版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年工程进度延期合同本合同目录一览1.合同签订双方信息1.1合同甲方信息1.2合同乙方信息2.工程项目基本信息2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程合同工期3.延期原因认定3.1乙方延期原因说明3.2甲方确认延期原因4.延期责任划分4.1乙方责任4.2甲方责任4.3双方共同责任5.延期时间计算5.1延期时间起止日期5.2延期时间计算方法5.3延期时间调整6.工程进度调整6.1新的工程进度计划6.2新的工程进度里程碑6.3进度调整的审批流程7.工程款支付调整7.1延期期间的工程款支付7.2延期补偿费用的计算7.3工程款支付方式变更8.质量保证与验收8.1工程质量标准8.2工程验收流程8.3工程质量问题处理9.争议解决机制9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决期限10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3解除或终止合同的程序11.合同变更与补充11.1合同变更程序11.2合同补充协议12.合同生效与解除12.1合同生效条件12.2合同解除条件12.3合同解除程序13.合同附件13.1附件一:工程延期原因详细说明13.2附件二:工程进度调整计划13.3附件三:工程款支付调整方案14.其他约定事项14.1违约责任14.2法律适用14.3合同份数与效力第一部分:合同如下:1.合同签订双方信息1.1合同甲方信息1.1.1甲方名称:__________1.1.2甲方地址:__________1.1.3甲方联系人:__________1.1.4甲方联系电话:__________1.2合同乙方信息1.2.1乙方名称:__________1.2.2乙方地址:__________1.2.3乙方联系人:__________1.2.4乙方联系电话:__________2.工程项目基本信息2.1工程名称:__________2.2工程地点:__________2.3工程规模:__________2.4工程合同工期:自____年____月____日起至____年____月____日止。3.延期原因认定3.1乙方延期原因说明3.1.1延期原因一:__________3.1.2延期原因二:__________3.1.3延期原因三:__________3.2甲方确认延期原因3.2.1甲方确认延期原因一:__________3.2.2甲方确认延期原因二:__________3.2.3甲方确认延期原因三:__________4.延期责任划分4.1乙方责任4.1.1乙方承担延期责任的具体内容:__________4.1.2乙方应承担的经济责任:__________4.2甲方责任4.2.1甲方承担延期责任的具体内容:__________4.2.2甲方应承担的经济责任:__________4.3双方共同责任4.3.1双方共同承担延期责任的具体内容:__________4.3.2双方共同应承担的经济责任:__________5.延期时间计算5.1延期时间起止日期:自____年____月____日起至____年____月____日止。5.2延期时间计算方法:根据《建设工程施工合同》及国家相关法律法规规定,按实际延误的天数计算。5.3延期时间调整:如遇不可抗力等特殊情况,经双方协商一致,可对延期时间进行调整。6.工程进度调整6.1新的工程进度计划6.1.1新的工程进度里程碑:__________6.1.2新的工程进度计划内容:__________6.2进度调整的审批流程:新的工程进度计划需经双方协商一致后,由甲方进行审批。6.3进度调整的执行:乙方需按照经批准的新进度计划执行工程进度,并确保工程质量。7.工程款支付调整7.1延期期间的工程款支付7.1.1延期期间工程款支付比例:__________7.1.2延期期间工程款支付方式:__________7.2延期补偿费用的计算7.2.1延期补偿费用的计算方法:__________7.2.2延期补偿费用的支付时间:__________7.3工程款支付方式变更:如遇特殊情况,经双方协商一致,可对工程款支付方式进行变更。