2024年度新能源汽车充电桩施工合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度新能源汽车充电桩施工合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称1.2双方法定代表人1.3双方住所1.4双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容3.施工范围及标准3.1施工范围3.2施工标准3.3施工图纸及技术资料4.施工工期4.1施工期限4.2工期延误及责任5.施工组织与管理5.1施工组织机构5.2施工现场管理5.3质量保证措施5.4安全生产措施6.材料设备6.1材料设备供应6.2材料设备质量要求6.3材料设备验收7.施工费用及支付7.1施工费用构成7.2费用支付方式7.3费用支付时间8.付款条件及违约责任8.1付款条件8.2违约责任9.验收及移交9.1验收标准9.2验收程序9.3移交手续10.保修期及保修责任10.1保修期限10.2保修责任11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件14.其他约定事项14.1法律适用14.2合同附件第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1双方名称甲方：新能源汽车有限公司乙方：建筑工程有限公司1.2双方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3双方住所甲方住所：省市区街道号乙方住所：省市区街道号1.4双方联系方式2.项目概况2.1项目名称市区新能源汽车充电桩建设项目2.2项目地点市区街道2.3项目规模建设充电桩100个2.4项目内容包括充电桩的安装、调试、验收及后期维护3.施工范围及标准3.1施工范围充电桩的安装、调试、验收及后期维护3.2施工标准按照国家及行业标准执行，确保充电桩安全、可靠、高效3.3施工图纸及技术资料提供完整的施工图纸及技术资料，包括设计图、施工图、设备清单等4.施工工期4.1施工期限合同签订后60日内完成充电桩的安装、调试、验收及后期维护4.2工期延误及责任如因甲方原因导致工期延误，乙方有权要求顺延工期；如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任5.施工组织与管理5.1施工组织机构设立项目经理部，负责项目的整体管理和协调5.2施工现场管理严格执行施工现场管理制度，确保施工现场安全、文明施工5.3质量保证措施建立完善的质量保证体系，对施工过程进行全程监控，确保工程质量5.4安全生产措施严格执行安全生产法规，确保施工安全，防止安全事故发生6.材料设备6.1材料设备供应甲方负责提供所需的充电桩及配套设施，乙方负责材料设备的验收6.2材料设备质量要求材料设备必须符合国家及行业相关标准，保证质量可靠6.3材料设备验收乙方在收到材料设备后3日内完成验收，如发现质量问题，应及时通知甲方处理7.施工费用及支付7.1施工费用构成包括材料费、人工费、机械费、管理费、利润等7.2费用支付方式分阶段支付，第一阶段支付合同总价的30%，在工程开工前支付；第二阶段支付合同总价的40%，在工程完工后支付；第三阶段支付合同总价的30%，在验收合格后支付7.3费用支付时间按照约定的时间节点支付，如因甲方原因导致支付延误，乙方有权要求赔偿损失8.付款条件及违约责任8.1付款条件8.1.1乙方按照施工进度和合同约定提交工程进度款申请。8.1.2甲方应在收到乙方提交的工程进度款申请及相关证明材料后的10个工作日内支付相应款项。8.2违约责任8.2.1若甲方未按时支付工程进度款，应向乙方支付逾期付款违约金，违约金按每日千分之五计算。8.2.2若乙方未按合同约定完成工程，甲方有权要求乙方退还已支付的工程款，并赔偿因此造成的损失。9.验收及移交9.1验收标准9.1.1充电桩安装完成后，乙方应按照国家及行业相关标准进行自检。9.1.2甲方应在乙方自检合格后5个工作日内组织验收。9.2验收程序9.2.1乙方提交验收申请，并提供相关验收资料。9.2.2甲方组织验收小组，对充电桩进行现场验收。9.2.3验收合格后，双方签署验收报告。9.3移交手续9.3.1验收合格后，乙方应在3个工作日内办理工程移交手续。9.3.2双方签署工程移交证书，明确工程所有权及维护责任。10.保修期及保修责任10.1保修期限10.1.1充电桩设备自验收合格之日起，保修期为两年。10.2保修责任10.2.1在保修期内，若因乙方施工质量问题导致充电桩损坏，乙方应无偿修复或更换。10.2.2保修期内，因甲方使用不当或第三方原因导致的损坏，乙方应提供相应的维修服务，但甲方应支付相应的维修费用。