2024年度数据中心冷却塔与空调系统分包安装合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度数据中心冷却塔与空调系统分包安装合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式1.4合同双方法定代表人1.5合同双方授权代表2.项目背景及概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容2.5项目总投资3.分包范围及内容3.1冷却塔安装3.1.1冷却塔品牌及型号3.1.2冷却塔数量3.1.3冷却塔安装位置3.1.4冷却塔安装标准3.2空调系统安装3.2.1空调品牌及型号3.2.2空调数量3.2.3空调安装位置3.2.4空调安装标准4.工程进度及节点4.1工程开工时间4.2工程竣工时间4.3各阶段工程进度4.4工程节点验收5.质量要求及验收标准5.1冷却塔质量要求5.2空调系统质量要求5.3工程验收标准5.4验收流程6.工程款支付方式及时间6.1预付款比例及支付时间6.2进度款支付比例及支付时间6.3竣工验收款支付比例及支付时间6.4保修金支付比例及支付时间7.保修及售后服务7.1保修期限7.2保修内容7.3售后服务7.4故障处理流程8.违约责任及争议解决8.1违约情形及处理8.2争议解决方式8.3争议解决机构9.合同生效及终止9.1合同生效条件9.2合同终止条件9.3合同解除条件10.合同附件10.1合同附件清单10.2合同附件内容11.合同变更及补充11.1合同变更程序11.2合同补充协议12.合同解除及终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件12.3合同解除及终止程序13.其他约定事项13.1法律法规13.2适用语言13.3合同份数13.4合同签署14.合同生效日期第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：数据中心有限公司乙方：空调设备安装有限公司1.2合同双方地址甲方地址：省市区路号乙方地址：省市区路号1.3合同双方联系方式甲方联系人：甲方联系电话：138乙方联系人：乙方联系电话：13956781.4合同双方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：赵六1.5合同双方授权代表甲方授权代表：乙方授权代表：2.项目背景及概述2.1项目名称2024年度数据中心冷却塔与空调系统分包安装项目2.2项目地点省市区数据中心2.3项目规模占地面积：5000平方米建筑面积：2000平方米2.4项目内容冷却塔安装：共需安装冷却塔10台空调系统安装：共需安装空调系统5套2.5项目总投资人民币500万元3.分包范围及内容3.1冷却塔安装3.1.1冷却塔品牌及型号品牌：冷却塔型号：型3.1.2冷却塔数量10台3.1.3冷却塔安装位置数据中心冷却塔区域3.1.4冷却塔安装标准符合国家标准及甲方要求3.2空调系统安装3.2.1空调品牌及型号品牌：空调型号：型3.2.2空调数量5套3.2.3空调安装位置数据中心空调区域3.2.4空调安装标准符合国家标准及甲方要求4.工程进度及节点4.1工程开工时间2024年3月1日4.2工程竣工时间2024年6月30日4.3各阶段工程进度第一阶段：基础建设（3月1日3月31日）第二阶段：冷却塔安装（4月1日4月30日）第三阶段：空调系统安装（5月1日5月31日）第四阶段：工程验收（6月1日6月30日）4.4工程节点验收每个阶段完成后，双方共同进行验收，并签署验收报告。5.质量要求及验收标准5.1冷却塔质量要求冷却塔需符合国家标准及甲方要求，性能稳定，使用寿命长。5.2空调系统质量要求空调系统需符合国家标准及甲方要求，制冷效果良好，运行稳定。5.3工程验收标准工程验收标准参照国家标准及甲方要求。5.4验收流程验收前，乙方需提交验收申请；验收时，双方共同参与，签署验收报告。6.