版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度抹灰工程分包合同文本本合同目录一览1.合同订立与生效1.1合同双方基本信息1.2合同订立时间及地点1.3合同生效条件及时间2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模及范围2.4工程质量要求3.工程分包内容3.1分包工程名称3.2分包工程量3.3分包工程期限3.4分包工程费用4.合同双方权利与义务4.1分包方权利4.2分包方义务4.3总包方权利4.4总包方义务5.工程进度与验收5.1工程进度计划5.2工程验收标准5.3工程验收程序5.4工程验收期限6.工程费用与支付6.1工程费用构成6.2工程费用结算6.3工程费用支付方式6.4工程费用支付时间7.保险与安全7.1保险种类及费用7.2安全生产责任7.3安全事故处理7.4环保要求8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担8.3违约赔偿计算方法9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除与终止的程序11.合同变更11.1合同变更情形11.2合同变更程序11.3合同变更内容12.合同附件12.1附件一:工程量清单12.2附件二:工程图纸及技术规范12.3附件三:其他相关文件13.合同签署与生效13.1合同签署时间13.2合同签署地点13.3合同生效条件14.其他约定事项14.1通知方式14.2法律适用14.3合同份数14.4合同附件清单第一部分:合同如下:1.合同订立与生效1.1合同双方基本信息甲方名称:________________甲方地址:________________甲方法定代表人:________________乙方名称:________________乙方地址:________________乙方法定代表人:________________1.2合同订立时间及地点本合同于2024年X月X日,在市区大厦正式订立。1.3合同生效条件及时间本合同自双方签字盖章之日起生效。2.工程概况2.1工程名称项目抹灰工程2.2工程地点市区项目现场2.3工程规模及范围本工程包括栋楼共层的抹灰工程,涉及面积平方米。2.4工程质量要求本工程应达到国家现行抹灰工程质量验收规范要求,具体详见工程图纸及技术规范。3.工程分包内容3.1分包工程名称项目抹灰工程3.2分包工程量本工程抹灰总面积为平方米,具体详见工程量清单。3.3分包工程期限本工程计划于2024年X月X日开始施工,2024年X月X日完工。3.4分包工程费用本工程分包费用总计为人民币万元整。4.合同双方权利与义务4.1分包方权利4.1.1乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款。4.1.2乙方有权要求甲方提供必要的施工条件。4.2分包方义务4.2.1乙方应按照合同约定的时间、质量和标准完成工程。4.2.2乙方应遵守国家有关施工安全、环保的规定。4.3总包方权利4.3.1甲方有权监督乙方施工过程,确保工程进度和质量。4.3.2甲方有权要求乙方按照合同约定进行整改或返工。4.4总包方义务4.4.1甲方应按照合同约定及时支付工程款。4.4.2甲方应配合乙方完成施工所需的各项手续。5.工程进度与验收5.1工程进度计划本工程按月度进行进度计划,乙方应按计划完成工程量。5.2工程验收标准本工程验收标准按照国家现行抹灰工程质量验收规范执行。5.3工程验收程序工程验收分为分项验收和竣工验收,具体程序详见工程验收规范。5.4工程验收期限分项验收在工程完成后7日内完成,竣工验收在工程完工后30日内完成。6.工程费用与支付6.1工程费用构成工程费用包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润等。6.2工程费用结算工程费用按月结算,具体结算方式详见合同附件。6.3工程费用支付方式甲方应在每月结算后X日内支付乙方当月工程款。6.4工程费用支付时间甲方应在每月X日之前支付乙方当月工程款。7.保险与安全7.1保险种类及费用乙方需投保建筑工程一切险和意外伤害险,保险费用由乙方承担。7.2安全生产责任乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规,确保施工安全。7.3安全事故处理发生安全事故时,乙方应立即采取应急措施,并及时报告甲方。7.4环保要求乙方应遵守国家有关环境保护的法律、法规,确保施工过程中的环境保护。8.违约责任8.1违约情形8.1.1乙方未按合同约定的时间完成工程。8.1.2乙方施工质量不符合合同约定或国家现行规范。