版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度互联网企业专用机房宿舍建设合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系人及联系方式2.合同标的2.1机房宿舍建设规模2.2机房宿舍建设地点2.3机房宿舍建设标准3.合同价款及支付方式3.1合同总价3.2支付方式及时间3.3付款凭证4.合同工期及进度要求4.1合同工期4.2各阶段进度要求4.3工期延误责任5.工程质量及验收标准5.1质量标准5.2验收程序5.3验收不合格的处理6.材料供应及使用6.1材料供应责任6.2材料质量要求6.3材料验收及保管7.安全生产与文明施工7.1安全生产责任7.2文明施工要求7.3事故处理8.保密条款8.1保密内容8.2保密期限8.3违约责任9.合同变更及解除9.1合同变更条件9.2合同解除条件9.3变更及解除的程序10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约金计算11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决费用12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止程序13.其他约定事项13.1合同附件13.2争议解决方式13.3合同份数14.合同附件清单第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称(1)甲方:互联网企业(2)乙方:建筑工程有限公司1.2合同双方地址(1)甲方地址:省市区路号(2)乙方地址:省市区路号1.3合同双方联系人及联系方式(1)甲方联系人:(2)甲方联系方式:1385678(3)乙方联系人:(4)乙方联系方式:13987652.合同标的2.1机房宿舍建设规模(1)建设总面积:10000平方米(2)建设套数:100套2.2机房宿舍建设地点省市区路号2.3机房宿舍建设标准(1)建筑结构:框架结构(2)建筑风格:现代简约(3)装修标准:精装修3.合同价款及支付方式3.1合同总价人民币壹仟万元整(¥10,000,000.00)3.2支付方式及时间(1)合同签订后5个工作日内,甲方支付合同总价款的30%作为预付款;(2)工程主体结构封顶后,甲方支付合同总价款的40%;(3)工程竣工验收合格后,甲方支付合同总价款的25%;(4)保修期满后,甲方支付合同总价款的5%作为保修金。3.3付款凭证甲方支付款项时,应提供银行转账凭证或支票等有效付款凭证。4.合同工期及进度要求4.1合同工期自合同签订之日起,工期为12个月。4.2各阶段进度要求(1)开工前10日内,乙方完成施工图纸的审查和确认;(2)开工后30日内,完成地基基础工程施工;(3)开工后60日内,完成主体结构工程施工;(4)开工后90日内,完成装修工程施工;(5)开工后120日内,完成竣工验收。4.3工期延误责任如因乙方原因导致工期延误,乙方应向甲方支付每日万分之五的违约金。5.工程质量及验收标准5.1质量标准本工程质量应符合国家相关工程质量标准,并达到甲方要求。5.2验收程序(1)工程分阶段验收:地基基础工程、主体结构工程、装修工程;(2)竣工验收:工程全部完成后,由甲方组织进行竣工验收。5.3验收不合格的处理如验收不合格,乙方应在接到验收不合格通知后15日内进行整改,整改完成后重新进行验收。6.材料供应及使用6.1材料供应责任乙方负责材料采购、运输、验收及保管。6.2材料质量要求所有材料必须符合国家相关质量标准,并经甲方确认。6.3材料验收及保管(1)材料进场前,乙方应向甲方提供材料质量证明文件;(2)材料进场后,乙方应按照甲方要求进行验收;(3)材料应妥善保管,防止损坏、丢失。8.保密条款8.1保密内容(1)本合同内容;(2)甲方商业秘密;(3)乙方施工技术及工艺。8.2保密期限本合同签订之日起至合同终止后5年内。8.3违约责任任何一方违反保密条款,泄露对方保密信息,应承担相应的法律责任,并向对方支付违约金人民币壹拾万元整(¥100,000.00)。9.合同变更及解除9.1合同变更条件(1)因不可抗力导致合同无法履行;(2)经双方协商一致,对合同内容进行修改。9.2合同解除条件(1)因不可抗力导致合同无法履行;(2)一方违约,另一方有权解除合同;(3)合同目的无法实现。