工程款支付方式及时间6.1预付款比例及支付时间预付款比例：10%支付时间：合同签订后3个工作日内6.2进度款支付比例及支付时间进度款比例：40%支付时间：各阶段工程完成后5个工作日内6.3竣工验收款支付比例及支付时间竣工验收款比例：40%支付时间：竣工验收合格后5个工作日内6.4保修金支付比例及支付时间保修金比例：10%支付时间：竣工验收合格后5个工作日内7.保修及售后服务7.1保修期限冷却塔及空调系统保修期限为1年7.2保修内容冷却塔及空调系统在保修期内出现的故障，乙方免费维修或更换。7.3售后服务乙方提供24小时售后服务，及时解决甲方在使用过程中遇到的问题。7.4故障处理流程甲方发现故障后，及时通知乙方，乙方在接到通知后，应在24小时内到达现场进行处理。8.违约责任及争议解决8.1违约情形及处理8.1.1甲方违约若甲方未能按时支付工程款，乙方有权暂停工程，并要求甲方支付违约金，违约金为应付款项的1%。8.1.2乙方违约若乙方未能按合同约定完成工程，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于赔偿甲方因此遭受的损失。8.2争议解决方式双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.3争议解决机构双方同意将争议提交至省市仲裁委员会仲裁。9.合同生效及终止9.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。9.2合同终止条件（1）合同约定的工程全部完成并经甲方验收合格；（2）合同约定的其他终止条件成就；（3）双方协商一致解除合同；（4）合同约定的其他终止情形。9.3合同解除条件合同解除条件包括但不限于：（1）一方严重违约；（2）不可抗力导致合同无法履行；（3）双方协商一致解除合同。10.合同附件10.1合同附件清单（1）工程图纸（2）工程量清单（3）工程预算书（4）双方签字盖章的合同副本10.2合同附件内容合同附件内容应与本合同内容相一致，作为合同不可分割的部分。11.合同变更及补充11.1合同变更程序任何一方提出合同变更，应书面通知对方，经双方协商一致后，签署书面变更协议。11.2合同补充协议合同补充协议与本合同具有同等法律效力。12.合同解除及终止12.1合同解除条件合同解除条件参照第九条第9.3条。12.2合同终止条件合同终止条件参照第九条第9.2条。12.3合同解除及终止程序（1）提出解除或终止通知；（2）确认解除或终止条件成就；（3）签署解除或终止协议；（4）办理相关手续。13.其他约定事项13.1法律法规本合同执行过程中，如涉及法律法规变更，双方应遵守新法律法规。13.2适用语言本合同使用中文书写，具有同等法律效力。13.3合同份数本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。13.4合同签署本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：签订日期：年月日14.合同生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定义1.1第三方是指在本合同履行过程中，根据甲乙双方协商一致或法律法规的规定，介入本合同关系中的任何自然人、法人或其他组织，包括但不限于监理方、审计方、评估方、保险方、技术支持方等。2.第三方介入的目的2.1第三方介入的目的是为了保证本合同的履行，提高工程质量和效率，确保双方权益得到保障。3.第三方介入的同意3.1甲乙双方同意，在本合同履行过程中，任何一方均可邀请第三方介入，但需提前书面通知对方，并取得对方的同意。4.第三方责任限额4.1第三方在本合同中的责任限额由甲乙双方在合同中约定，并在第三方介入协议中明确。4.2第三方责任限额包括但不限于：（1）第三方在履行职责过程中，因故意或重大过失造成甲方或乙方损失的；（2）第三方提供的资料、数据或意见存在错误，导致甲方或乙方遭受损失的；（3）第三方违反法律法规，导致甲方或乙方遭受损失的。5.第三方责任承担5.1第三方在履行职责过程中，因故意或重大过失造成甲方或乙方损失的，由第三方承担全部或部分责任，具体责任由甲乙双方根据实际情况协商确定。