8.1.3乙方未按合同约定支付工程款。8.1.4甲方未按合同约定提供施工条件或支付工程款。8.1.5任何一方违反合同约定的其他行为。8.2违约责任承担8.2.1乙方未按时完成工程,每逾期一天,应向甲方支付合同总价款的1%作为违约金。8.2.2乙方施工质量不合格,应无条件返工,并承担由此产生的全部费用。8.2.3乙方未按时支付工程款,甲方有权暂停工程,并要求乙方支付逾期付款利息。8.2.4甲方未按时提供施工条件或支付工程款,每逾期一天,应向乙方支付合同总价款的1%作为违约金。8.2.5违约方应赔偿因其违约行为给对方造成的损失。8.3违约赔偿计算方法违约赔偿金额按实际损失计算,包括直接损失和间接损失。9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应友好协商解决合同争议。9.1.2若协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构9.2.1本合同争议解决机构为市区人民法院。9.3争议解决程序9.3.1双方应遵循公正、公平、公开的原则进行争议解决。9.3.2争议解决过程中,双方应继续履行合同义务。10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.1.1双方协商一致解除合同。10.1.2一方严重违约,另一方有权解除合同。10.1.3因不可抗力导致合同无法履行。10.2合同终止条件10.2.1工程按照合同约定完成,且双方无争议。10.2.2合同约定的终止条件成就。10.3合同解除与终止的程序10.3.1提出解除或终止合同的一方应提前X日书面通知对方。10.3.2双方应在接到通知后X日内完成合同解除或终止的相关手续。11.合同变更11.1合同变更情形11.1.1因工程量变更导致合同金额调整。11.1.2因工程进度调整导致合同期限变更。11.1.3因不可抗力导致合同内容变更。11.2合同变更程序11.2.1双方协商一致,签订合同变更协议。11.2.2变更协议作为合同附件。11.3合同变更内容11.3.1变更后的合同条款应明确、具体。12.合同附件12.1附件一:工程量清单12.1.1详细列出工程名称、规格、数量、单价及总价。12.2附件二:工程图纸及技术规范12.2.1包含工程所需图纸及技术规范。12.3附件三:其他相关文件12.3.1包括合同签订前后的所有相关文件。13.合同签署与生效13.1合同签署时间本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同签署地点市区大厦。13.3合同生效条件双方签字盖章后,合同即生效。14.其他约定事项14.1通知方式14.1.1双方应以书面形式相互通知。14.1.2通知应以挂号信、特快专递或当面交付的方式发送。14.2法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.3合同份数本合同一式四份,甲乙双方各执两份,具有同等法律效力。14.4合同附件清单14.4.1附件一:工程量清单14.4.2附件二:工程图纸及技术规范14.4.3附件三:其他相关文件第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的定义15.1.1本合同所称第三方,是指除甲方、乙方之外的,在合同履行过程中,提供专业服务或协助履行的独立法人或其他组织。15.1.2第三方包括但不限于监理单位、检测机构、设计单位、咨询公司等。15.2第三方的责任15.2.1第三方在合同履行过程中,应遵守国家法律法规和行业规范,按照合同约定和甲方、乙方的委托要求,履行其职责。15.2.2第三方对甲方、乙方或合同工程承担相应的法律责任。15.3第三方的权利15.3.1第三方有权根据合同约定,收取相应的服务费用。15.3.2第三方有权在合同履行过程中,对甲方、乙方的行为进行监督和评估。15.4第三方与其他各方的划分说明15.4.1第三方与甲方、乙方之间是独立的服务关系,第三方不参与甲方与乙方之间的直接合同权利义务。15.4.2第三方在合同履行过程中的行为,不视为甲方或乙方的行为,甲方和乙方对第三方的行为不承担责任。16.第三方介入的流程16.1介入申请16.1.1甲方或乙方在认为需要第三方介入时,应向对方提出书面申请。16.1.2申请应包括介入原因、第三方的基本信息、预计介入时间等。16.2介入同意16.2.1对方应在接到申请后X日内回复是否同意第三方介入。16.2.2如同意介入,双方应共同与第三方签订服务协议。16.3介入实施16.3.1第三方介入后,应根据服务协议的约定,独立开展相关工作。16.3.2第三方的工作成果应提交给甲方或乙方。