8.质量保证与验收8.1工程质量标准8.1.1乙方应按照国家及行业相关质量标准进行施工,确保工程质量达到合同约定标准。8.2工程验收流程8.2.1工程验收分为分部工程验收和竣工验收两个阶段。8.2.2分部工程验收由乙方组织,甲方派员参加。8.2.3竣工验收由甲方组织,乙方派员参加,并邀请相关政府主管部门和第三方检测机构参与。8.3工程质量问题处理8.3.1发生质量问题,乙方应立即停止施工,采取有效措施进行整改。8.3.2甲方应在收到乙方整改报告后____日内,对整改情况进行审查。8.3.3整改合格后,方可恢复施工。9.争议解决机制9.1争议解决方式9.1.1双方应友好协商解决争议。9.1.2协商不成的,可提交仲裁委员会仲裁。9.1.3也可依法向人民法院提起诉讼。9.2争议解决程序9.2.1争议发生后,双方应在____日内提交争议解决申请。9.2.2仲裁委员会或法院在收到申请后,应在____日内决定是否受理。9.3争议解决期限9.3.1争议解决期限为自争议发生之日起____个月。10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.1.1任何一方违反合同约定,致使合同无法履行或履行无意义时,另一方有权解除合同。10.1.2发生不可抗力,致使合同无法履行时,双方可协商解除合同。10.2合同终止条件10.2.1工程完工且验收合格。10.2.2双方协商一致解除合同。10.3解除或终止合同的程序10.3.1提出解除或终止合同的一方应书面通知另一方。10.3.2另一方应在收到通知后____日内予以答复。11.合同变更与补充11.1合同变更程序11.1.1变更合同内容,应经双方协商一致。11.1.2变更内容应以书面形式签订补充协议。11.2合同补充协议11.2.1补充协议与原合同具有同等法律效力。11.2.2补充协议的签订应遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则。12.合同生效与解除12.1合同生效条件12.1.1双方签字盖章。12.1.2合同经有关部门备案。12.2合同解除条件12.2.1发生合同解除条件。12.2.2合同解除程序符合法律、法规规定。12.3合同解除程序12.3.1提出解除合同的一方应书面通知另一方。12.3.2另一方应在收到通知后____日内予以答复。13.合同附件13.1附件一:工程延期原因详细说明13.1.1附件一应由乙方提供,详细说明延期原因。13.2附件二:工程进度调整计划13.2.1附件二应由乙方提供,详细列出新的工程进度计划。13.3附件三:工程款支付调整方案13.3.1附件三应由乙方提供,详细说明延期期间的工程款支付方案。14.其他约定事项14.1违约责任14.1.1违约方应承担相应的违约责任。14.1.2违约责任的具体内容详见合同附件。14.2法律适用14.2.1本合同适用中华人民共和国法律。14.3合同份数与效力14.3.1本合同一式____份,双方各执____份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的定义与范围1.1第三方是指在合同履行过程中,由甲乙双方共同认可,介入合同执行过程中的独立第三方。1.2第三方介入的范围包括但不限于工程监理、造价咨询、法律咨询、质量检测等。2.第三方介入的引入2.1第三方介入的引入应经甲乙双方协商一致,并签订《第三方介入协议》。2.2《第三方介入协议》应明确第三方的职责、权利、义务及责任限额。3.第三方介入的职责3.1第三方应根据《第三方介入协议》的约定,对工程项目的质量、进度、安全、造价等进行监督和管理。3.2第三方应定期向甲乙双方汇报工作情况,并提出合理化建议。4.第三方的权利4.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和配合。4.2第三方有权对工程项目的质量、进度、安全、造价等方面进行独立调查和评估。4.3第三方有权根据《第三方介入协议》的规定,对甲乙双方提出违约责任的处理建议。