9.3变更及解除的程序(1)变更:双方书面确认变更内容,变更内容自双方签字之日起生效;(2)解除:一方提出解除合同,书面通知对方,解除合同自通知到达对方之日起生效。10.违约责任10.1违约情形(1)一方未按合同约定支付款项;(2)一方未按合同约定履行施工义务;(3)一方泄露对方保密信息。10.2违约责任承担(1)支付违约金;(2)赔偿对方因此遭受的损失;(3)承担相应的法律责任。10.3违约金计算违约金按实际损失计算,最高不超过合同总价款的10%。11.争议解决11.1争议解决方式双方应友好协商解决争议,协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。11.2争议解决机构仲裁委员会。11.3争议解决费用仲裁费用由败诉方承担。12.合同生效及终止12.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同终止条件(1)合同约定的工期完成;(2)双方协商一致解除合同;(3)合同约定的终止条件成就。12.3合同终止程序(1)合同终止前,双方应履行合同约定的义务;(2)合同终止后,双方应办理合同终止手续。13.其他约定事项13.1合同附件本合同附件包括:工程图纸、施工方案、材料清单等。13.2争议解决方式如本合同未明确约定争议解决方式,双方应通过协商解决。13.3合同份数本合同一式叁份,甲乙双方各执壹份,具有同等法律效力。14.合同附件清单(1)工程图纸;(2)施工方案;(3)材料清单;(4)合同双方营业执照复印件;(5)合同双方法定代表人身份证明复印件。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义本合同所指第三方包括但不限于中介方、监理方、检测方、评估方、保险代理方、法律顾问等。15.2第三方介入条件(1)第三方介入需经甲乙双方协商一致,并签订书面协议;(2)第三方介入的目的是为了提高合同履行的效率和质量,确保合同目的的实现。16.第三方责任与权利16.1第三方责任(1)第三方应根据其职责,对合同履行情况进行监督、检查和评估;(2)第三方在履行职责过程中,如因自身原因导致合同履行受阻或造成损失,应承担相应责任;(3)第三方在履行职责过程中,如因不可抗力导致合同履行受阻或造成损失,应减轻或免除责任。16.2第三方权利(1)第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和协助,以确保其职责的履行;(2)第三方有权向甲乙双方提出改进建议,甲乙双方应予以考虑;(3)第三方有权根据合同约定,收取相应的服务费用。17.第三方与其他各方的划分说明17.1第三方与甲方的关系第三方与甲方之间为服务合同关系,甲方应按照服务合同约定支付服务费用。17.2第三方与乙方的关系第三方与乙方之间为监督合同关系,乙方应按照监督合同约定提供必要的配合。17.3第三方与合同其他相关方的关系第三方与合同其他相关方(如供应商、分包商等)之间为独立第三方关系,各相关方应按照各自合同约定履行义务。18.第三方责任限额18.1第三方责任限额的确定第三方责任限额由甲乙双方在第三方介入协议中约定,最高不超过合同总价款的10%。18.2责任限额的适用第三方责任限额仅适用于第三方因自身原因导致的合同履行受阻或造成损失的情况。19.第三方介入的变更与解除19.1第三方介入的变更第三方介入协议的变更需经甲乙双方协商一致,并签订书面协议。19.2第三方介入的解除第三方介入协议的解除需经甲乙双方协商一致,并签订书面协议。如因第三方原因导致合同履行受阻或造成损失,第三方应承担相应的责任。20.第三方介入的争议解决20.1争议解决方式第三方介入协议的争议解决方式与合同争议解决方式相同。20.2争议解决机构第三方介入协议的争议解决机构与合同争议解决机构相同。21.第三方介入的合同附件本合同附件应包括第三方介入协议、第三方资质证明文件等。22.第三方介入的其他事项22.1第三方介入的信息保密第三方应遵守合同约定和保密条款,对甲乙双方的信息予以保密。22.2第三方介入的费用承担第三方介入的费用由甲乙双方在第三方介入协议中约定,并在合同总价款中予以体现。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.第三方介入协议详细要求:协议应明确第三方介入的目的、职责、权利、责任限额、费用承担、保密条款等。