2024年室内装修简易施工合同书

2024年室内装修简易施工合同书本合同目录一览1.合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3甲方与乙方对合同的定义和理解2.工程概述与范围2.1工程地点2.2工程面积2.3装修风格及设计要求2.4工程预算3.合同价格与支付方式3.1合同总价3.2支付方式3.3进度款支付比例及时间3.4尾款支付条件及时间4.工期与进度4.1约定工期4.2工期延误责任4.3工程进度报告及验收5.乙方义务与责任5.1施工质量与标准5.2材料供应与验收5.3施工安全与环保5.4工程变更处理6.甲方义务与责任6.1甲方提供的施工条件6.2甲方对工程进度和质量的监督6.3甲方对工程变更的审批7.违约责任与赔偿7.1乙方违约责任7.2甲方违约责任7.3不可抗力因素导致违约的处理8.争议解决方式8.1双方协商解决8.2提交仲裁机构仲裁8.3向人民法院提起诉讼9.合同的生效、变更与终止9.1合同生效条件9.2合同变更程序9.3合同终止条件及后果10.保密条款10.1双方对合同内容保密10.2保密信息的范围与期限11.法律适用与争议解决11.1适用法律11.2争议解决方式12.其他约定12.1双方的其他权利和义务12.2合同附件内容13.签字盖章13.1甲方签字盖章13.2乙方签字盖章14.合同签订日期与地点14.1签订日期14.2签订地点第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址甲方全称：（甲方营业执照注册号：），地址：（甲方实际地址）。1.2乙方名称及地址乙方全称：（乙方营业执照注册号：），地址：（乙方实际地址）。1.3甲方与乙方对合同的定义和理解双方同意，本合同是甲方委托乙方进行室内装修工程的合同，乙方同意按照甲方的要求进行施工。本合同的内容和条款是双方的权利和义务的依据，双方应严格遵守。第二条工程概述与范围2.1工程地点工程位于：（详细地址）。2.2工程面积工程总面积为：（平方米），其中：（具体房间的面积和名称）。2.3装修风格及设计要求甲方向乙方提供装修设计要求，包括：（具体要求，如风格、颜色、材料等）。乙方应按照甲方的要求进行设计和施工。2.4工程预算工程预算为：（大写金额），小写金额：（金额）。乙方应按照预算进行施工，如有超出部分，需事先征得甲方的同意。第三条合同价格与支付方式3.1合同总价本合同总价为：（大写金额），小写金额：（金额）。3.2支付方式甲方支付乙方工程款项的方式为：（支付方式，如银行转账、现金等）。3.3进度款支付比例及时间甲方应在工程进度达到：（%）时支付进度款，每次支付的比例为：（%），支付时间为：（具体日期）。3.4尾款支付条件及时间甲方应在工程验收合格后支付尾款，支付时间为：（具体日期）。第四条工期与进度4.1约定工期本工程的约定工期为：（具体日期）至（具体日期）。4.2工期延误责任如乙方原因导致工期延误，应按合同总价的：（%）向甲方支付违约金。4.3工程进度报告及验收乙方应定期向甲方报告工程进度，并在工程完成后进行验收。甲方对工程质量有异议的，乙方应在接到通知后：（具体时间）内进行整改。第五条乙方义务与责任5.1施工质量与标准乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工，保证工程质量。5.2材料供应与验收乙方负责供应装修材料，并在材料到达工地后通知甲方进行验收。甲方对材料有异议的，乙方应在接到通知后：（具体时间）内进行更换或整改。5.3施工安全与环保乙方应按照国家和地方的施工安全规定进行施工，保证施工安全。同时，乙方应采取措施，防止施工对周围环境造成污染。5.4工程变更处理如甲方在施工过程中提出工程变更，乙方应按甲方的要求进行变更，并报甲方审批。变更导致的费用增减，双方另行协商。第六条甲方义务与责任6.1甲方提供的施工条件甲方应提供施工所需的现场条件，包括：（具体条件，如通行、水电等）。6.2甲方对工程进度和质量的监督甲方有权对施工进度和质量进行监督，并提出意见和建议。6.3甲方对工程变更的审批甲方对乙方提出的工程变更进行审批，并在接到变更报告后：（具体时间）内回复乙方。第八条违约责任与赔偿8.1乙方违约责任如乙方未按合同约定完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价的：（%）。8.2甲方违约责任如甲方未按合同约定支付工程款项，应向乙方支付违约金，违约金为应付款项的：（%）。8.3不可抗力因素导致违约的处理因不可抗力因素导致一方不能履行合同的，不承担违约责任。不可抗力因素包括：（具体列出，如自然灾害、政策变动等）。第九条争议解决方式9.1双方协商解决双方在合同履行过程中发生的争议，应通过协商解决。9.2提交仲裁机构仲裁如协商不成，双方同意将争议提交：（仲裁机构名称）进行仲裁。9.3向人民法院提起诉讼如仲裁不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十条合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同变更程序合同变更应经双方协商一致，并以书面形式签订变更协议。10.3合同终止条件及后果合同终止条件如下：（具体列出，如工程验收合格、尾款支付完毕等）。合同终止后，乙方应按照甲方的要求完成剩余工作，并清理现场。第十一条保密条款11.1双方对合同内容保密双方应对合同的内容和履行情况予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。11.2保密信息的范围与期限保密信息范围包括合同内容、技术秘密、商业秘密等，保密期限为：（具体时间）。第十二条其他约定12.1双方的其他权利和义务双方在其他方面的权利和义务，如需约定，可另行签订补充协议。12.2合同附件内容本合同附件包括：（列出附件名称，如设计图纸、材料清单等）。第十三条签字盖章13.1甲方签字盖章甲方代表：（签字），日期：（签字日期）。13.2乙方签字盖章乙方代表：（签字），日期：（签字日期）。第十四条合同签订日期与地点14.1签订日期本合同签订日期为：（具体日期）。14.2签订地点本合同签订地点为：（具体地点）。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：设计图纸详细要求和说明：设计图纸应包括平面布局图、立面图、剖面图等，标明装修风格、颜色、材料等设计要求。图纸应由乙方提供，并在施工过程中根据甲方要求进行修改。附件二：材料清单详细要求和说明：材料清单应详细列出装修所需的所有材料名称、规格、数量、品牌等。清单应由乙方提供，并在施工过程中根据实际情况进行调整。附件三：工程预算明细详细要求和说明：工程预算明细应包括各项费用的名称、数量、单价、总价等。预算应由乙方提供，并在施工过程中根据实际情况进行调整。附件四：施工进度计划详细要求和说明：施工进度计划应包括工程的各个阶段的开始和结束时间。计划应由乙方提供，并在施工过程中根据实际情况进行调整。附件五：施工合同补充协议详细要求和说明：施工合同补充协议应包括合同中未涉及到的内容，如特殊工艺要求、特殊材料使用等。协议应由双方签订，并在施工过程中根据实际情况进行调整。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：乙方未按合同约定完成工程，甲方未按合同约定支付工程款项。责任认定标准：违约金为合同总价或应付款项的一定比例。具体比例在合同中明确规定。说明三：法律名词及解释：1.甲方：指合同中约定的委托人，即房屋所有权人或者房屋使用权人。2.乙方：指合同中约定的受托人，即装修施工方。3.合同总价：指合同中约定的装修工程的总体费用。4.进度款：指合同中约定的按照工程进度支付的款项。5.