17.第三方的责任限额17.1第三方的责任限额17.1.1第三方的责任限额应根据其服务协议的约定执行。17.1.2若第三方在履行职责过程中造成损失,其赔偿金额不得超过合同约定或服务协议中规定的责任限额。17.2超出责任限额的赔偿17.2.1若第三方造成损失超出责任限额,甲方或乙方有权要求第三方承担超出部分的责任。17.2.2甲方或乙方有权向第三方以外的其他责任人追偿。18.第三方的变更18.1第三方的变更18.1.1任何一方认为有必要变更第三方时,应提前X日通知对方。18.1.2变更后的第三方应满足合同和服务协议的要求。18.2变更后的责任承担18.2.1变更后的第三方继续承担原第三方在合同履行过程中的责任。19.第三方的退出19.1第三方的退出19.1.1第三方在合同履行完毕或合同解除后,应从合同关系中退出。19.1.2第三方的退出应符合服务协议的约定。19.2退出后的责任19.2.2第三方退出后,其原有的责任和权利应按照服务协议的约定处理。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程量清单详细列出工程名称、规格、数量、单价及总价。要求:工程量清单应与工程图纸和技术规范相对应,并由乙方负责编制。2.附件二:工程图纸及技术规范包含工程所需图纸及技术规范。要求:图纸和技术规范应准确、完整,并由设计单位或甲方提供。3.附件三:合同签订前后的所有相关文件包括但不限于招标文件、投标文件、中标通知书、变更通知、会议纪要等。要求:所有相关文件应真实、合法,并由双方签字盖章。4.附件四:第三方服务协议包含第三方的基本信息、服务内容、费用、责任等。要求:服务协议应明确、具体,并由双方及第三方签字盖章。5.附件五:工程验收报告详细记录工程验收的时间、地点、人员、结果等。要求:验收报告应真实、客观,并由验收人员签字盖章。6.附件六:工程进度报告要求:进度报告应定期提交,并由项目负责人签字盖章。7.附件七:工程款支付凭证包括银行转账记录、现金支付凭证等。要求:支付凭证应真实、合法,并由财务人员签字盖章。8.附件八:安全生产记录记录施工现场的安全生产情况,包括安全事故、违章行为等。要求:安全生产记录应定期提交,并由安全管理人员签字盖章。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按合同约定的时间完成工程。乙方施工质量不符合合同约定或国家现行规范。乙方未按合同约定支付工程款。甲方未按合同约定提供施工条件或支付工程款。第三方未能按照服务协议履行职责。2.责任认定标准:违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。违约金的具体计算方法应在合同中约定。赔偿损失应根据实际损失计算,包括直接损失和间接损失。3.示例说明:乙方未按时完成工程,逾期一天,应向甲方支付合同总价款的1%作为违约金。若乙方施工质量不合格,导致返工,乙方应承担由此产生的全部费用。若甲方未按时支付工程款,每逾期一天,应向乙方支付合同总价款的1%作为违约金。若第三方未能按照服务协议履行职责,造成损失,第三方应承担相应的责任。全文完。2024年度抹灰工程分包合同文本1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1.分包方基本信息1.2.总包方基本信息2.工程概况2.1.工程名称2.2.工程地点2.3.工程规模2.4.工程进度3.工程分包内容3.1.抹灰工程量3.2.抹灰材料3.3.抹灰工艺3.4.抹灰质量要求4.工程分包价格4.1.分包合同总价4.2.分包工程量单价4.3.付款方式5.工程进度及验收5.1.工程进度安排5.2.工程验收标准5.3.工程验收程序6.质量保证6.1.质量责任6.2.质量保证措施6.3.质量问题处理7.安全生产责任7.1.安全生产责任主体7.2.安全生产管理制度7.3.安全生产事故处理8.争议解决8.1.争议解决方式8.2.争议解决程序9.违约责任9.1.违约责任形式9.2.违约责任承担10.合同解除10.1.合同解除条件10.2.合同解除程序11.合同生效11.1.合同生效条件11.2.合同生效日期12.合同附件12.1.报价单12.2.技术规范12.3.其他相关文件13.合同签署13.1.签署日期13.2.签署地点13.3.签署代表14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1.分包方基本信息1.1.1.分包方名称:抹灰工程有限责任公司1.1.2.分包方地址:省市区路号1.1.3.分包方法定代表人:1.1.4.分包方联系电话:1381.1.5.分包方开户银行:银行支行1.1.6.分包方银行账号:051.2.