施于年内完成。5.5供电工程进度要求:电网建设于年内完成,变电站建设于年内完成,输电线路于年内完成。5.6燃气工程进度要求:燃气管道建设于年内完成,燃气调压站建设于年内完成,燃气设施于年内完成。5.7环保工程进度要求:废水处理厂建设于年内完成,固废处理设施建设于年内完成,噪音治理于年内完成。6.工程投资估算6.1水利工程投资估算:万元。6.2公路工程投资估算:万元。6.3供水工程投资估算:万元。6.4排水工程投资估算:万元。6.5供电工程投资估算:万元。6.6燃气工程投资估算:万元。6.7环保工程投资估算:万元。7.工程资金来源7.1水利工程资金来源:万元,其中中央财政资金万元,地方财政资金万元。7.2公路工程资金来源:万元,其中中央财政资金万元,地方财政资金万元。7.3供水工程资金来源:万元,其中中央财政资金万元,地方财政资金万元。7.4排水工程资金来源:万元,其中中央财政资金万元,地方财政资金万元。7.5供电工程资金来源:万元,其中中央财政资金万元,地方财政资金万元。7.6燃气工程资金来源:万元,其中中央财政资金万元,地方财政资金万元。7.7环保工程资金来源:万元,其中中央财政资金万元,地方财政资金万元。8.工程合同双方责任8.1承包方责任8.1.1按照合同约定,按时完成工程设计和施工任务。8.1.2确保工程质量符合国家及地方相关标准,对工程质量承担全部责任。8.1.3按照合同约定的工程进度要求,保证工程按时交付使用。8.1.4对施工现场进行安全文明施工管理,确保施工安全。8.1.5按照合同约定的工程范围,对工程进行保修,保修期为年。8.2发包方责任8.2.1按时向承包方支付工程款,保证工程顺利进行。8.2.2提供工程所需的设计文件、技术资料和施工场地。8.2.3对工程进行监督管理,确保工程符合合同要求。8.2.4协助承包方解决施工过程中遇到的问题。8.2.5按时组织工程验收,对验收合格工程予以接收。9.工程验收9.1验收程序9.1.1由发包方组织,邀请相关单位及专家组成验收委员会。9.1.2验收委员会对工程进行现场检查,审核工程资料。9.1.3验收委员会对工程进行综合评定,形成验收报告。9.2验收标准9.2.2工程进度符合合同约定。9.2.3工程资料完整、真实、准确。9.2.4工程安全文明施工。9.3验收结果处理9.3.1验收合格,发包方予以接收,并支付剩余工程款。9.3.2验收不合格,承包方应在规定时间内整改,直至合格。10.工程变更及索赔10.1工程变更程序10.1.1由发包方提出变更要求,经双方协商一致后,以书面形式确认。10.1.2变更内容应明确,包括变更范围、变更内容、变更原因等。10.2索赔处理程序10.2.1由承包方提出索赔要求,并提供相关证据。10.2.2发包方在收到索赔要求后,应在规定时间内进行核实。10.2.3双方协商一致后,以书面形式确认索赔事项。10.3索赔标准10.3.1索赔金额根据实际损失和合同约定进行计算。10.3.2索赔期限为合同签订之日起年内。11.合同争议解决方式11.1争议解决程序11.1.1双方应友好协商解决争议。11.1.2协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决方式11.2.1采用仲裁或诉讼方式解决争议。12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.1.1双方签署合同,并经发包方审批。12.1.2合同签订后日内,双方应向相关部门备案。12.2合同终止条件12.2.1工程按合同约定全部完成。12.2.2双方协商一致解除合同。12.2.3发生不可抗力,致使合同无法履行。13.合同附件13.1工程图纸13.2技术规范13.3质量检验标准13.4进度安排表13.5资金使用计划表14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜,双方可另行协商解决。14.2本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。