5.第三方的义务5.1第三方应保证其提供的服务符合相关法律法规和行业标准。5.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密和技术秘密。5.3第三方应按照《第三方介入协议》的约定,按时完成工作任务。6.第三方的责任限额6.1第三方在履行职责过程中,因自身原因造成的损失,其责任限额应按照《第三方介入协议》的约定执行。6.2若第三方责任超出《第三方介入协议》约定的责任限额,甲乙双方应协商解决,协商不成的,可依法向人民法院提起诉讼。7.第三方与其他各方的划分说明7.1第三方与甲方的划分:7.1.1第三方应向甲方提供独立、客观、公正的咨询服务。7.1.2第三方对甲方的意见和建议,甲方应予以重视,但最终决策权仍属于甲方。7.2第三方与乙方的划分:7.2.1第三方应监督乙方按照合同约定进行施工。7.2.2第三方对乙方提出的问题和整改要求,乙方应予以配合,并及时整改。7.3第三方与工程项目的其他参与方的划分:7.3.1第三方对工程项目的其他参与方(如设计单位、材料供应商等)的监督和管理,应遵循相关法律法规和行业标准。8.第三方介入的终止8.1第三方介入的终止应经甲乙双方协商一致,并签订《第三方介入终止协议》。8.2《第三方介入终止协议》应明确终止原因、终止时间及双方的权利义务。9.第三方介入的争议解决9.1第三方介入过程中发生的争议,应由甲乙双方协商解决。9.2协商不成的,可提交《第三方介入协议》约定的争议解决机构解决。10.第三方介入的补充条款10.1第三方介入的费用由甲乙双方按比例承担。10.2第三方介入的成果归甲乙双方共同所有。10.3本条款为《第三方介入协议》的补充,与《第三方介入协议》具有同等法律效力。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程延期原因详细说明详细要求:乙方应提供包括但不限于天气原因、材料供应、施工人员不足、设计变更等导致工程延期的详细情况说明。附件说明:此附件用于证明乙方延期原因的真实性,为后续的延期责任划分提供依据。2.附件二:工程进度调整计划详细要求:乙方应提供包含新进度里程碑、具体施工计划、资源分配等内容的详细进度调整计划。附件说明:此附件用于明确新的工程进度安排,确保工程按计划推进。3.附件三:工程款支付调整方案详细要求:乙方应提供包含延期期间工程款支付比例、支付方式、支付时间等内容的调整方案。附件说明:此附件用于明确延期期间工程款的支付方式,确保资金流动的稳定性。4.附件四:工程质量标准及验收报告详细要求:乙方应提供工程质量标准文件,并在工程验收后提供验收报告。附件说明:此附件用于证明工程质量符合合同约定标准,为工程验收提供依据。5.附件五:第三方介入协议详细要求:甲乙双方应共同签订《第三方介入协议》,明确第三方的职责、权利、义务及责任限额。附件说明:此附件用于规范第三方介入行为,确保第三方在合同履行中的独立性和公正性。6.附件六:争议解决协议详细要求:甲乙双方应就争议解决方式、程序、期限等事项达成一致,并签订《争议解决协议》。附件说明:此附件用于明确争议解决机制,确保在发生争议时能及时有效地解决。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1乙方未按合同约定的时间完成工程。1.2乙方提供的工程质量不符合合同约定标准。1.3乙方未按合同约定支付工程款。1.4甲方未按合同约定提供施工条件或支付工程款。2.责任认定标准:2.1乙方未按合同约定的时间完成工程,每延误一天,应支付甲方_____%的违约金。2.2乙方提供的工程质量不符合合同约定标准,造成甲方损失的,乙方应赔偿甲方损失。2.3乙方未按合同约定支付工程款,每延误一天,应支付甲方_____%的违约金。2.4甲方未按合同约定提供施工条件或支付工程款,每延误一天,应支付乙方_____%的违约金。3.违约责任示例:3.1若乙方延误工期,导致甲方损失,乙方应赔偿甲方因工期延误造成的直接经济损失,包括但不限于停工损失、误工损失等。3.2若乙方提供的工程质量不符合合同约定标准,导致甲方维修、更换等损失,乙方应承担全部责任并赔偿甲方损失。