安装电梯施工合同范例

安装电梯施工合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）：_________________

乙方（以下简称“乙方”）：_________________

鉴于甲方需在_________________（以下简称“工程地点”）安装一台电梯，乙方具备相应的安装资质和施工能力，双方经友好协商，就本电梯安装工程施工事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：_________________

1.2工程地点：_________________

1.3施工内容：电梯安装工程，包括但不限于电梯本体、井道、机房、控制系统等。

二、合同工期

2.1合同工期：自本合同签订之日起，共计_________个月。

2.2乙方应在合同工期范围内完成工程，如因乙方原因导致工期延误，每延误一日，应向甲方支付_____%的违约金。

三、工程款支付

3.1工程款总额：人民币_________元整。

3.2付款方式：分阶段支付，具体支付比例及时间节点如下：

（1）合同签订后，甲方支付合同总额的_____%作为预付款；

（2）工程进度达到_____%时，甲方支付合同总额的_____%；

（3）工程竣工验收合格后，甲方支付合同总额的_____%；

（4）质保期满后，甲方支付合同总额的_____%。

四、质量要求

4.1乙方应严格按照国家有关电梯安装工程施工质量标准进行施工，确保工程质量达到国家规定的合格标准。

4.2乙方在施工过程中应严格按照设计图纸和施工方案进行施工，不得擅自修改设计方案和施工方案。

4.3乙方应对工程质量承担终身责任。

五、工程验收

5.1工程竣工验收标准：按照国家有关电梯安装工程施工质量验收标准执行。

5.2工程竣工验收程序：乙方完成安装工程后，向甲方提交竣工验收申请，甲方在收到申请后，组织有关单位对工程进行验收。

5.3工程验收不合格，乙方应在接到通知后_____%日内进行整改，直至合格为止。

六、保修期及售后服务

6.1保修期：自竣工验收合格之日起，共计_________个月。

6.2乙方在保修期内，对电梯安装工程出现的质量问题，应负责免费维修或更换，直至问题解决。

6.3保修期满后，乙方应继续提供有偿售后服务。

七、违约责任

7.1任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。

7.2甲方未按约定支付工程款的，应向乙方支付_____%的违约金。

7.3乙方未按约定完成工程，应向甲方支付_____%的违约金。

八、争议解决

8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他

9.1本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议。

9.2本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

附件：

1.电梯安装工程设计图纸；

2.电梯安装工程施工方案；

3.电梯安装工程施工许可证；

4.电梯安装工程验收报告。

甲方（盖章）：_________________

乙方（盖章）：_________________

签订日期：_________________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“甲方”）：_________________

乙方（以下简称“乙方”）：_________________

第三方（以下简称“丙方”）：_________________

鉴于甲方需在_________________（以下简称“工程地点”）安装一台电梯，乙方具备相应的安装资质和施工能力，丙方作为电梯设备供应商，双方经友好协商，就本电梯安装工程施工事宜达成如下协议，以保障甲方权益为主导，明确各方责权利：

一、工程概况

1.1工程名称：_________________

1.2工程地点：_________________

1.3施工内容：电梯安装工程，包括但不限于电梯本体、井道、机房、控制系统等。

二、甲方权益保障

2.1甲方有权要求乙方和丙方提供完整的资质证明文件，包括但不限于营业执照、安装资质证书、生产许可证等。

2.2甲方有权要求乙方和丙方提供详细的项目实施方案，包括施工组织设计、进度计划、质量保证措施等。

2.3甲方有权对施工过程进行监督，包括但不限于现场巡查、检查施工记录、验收工程质量等。

三、丙方责任与权利

3.1丙方负责提供符合国家标准的电梯设备，并承担设备质量责任。

3.2丙方有权监督乙方的施工质量，对不符合设备安装要求的部分有权要求乙方进行整改。

3.3丙方有权对电梯设备进行保修，保修期为_________个月。

四、乙方责任与权利

4.1乙方负责电梯安装工程的施工，确保工程质量达到国家规定的合格标准。

4.2乙方有权要求丙方提供必要的设备和技术支持。

4.3乙方有权在施工过程中对施工方案进行调整，但需提前通知甲方和丙方。

五、合同工期与付款

5.1合同工期：自本合同签订之日起，共计_________个月。

5.2付款方式：

（1）合同签订后，甲方支付合同总额的_____%作为预付款；

（2）工程进度达到_____%时，甲方支付合同总额的_____%；

（3）工程竣工验收合格后，甲方支付合同总额的_____%；

（4）质保期满后，甲方支付合同总额的_____%。

六、工程验收与质量保证

6.1工程竣工验收标准：按照国家有关电梯安装工程施工质量验收标准执行。

6.2工程竣工验收程序：乙方完成安装工程后，向甲方提交竣工验收申请，甲方组织有关单位进行验收。

6.3质量保证：乙方在保修期内，对电梯安装工程出现的质量问题，应负责免费维修或更换，直至问题解决。

七、违约责任与限制条款

7.1乙方未按约定完成工程，应向甲方支付_____%的违约金。

7.2丙方提供的电梯设备存在质量问题，导致工程无法按期完成，丙方应承担相应的责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