5.2第三方在履行职责过程中，因不可抗力或甲方、乙方原因造成损失的，由相关方承担相应责任。6.第三方权利义务6.1第三方在本合同中的权利包括：（1）根据合同约定，对工程进行监督检查、审计、评估等；（2）根据合同约定，提出技术支持、咨询等服务；（3）根据合同约定，获取相应的报酬。6.2第三方在本合同中的义务包括：（1）遵守国家法律法规，履行合同约定的职责；（2）对甲方、乙方提供真实、准确、完整的资料、数据或意见；（3）按照合同约定，提供技术支持、咨询等服务；（4）保守商业秘密，不得泄露甲方、乙方的技术信息。7.第三方介入协议7.1甲乙双方应与第三方签订第三方介入协议，明确双方的权利义务、责任限额、保密条款等内容。7.2第三方介入协议作为本合同的补充部分，与本合同具有同等法律效力。8.第三方与其他各方的划分说明8.1第三方在本合同中的地位是独立的，不属于甲方或乙方的代理人。8.2第三方在履行职责过程中，应保持中立，不得偏袒任何一方。8.3第三方与其他各方的划分如下：（1）甲方与乙方：合同主体，负责合同履行、工程管理、验收等工作；（2）第三方：合同介入方，负责监督检查、审计、评估、技术支持等工作；（3）其他相关方：如供应商、施工方等，按照各自合同约定履行相关职责。9.第三方介入的流程9.1第三方介入流程如下：（1）甲乙双方协商一致，确定第三方介入；（2）甲乙双方与第三方签订第三方介入协议；（3）第三方根据协议约定履行职责；（4）甲乙双方对第三方的工作进行监督和验收。10.第三方介入的终止（1）本合同提前终止；（2）第三方无法继续履行职责；（3）甲乙双方协商一致终止第三方介入。10.2第三方介入终止后，甲乙双方应按照合同约定，处理相关事宜，并结清第三方报酬。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程图纸详细要求：包含冷却塔和空调系统的设计图纸、设备布置图、电气接线图等，需符合国家相关设计规范。说明：工程图纸是施工和安装的重要依据，应确保图纸的准确性、完整性和可操作性。2.工程量清单详细要求：详细列出冷却塔和空调系统的各项工程量，包括材料、设备、人工、机械等费用。说明：工程量清单是计算工程款和支付进度款的重要依据，应确保清单的准确性。3.工程预算书详细要求：根据工程量清单和市场价格，编制详细的工程预算，包括材料费、人工费、机械费、管理费等。说明：工程预算书是控制工程造价的重要文件，应确保预算的合理性和准确性。4.双方签字盖章的合同副本详细要求：合同副本需与原合同一致，双方各执一份，作为合同履行的凭证。说明：合同副本是合同履行的重要文件，应确保副本的完整性和有效性。5.验收报告详细要求：工程完工后，甲乙双方应共同进行验收，并签署验收报告，包括工程完成情况、质量评价等。说明：验收报告是工程验收的重要文件，应确保报告的客观性和真实性。6.支付凭证详细要求：包括预付款、进度款、竣工款、保修金等支付凭证，需注明支付金额、日期、用途等。说明：支付凭证是工程款支付的重要证据，应确保凭证的完整性和准确性。7.第三方介入协议详细要求：包括第三方介入的职责、权利、义务、责任限额等，需甲乙双方和第三方签字盖章。说明：第三方介入协议是第三方介入的重要文件，应确保协议的合法性和有效性。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定违约行为：未能按时支付工程款责任认定标准：按照合同约定的支付时间和比例支付违约金，违约金为应付款项的1%。示例：若甲方应于2024年4月30日支付进度款，但实际支付时间为2024年5月10日，则甲方需支付违约金。2.乙方违约行为及责任认定违约行为：未能按合同约定完成工程责任认定标准：乙方需承担违约责任，包括但不限于赔偿甲方因此遭受的损失。示例：若乙方未能按合同约定时间完成冷却塔安装，导致数据中心运营受到影响，乙方需赔偿甲方因此遭受的损失。3.第三方违约行为及责任认定违约行为：未能履行合同约定的职责，造成甲方或乙方损失责任认定标准：第三方需承担违约责任，赔偿甲方或乙方因此遭受的损失。