总包方基本信息1.2.1.总包方名称:建筑工程有限公司1.2.2.总包方地址:省市区路号1.2.3.总包方法定代表人:1.2.4.总包方联系电话:13956781.2.5.总包方开户银行:银行支行1.2.6.总包方银行账号:052.工程概况2.1.工程名称:住宅小区抹灰工程2.2.工程地点:省市区路号2.3.工程规模:总建筑面积为10万平方米,其中抹灰工程量为5万平方米2.4.工程进度:合同签订后30日内进场施工,预计施工工期为120天3.工程分包内容3.1.抹灰工程量:5万平方米3.2.抹灰材料:符合国家相关标准和规范的腻子粉、涂料等3.3.抹灰工艺:采用传统手工抹灰工艺,确保墙面平整、光滑、无裂缝3.4.抹灰质量要求:墙面平整度误差不超过3mm,阴阳角垂直度误差不超过2mm,无开裂、空鼓等现象4.工程分包价格4.1.分包合同总价:人民币500万元整4.2.分包工程量单价:每平方米人民币100元4.3.付款方式:分阶段支付,工程验收合格后支付工程款的80%,工程竣工结算后支付剩余20%5.工程进度及验收5.1.工程进度安排:进场后30天内完成基层处理,60天内完成抹灰施工,90天内完成自检,120天内完成竣工验收5.2.工程验收标准:按照国家相关标准和规范进行验收,确保工程质量达到设计要求5.3.工程验收程序:由总包方组织,分包方配合,进行现场检查、记录、评定,并出具验收报告6.质量保证6.1.质量责任:分包方对工程质量承担全部责任,确保工程质量达到合同约定的标准6.2.质量保证措施:采用优质材料、规范施工工艺、加强现场管理、定期进行质量检查6.3.质量问题处理:发现质量问题后,分包方应立即采取措施进行整改,并承担相应的责任和费用8.争议解决8.1.争议解决方式:双方发生争议时,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2.争议解决程序:争议发生后,双方应在接到对方书面通知后的30日内进行协商;如协商无果,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.违约责任9.1.违约责任形式:任何一方违反合同约定,应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失、继续履行合同等。9.2.违约责任承担:具体违约责任承担方式如下:9.2.1.分包方未按合同约定完成工程量或质量不符合要求的,应向总包方支付每日工程总价1%的违约金。9.2.2.分包方未按合同约定时间完成工程的,每延迟一日,应向总包方支付每日工程总价0.5%的违约金。9.2.3.总包方未按合同约定支付工程款的,应向分包方支付每日工程款总额1%的违约金。10.合同解除10.1.1.一方严重违反合同约定,经另一方书面通知后30日内未予改正的。10.1.2.由于不可抗力等原因,导致合同无法继续履行或履行已无意义的。10.1.3.合同双方协商一致解除合同的。10.2.合同解除程序:一方提出解除合同时,应书面通知对方,并说明解除合同的原因。合同解除后,双方应立即停止履行合同,并按照合同约定处理已发生的事项。11.合同生效11.1.合同生效条件:本合同经双方签字盖章后,自合同签订之日起生效。11.2.合同生效日期:____年____月____日12.合同附件12.1.报价单:附件一,详细列明工程量、材料、单价及总价。12.2.技术规范:附件二,包括施工图纸、材料标准、质量要求等。12.3.其他相关文件:附件三,包括但不限于工程量清单、验收标准、付款计划等。13.合同签署13.1.签署日期:____年____月____日13.2.签署地点:省市区路号13.3.签署代表:13.3.1.分包方代表:,签字:13.3.2.总包方代表:,签字:14.其他约定事项14.1.本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。14.2.本合同一式四份,双方各执两份,具有同等法律效力。14.3.本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工验收合格之日止。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1.定义:本合同所指的第三方,包括但不限于监理方、审计方、评估方、咨询方、仲裁机构、法律顾问等,可根据合同执行过程中的需要引入。15.2.引入条件:第三方介入应基于合同双方的共同决定,并在合同中明确其介入的具体事项、权限和责任。15.3.介入程序:第三方介入前,双方应就第三方资质、职责范围、工作方式、费用承担等事项达成一致,并以书面形式明确。16.甲乙方在第三方介入时的额外条款16.1.