说明:本协议为第三方介入的必要文件,确保第三方在合同履行中的角色和责任明确。2.工程图纸详细要求:图纸应详细展示机房宿舍的设计、结构、装修等。说明:图纸为施工的依据,确保施工过程符合设计要求。3.施工方案详细要求:方案应包括施工进度计划、施工工艺、安全措施等。说明:方案为施工的指导文件,确保施工过程的顺利进行。4.材料清单详细要求:清单应列明所有用于机房宿舍建设的材料名称、规格、数量等。说明:清单为材料采购和使用的依据,确保材料质量符合要求。5.合同双方营业执照复印件详细要求:营业执照复印件应清晰、完整。说明:营业执照复印件为双方合法经营的身份证明。6.合同双方法定代表人身份证明复印件详细要求:身份证明复印件应清晰、完整,并加盖单位公章。说明:身份证明复印件为法定代表人身份的证明文件。7.第三方资质证明文件详细要求:资质证明文件应包括第三方企业的营业执照、资质证书等。说明:资质证明文件为第三方企业具备相应能力的证明。8.合同变更协议详细要求:协议应明确变更的内容、原因、生效时间等。说明:本协议为合同变更的正式文件,确保变更的合法性和有效性。9.争议解决协议详细要求:协议应明确争议解决的方式、机构、程序等。说明:本协议为争议解决的指导文件,确保争议得到公正、高效的解决。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方未按合同约定支付款项责任认定标准:甲方未在约定时间内支付款项,按逾期天数计算违约金。示例:甲方应在每月5日前支付当月款项,若逾期3天,则每日支付合同总价款的0.1%作为违约金。2.违约行为:乙方未按合同约定完成工程责任认定标准:乙方未在约定工期内完成工程,按逾期天数计算违约金。示例:合同工期为12个月,若逾期1个月,则每日支付合同总价款的0.2%作为违约金。3.违约行为:第三方泄露保密信息责任认定标准:第三方泄露保密信息,按泄露信息的价值计算赔偿金额。示例:第三方泄露的信息价值为人民币壹拾万元整,则第三方应赔偿甲方人民币壹拾万元整。4.违约行为:材料供应商提供不合格材料责任认定标准:材料供应商提供的材料不合格,按不合格材料的价值计算赔偿金额。示例:供应商提供的材料不合格,价值为人民币贰万元整,则供应商应赔偿乙方人民币贰万元整。5.违约行为:分包商未按合同约定履行义务责任认定标准:分包商未按合同约定履行义务,按分包合同约定计算违约金。示例:分包合同约定分包商逾期完成工程,每日支付人民币壹仟元整作为违约金。全文完。2024年度互联网企业专用机房宿舍建设合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1.合同双方名称及全称1.2.合同双方法定代表人1.3.合同双方联系方式2.项目概述2.1.项目名称2.2.项目地点2.3.项目规模2.4.项目建设内容3.合同工期3.1.工期开始时间3.2.工期结束时间3.3.预计竣工日期4.设计及施工标准4.1.设计标准4.2.施工标准4.3.质量标准5.项目投资及资金来源5.1.项目总投资5.2.资金来源及比例5.3.资金支付方式6.施工进度及阶段验收6.1.施工进度计划6.2.阶段验收标准6.3.阶段验收程序7.施工图纸及技术资料7.1.设计图纸7.2.施工图纸7.3.技术资料8.施工现场管理8.1.施工现场布置8.2.施工现场安全8.3.施工现场环保9.人员配备及管理9.1.人员配备9.2.人员培训9.3.人员管理10.保密条款10.1.保密范围10.2.保密期限10.3.保密责任11.违约责任11.1.违约情形11.2.违约责任承担11.3.违约处理12.争议解决12.1.争议解决方式12.2.争议解决机构12.3.争议解决程序13.合同解除13.1.合同解除条件13.2.合同解除程序13.3.合同解除后的处理14.合同生效及终止14.1.合同生效条件14.2.合同生效日期14.3.合同终止条件14.4.