示例：若第三方在工程监理过程中未能发现施工质量问题，导致工程质量不合格，第三方需赔偿甲方或乙方因此遭受的损失。4.不可抗力违约行为及责任认定违约行为：因不可抗力导致合同无法履行责任认定标准：双方根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，具体责任由双方协商确定。示例：若因地震导致工程无法继续施工，双方可协商调整工程进度和责任。全文完。2024年度数据中心冷却塔与空调系统分包安装合同1本合同目录一览1.1合同签订双方基本信息1.2项目名称及地点1.3合同标的1.4合同金额及支付方式1.5合同期限1.6质量要求1.7工期要求1.8工程进度款支付1.9验收标准及程序1.10保修责任1.11违约责任1.12争议解决1.13合同生效1.14合同附件第一部分：合同如下：第一条合同签订双方基本信息1.1.1甲方（委托方）名称：1.1.2甲方（委托方）地址：1.1.3甲方（委托方）联系方式：1.1.4乙方（承包方）名称：1.1.5乙方（承包方）地址：1.1.6乙方（承包方）联系方式：第二条项目名称及地点2.1项目名称：2024年度数据中心冷却塔与空调系统分包安装项目2.2项目地点：[具体地址]第三条合同标的3.1乙方负责数据中心冷却塔的安装及调试，包括但不限于冷却塔本体、基础、管道、电气控制系统等。3.2乙方负责数据中心空调系统的安装及调试，包括但不限于空调机组、管道、风管、电气控制系统等。第四条合同金额及支付方式4.1合同总金额为人民币[金额]元。4.2付款方式：4.2.1预付款：合同签订后5个工作日内支付合同总金额的[百分比]%作为预付款。4.2.2进度款：根据工程进度分期支付，具体支付比例和节点由双方另行约定。4.2.3验收合格后支付合同总金额的[百分比]%作为竣工款。第五条合同期限5.1合同期限自[起始日期]起至[终止日期]止。5.2乙方应在合同期限内完成合同标的的安装及调试工作。第六条质量要求6.1乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量符合合同要求。6.2乙方应提供合格的产品和材料，并承担因产品质量问题导致的损失和责任。6.3甲方有权对施工过程进行监督和检查，乙方应予以配合。第七条工期要求7.1乙方应在合同约定的期限内完成合同标的的安装及调试工作。7.2.1第一个月：完成冷却塔基础施工及管道铺设。7.2.2第二个月：完成冷却塔本体安装及电气控制系统调试。7.2.3第三个月：完成空调机组安装及风管系统调试。7.2.4第四个月：完成空调系统整体调试及验收。7.3如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。第八条工程进度款支付8.1乙方应在每个进度节点前5个工作日内向甲方提交进度款支付申请，包括但不限于工作进度报告、材料验收单、人工工资表等。8.2甲方收到乙方提交的支付申请后，应在5个工作日内进行审核，并在审核无误后支付相应的进度款。8.3如乙方未按时提交支付申请，甲方有权延迟支付进度款。8.4甲方有权根据实际工程进度和完成情况调整进度款的支付比例。第九条验收标准及程序9.1工程验收标准应符合国家相关标准和规范，以及合同约定的技术要求。9.2验收程序：9.2.1乙方应在工程完成后7个工作日内向甲方提交验收申请。9.2.2甲方收到验收申请后，应在3个工作日内组织验收。9.2.3验收合格后，甲方应在5个工作日内支付竣工款。第十条保修责任10.1乙方在合同约定的保修期内，对合同标的的安装工程承担保修责任。10.2保修范围包括但不限于：因材料缺陷、施工质量问题导致的损坏或故障。10.3保修期内，如出现保修范围内的问题，乙方应无偿进行修复或更换。10.4保修期限自工程验收合格之日起计算。第十一条违约责任11.1乙方未按合同约定完成工程，每延误一天，应向甲方支付合同总金额的[百分比]%作为违约金。11.2乙方在保修期内未履行保修责任，每延误一天，应向甲方支付合同总金额的[百分比]%作为违约金。11.3甲方未按合同约定支付款项，每延误一天，应向乙方支付欠款金额的[百分比]%作为违约金。