7.3乙方和丙方在施工过程中，如违反国家法律法规或合同约定，甲方有权终止合同，并要求乙方和丙方承担相应的法律责任。

8.1甲方有权要求乙方和丙方在施工过程中，严格遵守国家环保、安全等相关规定。

8.2乙方和丙方在施工过程中，如因自身原因造成第三方损害，应承担相应的赔偿责任。

八、争议解决

8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他

9.1本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议。

9.2本合同一式三份，甲方、乙方、丙方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

附件：

1.电梯安装工程设计图纸；

2.电梯安装工程施工方案；

3.电梯安装工程施工许可证；

4.电梯安装工程验收报告。

甲方（盖章）：_________________

乙方（盖章）：_________________

丙方（盖章）：_________________

签订日期：_________________

第三方介入的意义和目的：

丙方的介入，旨在确保电梯设备的质量和供应，以及施工过程中的技术支持，从而提高工程的整体质量，降低甲方在工程过程中的风险。

甲方为主导的目的和意义：

甲方作为工程的主要投资方和使用方，通过主导合同条款，确保了工程的质量、进度和成本控制，同时保障了自身的合法权益。甲方的主导地位有助于提高工程效率，确保项目的顺利实施。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

乙方（以下简称“乙方”）：_________________

甲方（以下简称“甲方”）：_________________

第三方（以下简称“丙方”）：_________________

鉴于乙方具备电梯安装的专业技术和施工能力，甲方需要乙方在其拥有的建筑内安装电梯，丙方作为电梯设备供应商，双方经友好协商，就本电梯安装工程施工事宜达成如下协议，以乙方权益为主导，明确各方责权利：

一、工程概况

1.1工程名称：_________________

1.2工程地点：_________________

1.3施工内容：电梯安装工程，包括但不限于电梯本体、井道、机房、控制系统等。

二、乙方权益保障

2.1乙方有权要求甲方提供必要的施工条件，包括但不限于施工现场、临时设施、施工图纸等。

2.2乙方有权要求丙方按照约定时间提供符合质量要求的电梯设备。

2.3乙方有权对施工过程中的设计方案进行合理调整，并提前通知甲方和丙方。

三、丙方责任与权利

3.1丙方负责提供符合国家标准的电梯设备，并承担设备质量责任。

3.2丙方有权监督乙方的施工质量，对不符合设备安装要求的部分有权要求乙方进行整改。

3.3丙方有权在质保期内对电梯设备进行维护和保修。

四、甲方责任与权利

4.1甲方负责支付工程款，并按照合同约定的时间和比例支付。

4.2甲方有权要求乙方按照合同约定的时间和质量完成工程。

4.3甲方有权对施工过程进行监督，并要求乙方提供施工记录和工程验收报告。

五、合同工期与付款

5.1合同工期：自本合同签订之日起，共计_________个月。

5.2付款方式：

（1）合同签订后，甲方支付合同总额的_____%作为预付款；

（2）工程进度达到_____%时，甲方支付合同总额的_____%；

（3）工程竣工验收合格后，甲方支付合同总额的_____%；

（4）质保期满后，甲方支付合同总额的_____%。

六、工程验收与质量保证

6.1工程竣工验收标准：按照国家有关电梯安装工程施工质量验收标准执行。

6.2工程竣工验收程序：乙方完成安装工程后，向甲方提交竣工验收申请，甲方组织有关单位进行验收。

6.3质量保证：乙方在保修期内，对电梯安装工程出现的质量问题，应负责免费维修或更换，直至问题解决。

七、违约责任与限制条款

7.1甲方未按约定支付工程款，应向乙方支付_____%的违约金。

7.2乙方未按约定时间完成工程，应向甲方支付_____%的违约金。

7.3丙方提供的电梯设备存在质量问题，导致工程无法按期完成，丙方应承担相应的责任，并赔偿乙方因此造成的损失。

8.1乙方和丙方在施工过程中，如违反国家法律法规或合同约定，甲方有权终止合同，并要求乙方和丙方承担相应的法律责任。

8.2甲方有权要求乙方和丙方在施工过程中，严格遵守国家环保、安全等相关规定。

八、争议解决

8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他

9.1本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议。

9.2本合同一式三份，乙方、甲方、丙方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

附件：

1.电梯安装工程设计图纸；

2.电梯安装工程施工方案；

3.电梯安装工程施工许可证；

4.电梯安装工程验收报告。

乙方（盖章）：_________________

甲方（盖章）：_________________

丙方（盖章）：__________