14.3本合同自双方签署之日起生效。14.4本合同解释权归发包方所有。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1本合同所称第三方,是指合同双方在合同履行过程中,为了实现合同目的,经双方同意,引入的提供专业服务、咨询、监理、检测、评估、保险等服务的独立法人或其他组织。1.2第三方应具备相应的资质和条件,能够独立承担法律责任。2.第三方介入程序2.1第三方介入需经合同双方书面同意,并签订相关协议或合同。2.2第三方介入的协议或合同应明确第三方的权利、义务和责任。3.第三方责任限额3.1第三方在合同履行过程中,因自身原因导致合同无法履行或造成损失的,应承担相应的法律责任。3.2第三方的责任限额应根据其提供的服务的性质、范围和风险程度确定。3.3第三方的责任限额应在第三方介入协议或合同中明确约定。4.甲乙方在第三方介入时的额外条款4.1甲乙双方应确保第三方介入不会影响合同的履行和双方的权益。4.2甲乙双方应在第三方介入协议或合同中约定,第三方应遵守本合同的相关规定。5.第三方与其他各方的责权利划分5.1第三方与甲乙双方的关系:第三方作为独立法人或其他组织,与甲乙双方之间是合同关系,不参与甲乙双方的内部事务。5.2第三方与施工方的责任划分:施工方应按照本合同和第三方介入协议或合同的要求,完成施工任务。第三方负责对施工过程进行监督和评估,但不承担施工方的责任。5.3第三方与监理方的责任划分:监理方负责对施工过程进行监督和管理,第三方负责对监理方的监理工作进行评估和监督,但不替代监理方的职责。5.4第三方与设计方的责任划分:设计方负责提供设计文件和技术支持,第三方负责对设计文件进行审核和评估,但不承担设计方的责任。6.第三方介入的具体条款6.1第三方介入的类型:包括但不限于工程监理、质量检测、安全评估、造价咨询、法律咨询等。6.2第三方介入的权限:第三方有权根据合同约定和自身职责,对工程进度、质量、安全、造价等方面进行监督和评估。6.3第三方介入的义务:第三方应按照合同约定,公正、客观、及时地履行职责,并对自身行为承担法律责任。7.第三方介入的变更和终止7.1第三方介入的变更:如需变更第三方介入的内容、方式或责任,应经甲乙双方书面同意,并修改相关协议或合同。7.2第三方介入的终止:在合同履行过程中,如第三方无法继续履行职责或合同双方同意终止第三方介入,应提前通知对方,并办理相关手续。8.第三方介入的争议解决8.1第三方介入过程中发生的争议,应通过协商解决。8.2协商不成的,可按照第三方介入协议或合同约定的争议解决方式处理。9.第三方介入的保密条款9.1第三方在介入过程中获取的甲乙双方的商业秘密、技术秘密等,应予以保密,不得泄露给任何第三方。10.第三方介入的法律法规适用10.1第三方介入协议或合同适用中华人民共和国法律法规。10.2第三方介入过程中发生的法律纠纷,应提交合同签订地人民法院管辖。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程图纸详细要求:包含施工图、设计图、地质勘察报告等,确保图纸的准确性和完整性。附件说明:图纸是施工的重要依据,必须与设计规范相符,并由具有相应资质的设计单位提供。2.技术规范详细要求:列出施工过程中必须遵循的技术规范和标准,确保工程质量。附件说明:技术规范是施工质量控制的重要依据,应由具有相关资质的技术人员编制。3.质量检验标准详细要求:明确质量检验的项目、方法、标准和要求,确保工程质量。附件说明:质量检验标准是衡量工程质量的尺度,应由具有相关资质的检测机构提供。4.进度安排表详细要求:详细列出各阶段的施工计划、时间节点和验收标准。附件说明:进度安排表是工程管理的工具,有助于确保工程按期完成。5.资金使用计划表详细要求:列出工程各阶段资金使用计划,包括资金来源、用途和金额。附件说明:资金使用计划表是财务管理的重要文件,有助于合理分配和使用资金。6.第三方介入协议详细要求:明确第三方介入的范围、职责、权利和义务。