第十二条争议解决12.1合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决。12.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十三条合同生效13.1本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2本合同一式[份数]份，甲方[份数]份，乙方[份数]份，具有同等法律效力。第十四条合同附件14.1本合同附件包括但不限于：14.1.1施工图纸及技术规范14.1.2乙方资质证明文件14.1.3材料设备清单14.1.4合同签订双方的授权委托书14.1.5其他双方认为必要的文件。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指在合同履行过程中，为协助甲乙双方完成合同目的而介入的任何个人、组织或机构，包括但不限于中介方、监理方、设计方、咨询方等。第二条第三方介入的条件2.1第三方介入需经甲乙双方同意，并在合同中明确约定。2.2第三方介入应有利于合同的履行，提高工作效率，降低风险。第三条第三方责任限额3.1第三方在合同履行过程中的责任，应根据其介入的性质、范围和职责进行界定。3.2第三方的责任限额应根据其提供的专业服务性质、合同约定和行业标准确定。3.3第三方责任限额应在合同中明确约定，并经甲乙双方签字确认。第四条第三方权利4.1第三方有权根据合同约定，获得甲乙双方提供的必要信息、文件和资料。4.2第三方有权对甲乙双方的履约情况进行监督，并提出改进建议。4.3第三方有权根据合同约定，获得相应的报酬。第五条第三方义务5.1第三方应按照合同约定，履行其专业服务职责。5.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密和合同内容。5.3第三方应确保其提供的服务符合相关法律法规和行业标准。第六条第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与甲方、乙方之间的关系为委托代理或技术服务关系，不改变甲乙双方在合同中的权利义务。6.2第三方对甲乙双方的权利义务不承担连带责任，仅对其自身提供的服务承担责任。6.3第三方与甲乙双方之间的纠纷，由第三方自行解决，不影响甲乙双方的合同履行。第七条第三方介入的程序7.1第三方介入前，甲乙双方应签订补充协议，明确第三方的介入目的、职责、权利和义务。7.2第三方介入后，甲乙双方应定期召开会议，沟通工作进展和问题，确保第三方服务的顺利进行。7.3第三方介入过程中，如出现争议，甲乙双方应通过协商解决，协商不成的，按合同约定的争议解决方式处理。第八条第三方介入的终止8.1如第三方因故无法继续履行合同，甲乙双方应协商解除第三方介入。8.2第三方介入终止后，甲乙双方应按照合同约定，对第三方已完成的服务进行结算。8.3第三方介入终止后，甲乙双方应继续履行合同约定的权利义务。第九条第三方介入的费用9.1第三方介入的费用包括但不限于第三方提供的专业服务费用、差旅费用等。9.2第三方介入的费用应在合同中明确约定，并由甲乙双方承担。第十条第三方介入的保密10.1第三方在介入过程中，应对甲乙双方的商业秘密和合同内容保密。10.2第三方违反保密义务，应承担相应的法律责任。第十一条本合同其他条款的适用11.1第三方介入不影响本合同其他条款的适用。11.2本合同中未明确规定的事项，由甲乙双方另行协商解决。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.施工图纸及技术规范要求：详细展示冷却塔与空调系统的安装图纸、技术参数、操作规程等。说明：施工图纸及技术规范是施工过程中的重要依据，应确保其准确性和完整性。2.乙方资质证明文件要求：提供乙方在冷却塔与空调系统安装领域的相关资质证书，如营业执照、资质等级证书等。说明：资质证明文件是确保乙方具备完成合同标的能力和资格的重要依据。3.材料设备清单要求：详细列出合同标的所需材料设备的名称、规格、数量、品牌等信息。