11.违约责任11.1违约情形11.1.1任何一方未履行合同约定的义务。11.1.2任何一方违反合同约定的保密条款。11.2违约责任11.2.1违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿守约方因此遭受的损失。11.2.2双方协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方应友好协商解决合同争议。12.1.2协商不成的，提交合同签订地人民法院诉讼解决。12.2争议解决机构合同签订地人民法院。13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.1.1双方签字盖章。13.1.2甲方支付首期工程款。13.2合同终止条件13.2.1合同约定的工程全部完成。13.2.2双方协商一致解除合同。13.2.3因不可抗力导致合同无法履行。14.其他约定事项14.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.2合同附件14.2.1施工图纸及技术资料14.2.2材料设备清单14.2.3付款计划14.2.4验收标准第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的概念在本合同中，第三方是指除甲乙双方以外的任何自然人或法人，包括但不限于监理方、检测方、咨询方、金融机构、保险公司等。15.2第三方的职责15.2.1监理方：负责对施工过程进行监督，确保施工质量、安全、进度符合合同要求。15.2.2检测方：负责对施工材料、设备、工程进行检测，确保其符合国家及行业相关标准。15.2.3咨询方：提供专业咨询意见，协助甲乙双方解决合同执行过程中的问题。15.2.4金融机构：在甲乙双方有融资需求时，提供贷款或其他金融服务。15.2.5保险公司：在甲乙双方需要保险保障时，提供相应的保险服务。15.3第三方的权利15.3.1监理方、检测方有权进入施工现场进行检查，并提出整改意见。15.3.2咨询方有权要求甲乙双方提供必要的资料和信息。15.3.3金融机构有权根据合同约定，对甲乙双方进行贷后管理和监督。15.3.4保险公司有权在发生保险事故时，按照保险合同进行理赔。15.4第三方的义务15.4.1监理方、检测方应客观、公正地进行工作，确保工作质量。15.4.2咨询方应提供真实、有效的咨询意见，不得误导甲乙双方。15.4.3金融机构应按照合同约定提供金融服务，并保护甲乙双方的合法权益。15.4.4保险公司应按照保险合同约定，及时、足额进行理赔。16.第三方介入时的额外条款16.1介入程序16.1.1甲乙双方应共同确定第三方介入的具体事宜，包括介入方式、介入时间、介入内容等。16.1.2第三方介入后，甲乙双方应与第三方签订书面协议，明确各方的权利和义务。16.2介入费用16.2.1第三方介入产生的费用，由甲乙双方根据合同约定分担。16.2.2若第三方介入导致工程延误，延误责任由责任方承担。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额17.1.1第三方在履行职责过程中，因自身原因造成甲乙双方损失的，应承担相应的赔偿责任。17.1.2第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定，最高不超过合同总价的10%。17.2责任划分17.2.1甲乙双方对第三方的工作成果负有连带责任，但第三方对其自身工作的直接责任不在此限。17.2.2第三方在履行职责过程中，如因不可抗力导致损失，甲乙双方不承担赔偿责任。17.3责任追偿17.3.1若第三方因自身原因造成甲乙双方损失，甲乙双方有权向第三方追偿。17.3.2追偿过程中，甲乙双方应相互配合，共同维护自身合法权益。18.争议解决18.1第三方介入引发的争议，应由甲乙双方与第三方协商解决。18.2协商不成的，甲乙双方可按照本合同第12条约定，提交合同签订地人民法院诉讼解决。第三方可作为诉讼参与人。18.3第三方介入过程中，如甲乙双方对第三方的工作成果存在争议，可由第三方组织专家进行鉴定，鉴定结论具有最终效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.施工图纸及技术资料详细要求：包含项目总体设计图、施工图、设备清单、材料清单、技术规范等，确保图纸完整、准确、清晰。说明：施工图纸及技术资料是施工过程中的重要依据，乙方应确保其符合国家及行业标准。2.材料设备清单详细要求：列明所有材料设备名称、规格、型号、数量、供应商等信息，确保清单与实际使用一致。