分包方:16.1.1.在第三方介入期间,分包方应积极配合第三方的工作,提供必要的资料和信息。16.1.2.分包方不得故意隐瞒事实或提供虚假信息给第三方。16.1.3.分包方应按照第三方的要求,对工程进行整改或调整。16.2.总包方:16.2.1.总包方应监督第三方的工作,确保其工作符合合同要求。16.2.2.总包方有权对第三方的工作提出意见和建议。16.2.3.总包方应承担第三方因工作失误或违反合同规定而产生的责任。17.第三方的责任限额17.1.责任范围:第三方仅对其专业职责范围内的工作承担责任。17.2.限额规定:17.2.1.第三方因其专业职责范围内的工作失误或违反合同规定,导致分包方或总包方遭受损失的,应赔偿损失,但赔偿金额不超过其合同总价的5%。17.2.2.第三方在履行职责过程中,如因不可抗力或分包方、总包方提供的信息不准确、不完整等原因导致损失的,第三方不承担责任。17.3.赔偿程序:17.3.1.发生损失后,受损失方应在7日内书面通知第三方。17.3.2.第三方应在接到通知后30日内进行核实,并给出处理意见。17.3.3.双方就赔偿达成一致后,由第三方按照约定支付赔偿金。18.第三方与其他各方的划分说明18.1.职责划分:18.1.1.第三方负责对工程的质量、进度、安全等方面进行监督和评估。18.1.2.分包方负责具体的施工工作,确保工程按合同要求完成。18.1.3.总包方负责协调和管理工程的整体进度,确保工程顺利进行。18.2.费用承担:18.2.1.第三方的费用由合同双方另行约定,并在合同中明确。18.2.2.分包方和总包方根据各自的责任和风险承担相应的费用。18.3.权利义务:18.3.1.第三方有权要求分包方和总包方提供必要的配合和支持。18.3.2.分包方和总包方有权对第三方的工作提出意见和建议。18.3.3.第三方应保证其工作不侵犯分包方和总包方的合法权益。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.报价单1.1.详细列明工程量、材料、单价及总价。1.2.包含材料品牌、规格、产地等信息。1.3.由分包方编制,经总包方审核确认。2.技术规范2.1.包含施工图纸、材料标准、质量要求等。2.2.由设计单位提供,分包方和总包方共同确认。3.工程量清单3.1.列明每个分项工程的工程量、单位、单价和合价。3.2.由分包方根据施工图纸和工程量计算规则编制。4.工程进度计划4.1.列明各分项工程的开始和结束时间。4.2.由分包方编制,经总包方审核确认。5.工程验收报告5.1.包含工程验收日期、验收人员、验收结果等信息。5.2.由总包方组织验收,分包方配合。6.付款申请表6.1.列明付款金额、付款原因、付款日期等信息。6.2.由分包方编制,经总包方审核确认。7.质量问题整改报告7.1.列明质量问题、整改措施、整改结果等信息。7.2.由分包方编制,经总包方审核确认。8.安全生产记录8.1.包含安全事故、安全培训、安全检查等信息。8.2.由分包方编制,经总包方审核确认。9.环境保护记录9.1.包含环境保护措施、环境污染情况等信息。9.2.由分包方编制,经总包方审核确认。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1.分包方未按合同约定的时间完成工程。1.2.分包方施工质量不符合合同约定。1.3.分包方未按合同约定支付工程款。1.4.总包方未按合同约定支付工程款。1.5.第三方工作失误或违反合同规定。2.责任认定标准:2.1.违约行为的认定:2.1.1.分包方未按合同约定的时间完成工程,每延迟一日,应向总包方支付每日工程总价0.5%的违约金。2.1.2.分包方施工质量不符合合同约定,导致返工或维修的,分包方应承担全部费用。2.1.3.分包方未按合同约定支付工程款,每延迟一日,应向总包方支付每日工程款总额1%的违约金。2.1.4.总包方未按合同约定支付工程款,每延迟一日,应向分包方支付每日工程款总额1%的违约金。2.1.5.第三方工作失误或违反合同规定,由第三方承担相应的责任。2.2.违约责任的承担:2.2.1.分包方违约,应向总包方支付违约金,并承担因违约造成的损失。2.2.2.总包方违约,应向分包方支付违约金,并承担因违约造成的损失。2.2.3.第三方违约,应承担相应的责任,赔偿因违约造成的损失。示例说明:1.分包方在合同约定的时间内未能完成工程,导致总包方无法按计划交付使用。分包方应支付每日工程总价0.5%的违约金,并承担因延误造成的损失。2.分包方施工过程中出现质量问题,导致返工。分包方应承担全部返工费用,并支付因返工造成的损失。3.总包方未能按合同约定支付工程款,导致分包方施工中断。总包方应支付每日工程款总额1%的违约金,并赔偿分包方因停工造成的损失。