说明：材料设备清单是确保施工过程中材料设备供应的准确性，防止因材料设备问题导致的延误。4.合同签订双方的授权委托书要求：提供甲乙双方授权代表签订合同的委托书，明确授权代表的权限和责任。说明：授权委托书是确保合同签订过程合法有效的重要文件。5.合同签订双方的营业执照复印件要求：提供甲乙双方的营业执照复印件，以证明其合法经营身份。说明：营业执照复印件是合同签订过程中验证甲乙双方身份的有效证明。6.银行结算凭证要求：提供甲乙双方银行账户信息及银行结算凭证，用于合同款项的支付和结算。说明：银行结算凭证是确保合同款项支付安全、准确的重要凭证。7.工程进度报告要求：定期提交工程进度报告，包括施工进度、质量状况、人员配置等信息。说明：工程进度报告是甲乙双方了解工程进展情况的重要途径。8.材料验收单要求：提供材料验收单，记录材料到货、验收及使用情况。说明：材料验收单是确保材料质量符合要求，防止不合格材料使用的重要文件。9.人工工资表要求：提供人工工资表，记录施工人员工资发放情况。说明：人工工资表是确保施工人员工资按时足额发放的重要依据。10.工程验收报告要求：提供工程验收报告，记录工程验收时间、验收人员、验收结果等信息。说明：工程验收报告是确保工程质量符合要求，防止不合格工程交付的重要文件。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：乙方未按合同约定完成工程责任认定标准：每延误一天，乙方应向甲方支付合同总金额的[百分比]%作为违约金。示例说明：若乙方在合同约定工期内未能完成冷却塔安装，每延误一天，乙方应支付合同总金额的0.5%作为违约金。2.违约行为：乙方提供的材料不符合质量要求责任认定标准：乙方应承担因材料质量导致的损失和责任，包括修复、更换等费用。示例说明：若乙方提供的冷却塔材料存在质量问题，导致工程延期，乙方应承担修复费用及相应违约金。3.违约行为：甲方未按合同约定支付款项责任认定标准：每延误一天，甲方应向乙方支付欠款金额的[百分比]%作为违约金。示例说明：若甲方未按时支付进度款，每延误一天，甲方应支付欠款金额的0.5%作为违约金。4.违约行为：第三方未履行其职责责任认定标准：第三方应根据其提供的专业服务性质和合同约定，承担相应的责任。示例说明：若监理方未按时提供监理报告，导致工程进度延误，监理方应承担相应责任。5.违约行为：因不可抗力导致合同无法履行责任认定标准：双方应根据不可抗力事件的影响程度，协商解决合同履行问题。示例说明：若因自然灾害导致工程无法正常施工，双方应协商延期或调整合同内容。全文完。2024年度数据中心冷却塔与空调系统分包安装合同2本合同目录一览1.合同基本信息1.1合同双方名称及地址1.2合同签订日期及有效期1.3合同金额及支付方式1.4合同履行地点1.5合同签订地点1.6合同附件及补充条款2.项目概述2.1项目背景及目的2.2项目范围及内容2.3项目实施时间表2.4项目质量要求2.5项目安全要求2.6项目环保要求2.7项目验收标准3.项目分包内容3.1冷却塔安装工程3.1.1冷却塔设备规格及数量3.1.2冷却塔安装工艺及要求3.1.3冷却塔安装进度安排3.2空调系统安装工程3.2.1空调设备规格及数量3.2.2空调系统安装工艺及要求3.2.3空调系统安装进度安排4.项目施工准备4.1施工现场准备4.2施工人员及设备准备4.3施工材料及配件准备4.4施工安全及文明施工要求4.5施工进度计划5.项目施工实施5.1施工过程控制5.2施工质量保证措施5.3施工安全保证措施5.4施工环保措施5.5施工变更及索赔处理6.项目验收6.1验收条件及标准6.2验收程序6.3验收报告及资料6.4验收争议处理7.项目保修7.1保修期限及内容7.2保修责任及义务7.3保修服务及费用8.违约责任8.1违约情形及责任8.2违约处理方式8.3违约赔偿及罚款9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决地点及法律适用10.合同解除及终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除及终止后的处理11.