说明：材料设备清单是控制项目成本和质量的重要文件，甲方应核对清单的准确性。3.付款计划详细要求：明确各阶段付款金额、支付时间、支付方式等，确保付款过程的透明和规范。说明：付款计划是双方履行合同的重要依据，甲方应按照计划按时支付款项。4.验收标准详细要求：根据国家及行业相关标准，制定详细的验收标准，确保验收过程公正、客观。说明：验收标准是判断工程是否合格的重要依据，双方应共同遵守。5.质量保证书详细要求：乙方提供质量保证书，承诺在保修期内对工程质量负责。说明：质量保证书是乙方对工程质量负责的承诺，甲方应要求乙方提供。6.安全生产措施详细要求：制定安全生产措施，确保施工过程安全无事故。说明：安全生产措施是保障施工人员生命财产安全的重要措施，双方应严格执行。7.争议解决协议详细要求：明确争议解决方式、争议解决机构等，确保争议解决过程的合法、公正。说明：争议解决协议是解决双方争议的重要依据，双方应共同遵守。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：乙方未按时完成施工任务责任认定标准：若乙方未按时完成施工任务，导致工期延误，每延误一日，乙方应向甲方支付合同总价的千分之五作为违约金。示例说明：若合同约定工期为60天，乙方实际完成工期为70天，则乙方应支付10天的违约金。2.违约行为：甲方未按时支付工程款责任认定标准：若甲方未按时支付工程款，每逾期一日，甲方应向乙方支付逾期付款金额的千分之五作为违约金。示例说明：若合同约定甲方应于每月底支付当月工程款，但甲方未在约定时间支付，则甲方应支付逾期付款的违约金。3.违约行为：乙方提供的材料设备不符合质量要求责任认定标准：若乙方提供的材料设备不符合质量要求，乙方应无条件更换或退货，并承担相应的费用。示例说明：若乙方提供的充电桩设备经检测不合格，乙方应立即更换合格设备，并承担更换产生的费用。4.违约行为：第三方未能履行合同约定责任认定标准：若第三方未能履行合同约定，甲乙双方有权要求第三方承担相应的违约责任，并有权追究其连带责任。示例说明：若监理方未按照合同约定进行监理工作，导致工程质量问题，监理方应承担违约责任，并赔偿因此造成的损失。全文完。2024年度新能源汽车充电桩施工合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称1.2双方地址1.3联系方式1.4法定代表人或授权代表2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容2.5项目总投资3.项目实施期限3.1施工开始时间3.2施工结束时间3.3验收时间4.施工内容与要求4.1施工范围4.2施工内容4.3施工技术要求4.4施工质量标准5.施工进度安排5.1施工阶段划分5.2各阶段工期要求5.3施工进度计划6.施工图纸与技术文件6.1施工图纸提供时间6.2技术文件提供要求6.3图纸与技术文件审核7.材料供应与验收7.1材料供应方式7.2材料质量要求7.3材料验收标准7.4材料验收程序8.施工款项8.1工程款支付方式8.2工程款支付时间8.3工程款支付比例8.4保证金及退还9.施工安全管理9.1安全生产责任9.2安全生产措施9.3事故处理程序10.施工环境保护10.1环保措施10.2环保责任10.3环保验收11.验收与移交11.1验收标准11.2验收程序11.3移交手续12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任12.3违约赔偿13.合同解除与终止13.1合同解除条件13.2合同终止条件13.3合同解除与终止程序14.争议解决与合同效力14.1争议解决方式14.2争议解决机构14.3合同效力第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1双方名称甲方：新能源汽车有限公司乙方：建筑工程有限公司1.2双方地址甲方地址：市区街道号乙方地址：市区街道号1.3联系方式1.4法定代表人或授权代表甲方法定代表人：乙方法定代表人：2.项目概况2.1项目名称市新能源汽车充电桩建设项目2.2项目地点市区街道号2.3项目规模共计建设充电桩100个，包括直流充电桩和交流充电桩。2.4项目内容项目包括充电桩基础建设、充电设备安装、电气系统调试等。2.5项目总投资项目总投资为人民币500万元。3.项目实施期限3.1施工开始时间2024年3月1日3.2施工结束时间2024年9月30日3.3验收时间2024年10月1日至10月10日4.施工内容与要求4.1施工范围包括但不限于充电桩基础建设、充电设备安装、电气系统调试等。4.2施工内容4.2.1充电桩基础建设：包括桩位测量、基础施工、接地系统建设等。