附件说明:第三方介入协议是合同的重要组成部分,确保第三方服务的高效和规范。7.安全生产管理制度详细要求:制定安全生产管理制度,包括安全操作规程、应急预案等。附件说明:安全生产管理制度是保障施工人员安全的重要措施。8.环境保护措施详细要求:制定环境保护措施,减少施工对环境的影响。附件说明:环境保护措施是履行社会责任的重要体现。9.保修期服务承诺详细要求:明确保修期内提供的服务内容和责任。附件说明:保修期服务承诺是保证工程质量的重要环节。10.争议解决协议详细要求:明确争议解决的方式和程序。附件说明:争议解决协议是预防和解决争议的重要依据。说明二:违约行为及责任认定:1.甲乙双方未按合同约定支付工程款责任认定:违约方应支付违约金,并承担利息损失。示例说明:若发包方未按合同约定支付工程款,应向承包方支付违约金,并赔偿因延迟付款造成的损失。2.承包方未按合同约定完成工程责任认定:承包方应承担违约责任,包括支付违约金和修复工程。示例说明:若承包方未按合同约定完成工程,应向发包方支付违约金,并修复不合格工程。3.第三方未按合同约定履行职责责任认定:第三方应承担违约责任,包括赔偿损失和承担法律责任。示例说明:若第三方未按合同约定履行监理职责,应向合同双方赔偿由此造成的损失。4.发包方未按合同约定提供施工场地责任认定:发包方应承担违约责任,包括支付违约金和赔偿损失。示例说明:若发包方未按合同约定提供施工场地,应向承包方支付违约金,并赔偿因延误工期造成的损失。5.施工过程中发生安全事故责任认定:根据事故原因和责任划分,分别承担相应的法律责任。示例说明:若施工过程中发生安全事故,责任方应承担赔偿责任,包括医疗费用、赔偿金等。6.环境污染或生态破坏责任认定:责任方应承担恢复环境、赔偿损失的责任。示例说明:若施工过程中造成环境污染或生态破坏,责任方应进行环境治理,并赔偿受损方。全文完。2024年度城市基础设施建设项目合同工程内容及建设标准1本合同目录一览第一条合同概述1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同有效期1.5合同双方1.6合同签订地点1.7合同生效条件第二条工程内容及建设标准2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程范围2.5工程内容2.6建设标准2.7工程进度要求第三条工程设计及施工3.1设计要求3.2设计单位3.3施工单位3.4施工方案3.5施工进度计划3.6施工质量要求第四条工程资金及费用4.1工程总投资4.2资金来源4.3费用构成4.4费用支付方式4.5费用调整机制第五条工程质量及验收5.1质量标准5.2质量保证措施5.3验收程序5.4验收标准5.5验收时间第六条工程变更及索赔6.1变更范围6.2变更程序6.3索赔条件6.4索赔程序6.5索赔金额确定第七条工程保险7.1保险范围7.2保险公司7.3保险金额7.4保险期限7.5保险费承担第八条合同履行及违约责任8.1合同履行期限8.2履行方式8.3违约责任8.4违约金计算8.5违约处理第九条合同解除及终止9.1合同解除条件9.2合同终止条件9.3解除或终止程序9.4解除或终止后的处理第十条争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序10.4争议解决费用第十一条合同附件11.1设计文件11.2施工图纸11.3工程量清单11.4其他相关文件第十二条合同签署12.1签署方式12.2签署时间12.3签署地点12.4签署人员第十三条合同生效及备案13.1生效条件13.2生效时间13.3备案要求13.4备案机构第十四条合同解除及终止后的处理14.1解除或终止原因14.2解除或终止后的处理14.3责任承担14.4其他规定第一部分:合同如下:第一条合同概述1.1合同名称:2024年度城市基础设施建设项目合同1.2合同编号:202400011.3合同签订日期:2024年1月1日1.4合同有效期:自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