3.3若乙方未按合同约定支付工程款,导致甲方资金周转困难,乙方应支付甲方相应的违约金。3.4若甲方未按合同约定提供施工条件或支付工程款,导致乙方损失,甲方应赔偿乙方损失。全文完。2024年工程进度延期合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程合同总价3.工程进度计划3.1工程原定进度计划3.2工程实际进度4.延期原因及分析4.1延期原因4.2延期原因分析5.延期责任划分5.1双方责任5.2第三方责任6.延期处理措施6.1工程进度调整6.2资金调整6.3人员调整7.工程延期费用7.1延期费用计算方法7.2延期费用支付方式8.合同变更及补充8.1合同变更8.2合同补充9.合同解除及终止9.1合同解除条件9.2合同终止条件10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担11.争议解决方式11.1争议解决途径11.2争议解决机构12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件13.合同附件13.1工程进度延期申请书13.2相关证明材料14.合同签署日期及地点第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称:甲方(建设单位)为X有限公司,乙方(施工单位)为X建筑有限公司。1.2合同双方法定代表人:甲方法定代表人为,乙方法定代表人为。1.3合同双方联系方式:甲方联系人:,联系电话:138xxxx5678;乙方联系人:赵六,联系电话:139xxxx5678。2.工程概况2.1工程名称:X住宅小区建设项目。2.2工程地点:省市区路。2.3工程规模:总建筑面积约100000平方米,包括住宅、商业、地下车库等。2.4工程合同总价:人民币壹亿捌仟万元整(¥180,000,000.00)。3.工程进度计划3.1工程原定进度计划:工程自2024年1月1日起至2024年12月31日止,共计12个月。3.2工程实际进度:截至2024年4月30日,已完成工程量的60%。4.延期原因及分析4.1延期原因:因乙方施工进度缓慢,且存在质量问题,导致工程进度滞后。4.2延期原因分析:乙方在施工过程中,未能严格按照施工方案执行,施工质量不达标,同时,乙方内部管理不善,导致工程进度延误。5.延期责任划分5.1双方责任:甲方应承担部分责任,包括对乙方施工方案的审查不严、对工程质量的监管不力等;乙方应承担主要责任,包括施工组织不合理、施工质量不达标等。5.2第三方责任:暂无第三方责任。6.延期处理措施6.1工程进度调整:乙方应在2024年5月31日前完成剩余40%的工程量。6.2资金调整:甲方将根据实际进度,按月支付工程款。6.3人员调整:乙方应调整施工队伍,加强现场管理,提高施工效率。7.工程延期费用7.1延期费用计算方法:延期费用按每日人民币壹万元计算,自2024年5月1日起至工程实际完工之日止。7.2延期费用支付方式:乙方应在每月工程进度款中扣除当月延期费用。8.合同变更及补充8.1合同变更:任何合同变更必须以书面形式提出,经双方协商一致并签署后生效。8.2合同补充:合同补充协议作为合同不可分割的一部分,具有同等法律效力。9.合同解除及终止9.1.1另一方严重违反合同条款;9.1.2因不可抗力导致合同无法履行;9.1.3双方协商一致决定解除合同。9.2合同终止条件:合同履行完毕或双方协商一致解除合同后,合同终止。10.违约责任10.1.1未能按合同规定的时间和质量完成工程;10.1.2未能按合同规定支付工程款;10.1.3未能按合同规定履行其他义务。10.2违约责任承担:违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。11.争议解决方式11.1争议解决途径:通过友好协商解决,若协商不成,则提交合同约定的仲裁机构仲裁。11.2争议解决机构:省市仲裁委员会。12.合同生效及终止12.1合同生效条件:本合同自双方法定代表人或授权代表签字盖章之日起生效。12.2合同终止条件:合同履行完毕、合同解除或合同约定的其他终止条件成就时,合同终止。