4.2.2充电设备安装：包括充电设备安装、设备调试、线路连接等。4.2.3电气系统调试：包括电气系统检测、故障排查、系统优化等。4.3施工技术要求4.3.1充电桩基础建设：按照国家标准和规范执行，确保基础稳固、防水、防雷等。4.3.2充电设备安装：严格按照设备厂家提供的技术说明书和安装规范执行。4.3.3电气系统调试：确保电气系统稳定可靠，符合国家标准和规范。4.4施工质量标准4.4.1充电桩基础建设：达到国家标准和规范要求的稳固性、防水性、防雷性等。4.4.2充电设备安装：设备安装牢固、线路连接正确、设备运行正常。4.4.3电气系统调试：电气系统稳定可靠，符合国家标准和规范。5.施工进度安排5.1施工阶段划分5.1.1基础建设阶段5.1.2设备安装阶段5.1.3电气系统调试阶段5.2各阶段工期要求5.2.1基础建设阶段：30天5.2.2设备安装阶段：20天5.2.3电气系统调试阶段：10天5.3施工进度计划详见附件1：《施工进度计划表》。6.施工图纸与技术文件6.1施工图纸提供时间甲方在施工前30天内提供完整施工图纸。6.2技术文件提供要求甲方提供的技术文件应包括但不限于设备技术说明书、安装规范、安全操作规程等。6.3图纸与技术文件审核乙方在收到图纸与技术文件后5日内完成审核，如有问题及时反馈甲方。8.施工款项8.1工程款支付方式8.1.1甲方按阶段支付工程款，分为三个阶段：基础建设阶段、设备安装阶段、电气系统调试阶段。8.1.2每阶段工程款支付比例为：基础建设阶段30%，设备安装阶段40%，电气系统调试阶段30%。8.2工程款支付时间8.2.1基础建设阶段工程款：在基础建设阶段完成后10日内支付。8.2.2设备安装阶段工程款：在设备安装阶段完成后10日内支付。8.2.3电气系统调试阶段工程款：在电气系统调试阶段完成后10日内支付。8.3工程款支付比例8.3.1基础建设阶段工程款：人民币150万元。8.3.2设备安装阶段工程款：人民币200万元。8.3.3电气系统调试阶段工程款：人民币150万元。8.4保证金及退还8.4.1乙方需在合同签订后5日内向甲方缴纳人民币10万元作为保证金。8.4.2在合同履行完毕且无违约行为的情况下，甲方在合同终止后15日内无息退还保证金。9.施工安全管理9.1安全生产责任9.1.1乙方对施工现场的安全负责，确保施工过程中人员安全和设备安全。9.1.2甲方负责提供必要的安全防护用品和设备。9.2安全生产措施9.2.1乙方应制定详细的安全施工方案，包括安全操作规程、应急预案等。9.2.2乙方应定期进行安全教育和培训，提高施工人员的安全意识。9.3事故处理程序9.3.1发生安全事故时，乙方应立即停止施工，并立即上报甲方。9.3.2甲方接到事故报告后，应在24小时内启动事故调查和处理程序。10.施工环境保护10.1环保措施10.1.1乙方应遵守国家和地方的环境保护法律法规，采取有效措施减少施工对环境的影响。10.1.2乙方应设置环保设施，对施工过程中产生的废水、废气、固体废弃物等进行处理。10.2环保责任10.2.1乙方对施工现场的环保工作承担责任，如因施工造成环境污染，乙方应承担相应的法律责任。10.3环保验收10.3.1项目完成后，乙方应配合甲方进行环保验收，确保环保措施符合要求。11.验收与移交11.1验收标准11.1.1项目验收应按照国家标准、行业标准和合同约定的质量标准进行。11.2验收程序11.2.1乙方完成施工后，向甲方提交验收申请。11.2.2甲方组织验收小组，对项目进行验收。11.2.3验收合格后，双方签署验收报告。11.3移交手续11.3.1验收合格后，乙方应在15日内办理移交手续，将项目移交给甲方。12.违约责任12.1违约情形12.1.1乙方未按合同约定完成施工任务的；12.1.2乙方未按合同约定进行施工，导致工程质量不符合要求的；12.1.3乙方违反安全生产规定，造成安全事故的；12.1.4乙方违反环保规定，造成环境污染的。12.2违约责任12.2.1乙方应承担违约责任，赔偿甲方因此遭受的损失。12.3违约赔偿12.3.1违约赔偿金额根据实际情况确定，最高不超过合同总金额的20%。13.合同解除与终止13.1合同解除条件13.1.1任何一方严重违约；13.1.2不可抗力导致合同无法履行。13.2合同终止条件13.2.1合同约定的工程全部完成；13.2.2双方协商一致解除合同。13.3合同解除与终止程序13.3.1一方提出解除合同，应提前30日书面通知另一方；13.3.2双方协商一致解除合同，应签署解除合同协议。14.争议解决与合同效力14.1争议解决方式14.1.1双方应通过友好协商解决争议；14.1.2协商不成，任何一方均可向合同履行地人民法院提起诉讼。14.2争议解决机构14.2.1双方协商不成的争议，可提交仲裁委员会仲裁。