合同终止日期第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称及全称甲方:互联网科技有限公司乙方:YYYY建设集团有限公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人:乙方法定代表人:1.3合同双方联系方式第二条项目概述2.1项目名称2024年度互联网企业专用机房宿舍建设2.2项目地点市区路号2.3项目规模占地面积:10000平方米,总建筑面积:5000平方米2.4项目建设内容包括宿舍楼、食堂、会议室、健身房等配套设施第三条合同工期3.1工期开始时间2024年1月1日3.2工期结束时间2024年12月31日3.3预计竣工日期2025年1月31日第四条设计及施工标准4.1设计标准按照国家相关设计规范及行业标准执行4.2施工标准按照国家相关施工规范及行业标准执行4.3质量标准达到国家建筑工程质量验收合格标准第五条项目投资及资金来源5.1项目总投资人民币壹亿元整5.2资金来源及比例甲方自筹资金:80%乙方自筹资金:20%5.3资金支付方式按工程进度分期支付,具体支付比例及时间节点详见附件第六条施工进度及阶段验收6.1施工进度计划详见附件《施工进度计划表》6.2阶段验收标准详见附件《阶段验收标准表》6.3阶段验收程序按工程进度每完成一个阶段,由甲方组织进行验收,乙方配合第七条施工图纸及技术资料7.1设计图纸乙方提供的施工图纸应符合甲方要求,并在甲方批准后进行施工7.2施工图纸乙方应按照批准的施工图纸进行施工,如需变更,需经甲方同意7.3技术资料乙方应提供施工过程中所需的技术资料,包括但不限于材料合格证明、施工方案、验收报告等第八条施工现场管理8.1施工现场布置乙方应按照甲方要求合理布置施工现场,确保施工区域整洁、有序,并设置明显的安全警示标志8.2施工现场安全乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律法规,建立健全安全生产管理制度,确保施工现场安全8.3施工现场环保乙方应采取有效措施,减少施工过程中对环境的影响,确保施工现场符合国家环保要求第九条人员配备及管理9.1人员配备乙方应配备符合项目需求的技术人员、施工人员及管理人员,并确保其具备相应的资质9.2人员培训乙方应对施工人员进行专业培训,提高其技能水平,确保施工质量9.3人员管理乙方应对施工人员进行有效管理,确保其按时完成工作任务,并对违反合同规定的行为进行处罚第十条保密条款10.1保密范围本合同涉及的甲方商业秘密、技术秘密及项目资料等10.2保密期限自合同签订之日起至合同终止后三年内10.3保密责任双方均应承担保密责任,未经对方同意,不得泄露保密信息第十一条违约责任11.1违约情形包括但不限于工期延误、质量不合格、未按时支付工程款等11.2违约责任承担违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等11.3违约处理双方应友好协商解决违约问题,协商不成可向合同约定的争议解决机构申请解决第十二条争议解决12.1争议解决方式双方应通过友好协商解决争议,协商不成可向合同约定的争议解决机构申请解决12.2争议解决机构市区仲裁委员会12.3争议解决程序按照《中华人民共和国仲裁法》及相关规定进行第十三条合同解除13.1合同解除条件包括但不限于一方违约、不可抗力等13.2合同解除程序一方提出解除合同,需提前30日书面通知对方,经双方协商一致后解除合同13.3合同解除后的处理合同解除后,双方应按照合同约定办理移交手续,并处理相关善后事宜第十四条合同生效及终止14.1合同生效条件双方签字盖章后生效14.2合同生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效14.3合同终止条件合同约定的工期结束,且双方无违约行为14.4合同终止日期合同约定的工期结束之日第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方是指在本合同履行过程中,为甲方或乙方提供专业服务、咨询、监理、检验、认证等非直接施工或设计服务的企业、机构或个人。第二条第三方介入的申请与批准2.1甲方或乙方如需引入第三方介入,应提前30日向对方提出书面申请,说明第三方介入的原因、服务内容、预期效果及费用预算。2.2对方应在收到申请后的15日内答复是否同意第三方介入,如有异议,应说明具体理由。第三条第三方责任界定3.1第三方在其专业服务范围内,应承担相应的责任,包括但不限于:3.1.1提供的专业服务符合行业标准和技术规范;3.1.2及时、准确地完成服务任务;3.1.3对提供的服务结果承担相应责任。3.2第三方的责任不因本合同的履行而免除或转移至合同双方。第四条第三方责任限额4.1第三方责任限额应根据第三方提供的服务类型、合同金额及风险程度等因素确定。