止1.5合同双方:1.5.1甲方:市政府1.5.2乙方:建设集团有限公司1.6合同签订地点:市区1.7合同生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效第二条工程内容及建设标准2.1工程名称:城市基础设施建设项目2.2工程地点:市区2.3工程规模:总投资约亿元,占地面积约平方公里2.4工程范围:包括道路、桥梁、排水、照明、绿化等基础设施的建设2.5工程内容:2.5.1道路建设:新建道路公里,拓宽道路公里2.5.2桥梁建设:新建桥梁座,改造桥梁座2.5.3排水建设:新建排水管道公里,改造排水管道公里2.5.4照明建设:新建路灯盏,改造路灯盏2.5.5绿化建设:新建绿地公顷,改造绿地公顷2.6建设标准:2.6.1道路建设:按照《城市道路工程设计规范》GB500382018执行2.6.2桥梁建设:按照《城市桥梁工程设计规范》GB500572010执行2.6.3排水建设:按照《城市排水工程规划规范》GB503182017执行2.6.4照明建设:按照《城市道路照明设计标准》CJJ/T452010执行2.6.5绿化建设:按照《城市绿化规范》CJJ/T852016执行2.7工程进度要求:按合同约定的时间节点完成各项工程建设任务第三条工程设计及施工3.1设计要求:3.1.1设计单位需具备相应资质,按照合同约定的建设标准进行设计3.1.2设计文件需经过甲方审核批准后方可使用3.2设计单位:设计研究院3.3施工单位:建设集团有限公司3.4施工方案:3.4.1施工单位需制定详细的施工组织设计3.4.2施工方案需经甲方审核批准后方可实施3.5施工进度计划:详见附件一3.6施工质量要求:3.6.1施工单位需严格按照设计文件和施工规范进行施工3.6.2施工质量应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB503002013的要求第四条工程资金及费用4.1工程总投资:亿元4.2资金来源:政府投资4.3费用构成:4.3.1设计费4.3.2施工费4.3.3材料费4.3.4机械设备使用费4.3.5人工费4.3.6其他费用4.4费用支付方式:4.4.1按照工程进度支付4.4.2按照合同约定的比例支付4.5费用调整机制:4.5.1工程量变更4.5.2材料价格波动4.5.3工程进度调整第五条工程质量及验收5.1质量标准:5.1.1符合国家及地方相关质量标准5.1.2达到合同约定的质量要求5.2质量保证措施:5.2.1施工单位需建立健全质量管理体系5.2.2严格执行质量检查制度5.2.3定期进行质量评估5.3验收程序:5.3.1施工单位自检5.3.2甲方验收5.3.3验收合格后进行工程移交5.4验收标准:5.4.1符合国家及地方相关质量标准5.4.2达到合同约定的质量要求5.5验收时间:5.5.1道路、桥梁、排水等工程:竣工验收合格后30日内5.5.2照明、绿化等工程:竣工验收合格后15日内第六条工程变更及索赔6.1变更范围:6.1.1工程设计变更6.1.2工程量变更6.1.3工程进度变更6.2变更程序:6.2.1施工单位提出变更申请6.2.2甲方审核批准6.2.3修改合同内容6.3索赔条件:6.3.1因不可抗力导致工程延误6.3.2因甲方原因导致工程延误6.4索赔程序:6.4.1施工单位提出索赔申请6.4.2甲方审核批准6.4.3确定索赔金额6.5索赔金额确定:6.5.1根据实际损失计算6.5.2按照合同约定的索赔比例计算第七条工程保险7.1保险范围:7.1.1工程意外险7.1.2人员意外险7.1.3财产保险7.2保险公司:保险公司7.3保险金额:7.3.1工程意外险:亿元7.3.2人员意外险:万元7.3.3财产保险:万元7.4保险期限:自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止7.5保险费承担:7.5.1乙方承担工程意外险和财产保险7.5.2甲方承担人员意外险第八条合同履行及违约责任8.1合