14.3合同效力14.3.1本合同自双方签字盖章之日起生效；14.3.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定义1.1第三方是指在合同履行过程中，由甲方或乙方邀请或指定的，为合同履行提供专业服务、技术支持或中介服务的自然人、法人或其他组织。1.2.1技术咨询服务：提供项目技术支持、设计审查、工程监理等服务。1.2.2质量检测服务：对施工质量进行检测、验收等服务。1.2.3中介服务：为甲方或乙方提供物资采购、设备租赁等中介服务。1.2.4其他专业服务：根据项目需要，提供的其他专业服务。2.第三方介入程序2.1甲方或乙方在需要第三方介入时，应提前30日书面通知对方，并说明第三方介入的原因、服务内容、预期效果等。2.2双方应共同确定第三方的选择标准和程序，确保第三方的资质和能力符合项目需求。2.3第三方介入后，甲方或乙方应及时将第三方的相关信息通知对方，包括第三方名称、负责人、联系方式等。3.第三方责任限额3.1第三方在合同履行过程中，因自身原因造成的损失，应承担相应的责任。3.2第三方的责任限额由双方在合同中约定，一般不超过合同总金额的5%。3.3如第三方责任超过约定的责任限额，超出部分由甲方或乙方承担。4.第三方责权利4.1第三方在合同履行过程中的权利：4.1.1根据合同约定提供专业服务；4.1.2收取合同约定的服务费用；4.1.3在合同履行过程中享有知情权和参与权。4.2第三方在合同履行过程中的义务：4.2.1按照合同约定提供专业服务，确保服务质量；4.2.2遵守国家法律法规和行业标准；4.2.3对甲方或乙方提供的信息保密。4.3第三方在合同履行过程中的责任：4.3.1对因自身原因造成的损失承担赔偿责任；4.3.2对因自身原因导致合同无法履行承担违约责任。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的关系：5.1.1第三方接受甲方的委托，为甲方提供专业服务；5.1.2第三方应遵守甲方的指示和合同约定；5.1.3第三方在合同履行过程中产生的纠纷，由甲方负责解决。5.2第三方与乙方的关系：5.2.1第三方接受乙方的委托，为乙方提供专业服务；5.2.2第三方应遵守乙方的指示和合同约定；5.2.3第三方在合同履行过程中产生的纠纷，由乙方负责解决。5.3第三方与合同其他各方的关系：5.3.1第三方与其他各方之间不存在合同关系；5.3.2第三方在合同履行过程中产生的纠纷，由委托方负责解决。6.第三方变更6.1如需更换第三方，甲方或乙方应提前30日书面通知对方，并说明更换原因和更换后的第三方信息。6.2第三方更换后，双方应重新签订或补充相关协议，明确新的第三方责任和权利。6.3第三方更换不影响原合同的有效性。7.第三方介入的费用7.1第三方介入产生的费用由甲方或乙方承担，具体费用由双方在合同中约定。7.2.1第三方服务费用；7.2.2第三方差旅费用；7.2.3第三方其他相关费用。8.第三方介入的期限8.1第三方介入的期限由双方在合同中约定，一般不超过合同约定的施工期限。8.2第三方介入的期限届满后，第三方应按照合同约定完成服务，并将相关资料和成果移交给甲方或乙方。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件1：《施工进度计划表》详细要求：详细列出施工的各个阶段、工期要求、各阶段的开始和结束日期。说明：该表为施工进度控制的依据，需双方共同审核并签字确认。2.附件2：《施工图纸与技术文件》详细要求：提供完整的施工图纸、技术说明书、安装规范、安全操作规程等。说明：甲方提供的图纸和技术文件需满足国家相关标准，乙方应仔细审核。3.附件3：《材料清单及质量要求》详细要求：详细列出所需材料的名称、规格、数量、质量要求等。说明：该清单为材料采购和验收的依据，需双方共同确认。4.附件4：《安全生产措施及应急预案》详细要求：制定详细的安全生产措施和应急预案，包括人员培训、设备维护、事故处理等。说明：该文件为安全生产的指导文件，需双方共同遵守。5.附件5：《环境保护措施及验收报告》详细要求：制定环境保护措施，包括废水、废气、固体废弃物的处理方法，并提供验收报告。说明：该文件为环境保护的依据，需满足国家和地方的相关规定。6.附件6：《验收报告及移交手续》详细要求：详细记录项目验收情况，包括验收时间、验收结果、移交手续等。说明：该报告为项目验收的依据，需双方签字确认。7.附件7：《违约责任认定标准》详细要求：明确违约行为的定义、违约责任认定标准及赔偿金额。说明：该标准为违约责任认定的依据，需双方共同遵守。