4.2第三方责任限额应在合同中明确约定,并作为第三方服务协议的一部分。4.3第三方责任限额最高不超过本合同金额的5%。第五条第三方与其他各方的权利与义务划分5.1第三方与合同双方的权利义务关系由第三方服务协议约定,与本合同无关。5.2第三方在履行服务过程中,应遵守国家法律法规、行业标准及合同约定。5.3甲方或乙方应配合第三方的服务工作,提供必要的资料和条件。第六条第三方介入的合同签订6.1第三方介入后,合同双方应与第三方签订相应的服务协议,明确服务内容、费用、责任等。6.2第三方服务协议应与本合同条款不冲突,如有冲突,以本合同为准。第七条第三方介入的费用承担7.1第三方介入的费用由引入方承担,具体费用应在第三方服务协议中明确。7.2引入方有权要求第三方提供相应的发票或收据。第八条第三方介入的监督与管理8.1合同双方对第三方介入的工作进行监督,确保第三方履行其服务协议。8.2如第三方违反服务协议,合同双方有权要求其整改或终止服务。第九条第三方介入的变更与终止9.1如因特殊情况需变更第三方介入的服务内容或终止第三方介入,合同双方应协商一致,并书面通知第三方。9.2第三方介入的变更或终止不影响本合同的履行。第十条第三方介入的信息保密10.1第三方在服务过程中获取的合同双方的商业秘密和敏感信息,应严格保密。10.2第三方违反保密义务,应承担相应的法律责任。第十一条第三方介入的争议解决11.1第三方介入的争议,应通过协商解决。11.2协商不成的,可按照第三方服务协议中约定的争议解决方式解决。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:《施工进度计划表》详细要求:包括施工阶段划分、各阶段开始和结束时间、关键节点及验收标准等。说明:此表格用于明确施工进度,便于双方监督和协调。2.附件二:《阶段验收标准表》详细要求:列出各阶段验收的项目、验收标准、验收程序及验收责任人。说明:此表格用于确保施工质量,避免质量问题的发生。3.附件三:《项目投资及资金来源明细表》详细要求:列出项目总投资、资金来源、资金比例及支付方式。说明:此表格用于明确资金管理,确保项目资金到位。4.附件四:《人员配备及管理计划》详细要求:包括人员配置、培训计划、管理措施等。说明:此表格用于明确人员管理,确保项目顺利实施。5.附件五:《第三方服务协议》详细要求:明确第三方服务内容、费用、责任、保密条款等。说明:此表格用于规范第三方服务,确保服务质量。6.附件六:《合同争议解决程序》详细要求:列出争议解决方式、争议解决机构、争议解决程序等。说明:此表格用于明确争议解决机制,确保双方权益。7.附件七:《违约责任认定标准》详细要求:列出各种违约行为、违约责任认定标准及示例。说明:此表格用于明确违约责任,确保合同执行。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:未按时完成施工进度;施工质量不符合合同约定;未按约定支付工程款;未经同意擅自变更设计方案;未经同意擅自更改施工图纸;违反施工现场安全管理规定;未经同意泄露商业秘密。2.违约责任认定标准:违约行为发生后,违约方应在接到对方通知后3日内采取补救措施;违约方未采取补救措施或补救措施不力,应承担违约责任;违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失、终止合同等。示例说明:甲方未按约定时间支付工程款,导致乙方停工。乙方有权要求甲方支付违约金,并赔偿因停工造成的损失。乙方施工质量不符合合同约定,导致甲方损失。乙方应承担违约责任,支付违约金,并赔偿甲方损失。全文完。2024年度互联网企业专用机房宿舍建设合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.机房宿舍建设基本要求2.1机房宿舍数量2.2机房宿舍面积2.3机房宿舍装修标准2.4机房宿舍设施配置3.机房宿舍建设进度安排3.1项目启动时间3.2各阶段建设时间节点3.3验收时间4.合同款项及支付方式4.1合同总价4.2分阶段付款比例4.3付款时间节点4.4付款方式5.保证金及退还5.1保证金金额5.2保证金退还条件5.3退还时间6.机房宿舍交付标准6.1质量标准6.2安全标准6.3功能性标准7.交付及验收7.1交付时间7.2验收程序7.3验收不合格的处理8.