城市广场施工合同模板

城市广场施工合同模板合同编号：__________甲方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于甲方为城市广场的建设项目业主，乙方为具备相应资质和能力的施工单位，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经协商一致，就城市广场施工项目达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：城市广场施工项目1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程总投资：__________第二条合同价格2.1本工程合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2合同价格包含：__________2.3合同价格不包括：__________第三条合同工期3.1工程开工日期：__________3.2工程竣工日期：__________3.3工期延误及违约责任：__________第四条质量标准4.1工程质量应符合国家及行业相关标准、规范要求。4.2工程质量保修期：__________4.3质量异议及处理：__________第五条付款方式及进度5.1付款方式：__________5.2付款进度：__________5.3付款条件：__________5.4付款纠纷处理：__________第六条甲乙双方的权利和义务6.1甲方的权利和义务：（1）按合同约定支付合同价款及有关费用。（2）提供施工场地及相关资料，确保乙方顺利施工。（3）对乙方施工过程进行监督，提出合理化建议。（4）协调解决施工过程中的问题，确保工程顺利进行。6.2乙方的权利和义务：（1）按合同约定完成施工任务，确保工程质量、安全、进度符合要求。（2）遵守国家及行业相关法律法规，严格执行合同约定。（3）负责施工过程中的安全事故处理及人员伤亡赔偿。（4）按合同约定支付税金、保险等费用。第七条违约责任7.1甲方违约：（1）未按合同约定支付价款及有关费用，乙方有权暂停施工。（2）提供施工场地及相关资料不满足施工需要，导致工程延误或质量问题，乙方有权要求甲方承担相应责任。7.2乙方违约：（1）未按合同约定完成施工任务，甲方有权要求乙方支付违约金。（2）工程质量、安全、进度不符合要求，甲方有权要求乙方返工、整改或支付违约金。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1合同附件：__________9.2合同修改及补充：__________9.3合同解除：__________9.4合同终止：__________9.5合同保密：__________第十条合同生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且乙方支付完毕合同价款及有关费用之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________附件：城市广场施工项目设计文件、施工图纸、工程量清单等相关资料。一、附件列表：1.城市广场施工项目设计文件2.施工图纸3.工程量清单4.施工组织设计5.施工方案6.施工合同专用条款7.施工合同通用条款8.工程质量保修书9.安全生产责任书10.项目管理机构人员名单11.施工许可证12.相关法律法规、政策文件二、违约行为及认定：1.甲方违约行为及认定：未按合同约定支付价款及有关费用提供施工场地及相关资料不满足施工需要2.乙方违约行为及认定：未按合同约定完成施工任务工程质量、安全、进度不符合要求未遵守国家及行业相关法律法规三、法律名词及解释：1.合同法：调整平等主体之间民事权利义务关系的法律规范总称。2.建筑法：调整建筑活动中产生的社会关系的法律规范总称。3.施工合同：甲方委托乙方完成特定施工任务，乙方承诺按约定完成施工的法律文件。4.违约金：当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时，应当承担的违约责任。5.工程质量：工程满足使用目的的各项性能指标。6.工程安全：工程施工过程中，人员、设备、材料的安全。7.工程进度：工程施工按照预定计划进行的时间安排。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程变更：遇到问题：设计变更、施工内容变更等。解决办法：双方协商一致，签订变更协议，调整合同价款及工期。2.工期延误：遇到问题：不可抗力、乙方原因等导致工期延误。解决办法：根据合同约定，协商确定工期顺延及违约责任。3.质量争议：遇到问题：工程质量不符合约定。解决办法：双方共同委托第三方检测机构进行检测，根据检测结果协商解决。4.付款纠纷：遇到问题：甲方未按约定支付价款及有关费用。解决办法：双方协商解决，必要时依法向法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于城市广场、住宅