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1乙方未按合同约定完成施工任务的；1.2乙方未按合同约定进行施工，导致工程质量不符合要求的；1.3乙方违反安全生产规定，造成安全事故的；1.4乙方违反环保规定，造成环境污染的；1.5甲方未按合同约定支付工程款的；1.6第三方未按合同约定提供专业服务的。2.责任认定标准：2.1乙方未按合同约定完成施工任务的，每延误一天，应向甲方支付合同总金额的0.5%作为违约金。2.2乙方未按合同约定进行施工，导致工程质量不符合要求的，乙方应承担修复责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。2.3乙方违反安全生产规定，造成安全事故的，乙方应承担全部责任，赔偿甲方因此遭受的损失。2.4乙方违反环保规定，造成环境污染的，乙方应承担全部责任，赔偿甲方因此遭受的损失。2.5甲方未按合同约定支付工程款的，每延误一天，应向乙方支付应付款项的0.5%作为违约金。2.6第三方未按合同约定提供专业服务的，应向甲方支付合同总金额的1%作为违约金。3.示例说明：3.1乙方未按合同约定在规定时间内完成基础建设阶段施工，延误工期10天。根据违约责任认定标准，乙方应支付甲方违约金人民币5万元。全文完。2024年度新能源汽车充电桩施工合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1甲方基本信息1.2乙方基本信息2.项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.施工范围3.1充电桩安装3.2供电设施建设3.3配电箱安装3.4管道敷设4.施工质量要求4.1充电桩质量标准4.2供电设施质量标准4.3配电箱质量标准4.4管道敷设质量标准5.施工进度计划5.1施工阶段划分5.2各阶段起止时间5.3进度控制措施6.施工安全与环境保护6.1安全生产责任6.2安全防护措施6.3环境保护要求7.付款方式与期限7.1付款比例7.2付款时间节点7.3付款条件8.合同变更与解除8.1变更条件8.2解除条件8.3变更或解除程序9.违约责任9.1甲方违约责任9.2乙方违约责任10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构11.合同生效与终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件12.合同附件12.1设计图纸12.2施工方案12.3相关资质证书13.其他约定事项14.合同签署与生效第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1甲方基本信息1.1.1甲方名称：___________1.1.2甲方地址：___________1.1.3甲方联系人：___________1.1.4甲方联系电话：___________1.2乙方基本信息1.2.1乙方名称：___________1.2.2乙方地址：___________1.2.3乙方联系人：___________1.2.4乙方联系电话：___________2.项目概述2.1项目名称：2024年度新能源汽车充电桩施工项目2.2项目地点：___________2.3项目规模：____座充电桩，____个充电车位2.4项目工期：自合同签订之日起____个月3.施工范围3.1充电桩安装：包括但不限于充电桩的现场安装、调试、验收等3.2供电设施建设：包括但不限于电缆、电缆桥架、配电箱等设施的建设3.3配电箱安装：包括但不限于配电箱的现场安装、调试、验收等3.4管道敷设：包括但不限于电缆管道、排水管道等设施的敷设4.施工质量要求4.1充电桩质量标准：应符合国家标准GB/T20234.12015《电动汽车非车载传导式充电机》的要求4.2供电设施质量标准：应符合国家标准GB/T502172007《建筑物电气设计规范》的要求4.3配电箱质量标准：应符合国家标准GB/T14048.12016《低压成套开关设备和控制设备》的要求4.4管道敷设质量标准：应符合国家标准GB502172007《建筑物电气设计规范》的要求5.施工进度计划5.1施工阶段划分：分为前期准备、主体施工、验收交付三个阶段5.2各阶段起止时间：前期准备____年____月____日至____年____月____日；主体施工____年____月____日至____年____月____日；验收交付____年____月____日至____年____月____日5.3进度控制措施：设立进度控制小组，定期召开进度协调会，确保施工进度按计划进行6.