13.合同附件13.1工程进度延期申请书13.2相关证明材料:包括但不限于延期原因证明、工程进度报告、质量检测报告等。14.合同签署日期及地点14.1签署日期:本合同于2024年5月15日签署。14.2签署地点:省市区路X大厦会议室。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义:在本合同中,“第三方”是指除甲乙双方之外的任何个人或组织,包括但不限于监理方、审计方、评估方、咨询方、调解方、仲裁方等。15.2第三方介入目的:第三方介入旨在协助甲乙双方解决合同履行过程中的争议,提高工程质量,确保工程进度,以及提供专业的咨询服务。16.第三方介入的条件16.1介入启动:任何一方在认为有必要引入第三方介入时,应向对方提出书面申请,并说明介入的原因、目的和预期效果。16.2介入同意:双方应在收到介入申请后5个工作日内,以书面形式同意或拒绝第三方介入。17.第三方介入的程序17.1第三方选择:双方应共同选择合适的第三方,或由一方推荐,另一方同意。18.第三方责任限额18.1责任界定:第三方的责任应限于其在合同规定范围内的职责,超出其职责范围的行为,甲方或乙方应自行承担相应责任。18.2责任限额:第三方的责任限额由双方在合同中约定,如未约定,则以不超过其提供服务合同金额的10%为限。19.第三方权利义务19.1第三方的权利:19.1.1获取必要的信息和数据;19.1.2要求甲方或乙方提供必要的协助;19.1.3在必要时,向甲方或乙方提出建议或意见。19.2第三方的义务:19.2.1独立、客观、公正地履行职责;19.2.2保护甲乙双方的商业秘密;19.2.3按时提交工作成果和报告。20.第三方与其他各方的划分说明20.1第三方与甲方的关系:第三方作为甲方的顾问或监管者,在执行职责时,应尊重甲方的决策权。20.2第三方与乙方的关系:第三方作为乙方的监管者或顾问,在执行职责时,应尊重乙方的施工自主权。20.3第三方与合同的关系:第三方应遵守本合同的约定,其行为不得违反合同条款。21.第三方介入的费用21.1费用承担:第三方介入的费用由双方根据实际情况协商确定,并在合同中明确。21.2费用支付:费用支付方式应在合同中约定,一般包括预付费、按月支付、按项目支付等。22.第三方介入的终止22.1.1合同履行完毕;22.1.2双方同意终止介入;22.1.3第三方无法继续履行职责。22.2终止程序:终止介入应书面通知甲乙双方,并办理相应的手续。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程进度延期申请书要求:申请书应详细说明延期原因、预计延期时间、影响范围及补救措施。说明:由乙方提交,用于申请工程进度延期。2.相关证明材料要求:包括但不限于延期原因证明、工程进度报告、质量检测报告、第三方评估报告等。说明:用于证明延期原因和工程实际情况。3.第三方介入协议要求:明确第三方介入的目的、职责、权利义务、费用及终止条件等。说明:由甲乙双方与第三方共同签署。4.质量验收报告要求:详细记录工程质量验收结果,包括合格、不合格项目及原因。说明:由第三方或甲方负责编制。5.工程变更单要求:详细记录工程变更内容、原因、影响及处理措施。说明:由甲乙双方共同签署。6.费用变更单要求:详细记录工程费用变更原因、变更金额及支付方式。说明:由甲乙双方共同签署。7.工程进度款支付凭证要求:记录每次工程进度款的支付时间、金额及支付方式。说明:由甲方提供。8.争议解决协议要求:明确争议解决方式、机构及程序。说明:由甲乙双方在发生争议时签署。9.合同解除协议要求:详细记录合同解除原因、解除时间及后续处理措施。说明:由甲乙双方在合同解除时签署。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为乙方未能按合同规定的时间和质量完成工程;乙方未能按合同规定支付工程款;甲方未按合同规定提供必要的施工条件或材料;甲方未按合同规定支付进度款;双方未按合同规定履行其他义务。2.责任认定标准违约行为发生时,由违约方承担违约责任;违约责任包括支付违约金、赔偿损失、恢复原状等;违约金的计算方式根据合同约定或法律规定执行。