全文完。2024年度抹灰工程分包合同文本2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及地址1.2合同双方法定代表人及授权代表1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称及地点2.2工程概况及规模2.3工程期限及验收标准3.报价及付款方式3.1报价方式3.2付款方式及期限3.3付款条件及违约责任4.工程进度及节点4.1工程进度安排4.2工程节点及验收标准4.3工程延期及违约责任5.材料供应及验收5.1材料供应方式5.2材料质量要求及验收标准5.3材料供应责任及违约责任6.施工安全及环境保护6.1施工安全责任6.2环境保护责任6.3施工安全及环境保护违约责任7.合同变更及解除7.1合同变更条件7.2合同解除条件7.3合同变更及解除程序8.违约责任及争议解决8.1违约责任8.2争议解决方式8.3争议解决程序9.保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3违反保密责任10.不可抗力及免责条款10.1不可抗力定义10.2不可抗力处理10.3免责条款11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同终止程序12.合同附件及补充条款12.1合同附件12.2补充条款13.合同签署及日期13.1合同签署地点13.2合同签署日期13.3合同签署代表14.其他约定事项14.1合同双方共同约定事项14.2其他约定事项第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称及地址甲方:[甲方全称]地址:[甲方详细地址]乙方:[乙方全称]地址:[乙方详细地址]1.2合同双方法定代表人及授权代表甲方法定代表人:[甲方法定代表人姓名]乙方法定代表人:[乙方法定代表人姓名]1.3合同双方联系方式甲方联系电话:[甲方联系电话]乙方联系电话:[乙方联系电话]甲方电子邮箱:[甲方电子邮箱]乙方电子邮箱:[乙方电子邮箱]第二条项目概况2.1项目名称及地点项目名称:[项目名称]项目地点:[项目详细地址]2.2工程概况及规模工程概况:[工程概况描述]工程规模:[工程规模描述]2.3工程期限及验收标准工程期限:自[起始日期]至[结束日期]验收标准:按照国家相关标准和甲方要求进行验收第三条报价及付款方式3.1报价方式报价为固定总价,总价为人民币[总价金额]元。3.2付款方式及期限付款方式:分阶段付款,具体付款节点如下:1.首付款:合同签订后5个工作日内,支付合同总额的[首付款比例]%;2.进度款:每个阶段工程完成后,支付该阶段工程款的[进度款比例]%;3.结算款:工程验收合格后,支付结算款的[结算款比例]%;4.保修金:合同总额的[保修金比例]%,保修期满后无质量问题退还。3.3付款条件及违约责任付款条件:乙方提交合法有效的发票及验收报告。违约责任:甲方未按时付款,应向乙方支付[违约金比例]%的违约金。第四条工程进度及节点4.1工程进度安排1.[节点1]:[完成时间]2.[节点2]:[完成时间]3.[节点3]:[完成时间](根据实际情况列出所有节点及完成时间)4.2工程节点及验收标准每个节点完成后,乙方应提交验收报告,甲方应在收到报告后[验收时间]内完成验收。4.3工程延期及违约责任如因乙方原因导致工程延期,每延期一天,乙方应向甲方支付[违约金比例]%的违约金。第五条材料供应及验收5.1材料供应方式甲方负责提供施工所需主要材料,乙方负责提供辅助材料。5.2材料质量要求及验收标准材料质量应符合国家相关标准及甲方要求,验收标准详见附件。5.3材料供应责任及违约责任如因材料质量问题导致工程延误,责任由[责任方]承担。第六条施工安全及环境保护6.1施工安全责任乙方负责施工现场的安全管理,确保施工人员的人身安全。6.2环境保护责任乙方应遵守国家及地方有关环境保护的法律法规,采取措施减少对环境的影响。6.3施工安全及环境保护违约责任如因乙方原因导致安全事故或环境污染,乙方应承担相应的法律责任。第七条合同变更及解除7.1合同变更条件1.不可抗力;2.国家政策调整;3.双方协商一致。7.2合同解除条件1.乙方严重违约;2.甲方严重违约;3.双方协商一致。7.3合同变更及解除程序1.双方协商一致后,签订书面变更或解除协议;2.变更或解除协议生效后,双方应按照协议执行;3.如一方违反变更或解除协议,应承担相应的法律责任。第八条违约责任及争议解决8.1违约责任1.乙方未按合同约定完成工程,每延误一天,应支付给甲方[违约金比例]%的违约金。2.甲方未按合同约定支付款项,每延误一天,应向乙方支付[违约金比例]%的违约金。