施工安全与环境保护6.1安全生产责任：甲方负责施工现场的安全管理，乙方负责施工过程中的安全管理，双方共同确保施工安全6.2安全防护措施：施工现场应设置安全警示标志，配备必要的安全防护设施，如安全帽、安全带、防护眼镜等6.3环境保护要求：遵守国家有关环境保护法规，采取有效措施减少施工过程中的污染，确保施工现场环境整洁7.付款方式与期限7.1付款比例：按施工进度支付，分为三个付款节点，分别为合同签订后____%、主体施工完成____%、验收交付后____%7.2付款时间节点：前期准备阶段付款____年____月____日前；主体施工阶段付款____年____月____日前；验收交付阶段付款____年____月____日前7.3付款条件：乙方提交相关验收报告，甲方验收合格后支付相应款项8.合同变更与解除8.1变更条件8.1.1不可抗力因素：如地震、洪水、战争等不可预见、不可避免且无法克服的自然灾害或社会事件8.1.2政策法规变动：国家或地方政策、法规的变更导致合同无法继续履行8.2解除条件8.2.1甲方违约：甲方未按合同约定支付款项或提供必要的支持8.2.2乙方违约：乙方未按合同约定完成施工或施工质量不符合要求8.3变更或解除程序8.3.1双方协商：任何一方提出变更或解除合同时，应书面通知对方，并协商解决8.3.2书面通知：变更或解除合同应以书面形式通知对方，并保留相关书面证据8.3.3协商不成：如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼9.违约责任9.1甲方违约责任9.1.1逾期付款：每逾期一日，应向乙方支付_____%的违约金9.1.2未提供支持：造成乙方损失的，应赔偿乙方实际损失9.2乙方违约责任9.2.1未按时完成施工：每逾期一日，应向甲方支付_____%的违约金9.2.2施工质量不合格：乙方应无条件返工，并承担由此产生的全部费用10.争议解决10.1争议解决方式：双方应友好协商解决争议，协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼10.2争议解决机构：如双方同意，可约定仲裁机构解决争议11.合同生效与终止11.1合同生效条件：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效11.2合同终止条件：项目完工验收合格，且双方无未了事项11.3合同终止程序：合同终止后，双方应进行结算，并办理合同解除手续12.合同附件12.1设计图纸：包括但不限于总平面图、设备布置图、施工图等12.2施工方案：包括但不限于施工组织设计、施工工艺、质量保证措施等12.3相关资质证书：包括但不限于甲方、乙方及施工人员的资质证书复印件13.其他约定事项13.1保密条款：双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露13.2通知送达：除法律另有规定外，一方通知另一方应以书面形式送达，自送达之日起生效14.合同签署与生效14.1签署：本合同一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力14.2生效：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的概念15.1.1第三方是指在合同履行过程中，为甲乙双方提供专业服务或协助的其他自然人、法人或其他组织。15.1.2第三方包括但不限于监理单位、设计单位、咨询机构、检测机构等。15.2第三方的责任15.2.1第三方应按照合同约定，履行其职责，并对提供的服务或协助负责。15.2.2第三方的责任范围包括但不限于技术服务、项目管理、质量监督、安全监督等。15.3第三方的权利15.3.1第三方有权根据合同约定，获取相应的报酬。15.3.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和条件，以完成其职责。15.4第三方的选择与介入程序15.4.1第三方的选择：甲乙双方应协商一致，选择合适的第三方，并签订相应的合作协议。15.4.2介入程序：第三方介入后，应向甲乙双方提交其服务或协助的方案，经双方同意后执行。16.甲乙方增加的额外条款16.1甲方的额外责任16.1.1提供必要的条件：甲方应确保第三方能够顺利开展服务或协助工作，包括提供必要的场地、设施和资料。16.1.2负担第三方费用：甲方应按照合同约定，支付第三方的服务费用。16.2乙方的额外责任16.2.1合作与配合：乙方应与第三方保持良好沟通，积极配合第三方的工作。16.2.2质量与安全责任：乙方应确保施工质量符合合同约定，并对施工安全负责。17.第三方的责任限额17.1责任限额定义：第三方的责任限额是指第三方在履行职责过程中，因自身原因造成的损失，应承担的最高赔偿限额。17.2责任限额约定：甲乙双方应