同履行期限:自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止,预计工期为个月8.2履行方式:8.2.1乙方应根据合同约定,按照施工方案和进度计划组织实施工程8.2.2甲方应按时提供工程所需的土地、材料、设备等8.2.3双方应按照合同约定的方式进行信息沟通和协调8.3违约责任:8.3.1乙方未按时完成工程或工程质量不符合约定的,应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等8.3.2甲方未按时提供工程所需资源或未按时支付款项的,应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等8.3.3任何一方违反合同约定,导致合同无法履行的,应承担相应的法律责任8.4违约金计算:8.4.1乙方违约金按每日工程总投资的千分之一计算8.4.2甲方违约金按每日工程总投资的千分之一计算8.5违约处理:8.5.1双方应友好协商解决违约问题8.5.2协商不成的,任何一方均可向合同约定的仲裁机构申请仲裁第九条合同解除及终止9.1合同解除条件:9.1.1乙方严重违约,甲方有权解除合同9.1.2甲方严重违约,乙方有权解除合同9.1.3发生不可抗力,经双方协商一致解除合同9.2合同终止条件:9.2.1工程竣工验收合格9.2.2双方协商一致终止合同9.2.3合同约定的其他终止条件9.3解除或终止程序:9.3.1提出解除或终止合同的一方应提前日书面通知对方9.3.2双方应在接到通知后日内签订解除或终止合同协议9.3.3解除或终止合同协议应明确双方的权利义务9.4解除或终止后的处理:9.4.1双方应按照合同约定处理剩余工程9.4.2双方应结算已发生的工程款项9.4.3双方应处理合同解除或终止后的其他事宜第十条争议解决10.1争议解决方式:10.1.1双方应友好协商解决争议10.1.2协商不成的,提交合同约定的仲裁机构仲裁10.2争议解决机构:10.2.1市仲裁委员会10.3争议解决程序:10.3.1任何一方均可向仲裁机构提出仲裁申请10.3.2仲裁机构受理后,依法进行仲裁10.3.3仲裁裁决为终局裁决,对双方具有法律约束力10.4争议解决费用:10.4.1仲裁费用由败诉方承担,双方另有约定的除外第十一条合同附件11.1设计文件11.2施工图纸11.3工程量清单11.4工程进度计划11.5质量保证书11.6保险单11.7其他相关文件第十二条合同签署12.1签署方式:双方代表在本合同上签字盖章12.2签署时间:2024年1月1日12.3签署地点:市区12.4签署人员:12.4.1甲方代表:X12.4.2乙方代表:X第十三条合同生效及备案13.1生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效13.2生效时间:2024年1月1日13.3备案要求:本合同需在市区建设局备案13.4备案机构:市区建设局第十四条合同解除及终止后的处理14.1解除或终止原因:14.1.1乙方严重违约14.1.2甲方严重违约14.1.3发生不可抗力14.2解除或终止后的处理:14.2.1双方应按照合同约定处理剩余工程14.2.2双方应结算已发生的工程款项14.2.3双方应处理合同解除或终止后的其他事宜第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指在本合同履行过程中,由甲乙双方共同邀请或选择的,为合同履行提供专业服务、技术支持、监理、审计、咨询等服务的独立法人或其他组织。