3.任何一方未履行合同约定的保密义务,应承担相应的法律责任。8.2争议解决方式1.双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。2.若协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.3争议解决程序1.争议发生后,双方应在[争议解决期限]内协商解决。2.若协商未果,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条保密条款9.1保密内容1.双方的商业秘密;2.合同内容;3.任何一方在履行合同过程中知悉的对方信息。9.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后[保密期限]年。9.3违反保密责任任何一方违反保密义务,应承担相应的法律责任,包括但不限于赔偿对方损失。第十条不可抗力及免责条款10.1不可抗力定义不可抗力是指合同签订后发生的,不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力处理1.发生不可抗力事件的一方应及时通知对方,并提供相关证明。2.双方应协商解决因不可抗力导致的合同履行问题。3.因不可抗力导致合同无法履行的,双方互不承担责任。10.3免责条款1.因不可抗力导致合同无法履行的,双方互不承担责任。2.因不可抗力导致的损失,由双方根据实际情况分担。第十一条合同生效及终止11.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同终止条件1.合同约定的工程期限届满,且工程已按约定完成;2.双方协商一致解除合同;3.因不可抗力导致合同无法履行。11.3合同终止程序1.双方应签订书面终止协议;2.合同终止后,双方应按照协议执行;3.合同终止后,双方应妥善处理剩余事宜。第十二条合同附件及补充条款12.1合同附件1.工程量清单;2.材料清单;3.验收标准;4.其他附件。12.2补充条款本合同如有未尽事宜,可由双方另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。第十三条合同签署及日期13.1合同签署地点[合同签署地点]13.2合同签署日期[合同签署日期]13.3合同签署代表甲方代表:[甲方代表姓名]乙方代表:[乙方代表姓名]第十四条其他约定事项14.1合同双方共同约定事项1.本合同未尽事宜,双方可另行协商解决。2.本合同一式[份数]份,甲乙双方各执[份数]份,具有同等法律效力。14.2其他约定事项1.本合同未尽事宜,按照国家相关法律法规执行。2.本合同如有修改,应以书面形式进行,并由双方签字盖章。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的概念及范围15.1第三方概念本合同中的第三方是指除甲乙双方外的,为履行本合同提供中介、咨询、监理、检测、设计、施工等服务的个人或机构。15.2第三方介入范围1.中介服务:为甲乙双方提供信息对接、合同洽谈、协调等服务;2.咨询服务:为甲乙双方提供技术、法律、管理等方面的咨询服务;3.监理服务:对工程进度、质量、安全等方面进行监督和检查;4.检测服务:对工程材料、设备等进行检测;5.设计服务:提供工程图纸及相关设计文件;6.施工服务:按照设计要求完成工程实体施工。16.第三方介入的程序及责任16.1第三方介入程序1.甲乙双方协商
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 铝合金产品购买协议
- 铁路轨道维护安全标准化管理规定
- 施工协议书与施工安全
- 项目交易协议
- 桥梁施工合同及安全协议
- 招投标合同变更处理与法规适用
- 电子工程师助理聘用合同
- 2024年度美团独家餐饮商户入驻管理与服务合同3篇
- 2024年度新能源生产工人劳动合同参考文本3篇
- 2024年摩托车二手车买卖与二手车交易保障及售后服务合同范本3篇
- 翻译技术实践智慧树知到期末考试答案章节答案2024年山东师范大学
- 2022更新国家开放大学电大专科《个人理财》2023-2024期末试题及答案(试卷代号:3963)
- GB 11372-1989 防锈术语-行业标准
- 城市住房建设规划编制导则
- [英语]初中英语八大时态复习
- 企业信息服务平台建设项目可行性研究报告
- 2010版GMP附录:计算机化系统整体及条款解读(完整精华版)
- 医院矛盾纠纷排查总结的个附表
- ISO2372设备振动标准
- 电脑绣花机安全操作规程.doc
- 【定岗定编】企业定岗定编中出现的问题及改进
评论
0/150
提交评论