合同变更11.1合同变更条件11.2合同变更程序11.3合同变更效力12.合同生效及备案12.1合同生效条件12.2合同备案手续12.3合同生效日期13.其他约定事项13.1保密条款13.2知识产权归属13.3法律变更及适用13.4通知及送达14.合同签署14.1签署主体14.2签署日期14.3签署地点第一部分：合同如下：1.合同基本信息1.1合同双方名称及地址甲方：X数据中心地址：X省X市X区X路X号乙方：X空调设备有限公司地址：X省X市X区X路X号1.2合同签订日期及有效期签订日期：2024年3月1日有效期：自签订之日起至2024年12月31日1.3合同金额及支付方式合同金额：人民币壹佰万元整（￥100,000.00）支付方式：分阶段支付，具体支付节点及比例详见附件一。1.4合同履行地点履行地点：甲方指定的数据中心现场1.5合同签订地点签订地点：甲方办公室1.6合同附件及补充条款附件一：支付计划表附件二：技术规范及质量要求附件三：安全文明施工要求补充条款：根据实际情况，双方另行签订补充协议。2.项目概述2.1项目背景及目的为满足甲方数据中心对冷却塔与空调系统的需求，提高数据中心运行效率，降低能耗，甲方委托乙方进行冷却塔与空调系统的分包安装工程。2.2项目范围及内容冷却塔：安装2台型号为X的冷却塔，单台容量为X吨/小时。空调系统：安装X台型号为X的空调机组，单台制冷量为X千瓦。2.3项目实施时间表项目预计实施时间为2024年3月15日至2024年12月15日，具体实施时间以双方确认的进度计划为准。2.4项目质量要求冷却塔与空调系统的安装质量应符合国家相关标准及甲方要求，具体技术规范及质量要求详见附件二。2.5项目安全要求项目施工过程中，乙方应严格遵守国家及地方有关安全生产的法律、法规和标准，确保施工安全。2.6项目环保要求项目施工过程中，乙方应采取措施减少对环境的影响，符合国家及地方环保要求。2.7项目验收标准项目验收标准参照国家及行业标准，具体验收标准详见附件二。3.项目分包内容3.1冷却塔安装工程3.1.1冷却塔设备规格及数量型号：X数量：2台3.1.2冷却塔安装工艺及要求详见附件二。3.1.3冷却塔安装进度安排详见附件三。3.2空调系统安装工程3.2.1空调设备规格及数量型号：X数量：X台3.2.2空调系统安装工艺及要求详见附件二。3.2.3空调系统安装进度安排详见附件三。4.项目施工准备4.1施工现场准备乙方应在项目开工前完成施工现场的准备工作，包括但不限于场地平整、临时设施搭建等。4.2施工人员及设备准备乙方应配备具有相应资质的施工人员及必要的施工设备，确保项目顺利进行。4.3施工材料及配件准备乙方应按照合同要求准备施工材料及配件，确保材料及配件的质量符合要求。4.4施工安全及文明施工要求乙方应严格遵守施工现场的安全及文明施工规定，确保施工安全。4.5施工进度计划详见附件三。5.项目施工实施5.1施工过程控制乙方应按照合同要求和技术规范进行施工，确保施工质量。5.2施工质量保证措施详见附件二。5.3施工安全保证措施详见附件二。5.4施工环保措施详见附件二。5.5施工变更及索赔处理详见附件三。6.项目验收6.1验收条件及标准详见附件二。6.2验收程序详见附件三。6.3验收报告及资料详见附件三。6.4验收争议处理详见附件三。7.项目保修7.1保修期限及内容保修期限：自验收合格之日起12个月保修内容：详见附件二。7.2保修责任及义务详见附件二。7.3保修服务及费用详见附件二。8.违约责任8.1违约情形及责任若乙方未按合同约定完成项目或提供不合格的施工，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于：1.乙方应支付违约金，违约金为合同总金额的10%；2.甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿因此造成的损失；3.若乙方违反保密条款，乙方应承担相应的法律责任。8.2违约处理方式违约处理方式包括但不限于：1.双方协商解决；2.请求第三方调解；3.向人民法院提起诉讼。