环卫设施项目施工合同

环卫设施项目施工合同合同编号：__________环卫设施项目施工合同地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：鉴于：1.业主为环卫设施项目的建设方，拥有项目的所有权和监督权；2.承包商具备环卫设施项目施工的资质和技术能力，愿意承担该项目的施工任务；3.双方本着平等、自愿、公正的原则，经协商一致，同意签订本合同，明确双方的权利和义务。第一条合同范围与内容1.1本合同范围内的环卫设施项目施工内容包括：（1）设施的设计和施工；（2）设施的安装和调试；（3）设施的验收和交付；（4）设施的保修和维护。1.2承包商应按照业主的要求和相关法律法规、标准规范，完成本合同范围内的施工任务。第二条合同价格与支付2.1本合同的施工总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2业主应按照本合同约定的付款节点和付款比例，向承包商支付合同价款。具体付款节点和付款比例如下：（1）合同签订后七个工作日内，支付合同总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，支付合同总价款的30%；（3）工程验收合格后，支付合同总价款的20%；（4）剩余的20%作为质量保证金，在质保期内无质量问题的情况下支付。2.3承包商应提供正规发票，业主依法予以报销。第三条施工期限3.1本合同的施工期限为__________个月，自合同签订之日起计算。3.2承包商应按照约定的施工期限完成施工任务。如因特殊原因导致施工进度延误，承包商应提前向业主申请延期，并征得业主同意。第四条施工质量与标准4.1承包商应按照业主提供的施工图纸、技术要求和相关法律法规、标准规范进行施工，确保施工质量。4.2工程验收合格标准如下：（1）工程质量符合施工图纸和技术要求；（2）工程质量符合相关法律法规、标准规范；（3）业主或其委托的验收机构验收合格。第五条保密条款5.1双方在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。未经对方同意，不得向第三方披露。5.2保密期限自本合同签订之日起计算，至合同终止或履行完毕之日止。第六条违约责任6.1双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务。如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。6.2违约金为本合同总价款的__________%。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他条款8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为__________年。8.3本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.施工图纸和技术要求2.相关法律法规、标准规范3.工程验收报告4.付款凭证5.质量保证金支付凭证6.补充协议二、违约行为及认定：1.甲方违约行为：未按约定时间支付合同价款未按约定提供施工图纸和技术要求未履行合同约定的保密义务2.乙方违约行为：未按约定时间完成施工任务施工质量不符合约定标准未履行合同约定的保密义务3.违约行为的认定：违约行为应根据合同条款和相关法律法规进行认定违约方应承担违约责任，支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失三、法律名词及解释：1.甲方：指环卫设施项目的建设方，拥有项目的所有权和监督权2.乙方：指具备环卫设施项目施工资质和技术能力的承包商3.合同价款：指双方约定的环卫设施项目施工总价款4.施工期限：指双方约定的完成施工任务的期限5.违约金：指违约方应向守约方支付的赔偿金额，为本合同总价款的百分比四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：解决办法：承包商应提前向业主申请延期，并征得业主同意2.施工质量不符合要求：解决办法：业主或其委托的验收机构应要求承包商按照约定标准进行整改，直至符合要求3.付款纠纷：解决办法：双方应按照合同约定的付款节点和付款比例进行支付，如有争议，可通过友好协商解决4.保密义务违反：解决办法：违约方应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失五、所有应用场景：1.环卫设施项目的建设方与具备施工资