3.违约责任示例说明乙方未能按合同规定的时间完成工程,造成甲方损失,乙方应支付违约金;甲方未按合同规定支付进度款,乙方有权暂停施工,并要求甲方支付逾期付款利息;双方未按合同规定履行其他义务,应根据具体情况,由违约方承担相应的责任。全文完。2024年工程进度延期合同2本合同目录一览1.合同基本信息1.1合同双方基本信息1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同生效日期1.5合同履行期限1.6工程项目名称1.7工程项目地点1.8工程项目规模1.9工程项目总投资1.10工程项目合同工期2.工程进度延期原因2.1天然灾害2.2政府行为2.3不可抗力事件2.4施工方原因2.5设计变更2.6材料供应问题2.7机械设备故障2.8劳动力不足2.9施工环境变化3.延期计算方法3.1延期天数计算公式3.2延期费用计算公式3.3延期工期调整方式4.延期责任划分4.1施工方责任4.2设计方责任4.3材料供应商责任4.4施工设备供应商责任4.5政府部门责任4.6不可抗力事件责任5.延期费用支付5.1延期费用支付方式5.2延期费用支付时间5.3延期费用支付比例5.4延期费用支付条件6.延期合同解除6.1合同解除条件6.2合同解除程序6.3合同解除后的处理7.违约责任7.1违约行为认定7.2违约责任承担方式7.3违约责任赔偿标准8.争议解决方式8.1争议解决机构8.2争议解决程序8.3争议解决期限9.合同生效条件9.1合同生效条件9.2合同生效程序9.3合同生效时间10.合同变更与解除10.1合同变更程序10.2合同解除程序10.3合同变更与解除的效力11.合同附件11.1附件一:工程进度延期原因清单11.2附件二:延期计算方法及费用清单11.3附件三:违约责任认定及赔偿标准12.合同签署12.1签署地点12.2签署日期12.3签署人13.合同附件清单13.1附件一13.2附件二13.3附件三14.其他约定事项14.1合同保密14.2合同解除后的保密义务14.3合同解除后的债权债务处理14.4合同解除后的争议解决方式14.5合同解除后的其他事项第一部分:合同如下:1.合同基本信息1.1合同双方基本信息甲方(工程业主):名称,住所地,法定代表人,联系方式乙方(施工单位):名称,住所地,法定代表人,联系方式1.2合同编号:20240011.3合同签订日期:2024年1月15日1.4合同生效日期:合同签订之日起生效1.5合同履行期限:自合同生效之日起至2024年12月31日1.6工程项目名称:住宅小区建设项目1.7工程项目地点:市区路号1.8工程项目规模:总建筑面积约万平方米1.9工程项目总投资:人民币亿元1.10工程项目合同工期:18个月2.工程进度延期原因2.1天然灾害:如地震、洪水等2.2政府行为:如政府规划调整、审批延误等2.3不可抗力事件:如战争、恐怖袭击等2.4施工方原因:如施工组织不当、材料供应不足等2.5设计变更:如设计变更导致施工方案调整等2.6材料供应问题:如材料质量不合格、供应不及时等2.7机械设备故障:如机械设备损坏、维护不及时等2.8劳动力不足:如劳动力短缺、技术工人不足等2.9施工环境变化:如施工场地环境变化、周边环境影响等3.延期计算方法3.1延期天数计算公式:延期天数=实际完成工程量/合同约定工程量×合同工期3.2延期费用计算公式:延期费用=延期天数×每日工程进度延期费用3.3延期工期调整方式:根据实际情况,经双方协商一致后调整合同工期4.延期责任划分4.1施工方责任:因施工方原因导致的工程进度延期,由施工方承担全部责任4.2设计方责任:因设计变更导致的工程进度延期,由设计方承担全部责任4.3材料供应商责任:因材料供应问题导致的工程进度延期,由材料供应商承担全部责任4.4施工设备供应商责任:因施工设备故障导致的工程进度延期,由施工设备供应商承担全部责任4.5政府部门责任:因政府行为导致的工程进度延期,由政府部门承担全部责任4.6不可抗力事件责任:因不可抗力事件导致的工程进度延期,双方互不承担责任5.延期费用支付5.1延期费用支付方式:按延期天数计算,每月支付一次5.2延期费用支付时间:每月的五个工作日内支付5.3延期费用支付比例:按合同约定工程进度比例支付5.4延期费用支付条件:按合同约定条件支付6.