运维及维护8.1运维服务内容8.2运维服务期限8.3维护费用及支付方式9.机房宿舍使用规范9.1用电规范9.2水暖规范9.3网络使用规范10.保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3违约责任11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担方式11.3违约金计算12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同解除13.1解除条件13.2解除程序13.3解除后的处理14.其他约定14.1合同附件14.2合同生效条件14.3合同变更及补充14.4合同解除及终止14.5合同附件及补充协议效力第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:互联网企业乙方:建筑工程有限公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人:乙方法定代表人:1.3合同双方联系方式第二条机房宿舍建设基本要求2.1机房宿舍数量共计建设机房宿舍100套。2.2机房宿舍面积每套机房宿舍面积不小于20平方米。2.3机房宿舍装修标准机房宿舍装修需符合甲方提供的装修标准,包括墙面、地面、天花板等。2.4机房宿舍设施配置每套机房宿舍需配备床、衣柜、书桌、椅子、网络接口等基本生活设施。第三条机房宿舍建设进度安排3.1项目启动时间项目于2024年1月1日启动。3.2各阶段建设时间节点1)土建工程:2024年1月1日至2024年3月31日;2)装修工程:2024年4月1日至2024年6月30日;3)设备安装调试:2024年7月1日至2024年8月31日。3.3验收时间机房宿舍建设完成后,甲方将组织验收,验收时间为2024年9月1日。第四条合同款项及支付方式4.1合同总价本合同总价为人民币壹佰万元整。4.2分阶段付款比例1)土建工程完成后支付合同总价的30%;2)装修工程完成后支付合同总价的40%;3)设备安装调试完成后支付合同总价的20%;4)验收合格后支付合同总价的10%。4.3付款时间节点各阶段付款时间节点与建设进度时间节点一致。4.4付款方式付款方式为银行转账,甲方需在付款前向乙方提供收款账户信息。第五条保证金及退还5.1保证金金额合同总价款的5%作为保证金,即人民币伍万元整。5.2保证金退还条件1)机房宿舍建设及交付符合合同约定;2)乙方按照合同约定进行运维及维护。5.3退还时间在甲方验收合格并支付一笔款项后,乙方应在7个工作日内退还保证金。第六条机房宿舍交付标准6.1质量标准机房宿舍建设质量需符合国家标准及行业规范。6.2安全标准机房宿舍建设需符合安全标准,确保居住安全。6.3功能性标准第七条交付及验收7.1交付时间机房宿舍建设完成后,乙方应在甲方通知的验收时间内完成交付。7.2验收程序1)甲方组织验收小组,对机房宿舍进行验收;2)验收小组根据合同约定及国家标准进行验收;3)验收合格后,甲方签署验收合格证明。7.3验收不合格的处理1)验收不合格时,乙方应在验收小组提出整改要求后,在15个工作日内进行整改;2)整改后,甲方再次组织验收;3)如整改后仍不合格,乙方应承担相应的违约责任。第八条运维及维护8.1运维服务内容1)水电设施的正常运行;2)网络设施的维护与保障;3)公共区域的清洁与保养;4)应急事件的响应与处理。8.2运维服务期限运维服务期限自机房宿舍交付之日起计算,为期两年。8.3维护费用及支付方式运维费用包括但不限于日常维护费用、应急维修费用等,具体费用标准由双方另行协商确定。费用支付方式为按月预付,甲方在每月初支付当月费用。第九条机房宿舍使用规范9.1用电规范机房宿舍内禁止私拉乱接电线,禁止使用大功率电器,确保用电安全。9.2水暖规范使用水暖设施时,应按照规范操作,避免浪费和损坏。9.3网络使用规范机房宿舍内网络使用应遵守国家相关法律法规,不得从事非法活动。第十条保密条款10.1保密内容双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等,均属于保密范围。10.2保密期限保密期限自合同签订之日起计算,至合同终止之日起两年。10.3违约责任任何一方违反保密义务,造成对方损失的,应承担相应的违约责任。第十一条违约责任11.1违约情形1)乙方未按合同约定完成机房宿舍建设;2)甲方未按合同约定支付款项;3)任何一方违反保密义务;4)其他违反合同约定的行为。