第二条第三方介入的必要性及范围2.1第三方介入的必要性:2.1.1为确保合同履行的顺利进行,提高工程质量和效率2.1.2为解决合同履行过程中可能出现的争议和纠纷2.1.3为提供专业的技术支持和咨询服务2.2第三方介入的范围:2.2.1工程监理2.2.2工程审计2.2.3技术咨询服务2.2.4争议调解2.2.5其他经甲乙双方同意的服务第三条第三方选择及任命3.1第三方的选择:3.1.1第三方的选择应遵循公开、公平、公正的原则3.1.2第三方应具备相应的资质和经验3.2第三方的任命:3.2.1第三方由甲乙双方共同协商确定3.2.2第三方应在合同签订后日内向甲乙双方提交相关资质证明第四条第三方的责任与义务4.1第三方的责任:4.1.1第三方应按照合同约定履行职责,保证服务质量4.1.2第三方应对其提供的服务结果承担相应的责任4.2第三方的义务:4.2.1第三方应遵守国家法律法规和合同约定4.2.2第三方应保守合同双方的商业秘密4.2.3第三方应配合甲乙双方的工作,提供必要的信息和资料第五条第三方的权利5.1第三方有权获得合同约定的服务费用5.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的配合和支持第六条第三方的责任限额6.1第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定6.2第三方的责任限额应合理确定,以保障甲乙双方的合法权益6.3第三方的责任限额不得低于合同总价款的%第七条第三方与其他各方的划分说明7.1第三方与甲方的关系:7.1.1第三方应接受甲方的监督和管理7.1.2第三方应向甲方报告工作进展和成果7.2第三方与乙方的关系:7.2.1第三方应接受乙方的指导和协调7.2.2第三方应向乙方提供技术支持和咨询服务7.3第三方与其他各方的关系:7.3.2第三方应遵守合同约定,不得损害其他各方的合法权益第八条第三方介入后的合同变更8.1第三方介入后,如需对合同进行变更,应由甲乙双方与第三方共同协商一致8.2合同变更应书面记录,并经甲乙双方签字盖章确认第九条第三方介入后的争议解决9.1第三方介入后,如发生争议,应由甲乙双方与第三方协商解决9.2协商不成的,可按照本合同第十条的规定解决争议第十条本合同其他条款的适用10.1第三方介入后的本合同其他条款继续适用第十一条本附加说明的效力11.1本附加说明为本合同不可分割的一部分,与本合同具有同等法律效力第十二条本附加说明的解释12.1本附加说明的解释权归甲乙双方共同所有第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.设计文件详细要求:包含完整的工程设计图纸、设计说明书、设计计算书、设计变更记录等。说明:设计文件需符合国家及地方相关设计规范,并由具有相应资质的设计单位出具。2.施工图纸详细要求:包含详细的施工图纸、施工说明书、施工计算书、施工组织设计等。说明:施工图纸需由具有相应资质的设计单位出具,并经甲方审核批准。3.工程量清单详细要求:包含工程项目的名称、规格、数量、单位、单价、总价等。说明:工程量清单需根据施工图纸和相关规范编制,并由双方确认。4.工程进度计划详细要求:包含各工程项目的施工时间节点、施工顺序、进度安排等。说明:工程进度计划需由乙方根据合同约定编制,并经甲方审核批准。5.质量保证书详细要求:包含施工单位的资质证明、质量管理体系文件、质量保证措施等。说明:质量保证书需由施工单位出具,并保证工程质量符合合同约定。6.保险单详细要求:包含保险类型、保险金额、保险期限、保险公司等信息。说明:保险单需由保险公司出具,并由甲乙双方共同确认。7.其他相关文件详细要求:包括但不限于合同变更协议、工程验收报告、争议解决协议等。说明:其他相关文件需根据合同履行过程中的实际情况进行编制和提供。说明二:违约行为及责任认定:1.乙方未按时完成工程责任认定:乙方应承担每日工程总投资的千分之一作为违约金。示例:若合同工期为100天,乙方实际完成工期为120天,则应支付20天的违约金。2.甲方未按时提供工程所需资源责任认定:甲方应承担每日工程总投资的千分之一作为违约金。示例:若合同约定甲方应在第30天提供某项资源,但实际在第40天才提供,则应支付10天的违约金。3.工程质量不符合约定责任认定:乙方应根据实际损失,赔偿甲方相应的损失。示例:若乙方施工的某项工程不符合质量标准,导致甲方经济损失万元,则乙方应赔偿万元。4.乙方违反合同约定,导致工程延误责任认定:乙方应承担每日工程总投资的千分之一作为违约金。