延期合同解除6.1合同解除条件:经双方协商一致,或一方违约导致合同无法履行6.2合同解除程序:书面通知对方,并在解除合同之日起七日内办理合同解除手续6.3合同解除后的处理:解除合同后,双方应按照合同约定处理剩余工程及费用问题8.争议解决方式8.1争议解决机构:双方应友好协商解决争议,协商不成时,提交仲裁委员会仲裁8.2争议解决程序:仲裁程序按照仲裁委员会的仲裁规则进行8.3争议解决期限:自提交仲裁之日起,仲裁委员会应在六个月内作出裁决9.合同生效条件9.1合同生效条件:本合同经双方签字盖章后生效9.2合同生效程序:双方在合同上签字盖章后,合同自签字盖章之日起生效9.3合同生效时间:2024年1月15日10.合同变更与解除10.1合同变更程序:任何一方提出合同变更,需书面通知对方,经双方协商一致后签订书面变更协议10.2合同解除程序:任何一方提出合同解除,需书面通知对方,并说明解除原因,经双方协商一致后签订书面解除协议10.3合同变更与解除的效力:合同变更或解除后,原合同条款对变更或解除前的行为仍有约束力11.合同附件11.1附件一:工程进度延期原因清单11.2附件二:延期计算方法及费用清单11.3附件三:违约责任认定及赔偿标准12.合同签署12.1签署地点:市区路号12.2签署日期:2024年1月15日12.3签署人:甲方代表:_________,乙方代表:_________13.合同附件清单13.1附件一13.2附件二13.3附件三14.其他约定事项14.1合同保密:双方对本合同内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露14.2合同解除后的保密义务:合同解除后,双方继续履行保密义务,直至合同内容不再构成商业秘密14.3合同解除后的债权债务处理:合同解除后,双方应按照合同约定处理剩余的债权债务14.4合同解除后的争议解决方式:合同解除后的争议,仍按照本合同第8条约定的争议解决方式处理14.5合同解除后的其他事项:合同解除后,双方应按照合同约定或法律规定处理相关事宜第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同所称第三方,包括但不限于监理单位、咨询机构、鉴定机构、评估机构、保险公司、仲裁机构等。15.1.2第三方应具备相应的资质和专业知识,能够独立、客观、公正地履行其职责。15.2第三方介入原因15.2.1第三方介入的原因包括但不限于合同履行过程中的争议解决、工程质量鉴定、进度评估、风险管理等。15.3第三方介入程序15.3.1任何一方认为需要第三方介入时,应书面通知对方,并说明介入的原因和预期目的。15.3.2双方应在接到通知之日起五个工作日内共同确定第三方,并与其签订相应的合作协议。15.4第三方责任15.4.1第三方在履行其职责过程中,应遵守国家法律法规和行业标准,保证其工作的真实性和有效性。15.4.2第三方的责任限于其专业范围和合作协议的约定,不包括因甲方或乙方违约行为导致的损失。15.5第三方责任限额15.5.1第三方的责任限额根据其合作协议的约定确定,如无约定,则以合同总价的一定比例(如5%)为限。15.6第三方与其他各方的划分15.6.1第三方的工作成果应直接提交给甲方,甲方有权对第三方的成果进行审核和确认。15.6.2第三方在履行职责过程中,应与甲方保持沟通,并及时向甲方报告工作进展和遇到的问题。15.6.3乙方应积极配合第三方的工作,提供必要的资料和协助,但乙方不对第三方的行为承担责任。16.第三方介入后的合同变更16.1第三方介入导致合同内容需要变更的,双方应协商一致,签订书面变更协议,并按照变更后的协议执行。16.2变更协议的生效条件、程序和效力与本合同相同。17.第三方介入的费用17.1第三方介入的费用由甲方承担,除非合同另有约定。17.2第三方介入的费用应在第三方介入前由甲方支付,或根据合作协议的约定支付。18.第三方介入的终止18.2第
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
评论
0/150
提交评论