11.2违约责任承担方式违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。11.3违约金计算违约金按实际损失计算,最高不超过合同总价的10%。第十二条争议解决12.1争议解决方式双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。12.2争议解决机构协商不成时,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。12.3争议解决程序诉讼程序应遵循相关法律法规,双方应积极配合法院审理。第十三条合同解除13.1解除条件1)任何一方违约,经催告后仍未履行;2)不可抗力导致合同无法履行;3)双方协商一致解除合同。13.2解除程序1)提出解除合同的一方应提前30日书面通知对方;2)合同解除后,双方应按照合同约定处理剩余事宜。13.3解除后的处理1)解除合同后,乙方应将机房宿舍交付甲方;2)甲方应支付乙方已完成的工程款项;3)双方应相互返还预付款、保证金等。第十四条其他约定14.1合同附件本合同附件包括但不限于机房宿舍建设图纸、设备清单、验收标准等。14.2合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。14.3合同变更及补充合同变更及补充需经双方协商一致,并以书面形式签署。14.4合同解除及终止本合同解除及终止后,双方应按照合同约定处理剩余事宜,包括但不限于交付、款项支付、保密义务等。第二部分:第三方介入后的修正第十五条第三方介入的概念与范围15.1第三方的定义本合同所指第三方是指除甲乙双方以外的,参与合同履行过程中的中介方、咨询方、监理方、施工方等相关第三方。15.2第三方介入的范围1)提供中介服务,协助甲乙双方达成交易;2)提供专业咨询,协助甲乙双方解决技术或管理问题;3)进行监理服务,确保工程质量和进度;4)承担施工任务,完成机房宿舍建设。第十六条第三方介入的流程与条件16.1第三方介入的流程1)甲乙双方协商确定需要介入的第三方;2)双方共同与第三方签订合作协议;3)第三方按照合作协议的约定履行职责;4)第三方的工作成果或行为需符合本合同的约定。16.2第三方介入的条件1)第三方需具备相应的资质和能力;2)第三方需同意并遵守本合同的约定;3)第三方的工作不与本合同约定的甲乙双方的权利义务相冲突。第十七条第三方的责任与权利17.1第三方的责任1)第三方应按照合作协议的约定履行职责,确保工作质量;2)第三方应对其工作成果承担相应的法律责任;3)第三方在履行职责过程中,如因自身原因导致甲乙双方损失的,应承担赔偿责任。17.2第三方的权利1)第三方有权按照合作协议的约定收取服务费用;2)第三方有权获得甲乙双方提供的必要信息和支持;3)第三方有权根据合作协议的约定,提出合理的工作建议。第十八条第三方责任限额18.1责任限额的确定第三方责任限额应根据其提供的服务的性质、范围和风险进行合理确定。18.2责任限额的约定1)甲乙双方与第三方签订合作协议时,应明确约定第三方责任限额;2)第
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024年协议离婚制度下财产分割纠纷调解合同3篇
- 《个人防护用品PPE》课件
- 2024全新涂料行业产品追溯与防伪技术合作协议3篇
- 工厂车间通风设备安装协议
- 2024墙面租赁与广告发布效果评估协议3篇
- 现代服务业二手房买卖合同模板
- 建筑工程施工合同:汽车站建设
- 航空航天顾问合作协议
- 著作权许可使用协议
- 农村安全饮水降水井施工合同
- 2025年会计基础知识考试题库附答案
- 《资治通鉴》导读学习通超星期末考试答案章节答案2024年
- 2024店面装修合同范本下载店面装修合同范本版2
- 2024年统编版新教材语文小学一年级上册全册单元测试题及答案(共8单元)
- 企业年会的活动策划方案
- 校外教育机构安全管理规章
- 北师大版数学三年级上册期末考试试卷带答案
- 电大成本会计机考判断题专项试题及答案
- 制作技巧课件教学课件
- 记录我的一天(教案)-2024-2025学年一年级上册数学北师大版
- 部编 2024版历史七年级上册期末复习(全册)教案
评论
0/150
提交评论