示例:若乙方因自身原因导致工程延误,甲方经济损失万元,则乙方应支付相应的违约金。5.甲方违反合同约定,导致工程延误责任认定:甲方应承担每日工程总投资的千分之一作为违约金。示例:若甲方未按时提供某项资源导致工程延误,甲方经济损失万元,则甲方应支付相应的违约金。6.任何一方违反合同约定,导致合同无法履行责任认定:违反合同约定的一方应根据实际损失,赔偿对方相应的损失。示例:若任何一方违反合同约定,导致合同无法履行,应根据实际情况,由违约方赔偿对方损失。全文完。2024年度城市基础设施建设项目合同工程内容及建设标准2本合同目录一览1.项目名称及简介1.1项目名称1.2项目简介1.3项目背景2.项目建设地点及范围2.1项目建设地点2.2项目建设范围2.3项目周边环境3.项目建设内容3.1建设规模3.2建设内容3.3建设工期3.4建设质量要求4.项目建设标准4.1技术标准4.2设计标准4.3施工标准4.4质量标准5.项目资金来源及投资概算5.1资金来源5.2投资概算5.3资金使用计划6.项目管理及组织机构6.1项目管理机构6.2项目组织架构6.3项目管理制度7.项目招投标及合同签订7.1招投标程序7.2合同签订条件7.3合同签订流程8.项目设计及施工8.1设计阶段8.2施工阶段8.3质量监督与验收9.项目进度及里程碑节点9.1项目进度安排9.2里程碑节点设置9.3进度调整机制10.项目变更及索赔10.1变更范围10.2索赔处理10.3变更审批流程11.项目验收及交付11.1验收标准11.2验收流程11.3项目交付条件12.项目保修及维护12.1保修期限12.2维护责任12.3维护费用13.违约责任及争议解决13.1违约责任13.2争议解决方式13.3争议解决机构14.合同生效、终止及解除14.1合同生效条件14.2合同终止条件14.3合同解除条件第一部分:合同如下:1.项目名称及简介1.1项目名称:2024年度城市基础设施建设项目1.2项目简介:本项目建设旨在提升城市基础设施水平,改善居民生活条件,促进经济发展。1.3项目背景:根据我国城市发展规划,结合当地实际情况,决定实施2024年度城市基础设施建设项目。2.项目建设地点及范围2.1项目建设地点:[具体地点]2.2项目建设范围:[具体范围描述]2.3项目周边环境:[周边环境描述,包括交通、绿化、住宅区等]3.项目建设内容3.1建设规模:[具体规模描述,如道路长度、桥梁宽度、绿化面积等]3.2建设内容:[具体建设内容描述,如道路、桥梁、绿化、给排水、照明等工程]3.3建设工期:[具体工期安排,如项目开始日期和预计竣工日期]3.4建设质量要求:[具体质量要求描述,如符合国家标准、行业标准等]4.项目建设标准4.1技术标准:[具体技术标准描述,如设计规范、施工规范等]4.2设计标准:[具体设计标准描述,如结构安全、抗震等级等]4.3施工标准:[具体施工标准描述,如施工工艺、材料要求等]4.4质量标准:[具体质量标准描述,如合格标准、优良标准等]5.项目资金来源及投资概算5.1资金来源:[具体资金来源描述,如政府投资、企业投资等]5.2投资概算:[具体投资概算描述,包括总投资额、分项投资额等]5.3资金使用计划:[具体资金使用计划描述,如分阶段投资、年度投资等]6.项目管理及组织机构6.1项目管理机构:[具体管理机构描述,如项目指挥部、项目办公室等]6.2项目组织架构:[具体组织架构描述,如部门设置、人员配置等]6.3项目管理制度:[具体管理制度描述,如项目管理规定、工作流程等]7.项目招投标及合同签订7.1招投标程序:[具体招投标程序描述,如招标公告、投标文件要求等]7.2合同签订条件:[具体合同签订条件描述,如中标通知书、合同签订时间等]7.3合同签订流程:[具体合同签订流程描述,如合同谈判、合同审核等]8.项目设计及施工8.1设计阶段8.1.1设计单位资质要求:设计单位应具备相应的工程设计资质,且具备同类工程的设计经验。8.1.2设计文件要求:设计文件应包括设计说明书、图纸、预算书等,并符合相关设计规范和标准。