8.3违约赔偿及罚款违约赔偿及罚款的具体计算方法详见附件四。9.争议解决9.1争议解决方式本合同的争议解决方式为协商、调解和诉讼。应通过友好协商解决，协商不成的，可提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。9.2争议解决程序争议解决程序如下：1.双方应尽力通过友好协商解决争议；2.协商不成的，任何一方均可请求第三方进行调解；3.调解不成的，任何一方均可向人民法院提起诉讼。9.3争议解决地点及法律适用争议解决地点为合同签订地，适用中华人民共和国法律。10.合同解除及终止10.1合同解除条件1.乙方未按合同约定履行义务；2.乙方违反合同约定，经协商不成的；3.因不可抗力导致合同无法履行。10.2合同终止条件1.合同约定的期限届满；2.双方协商一致解除合同；3.合同因法定原因而终止。10.3合同解除及终止后的处理合同解除或终止后，双方应立即停止履行合同，并按照合同约定处理剩余款项、设备、资料等事宜。11.合同变更11.1合同变更条件1.因不可抗力导致合同无法履行；2.双方协商一致。11.2合同变更程序合同变更程序如下：1.双方达成书面变更协议；2.变更协议经双方签字盖章后生效。11.3合同变更效力合同变更后，除变更部分外，其他条款继续有效。12.合同生效及备案12.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同备案手续合同生效后，双方应按照相关法律法规办理合同备案手续。12.3合同生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。13.其他约定事项13.1保密条款双方对本合同内容及项目信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。13.2知识产权归属本合同中涉及的知识产权归各自所有者所有，未经许可不得擅自使用。13.3法律变更及适用如本合同涉及的法律法规发生变更，双方应按照变更后的法律法规执行。13.4通知及送达本合同项下的通知及送达方式如下：1.书面通知：以挂号信或特快专递方式送达；2.电子邮件：以发送电子邮件至对方指定的电子邮箱为准。14.合同签署14.1签署主体本合同由甲方代表X和乙方代表X签字盖章。14.2签署日期本合同于2024年3月1日签署。14.3签署地点本合同于甲方办公室签署。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入概述1.1第三方概念在本合同中，第三方是指除甲乙双方以外的任何个人、企业或其他组织，包括但不限于监理单位、检测机构、咨询顾问、仲裁机构等。1.2第三方介入原因第三方介入的原因包括但不限于：1.协助甲乙双方进行项目监督和管理工作；2.提供专业技术服务或咨询；3.解决合同执行过程中的争议；4.进行项目验收或检测。1.3第三方介入方式第三方介入的方式包括但不限于：1.协商聘请；2.法定指定；3.仲裁机构指派。2.甲乙方与第三方的关系2.1合作关系甲乙双方与第三方在合同执行过程中应建立合作关系，共同确保项目顺利进行。2.2独立性第三方在介入合同执行过程中应保持独立性，不受甲乙双方任何一方的影响。2.3职责划分甲乙双方与第三方的职责划分如下：1.甲乙双方负责合同执行的主要工作，包括但不限于项目实施、资金支付、质量监督等；2.第三方负责提供专业技术服务、咨询或协助解决争议，并承担相应的责任。3.第三方责任限额3.1责任限额定义本合同中的责任限额是指第三方在介入合同执行过程中因自身原因导致合同目标未能实现或造成损失，应承担的最高赔偿责任。3.2责任限额确定第三方责任限额的确定依据如下：1.第三方在合同中的角色和职责；2.第三方提供的服务内容和技术水平；3.合同金额及项目风险程度；4.行业惯例和法律法规。3.3责任限额条款本合同中，第三方责任限额条款如下：“若第三方在介入合同执行过程中因自身原因导致合同目标未能实现或造成损失，其应承担的最高赔偿责任为人民币伍拾万元整（￥500,000.00）。”4.第三方权利义务4.1第三方权利1.第三