8.1.3设计变更:设计变更需经双方协商一致,并办理相应的变更手续。8.2施工阶段8.2.1施工单位资质要求:施工单位应具备相应的施工资质,且具备同类工程的施工经验。8.2.2施工组织设计:施工单位应编制详细的施工组织设计,包括施工方案、施工进度计划、质量保证措施等。8.2.3施工现场管理:施工单位应确保施工现场安全、文明施工,并遵守国家有关施工管理的法律法规。9.项目进度及里程碑节点9.1项目进度安排:项目进度安排应包括各阶段的时间节点和关键路径。9.2里程碑节点设置:里程碑节点应设置在项目关键阶段,如设计完成、施工开始、竣工验收等。9.3进度调整机制:项目进度如有调整,双方应协商一致,并及时调整合同相关内容。10.项目变更及索赔10.1变更范围:项目变更包括设计变更、工程量变更、工期变更等。10.2索赔处理:发生变更导致成本增加或工期延误时,双方应按照合同约定进行索赔处理。10.3变更审批流程:项目变更需经双方签字确认,并报相关主管部门审批。11.项目验收及交付11.1验收标准:项目验收标准应符合国家相关验收规范和标准。11.2验收流程:项目验收流程包括自检、初验、终验等阶段。11.3项目交付条件:项目交付前,双方应完成所有验收工作,并确保项目符合交付条件。12.项目保修及维护12.1保修期限:项目保修期限自项目交付之日起计算,具体期限根据项目性质和工程特点确定。12.2维护责任:项目保修期内,施工单位负责项目的日常维护和故障排除。12.3维护费用:项目维护费用由施工单位承担,除非因设计缺陷或材料质量问题导致。13.违约责任及争议解决13.1违约责任:双方应按照合同约定承担违约责任,包括赔偿损失、支付违约金等。13.2争议解决方式:双方发生争议时,应友好协商解决;协商不成的,可向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。13.3争议解决机构:争议解决机构为[具体机构名称]。14.合同生效、终止及解除14.1合同生效条件:合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同终止条件:合同因完成、解除、转让、终止等情况而终止。14.3合同解除条件:合同解除条件包括但不限于:一方违约、不可抗力等。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义:在本合同中,“第三方”指的是除甲乙双方之外的独立第三方机构或个人,包括但不限于监理单位、咨询机构、检测机构、评估机构、仲裁机构等。15.2.1保证项目质量、进度和安全;15.2.2提供专业咨询服务;15.2.3进行项目评估、检测和认证;15.2.4解决争议和纠纷。16.第三方介入条款16.1.1具备相应资质和经验;16.1.2签订介入协议;16.
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- ABB工业机器人应用技术 课件 模块3 第2章 工业机器人的程序编程
- 《数字电路EDA设计》课件第一章 绪论
- 《汽车营销技术》课件第3章
- 2024全新弱电设备安装与售后服务承包合同3篇
- 2025回迁房屋买卖合同 标准版 模板
- 盖瓦施工合同:绿化装修升级
- 2024年度设计服务合同终止及后期维护支持协议3篇
- 防水工程的施工合同客体是
- 窗帘工程劳务合同
- 体育馆更衣室改造敲墙合同
- 小学语文课题研究中期报告
- 体育专业学生学情分析总结报告
- 肩痛诊断与治疗
- 幼儿园自然课堂培训
- 2024年锦州师范高等专科学校单招职业技能测试题库及答案解析
- MOOC 能源与气候变化应对法-西南政法大学 中国大学慕课答案
- MOOC 电子技术-北京科技大学 中国大学慕课答案
- 2024年镀锌管行业发展趋势及前景展望分析报告
- 新能源汽车充电桩项目计划书
- (2024年)院感知识培训内容(完整详细版)x
- 《光伏发电工程工程量清单计价规范》
评论
0/150
提交评论